钻孔灌注桩施工合同
甲方:泸州市花园房地产开发有限公司
乙方:
工程施工需要，甲方委托乙方进行钻孔灌注桩工程施工，为了明确各自的权利及义务，双方经过充分协商，自愿达成一致，协议如下:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、工程承包范围:钻孔、混凝土(搅拌、运输、灌注、)、钢筋笼
(制作、安装、转运、吊装)、试块制作、桩位放线等工作内容，
包工不包料，所有检测由乙方负责，费用由甲方承担(由乙方原
因造成的重复检测，检测费用由乙方负责)。
四、工程工期:
五、单价、付款及结算方式:
1、钻孔灌注桩单价按:0.8—0.9米直径按380元/米，1.2米直径按450元/米，桩位数量及大小按图纸数量及大小，每桩按实际米数结算(堪岩深度也按以上单价，如有设计变更，按变更计算桩的大小及数量)。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。
2、乙方负责桩头的凿打，并达到规范要求，甲方按每桩支付50元/桩.
2、付款办法:按月进度款60,支付，余款在全部基础验收合格后
15日内一次性付清。
六、甲方责任:
1、乙方进场前，做好场地的三通一平(水、电、路通，场地平整)，确保乙方钻机能顺利进场。
2、提供合格真实的桩基施工图及控制点、线及高程，工程地质勘查报告、地
下隐蔽物及保护措施等相关质料。
3、甲方派为驻工地代表，负责现场签证及桩位复检，并协调解决施工中遇到
的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系。
4、甲方只提供砂、石、水泥、钢筋、水、一级配电箱、混凝土配合比，其余
由乙方负责，甲方保证乙方连续作业所需材料，如不能满足乙方需要，则承担乙方
机械窝工费5000元/天(自然及人力不可抗拒因素除外)。
5、甲方现场提供供水和用电接口需求及水电费用，其余由乙方负责。
6、甲方协助乙方解决工人住宿(费用由乙方自理)。
7、甲方负责办理相关施工和行政审批手续。
七、乙方责任:
1、根据施工要求，保证质量，按甲方要求的工期完成。
2、甲方做好桩位的放线定点工作，乙方进行复核，甲方技术员需到场确认桩
位后方可开钻，乙方承担轴线及桩位的移位责任，承担由于桩移位、轴线偏移、检
测不合格等引起的补桩、材料及复检费用。
3、乙方负责在施工期间的安全及成孔的管理责任，防止安全事故的发生，否
则发生安全事故由乙方负责。
4、乙方服从甲方管理严格按照操作规程进行作业，确保施工安全。
5、进场人员不得违反甲方的现场安全管理制度。
八、质量标准:
1、按现行有关规范规定要求进行施工。
2、桩位偏差控制在?5厘米，标高偏差控制在50—70厘米。
3、乙方严格按照甲方提供的混凝土配合比进行混泥土的搅拌。九、违约责任:
1、甲方未按期支付乙方款项，应按农业银行同期贷款利率的二倍支付应付款项的逾期利息。
2、乙方无故停工、拖延工期，按每日5000元罚款。
3、因质量原因无法通过检测、验收造成的窝工、补桩、材料及复检费用等损失。
十、未尽事宜，双方协商解决，协商不成，任何一方可向泸州市龙马潭区人民法院起诉。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为据。
十二、本合同自签订之日起生效，至全部基础验收合格，款项付清之日失效。
甲方(章): 乙方(章):
年月日
下面的是2016年经典励志语录，需要的朋友可以欣赏，不需要的朋友下载后可以编辑删除～～谢谢～～
1、有来路，没退路;留退路，是绝路。
2、为目标，晚卧夜半，梦别星辰，脚踏实地，凌云舍我其谁!
3、做一题会一题，一题决定命运。
4、静下来，铸我实力;拼上去，亮我风采。
5、拼一载春秋，搏一生无悔。
6、狠抓基础是成功的基础，持之以恒是胜利的保证。
7、把汗水变成珍珠，把梦想变成现实!
8、拧成一股绳，搏尽一份力，狠下一条心，共圆一个梦。 9、每天都是一个起点，每天都有一点进步，每天都有一点收获!
10、22.对命运承诺，对承诺负责
11、我自信，故我成功，我行，我一定能行。
12、不敢高声语，恐惊读书人。
13、高三高考高目标，苦学善学上好学。
14、争分夺秒巧复习，勤学苦练创佳绩、攀蟾折桂，舍我其谁。 15、眼泪不
是我们的答案，拼搏才是我们的选择。 16、站在新起点，迎接新挑战，创造新成绩。
17、遇难心不慌，遇易心更细。
18、乐学实学，挑战高考;勤勉向上，成就自我。 19、努力造就实力，态度决
定高度
20、忘时，忘物，忘我。诚实，朴实，踏实。
21、精神成人，知识成才，态度成全。
22、作业考试化，考试高考化，将平时考试当高考，高考考试当平时。 23、
我高考我自信我成功!
24、23.再苦再累不掉队，再难再险不放弃
25、拼搏高考，今生无悔;越过高三，追求卓越! 26、挑战人生是我无悔的选择，决胜高考是我不懈的追求。 27、山高不厌攀，水深不厌潜，学精不厌苦:追求!
28、学练并举，成竹在胸，敢问逐鹿群雄今何在?师生同志，协力攻关，笑看
燕赵魁首谁人得。
29、快马加鞭君为先，自古英雄出少年。
30、太阳每天都是新的，你是否每天都在努力。
31、把握现在、就是创造未来。
32、25.我因X班而自豪，X班因我而骄傲
33、我心飞翔，路在脚下。
34、人活着要呼吸。呼者，出一口气;吸者，争一口气
35、辛苦三年，幸福一生。
36、精神成就事业，态度决定一切。
2016年经典励志语录二
你一定要坚强，即使受过伤，流过泪，也能咬牙走下去。因为，人生，就是你一个人的人生。
竹子用了4年时间，仅仅长了3cm，从第五年开始，以每天30cm的速度疯狂的生长，仅仅用了六周时间就长到了15米。其实在前面的四年，竹子将根在土壤里延伸了数百平米。做人做事亦是如此，不要担心你此时的付出得不到回报，因为这些付出都是为了扎根。人生需要储备!多少人，没熬过那三厘米! 能够比跌倒的次数多一次站起来的次数，你就是强者!
开始，去做，这是最难的一步。往往，突破了最难的一步以后，或者说，破除了想像中的困难以外，其他的事，可能反而容易。尤其有些事情，上瘾以后，形成习惯，不继续反而不舒服。再好的方法，对于彻底的、不想上进的懒人是无效的，但既然，生命是属于自己的，愿意行动与否，也还是自己的事。
成功与不成功之间，有时距离是很短的，你只要后退一步或再向前几步。
想得再多不如行动一次;说得再好不如立刻就做!人与人的距离是说与做的差别;人与人的差别是信与愿的有无!凡事实行则无瑕忧虑，空想则寸步难行。无论要做什么立刻行动!马上行动!开始行动!
做一件事情，只有最初五分钟热情的，叫失败者;最后五分钟仍有热情的，叫
成功者。
当你周围都是米的时候，你很安逸;当有一天米缸见底，才发现想跳出去已无
能为力。有一种陷阱，名叫安逸!别在最能吃苦的年纪选择安逸!没有危机!是最大的危机!自己不上进，危机无处不在吞噬你的理想和灵魂，混下去很容易，混上去太难了!
为什么成功的不是你。年轻的你，迷茫又着急。你想要房子想要汽车，想要旅行想要高品质生活。你不断催促自己成长，却沉不下心来认真读一篇文章;你急切
地期待成功，却每次在遇到挫折时提前退缩。既然没有过那些汗水和拼搏，又何必在旁观别人的荣耀与成功时愤愤不平呢?所以，努力吧，别抱怨。如果你要做一件事，请只管安安静静的去做。因为那是你自己的事，别人不知道你的情况，也不可能帮你实现梦想。千万不要因为虚荣心而炫耀，也不要因为别人一句评价放弃自己的梦想。其实最好的状态，是坚持自己的梦想，听听前辈的建议，少错几步。值不值，时间是最好的证明。
你可以没有梦想，但不能不知道现在要做什么，你可以长相平凡丢到人群里就被淹没，但不能随波逐流成为没有个性的复制品，你可以被压力逼迫得痛哭一百次，但哭完记得笑一千次给它看，你可以习惯为别人付出，但至少别忘了为自己而活，你可以学会假装，但最后不要变成你当初讨厌的那种人。你比你想象中更勇敢，比你看起来更强大，也比你以为的更聪明。
2016年经典励志语录三
1、如果真的想活得悠闲，那么，为何不学着让自己释放心灵的重负，学着忘却，忘记那些无碍于个人原则的得失;无关大局的磕磕碰碰;无伤大雅的前嫌旧隙呢?学会让自己时时都轻装上阵，潇洒前行!
2、人格的完善是本，财富的确立是末。
3、古人云“隐忍不怒的人，胜于勇者”、“修己冶心的人胜于攻城掠地的将领”。生活中，宽容可以减少人与人之间的隔阂，可以让大家更好地沟通，彼此多一些体贴和关怀。
4、“一个人不能骑两匹马，骑上这匹，就要丢掉那匹，聪明人会把凡是分散
精力的要求置之度外。”人的生命和精力是有限的，我们要学会将聚光镜一样，排除一切琐事的干扰，将所有的资料、精力、热情聚焦并锁定你的目标上。
5、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。一个人最大的破产是绝望，最大的资产是希望。不要等待机会，而要创造机会。
6、喜欢的最高境界是你可能为她去死，可爱的最高境界是你得为你爱的人好好活着。
7、如果人生需要一个完美的符号，没有比微笑更合适的了。微笑，它是甜美的歌声，能唱出生活的快乐;它是温暖的阳光，能驱散心头的阴影;它是无边的春风，能蓬勃事业的生机。
8、微笑可以减轻紧张的情绪和压力，不管面对多么愤怒或者冲动得人，只要微笑示之，都能坦然以对，微笑一把神奇的钥匙，可以打开别人心灵的窗户，传递心灵的善意，退一步，海阔天空;退一步，瞒天过海;冲动是魔鬼，只要心平气和静下心来，相对而笑，一切都能化干戈为玉帛。
9、很多人找女朋友或者男朋友，把学历当作指标之一，既希望对方能够给他/她伴侣的温暖与浪漫，又希望他/她知识丰富、学历相当或更高，在事业上能蒸蒸日上;我想说，你找的是伴侣，不是合作伙伴，更不是同事，生活就是生活，这个人适合你，即使你是博士他/她斗大字不识一个，那也无所谓，适合就会和谐融洽，人比文凭更重要
10、听着一首歌，反反复复，琢磨不透，自己在想什么?难道真的爱她么?可为什么说不出口呢，爱情就是买卖，看透就好。痴情的人不会有真爱、让这一切随风，吹到天涯海角。不要再让我见到，对你，既然说不出，那就模模糊糊。或许，这样最好，谁都不会太累。
11、一个能从别人的观念来看事情，能了解别人心灵活动的人，永远不必为自己的前途担心。
12、人要想树立自己的威信，就要不断进行自我完善和修养、严于律己。你要求别人怎么样，首先必须自己先做到那样，身教的效果总比言传更为快捷。严于律己能使自己成为一个最可信赖的人。
13、成功的道路上，肯定会有失败;对于失败，我们要正确地看待和对待，不怕失败者，则必成功;怕失败者，则一无是处，会更失败。
14、选几个自认为能靠得住的人组成良好、稳固、有力的人际关系的核心。这首选的几个人可以包括自己的朋友、家庭成员和那些在你职业生涯中彼此联系紧密的人。他们构成你的影响力内圈，因为他们能让你发挥所长，而且彼此都希望对方成功。
15、我们现在做的工作，也许过于平淡，也许鸡毛蒜皮。但这就是工作，是生活，是成就人事的不可缺少的基础。对于敬业者来说，凡事无小事，简单不等于容易。
16、亲情是一种深度，友情是一种广度，而爱情是一种纯度。亲情是没有条件、不求回报的阳光沐浴，友情是浩荡巨大、可以随时安然栖息的堤岸;而爱情则是神秘无边、可以使歌至到忘情泪至潇洒的心灵照射。人生一世，亲情、友情、爱情;三者缺一，已为遗憾，三者缺二，实为可怜;三者皆缺，活而如亡。
17、如果你心中有阳光，就不会恐惧前方的坎坷;如果你心中有勇气，就不会畏缩不前;无论前方风多大，雨多大，闯过去就是一片海阔天空!孩子别忧伤，生命的美丽就是坚强的走过坎坷!
18、好心没有错，但也要分清是非，不分原则的善良，是“愚善”，就像东郭先生一样。因此，在没有搞清一件事是否值得做之前，要敢于说“不”，不要被他人利用，更不要一不小心成为他人的替罪羊。
19、其实路并没有错，错的是选择，爱并没有错，错的是缘分，所以无论何地，一路的风景总是有限的，终究会有美好的。生命不是一场赛跑，而是一次旅行。
20、什么是嫁得好?嫁得好并不是嫁富豪，而是嫁给一个能给你安全感的男人。住在别墅里天天流泪的，你进的不是天堂而是地狱。真正嫁得好的女人，是住在单元房里却被老公哄的像只傻鸟，爱你一时，宠你一世，骗你一辈子!其实日子过得好，真的不是有多少钱，而是无忧无虑无烦恼。 21、想取得成功，不仅要吃“苦中苦”，也要相关条件的配合支持，那些光知道吃苦的人，那些吃了不值得吃的苦的人，那些把吃苦当成解决一切问题法宝的人，恐怕只能继续在“苦中苦”的怪圈里徘徊。
22、人往往是失去之后才懂得珍惜，可是为时已晚，即使是哭干眼泪也换不回曾经的拥有。多少人都是这样的感叹:拥有时不知道珍惜，失去时已无可挽回。
23、从不犯错的孩子长大后要么成为庸才，要么早晚要犯大错。因此，我们要适度降低对孩子的期望与要求，鼓励他们真实地面对自己的缺点和错误，鼓励他们在尝试中不怕犯错误，注重过程的体验和收获，摘掉“好孩子”的面具。
24、成功不是将来才有的，而是从决定去做的那一刻起，持续累积而成。
25、人生的最大遗憾莫过于错误地坚持了不该坚持的东西，轻易地放弃了不该放弃的东西，每一个人都有自己的理想，都有那个期望达到的目标，或许有这么一天我恩男狗狗成为一名教师，或许有那么一天我能实现自己的理想，
达到自己的目标!生活还在继续!不要忘记微笑的对待每一天，不要忘记珍惜余下的每一天!
26、要始终保持敬畏之心。对时光，对美，对痛楚。仿佛我们的活，也只是一棵春天中洁白花树的简单生涯。不管是竭力盛放，还是静默颓败，都如此甘愿和珍重。
27、我们缺少的不是机遇，而是对机遇的把握;我们缺欠的不是财富，而是创造财富的本领;我们缺乏的不是知识，而是学而不厌的态度;我们缺少的不是理想，而是身体力行的实践。
28、只有一条路不能选择——那就是放弃的路;只有一条路不能拒绝——那就是成长的路。
29、积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患。莫找借口失败，只找理由成功。
30、能够刚正批评、指责我们缺点和错误的人是我们难得的诤友，善意的批评就像是一壶美酒，当我们开怀陶醉在这种朋友同事间畅饮的世界里，批评的因子仿佛蕴藏在每个直观的感觉细胞中。
31、没有人愿意和总是虚伪、圆滑的人打交道，但是一味的诚实，却也容易伤害人。所以，生意人讲究的是大诚实，即在适当的时候，对适当人，说适当的话。如果坦率无忌是一种伤害，那么，请选择机智的“谎言”。 32、只要你有能力去做的事就一定要去做，不要给自己留下任何遗憾，人生最重要的不是所站的位置，而是所朝的方向。路就在你脚下，只要走，就能到达远方。
33、做对的事情比把事情做对重要。
34、生命的奖赏远在旅途终点，而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到目标，踏上第一千步的时候，仍然可能遭到失败。但我不会因此放弃，我会坚持不懈，直至成功!
35、以前喜欢一个人，可以任由招之即来，挥之即去。现在喜欢一个人，仍可以招之即来，但不再接受挥之即去。因为我现在知道，我很好，所以你爱我，也只有一次机会。
36、水的心是平静的，水的心是轻灵的，你看，水，一平如镜，云月其中，怡然自乐。水，怀着平静而轻灵的心，缓和的一淌而去，遇一些阻隔且轻轻的绕过，
何必那么多计较，心平而轻流自畅;如一路顺直，那更好了，我也可以尽情的奔流，一望千里，波涛澎湃，我也会挥洒我的潇洒，我的纵情。 37、日子不动声色奴役我们疲于奔命，而我们还要为之稽首敛眉。 38、不要等待机会，而要创造机会。
39、没有一种不通过蔑视、忍受和奋斗就可以征服的命运。 40、夫事未有不生于微而成于着，圣人之虑远，故能谨其微而治之，众人之识近，故必待其着而后救之;治其微则用力寡而功多，就其着则竭力而不能及也。人见识短浅，所以必等弊端闹大才来设法挽救。
41、人性最可怜的就是:我们总是梦想着天边的一座奇妙的玫瑰园，而不去欣赏今天就开在我们窗口的玫瑰。
42、古人说:“少成若天性，习惯如自然。”坏习惯是我们打不开的心锁;坏习惯是我们转不过的弯;坏习惯是我们看不见的障碍……好习惯要保持，坏习惯要改正，永远别让坏习惯左右我们的未来。
冲孔桩工程施工合同示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
冲孔桩工程施工合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 合同编号：__________ 发包方：(甲方)_______________ 承包方：(乙方)_______________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，结合工 程的具体情况，签订本合同。 第一条工程项目 （一）工程名称：___________ （二）工程地点：___________ （三）工程内容：___________ （四）承包范围：___________ （五）承包方式：___________ （六）承包单价：___________
第二条工程合同造价(含应纳税费)：_________ 第三条工程工期 施工工期为_______天，自____年____月____日至_____年_____月_____日。实际工期以甲方通知乙方进场的次日起计。 第四条工程质量标准和保修期。 （一）工程质量标准：国家现行施工及验收规范，并符合设计要求。 （二）工程保修：保修期自验收合格之日起为期 _________年/月，保修期内若发生___________问题，乙方须在甲方要求时间内免费维修完毕；保修期内若发生 ___________问题或保修期过后发生的一切工程问题，乙方须负责维修。 第五条材料设备供应 （一）工程所需所有材料及施工设备由乙方采购供应
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钻孔灌注桩承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据工程需要，结合本工程的具体情况，为明确双方权利和义务，经协商达成如下协议： 一、工程名称： 二、工程量：钻孔桩直径为300mm,主筋为6根§ 10、4 6箍筋，间距100— 200;碌为C25,总桩数量以现场代表签证验收为准。 三、承包范围 包工包料，具体内容、施工放线、机械成孔、钢筋笼制作、浇注碌成柱、桩基资料的整理成套、施工机具的进出场。泥浆由甲方指定排放点，每根桩必须取芯抽检结果与单桩承载力比较，该工程施工图所含内容。 四、承包单位与结算 1、桩直径300mm，单价为64元/m,此单价已包含桩基检测费、材料复检费由乙方负责，税费与管理费由甲方负责， 4.5米以下的超深部份一律由乙方与国土资源和房屋管理局决算。 2、付款方式：乙方白愿垫资入场施工，完成总桩数一半时，甲方付 2 万元，该工程承台梁完工时付3万元，其于尾款在门市盖板完成后付清所有桩基工程欠款。 五、工程质量 1、严格按国家现行验收规范及施工规范执行，质量必须合格，如有不 合格桩造成返工的一切费用由乙方白行负责。因不良地质情况造成人工费及原材料的增加，在有关技术人员论证后由甲方负责有关所需费用。 2、工程以正式开工钻桩浇碌起30天完成，如有停水、停电、下雨工期须延。
六、双方职责 甲方： 1、负责提供一套桩基施工图及有关资料。 2、负责搞好三通一平，水电、电表安装至施工现场，施工场地平整及道路畅通。 3、周边关系的协调，组织对工程进行验收，监督检查乙方工程质量，派代表负责联系工作和现场验收签收。 乙方： 1、负责组织人员、机械进出场，办好交接手续。 2、按现行规范及施工图、精心组织施工组织白检工人确保工作质量，做好文明施工。 3、如甲方未按协议付工程款，所造成的一切损失甲方白负。 4、在施工中发生的一切安全，质量事故由乙方白行负责。 七、本合同签字生效，如甲乙双方任何一方违约，违约方按合同总造价的20%赔偿违约金给对方。 八、本合同未尽事宜，双方协商解决或签订补充合同，本合同一式两份，双方各执一份，签字生效具有同等法律效力。本合同工程完工帐清，白行失效。
钻孔灌注桩施工合同 甲方:泸州市花园房地产开发有限公司 乙方: 工程施工需要，甲方委托乙方进行钻孔灌注桩工程施工，为了明确各自的权利及义务，双方经过充分协商，自愿达成一致，协议如下: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围:钻孔、混凝土(搅拌、运输、灌注、)、钢筋笼 (制作、安装、转运、吊装)、试块制作、桩位放线等工作内容， 包工不包料，所有检测由乙方负责，费用由甲方承担(由乙方原 因造成的重复检测，检测费用由乙方负责)。 四、工程工期: 五、单价、付款及结算方式: 1、钻孔灌注桩单价按:0.8—0.9米直径按380元/米，1.2米直径按450元/米，桩位数量及大小按图纸数量及大小，每桩按实际米数结算(堪岩深度也按以上单价，如有设计变更，按变更计算桩的大小及数量)。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。 2、乙方负责桩头的凿打，并达到规范要求，甲方按每桩支付50元/桩. 2、付款办法:按月进度款60,支付，余款在全部基础验收合格后 15日内一次性付清。 六、甲方责任: 1、乙方进场前，做好场地的三通一平(水、电、路通，场地平整)，确保乙方钻机能顺利进场。
2、提供合格真实的桩基施工图及控制点、线及高程，工程地质勘查报告、地 下隐蔽物及保护措施等相关质料。 3、甲方派为驻工地代表，负责现场签证及桩位复检，并协调解决施工中遇到 的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系。 4、甲方只提供砂、石、水泥、钢筋、水、一级配电箱、混凝土配合比，其余 由乙方负责，甲方保证乙方连续作业所需材料，如不能满足乙方需要，则承担乙方 机械窝工费5000元/天(自然及人力不可抗拒因素除外)。 5、甲方现场提供供水和用电接口需求及水电费用，其余由乙方负责。 6、甲方协助乙方解决工人住宿(费用由乙方自理)。 7、甲方负责办理相关施工和行政审批手续。 七、乙方责任: 1、根据施工要求，保证质量，按甲方要求的工期完成。 2、甲方做好桩位的放线定点工作，乙方进行复核，甲方技术员需到场确认桩 位后方可开钻，乙方承担轴线及桩位的移位责任，承担由于桩移位、轴线偏移、检 测不合格等引起的补桩、材料及复检费用。 3、乙方负责在施工期间的安全及成孔的管理责任，防止安全事故的发生，否 则发生安全事故由乙方负责。 4、乙方服从甲方管理严格按照操作规程进行作业，确保施工安全。 5、进场人员不得违反甲方的现场安全管理制度。 八、质量标准: 1、按现行有关规范规定要求进行施工。 2、桩位偏差控制在?5厘米，标高偏差控制在50—70厘米。 3、乙方严格按照甲方提供的混凝土配合比进行混泥土的搅拌。九、违约责任:
钻孔灌注桩施工合同 发包单位（全称）：中北交通建设集团有限公司（以下简称甲方） 承包单位（全称）： ____________________________ （以下简称乙方） 为保证国道108勉县段一级公路改扩建工程SG-3标桩基础工程（以下简称本工程）的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称：国道108勉县段一级公路改扩建工程SG-3标桩基础工程 2.工程地点：勉县新铺镇 3.工程范围：K44+650-K55+705主线、被交线、连接线内大、中、小桥工程桩基钻孔施工第二条：乙方承包内容： 1.施工范围：施工图纸范围内的全部桩基础工程； 2.施工内容：钻孔桩的成孔、护壁和密切配合钢筋队下放钢筋笼，并负责钢筋笼就位后的准确定位、混凝土浇筑及现场清理等相关工作内容。 第三条：承包方式 1.本工程采用劳务分包的承包方式（含钻孔桩的成孔、护壁、混凝土灌注等），计件承包形式。 第四条：工期要求： 1.合同工期：暂定_____ 年_月 _日开工，合同天数暂定：________________ 日历天。 2.实际开工日期以甲方书面通知为准，即开始计算工期。 3.工期顺延： 3.1甲方所提供的地质资料有差异时，工期予以顺延，以甲方书面签认为准； 3.2遇有不可抗力，工期予以顺延，以甲方书面签认为准； 3.3因征地拆迁、村民阻工等情形出现时，工期予以顺延，以甲方书面签认为准。 4.由于乙方施工组织不力或施工机械不能满足施工要求，致使工程工期拖延： 4.1乙方接到通知后仍未按规定时间完成的，甲方有权要求乙方无条件退场，按乙 方所完工程量的50%办理结算;
桩基工程施工承包合同 建设单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称：管桩基础工程 2、建设地点： 3、工程内容：。 4、工程数量： 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。 三、工程承包形式： 甲方以包工包料形式承包给乙方施工。 四、工程工期： 乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相 关规定予以处罚。（以下工期为有效工期） （一）、工程施工阶段总工期为90 日历天,开工预计日期：2017 年7 月 4 日（具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目 部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。 3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通 知要求停工的。 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。 5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量：
乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及湖北省有关的施工验收规范、规程进行施工,乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目必须使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（甲方聘任，下同），经甲方工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。 4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。 5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。 6、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层，达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。 7、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行为，在通知整改的情况下，甲方及监理公司有权对乙方做出违约经济处罚或由监理公司提请甲方予以处罚，每次处罚金额500-1000元。 8、乙方确保在规定时间内完成甲方工程管理人员及监理公司现场监理人员提出的工程质量整改要求，隐蔽工程应在隐蔽前四小时通知甲方及监理公司检查、验收。 六、文明、安全施工： 1、乙方必须按照现行建筑安全操作规程和省市相关规定及甲方要求,做好 现场文明安全施工工作。在施工期间发生人身、财产、工程安全事故必须在十二小时内书面报告给甲方，并积极主动做好事故的处理工作。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改,如因文明安全事故问题产生的责任及费用全部由乙方自行负责与承担。 2、乙方必须及时按规定缴纳属于施工企业应缴纳现场安全保险费等相关费 用。 七、工程造价: 1、工程量根据甲、乙双方现场代表签证认可的实际工程量计算；
钻孔灌注桩劳务协作合同 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信使用的原则，为完成工程，明确双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致签订本合同，由甲乙双方共同遵守。 一、工程名称、地点、承包工程的内容、工程量及工期要求 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包任务及内容： 4、工程承包范围及工程量： 5、工期要求： 二、质量要求及验收标准 1、本工程施工质量必须达到优良，否则甲方有权将根据情况给予乙方元的扣款。 2、乙方必须严格按照设计图纸、施工规范标准及甲方审定的施工方案施工，并通过甲方及监理验收。 3、每道工序完工后，经自检合格后应及时通知甲方检查验收，经监理签字后，方可进行下一道工序施工，乙方应对每道工序负全部责任，不能因经过甲方的查验而减轻了乙方的责任。
4、工程验收以工程设计要求和国家现行的施工验收规范及质量验收评定标准为依据。 5、在甲方工程质量缺陷责任期和质量保修期内，若乙方施工的工程出现质量问题，由乙方负责修复；若乙方不按要求修复，由甲方指定施工队伍修复时，费用从乙方质保金中扣除，超出质保金部分由乙方另行支付。 三、工程价款及支付 1、钻孔灌注桩单价为，本单价为综合单价，为完成该工程有关的所有工作的报酬均已包含在上述单价内，不另行支付。 2、甲方根据乙方每月实际完成的监理计量工程数量，按月结算工程价款，甲方月计量款到位后天内支付乙方当月工程价款的％。待工程竣工验收后，支付乙方剩余%工程价款，甲方扣留乙方工程价款的％作为本工程的质量保证金，待甲方总包工程的质量缺陷责任期和质量保修期满后，如无质量问题，业主扣留甲方的质保金返还到位后个月内全额支付给乙方。 ３、乙方承诺不因业主支付甲方计量款不到位而停止工程施工及提出索赔要求。甲方支付乙方的劳务款必须专款专用，否则甲方将根据实际情况停止付款。 四、工程结算 1、本协议履行全过程中同志为甲方向乙方或相关方提供本协议结算资料的唯一合法签字人，甲方其他任何人擅自签字直接向乙方或相关方提供本协议的任何结算资料，甲乙双方均视为无效。 2、结算时乙方必须提供正规劳务施工发票，否则税金由甲方代扣代交。 五、双方的权利和义务 （一）甲方 1、负责向乙方提供工程施工图纸一份。 2、负责向乙方进行工程技术交底，协助乙方放线定位，但并不免除乙方对设计图纸未全面领会的责任。 3、甲方负责对乙方的工程按监理要求及规范标准进行监督、检
钻孔灌注桩工程劳务承包合同 BS3-05 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲方将####高速第三合同段####跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：####高速第三合同段###跨线桥K25+的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基##根、直径1.4m桩基##根、直径1.5m 桩基##根、直径1.8m桩基###根（合计###根）。 2、工作内容 1）钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准：
按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。 钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量不合格的工程（缺陷桩），乙方应在甲方规定的时间内无偿返工, 直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除岀场。 I 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价______ 元/mb （建议单价&&元 /m3） 七、双方责任： ? （一）甲方责任： 1、所有关于木工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监
钻孔灌注桩施工分包合同 合同编号： 发包方（甲方）：上海市第五建筑有限公司 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建筑市场管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 承包范围及内容：。 1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对 乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.5 承包方式：本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境 保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期
2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月 日竣工，共个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天， 按本合同总价的计算，按天累计。 2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后， 可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）： a.因不可抗力的影响； b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度 无法按原计划进行； c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。 d.业主原因的工期调整。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划， 尽一切可能保证工期。 2.6 发生不可抗力的费用承担： 2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用； 2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担； 2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体 情况另行协商。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计 说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为。 3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金 为。 3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。 3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和
冲孔灌注桩施工合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为保证泉州市海琪电脑软件有限公司宿舍楼工程（以下简称本工程）的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州市海琪电脑软件有限公司宿舍楼（冲孔灌注桩） 2、工程地点：泉州市鲤城区江南高新科技园区紫华路10# 3、工程范围：施工图纸、围护设计范围内的全部桩基础工程 第二条：乙方承包内容： 1、施工范围：施工图纸、围护设计范围内的全部桩基础工程。 2、施工内容： 一、前期准备工作：桩位的定位、泥浆池、清水池的挖设、一米以内的障碍 物清除。 二、工程桩及试桩：桩基进出场、冲孔桩的成孔、护壁（混凝土有甲方提供， 其他物品乙方自带）、下钢筋笼(包括钢筋笼制作连接及所需机械材料)、 桩混凝土浇筑、泥浆外运、砍桩头等全部工作内容。 三、围护桩：桩基进出场、冲孔桩及水泥搅拌桩的成孔、护壁（混凝土有甲 方提供，其他物品乙方自带）、下钢筋笼(包括钢筋笼制作连接及所需机 械材料)、桩混凝土浇筑、泥浆外运等全部工作内容。 四、泥浆外运及倒浆场地由乙方自行解决。 五、整理冲孔、砼浇灌资料由乙方整理，交至甲方监理工程师签字。 第三条:承包方式 1、本工程采用包机械及人工承包方式（含钢筋笼的加工制作、运输。场地的平整、场地内垃圾及成孔后的泥浆外运、定位测量等）。桩基工程甲方负责提供水源、电源，并承担水电费用；其他一切乙方自理。乙方提供现场原始技术资料并整理有序后交与甲方归档。
旋挖钻孔灌注桩基础工程 施工合同 工程名称：“正安家园”西区 工程地点：靖边县文化路以南16米，教堂巷以西141米发包方：陕西正安房地产开发有限责任公司 承包方： 日期：年月日
甲方：陕西正安房地产开发有限责任公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 甲方将靖边县“正安家园”西区2#楼工程中旋挖机钻孔灌注桩工程，分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，结合本工程的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称：“正安家园”西区 二、工程地点：靖边县文化路以南16米、教堂巷以西141米 三、质量标准： 1、工程质量等级：合格，工程质量必须满足现行施工及验收规范、现行设计规范、《建筑桩基础技术规范》（JGJ94-2008）和地方规范、建设行政主管部门的文件要求。 2、乙方在施工过程中应严格按照施工图、工程设计变更、施工工艺及规范要求进行施工。确保桩的垂直度、桩位轴线偏差在规范范围内;沉渣厚度必须满足规范要求，在桩芯砼浇筑前必须有甲方人员和监理共同参加检查沉渣厚度，确保沉渣厚度符合规范要求;确保桩芯砼的密实度、连续性、浇筑顶标高；确保桩的动测、超声波检测合格等。（注：若因混凝土标号灌注有误所造成桩芯砼的密度不符合要求，因钻孔施工造成塌孔夹渣和孔洞，质量不合格产生费用由乙方负责，与甲方无关）。 3、因乙方施工操作断桩和其它质量达不到要求，造成返工及加桩等产生的费用，由乙方负责。 4、钻孔深度必须严格按照甲方要求的深度进行施工，如未按甲方要求深度进行施工，造成不能满足设计要求时，必须进行返工处理，并且乙方承担全部责任。 5、本工程在施工过程中，若甲方发现乙方已明显不能按照计划工期按期完成，甲方将组织相关人员、机械设备、耗材进场施工，因此发生的费用由甲方认定并从乙方的工程款中扣除。 6、乙方为了保证能够满足合同工期要求，必须保证贰台旋挖机进场并保持正常
钻孔灌注桩施工合同 钻孔灌注桩施工合同范文1 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。 一、承包范围： 1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。 2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。 3、承包方式：包清工。 二、双方职责和义务： 甲方工作： 1、应在施工前做好三通一平工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。提供临时设施及场地，及时
供应合格的材料。 2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满 足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。 3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。 4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。如：黄泥，锯末等。 5、按合同约定及时支付工程款给乙方。 乙方工作： 1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。 2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。 3、乙方严格按照设计要求和施工规范施工，确保桩基工程达到瓯江杯优质桩基要求。 4、乙方需对现场工人进行安全教育，特殊工种需持证上岗。 5、乙方必须按照安全规范操作，确保安全施工，如有安全事故发生，由乙方承担全部责任和后果，与甲方无关。
桩基工程施工合同 合同编号： 工程名称：安六期07-1地块建设工程 建设单位：滨湖城市建设投资公司 总包单位：安徽天润建筑工程有限公司 分包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司二〇一四年十一月二十八日
桩基施工合同 甲方：安徽天润建筑工程集团有限公司 乙方：宿迁市建设工程（集团）有限公司 甲乙双方本着平等,自愿，公平，诚实守信的原则，按照《中华人民共和国合同法》与《建筑安装工程承包合同条例》及其他相关规定，通过友好协商，就凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基项目达成如下协议条款： 一．工程名称：凤台凤凰湖采煤沉陷安置区07-1地块桩基工程。二．工程地点：凤台凤凰湖新区十里沟。 三．承包范围：钻孔灌注桩 四．分包方式： 本合同采用综合固定单价承包。合同签订后单价不再调整。综合单价为直径600的钻孔灌注桩 960元/立方米（桩身混凝土C35的为970元/方）。工作内容包括孔口护筒埋设，钻机就位，制备泥浆，造孔，出渣，清孔，孔位转移，记录；钢筋笼制作安装并校中；装拆导管及漏斗，灌注混凝土，泥浆外运等为完成本项工程相关的工作内容（场地处理、土方除外）。 上述综合固定单价包括完成施工图纸钻孔灌注桩范围内的全部工作内容，以及为完成上述内容所需的工程直接费（人工费，设备费，消耗性材料费），间接费，乙方自有人员保险费等除税金之外的所有费用。五．材料，机械，水电，人员，设备及进度
1.材料：由乙方自行洽谈采购（商混、钢筋由总包单位供应） 2.机械：乙方应配备性能完好，能满足施工要求的钻机及配合施工的挖掘机、吊车设备。 3.水电：甲方提供施工用电的一级配电箱，一级配电箱以外的支线部分由乙方自行考虑。施工用水由乙方自己解决。 4.人员和进度：乙方应配备齐满足施工要求的钻机、操作人员和管理人员。全部桩基施工要求从正式开工之日起 6 0天内完工。施工顺序为24层、18层、11层。按甲方进度安排调整。 六．工程质量 1.乙方必须按照设计文件、施工图纸、国家及交地方现行的有关技术标准、规范要求进行施工，并接受业主，监理，项目部的监督。 2.乙方所承包工程，必须对其工作内容负责。必须满足相关质量要求， 3.本工程钢筋笼长度为有效桩长，钢筋的规格、尺寸按图施工。 4.质量不合格工程的处理： 本合同所称质量不合格工程是指不符合国家有关技术规范，标准，设计文件及本合同对质量的要求，不能通过验收的工程。 （1）因乙方原因造成的质量不合格工程，乙方应在业主，监理，或甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍达不到要求的，乙方承担违约责任和经济损失。 （2）由于未预知停电停水造成的质量不合格，乙方不承担责任及相关费用。 七．计量，结算与支付，
甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，甲方将XXXXX的钻孔灌注桩施工任务承包给乙方施工，经甲、乙双方在平等自愿的基础上充分协商，达成以下协议： 一、工程内容： 1、工程范围：XXXXX的钻孔灌注桩施工, 本桥梁桩基包括：直径1.2m桩基12根、直径1.4m桩基146根、直径1.5m桩基24根、直径1.8m桩基 20根（合计202根）。 2、工作内容 1)钻孔、灌注混凝土：含打桩机的进出场，护筒的制作、埋设、拆除、清洗，钻机的装拆就位、移动，钻孔、泥浆的制作、泥浆注入、排出、清孔、测量孔径孔深，导管的制购、试压及安拆，漏斗的安拆，灌注混凝土、现场的混凝土坍落度及取样等试验。 水源由甲方提供，乙方负责取水，如废泥浆需外运，则由甲方负责运输，乙方负责装车。电源由甲方提供。 二、工期要求： 确保甲方确定的工期。 三、工程质量及评定标准： 按现行高速公路工程质量检验评定标准进行评定，达到优良。 钻孔灌注桩经第三方检测，要求全部为优良桩。对于因乙方原因出现施工质量
不合格的工程（缺陷桩），乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，直至达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任，并赔偿甲方的经济损失，甲方有权将其清除出场。 四、承包方式： 采取除钢筋笼、声测管、混凝土由甲方提供外，其它工、料、机一次包死的承包形式，不存在任何费用调整。 五、工程数量： 按桩号的设计桩长（有变更时按监理工程师确认的桩长）数量结算。桩顶按设计要求需要凿除的超灌部分不结算。 六、合同价款： 规定的工作内容全部完成，达到甲方验收标准后，按如下单价进行结算： 不计桩径大小，钻孔灌注桩综合单价元／m3。（建议单价190-200元/m3）七、双方责任： （一）甲方责任： 1、所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意方可。 2、甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主、监理的联系等。 3、在开工前向乙方对图纸、桩位等进行技术交底，同时下达施工任务，并委派管理人员负责施工安排、质量监督、进度控制。 4、甲方负责根据乙方提报的质检资料与监理工程师联系报检工作。 ５、甲方负责对乙方进场的设备进行核查，确认设备数量、规格、性能、完好
桩基工程施工承包协议书 桩基工程施工承包协议书 建设单位：浙江xx房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包单位：浙江省xx工程公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，特签订本协议书，希望能共同遵守。 一、工程名称：西溪诚园B-12、B15地块桩基工程 二、承包范围：西溪诚园B-12、15地块施工图范围内的桩基工程及基坑围护施工图范围内的桩基工程 三、承包方式：包工包料包文明安全施工
四、三方的权利和义务： （一）甲方的权利和义务 1.甲方有权对乙方进行施工管理； 2.甲方要求乙方整改不符合相关规定的部分； 3.甲方应按合同规定直接向乙方支付工程款和结算款。 （二）乙方的权利和义务 1.乙方必须服从现场监理和甲方的施工管理； 2.乙方必须严格按照合同要求，完成承包范围内的施工内容； 3.乙方必须严格按照相关规定和规范进行施工，确保安全文明施工，对质量安全负责。 五、工程造价及结算调整方式： 合同价款暂定为人民币cx万元（xx元）； 本合同价款采用可调价格方式确定； 合同价款中包括的风险范围：执行期间一切遇国家政策性和市场性调整造成材料、人工、机械等价格上下浮动，乙方可以或者应该预见的风险以及招标文件明确的其他风险等中充分考虑，均由乙方自行负担工程量数量在结算时按实调整，工程量数量以施工图纸数量、甲方及监理工程师签证确认的工程量为依据，合同总价依据乙方的投标书按“调量不调价”
的原则执行（钢筋和商品砼、散装水泥除外）。 钢材、商品混凝土、散装水泥全费用单价增减幅度在±5%以内不予调整，增减幅度在±5%以外按以下公式调整： 钢筋全费用单价结算价=[（桩基施工期间杭州市造价信息钢筋综合信息价平均值-杭州市造价信息2009年第11期钢筋信息价平均值*（1±5%）]+投标中钢筋全费用单价。 商品混凝土全费用单价结算价=[（桩基施工期间杭州市造价信息水下混凝土信息价平均值-杭州市造价信息2009年第11期水下混凝土合信息价平均值*（1±5%）]+投标中水下混凝土全费用单价。 散装水泥全费用单价结算价=[（桩基施工期间杭州市造价信息散装水泥信息价平均值-杭州市造价信息2009年第11期散装水泥信息价平均值*（1±5%）]+投标中散装水泥全费用单价。 风险范围以外及无综合单价的新增工程量的合同
长螺旋钻孔灌注桩桩基施工合同 建设单位：金乡县孙庄社区 承包单位： 工程地点：金乡县孙庄社区 工程名称：金乡县孙庄社区1＃－5＃楼标段桩施工工程
甲方： 乙方： 为了按时、优质、安全、文明地完金乡县孙庄社区1＃－5＃楼标段桩施工工程，通过公开招标和对乙方以往业绩、施工能力、设备配置及现场管理水平等方面全面考查，决定将本标段全部长螺旋钻孔灌注桩桩基工作交由乙方完成，为规范合同双方的行为，经双方充分协商，签订桩基施工劳务协议合同，双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：金乡县孙庄社区1＃－5＃楼标段桩施工工程； 2、工程地点：金乡县孙庄社区1＃－5＃楼标段； 3、工程内容：编制施工方案，桩位测量定位放线，成桩包括钻机及钻具安拆、水电移位、钻进、砼搅拌、钢筋、钢筋笼焊接绑扎、运输、灌注，钻孔取土及土外运、桩机作业场地处理至符合桩机作业标准、桩垂直度及桩顶标高的控制、施工完毕后的场地清理等所有相关内容；试验资料及施工资料编制、完工交验等乙方工作范围内全部工作内容。 第二条承包方式 承包方式：乙方组织施工，提供劳务人员、机械、全部施工材料，为完成合格桩基从前期准备到缺陷责任期所发生的所有费用由乙方承担。甲方按乙方完成的符合甲方、监理要求的工程量进行计量。 第三条承包范围 金乡县孙庄社区1＃－5＃楼标段桩施工工程和1＃－5＃楼变更小高层后向南加宽3.5米宽和向东加宽6.5米的基础槽坑开挖土及清除外运工程；范围和工程任务量甲方根据乙方施工质量、进度、配合情况，结合本标段总体进度有权随时进行调整。 第四条合同工期 （1）施工日期 开工日期：2011 年 3 月20 日开工；（以甲方要求为准） 竣工日期：2011 年 4 月20 日竣工； 合同工期总日历天数为：30 天； （2）进度计划 乙方按合同工期及甲方的总体进度计划进行施工，甲方有权根据总体计划调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械满足施工进度要求。
超流态混凝土灌注桩施工合同 发包方：华佳房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包方：黑龙江什业建筑桩基础工程有限责任公司（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，经甲乙双方合法、平等、公平、自愿协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：环贸世家 2、工程地点：哈尔滨南岗区哈西大街与北航街交叉口 3、施工期限：按甲方下发的通知为准。自2016年4月20日起至2016年5月20日止。 二、乙方承包范围：具体承包范围以甲方通知为准。 三、承包方式：包人工、包辅料、包机械形式。 四、计价方式：采用固定综合单价方式 1、按图纸设计有效桩长乘以设计断面面积计算，每立方米100元。钢筋笼制作吊装按图纸计算，每吨400元。上述单价包含： ①人工费：钻孔，混凝土的浇筑，钢筋笼的制作、焊接、场内运输、吊装，搭设钢筋加工场地等工程所需全部施工人员费用。 ②机械费：桩机、地泵、钩机等机械设备的进出场、安拆费，油料费，机械设备维修费及辅材费用，机上操作人员费用。 ③包含试桩做桩头、焊钢梁费用。 ④施工过程中发生的安全文明施工费、各项措施费等全部施工范围内发生的费用。 ⑤乙方需开具增值税发票，开具增值税发票的费用由甲方承担，按工程总结算金额的11%计取。 2、工程量结算中混凝土的充盈系数不计取，不计取施工损耗。
五、付款方式： 1、甲、乙双方约定按工程进度进行验工计价。 2、乙方施工至工程总进度的50%时，甲方支付总工程款的30%。乙方全部施工完毕后，甲方支付至总工程款的80%，余下20%的工程款待试桩完毕且合格后支付。 六、工程质量标准：合格 按国家现行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002的规定。《超流态砼灌注桩基础桩规程》DB23/T360-2003、施工图纸施工方案、技术交底施工，达到验收标准，如达不到验收标准，甲方有权拒付工程款，乙方承担因此所造成的一切责任及经济损失。 七、双方的权利、义务： 甲方： 1、甲方负责提供钢筋、商品混凝土，提供满足乙方施工的场地，免费提供施工用水、电，为乙方提供临时宿舍。 2、提供施工图纸一套。 3、施工中如有设计变更，甲方应将变更通知乙方，并做好现场施工记录。 4、甲方负责提供单栋楼梯控制线。 5、桩检测合格后提供桩的工程量作为结算依据。 乙方： 1、乙方须将营业执照、资质证明、企业法人代码证的复印件（加盖公章）及施工方案在签订合同前交给甲方。 2、乙方严格按国家现行的施工规范、操作规程和施工图纸的要求进行施工，确保工期和质量。如施工中发现地质差异应向甲方汇报，以便修改调整施工方案。乙方应在施工前将施工方案、施工进度计划交给甲方。 3、乙方在现场设技术人员，将桩位点复测准确方可开钻，否则后果将由乙方负责。乙方应配备现场的管理体系。
钻孔灌注桩劳务分包合同 劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业(以下简称工程承包人)将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包企业(以下简称劳务分包人)完成的活动。这里给大家分享一些关于钻孔灌注桩劳务分包合同，希望对大家有所帮助。 劳务分包合同1 发包方(以下简称甲方)：身份证号： 承包方(以下简称乙方)：身份证号： 甲方现有工程委托乙方劳务包干，为明确双方各自的权利、责任和义务，甲、乙双方结合本工程具体情况友好协商，订立本合同，双方必须共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程地点： 1.3工程内容： 4.1承包方式：劳务包干(含人工、辅材、机械、吊装、二次搬运、装卸车等) 4.2工程造价：人民币元(人民币整); 3.1合同工期：个历天。 第五条甲方责任 工程开工前，甲方向乙方进行相关的质量、安全、技术、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场管理、劳动纪律等教育和交底，并为乙方提供住房;甲方保证材料及时供应，不得因材料供应不及时而影响施工，及时对已完分项工程进行质量验评和检查，并按合同规定及时足额支付工程款。 第六条乙方责任 乙方严格按甲方的各项要求，做好进入施工现场前的准备工作，遵守甲方工地各项合理的管理制度，配合工地管理;在现场必须戴好
安全帽及安全绳，严格执行安全操作规程和有关安全规定，由于乙方自身原因造成的安全事故，费用和责任由乙方自负;乙方需按有关质量要求进行施工，并接受甲方的监督检查。 第七条付款方式 合同签订后即付人民币元(人民币元整)作为进场及相关辅料的费用;完成第二层钢楼梯及电梯井即付人民币元(人民币元整)作为进度款;完工后，甲方2天内组织验收，如有问题需当场提出整改，否则当验收合格，需即支付人民币元(人民币元整) 第八条合同生效和终止 本合同壹式两份，甲、乙双方各执壹份，双方履行完毕合同全部义务，竣工结算款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修条款外即告终止。若工程施工中因各种原因出现停工现象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，工期相应顺延及作出适当的补偿;如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承担责任，工期不予顺延。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 劳务分包合同2 甲方： 乙方： 甲、乙双方在平等互利的原则下按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承揽条例》及《建筑工程合同条例》，经协商，乙方同意承担甲方安装工作，并达成协议如下： 一、合同文件组成 1、《安装劳务合同》 2、《施工现场管理规范》及公司各部门下发的规章制度 3、《七大协议附件》 4、施工图纸、技术要求、设计变更
人工挖孔桩施工承包合 同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
施工承包合同甲方： 乙方： 一、甲方将xxx小高层xxx楼基础人工挖孔灌注桩承包给乙 方，为了明确双方责任，经甲、乙双方共同协商达成协 议，以供共同遵守执行。 二、承包方式：乙方包工（包机具）不包料。 三、承包工作内容：乙方负责土方开挖，岩层钻孔及爆破清挖， 以风炮冲孔钻方法进行桩基底超前钻孔，钢筋制作绑扎电 焊，装拆护壁模板，浇捣桩壁桩身砼至桩帽底,等一系列工序的施工操作。 四、施工工期和质量： 1、工期为四十五天（其中xx楼25天），开工时间以实际 开工日为准；若遇岩石、流沙等特殊地质情况，工期则按双方代表商议确定顺延时间；如遇雨天等自然条件和不可抗拒力量影响工期的则按实际顺延。
2、所有乙方施工完成的孔桩须经甲方、设计院、勘察、监 理、质检站等检测验收，质量都必须达到100%合格。 3、在施工过程中若遇到流沙、管涌、稀泥和有害气体溢出 等不良地质状况时,乙方必须及时告知甲方采取相应技术措施,甲方并供应由此急需的材料,按实际顺延特殊处理损耗的时间,反之若乙方不及时通知甲方造成的安全事故和耽误施工进度一切由乙方负责。 五、甲方责任： 1、提供水电，现场水源、电源总配电箱（配备漏电开关） 及闸刀开关（一套）到位，楼占地范围内整体开挖至桩帽底，提供浇砼用的搅拌机、斗车（其余机械工具均由乙方负责），如钢筋笼长度达大于8米或由甲方负责机器吊装。 2、保证材料供应充足及时。如因甲方原因造成乙方停工待 料的，则甲方负责给乙方人员及机械误工费，按当时现场人员每人每天30元计。 3、负责测量定位放好桩位线点，在乙方浇捣完第一节护壁后负责校对。 4、负责及时提供施工图给乙方，如有须变更及时提供变更或口头通知。