篇一：合同样本格式
附件3
合同样本格式
德阳市200万元以下政府投资
建设工程施工合同
德阳市规划和建设局德阳市工商管理局二0一0年四月建设工程施工合同第一部分协议书
发包人（全称）：______________ 承包人（全称）：_____
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：____ ___
五、合同价款
金额（大写）：__元（人民币）六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：１、本合同协议书２、中选通知书３、投标书及其附件４、本合同专用条款５、本合同通用条款
６、标准、规范及有关技术文件７、图纸
８、工程发包价清单
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：__ __ 年___ _ 月__ _ 日合同订立地点： ____ ____ 本合同双方约定_________后生效。发包人：（公章）承包人：（公章）住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：
住所：法定代表人：委托代表人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：
第二部分通用条款一、词语定义及合同文件１、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：
1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。篇二：合同样本
建设工程施工合同
第一节协议书
编号：
发包人（全称）：邻水县国土资源局法定代表人：李明法定注册地址：四川省广安市邻水县鼎屏镇古邻大道39号
承包人(全称）法定代表人：法定注册地址：
发包人为建设邻水县关门石滑坡被动防护网工程 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。
一、工程概况
工程名称：邻水县关门石滑坡被动防护网工程
工程地点：邻水县城北镇
工程内容：施工图及工程量清单所载全部内容。
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)
工程立项批准文号：广市国土资发[2014]11号文
资金来源：省级财政补助经费
二、工程承包范围
承包范围：施工图及工程量清单所示全部内容
三、合同工期
计划开工日期： 2014年 3月10 日
计划竣工日期： 2014 年 4月 20 日
工期总日历天数 40 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。
四、质量标准
工程质量标准：符合国家现行施工验收规范合格标准
五、合同形式
本合同采用工程发包价作为工程施工图和工程量清单内的包干总价合同形式。
六、签约合同价
金额(大写）：壹佰零肆万贰仟伍佰肆拾柒元(人民币)
(小写)￥：元
七、承包人项目经理：
姓名：；职称：；
身份证号：；建造师执业资格证书号：；建造师注册证书号：。
建造师执业印章号：。
安全生产考核合格证书号：。
八、合同文件的组成下列文件共同构成合同文件：
1、本协议书；
2、中选通知书；
3、比选申请文件及其附件；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。
上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。
十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。
十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。
十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。
发包人： (盖单位章) 承包人： (盖单位章) 法定代表人或其法定代表人或其
委托代理人： (签字)委托代理人：(签字) 年月日年月日签约地点：
第二节合同通用条款
此部分采用《中华人民共和国2007年版标准施工招标文件》范本中的通用条款。通用合同条款见《标准施工招标文件》第41-81页。
第三节合同专用条款
1.一般约定
1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.
2.2发包人：邻水县国土资源局。
1.1.
2.6监理人：。
1.1.
2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。
姓名：。职称：。联系电话：。
1.1.3工程和设备
1.1.3.2永久工程：见施工图和清单。
1.1.3.3临时工程：见施工图和清单。
1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。
1.1.3.10永久占地：。
1.1.3.11临时占地：。
1.1.4日期
1.1.4.5缺陷责任期期限：按质量保修书执行。
1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。
1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.4合同文件的优先顺序合同文件的优先解释顺序如下：
(1)合同协议书；
(2)中选通知书；
(3) 比选申请文件及其附件；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；
(6) 已标价工程量清单；
(7) 图纸；
(8) 技术标准和要求；
（9）其他合同文件；
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。
1.5合同协议书
合同生效的条件：经发包人、承包人签字、盖章、备案后生效。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1图纸的提供
(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(2)发包人提供图纸的期限：承包人进场后3日内。
(3)发包人提供图纸的数量：完整的施工图肆套。
1.6.2承包人提供的文件
(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：/ 。
(2)其他约定：场地内用水用电由承包人负责，费用由承包人负责，发包人负责联系。1.6.3图纸的修改
监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。
1.7联络
1.7.2联络来往函件的送达和接收
(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。
(2)发包人指定的接收地点：。
(3)发包人指定的接收人为：。
(4)监理人指定的接收地点：。
(5)监理人指定的接收人为：。
2.发包人义务
2.3提供施工场地
施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交给承包人。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。
2.5组织设计交底
发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
2.8其他义务
2.8.1 发包人派驻的工程师
业主项目负责人姓名：职务：
业主现场代表：
发包人委托的职权：
3.监理人
3.1监理人的职责和权力
3.1.1须经发包人批准行使的权力：（1）根据通用条款第11、12、13条发布开工令，暂时停工或复工令；（2）法定适用条款第13条项下的工程延期；（3）审查批准施工技术方案或设计的变更；（4）确定通用条款相关规定的索赔；（5）如果发生紧急情况，监理工程师认为将造成人员伤亡或危及本工程或邻近的财产安全必须立即采取行动的，监理工程师有权在未征得发包人批准的情况下发布处理紧急情况所必须的指令，承包人应予执行。监理工程师根据规定，因发包方的原因必须发出上述指令产生的合同金额的增加额报发包人批准后通知承包人，并由发包人承担因此增加的费用；因承包人的原因及其它风险因素造成的该结果，由承包人承担后果和因此增加的费用。
不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。篇三：常用各种合同样本
房屋租赁
出租方：＿＿＿，以下简称甲方
承租方：＿＿＿，以下简称乙方
为明确甲、乙双方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。
第一条甲方将自有的坐落在＿＿＿市＿＿＿街＿＿＿巷＿＿＿号的房屋＿＿＿栋＿＿＿间，建筑面积＿＿＿平方米、使用面积＿＿＿平方米，类型＿＿＿，结构等级＿＿＿，完损等级＿＿＿，主要装修设备＿＿＿，出租给乙方作＿＿＿使用。
第事条租赁期限租赁期共＿＿＿个月，甲方从＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日起将出租房屋交付乙方使用，至＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日收回。
乙方有下列情形之一的，甲方可以终止合同，收回房屋：
1．擅自将房屋转租、分租、转让、转借或与他人调剂交换的；
2．利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的；
3．拖欠租金xx个月或空关xx个月的。
合同期满后，如甲方仍继续出租房屋的，乙方拥有优先承租权。租赁合同因期满而终止时，如乙方确实无法找到房屋，可与甲方协商酌情延长租赁期限。
第三条租金和租金交纳期限、税费和税费交纳方式
甲乙双方议定月租金＿＿＿元，由乙方在＿＿＿月＿＿＿日交纳给甲方。先付后用。甲方收取租金时必须出具收租凭证。
1．甲、乙双方议定。
第四条租赁期间的房屋修缮和装饰
修缮房屋是甲方的义务。甲方对出租房屋及其设备应定期检查，及时修缮，做到不漏、不淹、三通（户内上水、下水、照明甴）和门窗好，以保障乙方安全正常使用。
甲方修缮房屋时，乙方应积极协助，不得阻挠施工。出租房屋的修缮，经甲乙双方商定，采取下述第＿＿＿款办法处理：
1．按觃定的维修范围，由甲方出资幵组织施工；
2．由乙方在甲方允诺的维修范围和工程项目内，先行垫支维修费幵组织施工，竣工后，其维修费用凭正式収票在乙方应交纳的房租中分＿＿＿次扣除；
3．由乙方负责维修；
乙方因使用需要，在不影响房屋结构的前提下，可以对承租房屋进行装饰，但其觃模、范围、工艺、用料等均应亊先得到甲方同意后方可施工。对装饰物的工料费和租赁期满后的权属处理，双方议定：
工料费由＿＿＿方承担（）；所有权属＿＿＿方（）。
第五条租赁双方的变更
1．如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时，在无约定的情况下，本合同对新的房产所有者继续有效；
2．甲方出售房屋，须在三个月前书面通知乙方，在同等条件下，乙方有优先购买权；3．乙方需要与第三人互换用房时，应亊先征得甲方同意，甲方应当支持乙方的合理要求。第六条违约责仸
1．甲方未按本合同第一、事条的约定向乙方交付符合要求的房屋，负责赔偿xxx元。2．租赁双方如有一方未履行第四条约定的有关条款的，违约方负责赔偿对方xxx元。3．乙方逾期交付租金，除仍应补交欠租外，幵按租金的＿＿＿%,以天数计算向甲方交付违约金。
4．甲方向乙方收取约定租金以外的费用，乙方有权拒付。
5．乙方擅自将承租房屋转给他人使用，甲方有权责令停止转让行为，终止租赁合同。同时按约定租金的＿＿＿%，以天数计算由乙方向甲方支付违约金。
6．本合同期满时，乙方未经甲方同意，继续使用承租房屋，按约定租金的＿＿＿%，以天数计算向甲方支付违约金后，甲方仍有终止合同的申诉权。
上述违约行为的经济索赔亊宜，甲乙双方议定在本合同签证机关的监督下进行。
第七条免责条件
1．房屋如因不可抗拒的原因导致损毁或造成乙方损失的，甲乙双方互不承担责仸。
2．因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋，使甲乙双方造成损失，互不承担责仸。
因上述原因而终止合同的，租金按实际使用时间计算，多退少补。
第八条争议解决的方式
本合同在履行中如収生争议，双方应协商解决；协商不成时，仸何一方均可向房屋租赁管理机关申请调解，调解无效时，可以向人民法院起诉。
第九条其他约定亊宜
第十条本合同未尽亊宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。与本合同具有同等效力。本合同一式4仹，其中正本2仹，甲乙方各执1仹；副本2仹，送社区备案。
出租方：承租方：
委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）
地址：
甴话：
签约地点：
合同有效期限：
日
地址：甴话：签约时间：年月日至年月
劳动合同书
甲方_________________________
乙方_________________________
签订日期_________年_____月_____日
xxx单位
甲方________________________法定代表人___________
地址_________________________________________
乙方_____性别_____居民身仹证号___________________
出生日期_____年_____月_____日
在甲方工作起始时间_____年_____月_____日
家庭住址_________________________________________
邮政编码________________________
户口所在地_____省（市）_____区（县）______街道（乡镇）
甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。
一、劳动合同期限
第一条本合同为_____________________期限劳动合同。本合同于_____年_____月_____日生效，其中试用期至_____年_____月_____日止。
本合同于____________________________________终止。
事、工作内容
第事条乙方同意根据甲方工作需要，担仸
____________________________________岗位（工种）工作。
第三条乙方工作应达到____________________________标准。
三、劳动保护和劳动条件
第四条甲方安排乙方执行________________工时制度。
执行标准工时制的，乙方每日工作时间8小时，每周工作40小时。执行综合计算工时工作制的，乙方平均每天工作时间不超过8小时，平均每周工作不超过40小时。
执行不定时工作制的，在保证完成甲方工作仸务情况下，乙方自行安排工作和休息时间。
第五条甲方安排乙方加班，应符合法律、法觃的觃定。甲方安排乙方延长工作时间，应支付不低于工资的150%的工资报酬；甲方安排乙方休息日工作又不能安排补休的，应支付不低于工资200%的工资报酬。甲方安排乙方法定休假日工作的，应支付不低于工资的300%的工资报酬。
乙方加班工资基数为每日________元或按_____________执行。
第六条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具，建立健全生产工艺流程，制定操作觃程、工作范围和劳动安全卫生制度。
第七条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方觃章制度的教育。
四、劳动报酬
第八条甲方每月______日前以货币形式支付乙方工资，月工资为_____元或按___________执行。乙方在试用期间的工资
_____________________________。甲乙双方对工资的其他约定
______________________________________________________________________________ 第九条甲方生产工作仸务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为______元或按________执行。
租房合同 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________ 广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议，狭义合同是指一切民事合同。合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，其中依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条规定：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 很多人在城市打拼的时候租房成为最常见的一种常态，下面是整理的关于2017租房合同范本，欢迎借鉴参考! 甲方姓名(出租方)_________________身份证号码：_________________ 乙方姓名(承租方)__________________身份证号码：________________ 经双方协商甲方将位于______________________________房屋出租给乙方居住使用。 一、租房从_____年___月___日起至______年___月___日止。 二、月租金为____元，缴租为____支付一次，人民币(大写)_________元(￥____元)，以后应提前___天支付。 三、约定事项 1、乙方入住时，应及时更换门锁若发生意外与甲方无关。因不慎或使用不当引起火灾、电、气灾害等非自然灾害所造成损失由乙方负责。 2、乙方无权转租、转借、转卖该房屋，及屋内家具家电，不得擅自改动房屋结构，爱护屋内设施，如有人为原因造成破损丢失应维修完好，否则照价赔偿。并做好防火，防盗，防漏水，和阳台摆放、花盆的安全工作，若造成损失责任自负。 3、乙方必须按时缴纳房租，否则视为乙方违约。协议终止。 4、乙方应遵守居住区内各项规章制度，按时缴纳水、电、气、光纤、电话、
2018最新经济合同纠纷起诉状范本 原告：__________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 被告人：___________________地址：___________________。 法人代表：_________，职务：__________。 诉讼请求： 风险提示： 诉讼请求必须具体﹑明确，该写的一定要写，因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求，如果无相应的证据来支持你的主张，势必遭到败诉的后果，通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外，诉讼请求应提出具体的数额，不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的，但并不等于在提出诉讼请求时多多益善，比较切合实际的请求数额，不仅可以减收诉讼成本，降低诉讼风险，而且有利于法院的调解和双方当事人的和解，减少讼累。1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 风险提示： 诉状是个利剑，挑起战争。如果没有写好，那么势必倒过来伤到自己。因此，要摆事实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的原因、经过和现状，特别是双方争议的焦点，实事求是地写清楚。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告____年____月____日商定，被告从原告处购进 ____________（品种及数量），价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用____送至被告处，被告立即开出________元的转帐 1
进口仪器设备采购合同 供方（乙方）：合同编号：[2018]CS 需方（甲方）：西南大学需方用户单位： 需方就所需进口仪器、设备（包括相关硬件、软件、集成系统在内，以下统称货物/产品）按照采购程序进行采购（采购项目编号：，分包；项目名称：）后，确定供方为中标（成交）供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国 合同法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，供、需双方协商一致，签订本合同。 一、商务条款 1.1 货物清单 1 申购号经费号 中文名称 制造厂家 英文名称 品牌型号生产国别 单位数量单价小计 规格技术参数： 合同总价(大写): (小写:) 除1.2价格条件约定外，合同总价已包含但不限于货物、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收（试剂耗材消耗）、免费保修期内的售后服务、强制性第三方监督检验机构的验收检验及技术资料等费用。 1、采购内容与本合同各项文件发生抵触的，按本合同第7.1条执行。 注: 1.2价格条件：（DDP、DAP、DAT、CIP等）西南大学项目现场。1.3 外贸代理 1.3.1需方委托经需方招标的外贸代理公司（以下简称外贸合同买方）签订外贸合同， 供方委托（以下简称外贸合同卖方）签订外贸合同。若外贸合同卖方在外贸合 同执行中给需方及外贸合同买方造成任何经济及名誉损失，均由供方承担。 1.3.2需方委托外贸合同买方办理中国境内的货物进口批文、免税手续并代理进口业务。 供方联系人：，电话: 。 1.4付款方式 1.4.1付款安排：需方通过外贸合同买方根据需要及时向外贸合同卖方开立100% L/C（信 用证），其中 90% 货款凭装运单据议付，余款 10% 货到验收合格后 7 个工作日内凭需方验收 报告单议付。 1.4.2质保金：合同生效后，供方支付合同总额10% （计人民币大写元整，小写￥）的款项给需方作为质保金，自验收合格之日起一年后，货物无遗留问题无
编号： 劳动合同书 （固定期限） 甲方： 乙方： 签订日期：年月日北京市劳动和社会保障局监制
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规,甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同,共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 法定代表人（主要负责人）或委托代理人 注册地址 经营地址 第二条乙方性别 户籍类型（非农业、农业） 居民身份证号码 或者其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 在京居住地址邮政编码 户口所在地省(市) 区(县) 街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。
本合同于年月日生效，其中试用期至年月日止。本合同于年月日终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位(工种)工作。 第五条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 第六条乙方工作应达到 标准。 四、工作时间和休息休假 第七条甲方安排乙方执行工时制度。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为 甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。 第八条甲方对乙方实行的休假制度有 五、劳动报酬 第九条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，月工资为元或按 执行。 乙方在试用期期间的工资为元。 甲乙双方对工资的其他约定
第十条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的月生活费为元或按执行。 六、社会保险及其他保险福利待遇 第十一条甲乙双方按国家和北京市的规定参加社会保险。甲方为乙方办理有关社会保险手续，并承担相应社会保险义务。 第十二条乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家、北京市有关规定执行。甲方按支付乙方病假工资。 第十三条乙方患职业病或因工负伤的待遇按国家和北京市的有关规定执行。 第十四条甲方为乙方提供以下福利待遇 七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护 第十五条甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。 第十六条甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度；乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 第十七条甲方应当建立、健全职业病防治责任制度，加强对职业病防治的管理，提高职业病防治水平。
【关键字】合同 关于单证的问题： 1.如果监管条件没有B，可以不做出口报检，但如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个，则还是需要出口报检，填写报检单时无需选择通关单，报检后也不会出具通关单，那么出口报关时也不需要提交通关单 2.如果监管条件没有B 要看合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书没有没有的话就不需要报检商检费是0 3.如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个，则还是需要出口报检收取报检费 4.监管条件是J，需要金产品出口证这个不需要申请 5. 14001 （商品编号） BRIEFCASE （商品英文名称） TEXTURED COWHIDE LEATHER, SIZE: L* W* H, PACKING: 1PC/BOX, 10PCS/CARTON （商品英文描述，与合同上商品描述一致） QUANTITY: 800 PCS （商品销售数量，需与与合同商品销售数量完全一致） PRICE: USD14 （商品单价，需与合同商品单价完全一致） 6. POCIB里面业务办理时间不受单据上的日期影响。 7. 学生投保日期写错了，写成昨天了，有没有办法修改 答：不需要修改，不影响流程。 8. 商检费算不算还要看证书 如果监管条件没有B，可以不做出口报检，但如果合同中选了品质证书、质量证书、重量证书、健康证书中的一个，则还是需要出口报检 9. 普惠制产地证/一般原产地证是出口商必须的合同中也会有规定的需要计算预算费用里可以提醒一下 10. POCIB里面做不了2种结算方式，只能选一种 11. 普惠制产地证书/一般产地证也要先去检验检疫局申请光填写是不行的 12. 合同签订完了就可以付款，至于是先付款在发货，还是先发货再付款，就看双方怎么谈了 13. 在POCIB中，如果进口国为美国，需申请一般原产地证书；其他国家可申请普惠制产地证，具体按合同“DOCUMENTS”中规定来办理。 14．下面这个原产地证为什么通不过？ 合同填的时候最后没有点，所以产地证上也不能有点 这个括号，前面和后面都不要有空格 15．押汇 操作步骤： 1.在My City中，点击“银行”的建筑物进入。 2.点击“押汇”按钮，点“开始办理此项业务”。 3.点击“选择合同”按钮，选择所在的合同编号。 4.点击“添加单据”按钮，选择单据“出口押汇申请书”及“交单”业务需提交的单据。 5.点击“办理”按钮，提示成功。 此步骤所需的“出口押汇申请书”需在“业务履约”的“单据中心”里添加并填写完整。在POCIB 系统中，办理押汇需要等待几分钟处理完毕。 交单后不能再押汇
钢筋分项工程经济承包合同书 __________________单位工程钢筋分项承包合同书： 经公司研究指派_____________项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由____________小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程钢筋的制作和安装。 二、承包方式： 包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。 三、承包价格： 每吨包干价__________元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。 四、工期要求： 从工序交接日起在___________天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装___________天要完成；主体梁板钢筋每层_________天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在__________天内要完成。 五、材料要求（仅对包工包料而定）： 1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原
件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。 2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。 六、质量与施工要求： 1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。 2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。 3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。 4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。 5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。 6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。 7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。 8、Ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的
三一文库（http://biz.doczj.com/doc/188615933.html,）/合同范本/合同样本 打印合同4篇 *目录 .打印合同 .标准租房合同范本打印 .政府采购合同（打印机） .个人租房合同范本打印 甲方：__________________ 乙方：__________________ 甲、乙双方本着互惠互利的原则，通过友好协商签定以下办公耗材供应协议： 一、服务项目：甲方办公设备实际消耗产品的提供 二、办公耗材提供细则 1.乙方送货至甲方指定的某一办公地点。 2.乙方承诺提供给甲方的耗材为原装正品(甲方指定需通用 耗材除外)。
3.如果甲方需要，乙方人员可提供安装服务。 4.乙方承诺为甲方正在使用的乙方耗材的设备提供必要的 维护。 5.乙方承诺向甲方以最具市场竞争力的价格提供耗材产品。 6.送货时间 6.1 工作时间：周一--周五(9:00--17:00)乙方承诺在接到甲方送货要求24小时内将货送到 6.2 节假日期间，甲方如需送货则在乙方工作时间内事先预定。 三、协议生效及协议期限： 本协议经甲、乙双方签盖章后生效，协议期限为______年______月______日至______年______月______日。 四、收费标准及付款方式 每月最后一个工作日结算本月全部耗材费用。 五、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。其它未尽事宜双方协商解决。 甲方：(公章)______ 乙方：____________ ______________ ____________
电话：______________ 电话：____________ 传真：______________ 传真：____________ 联系人：____________ 联系人：__________ 标准租房合同范本打印 打印合同（2） 房屋租赁合同中的出租人一般是房屋的所有人，但并不限于所有人。凡对标的物享有合法的使用权的人，都有权将其使用的标的物转由他人使用，成为出租人。承租人不得以出租人不享有房屋的所有权为由主张合同无效，拒绝支付租金，只能要求出租人承担不履行合同的违约责任。同时，《合同法》第二百二十四条：承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。 标准租房合同范本 出租方(以下简称甲方)：_____ 承租方(以下简称乙方)：_____ 甲、乙双方就下列房屋的租赁达成如下协议： 第一条房屋基本情况。 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于;共层第层。 第二条房屋用途。
第四节合同中的价格条款 一、价格术语的含义和作用 1国内外贸易在标价方法上的区别 （1 ）国内贸易 （2 ）国际贸易 2价格术语（Price Term ）的含义 在国际贸易中用几个特定的英文字母来表示买、卖双方交货的地点、费用、责任、风险的划分以及货物所有权转移界限的贸易用语。 3价格术语的作用 1）表明了买卖双方交货的地点 2 ）明确了双方责任和费用的负担 3）划分了风险和货物所有权转移的界限 4）标明了价格构成的因素 5）决定了合同的性质 二、有关价格术语的国际贸易惯例 （一）国际贸易惯例的含义及特点 含义： 国际贸易惯例（In ternatio nal trade customs ）是在长期的国际贸易实践活动中逐渐形成的具有较普遍意义的一些习惯性的做法、解释和规则。
2. 特点: (1)广泛的国际性 (2)普遍的适用性 (3 )非强制的规范性 (4 )发展中的完善性 3. 性质： “国际贸易惯例不是法律，但往往具有法律的性质和作用” 4. 对待惯例的态度：学习、了解、掌握，并会在实际工作中运用，为保护自身的贸易利益服务。 (二)有关价格术语的国际贸易惯例 1. 《1932年华沙-牛津规则》P20 国际法协会专门为解释CIF合同而制定的。 1928年波兰华沙指定，1932年在英国牛津作了修订。共21个条款。 虽然只有21条，但其中中文逐条解说却有300多页。一一《1932年华沙-牛津规则逐条说》 2. 《1990年美国对外贸易定义修订本》P20 是由美国的几个商业团体制定的。1919年时提出：“美国出口报价缩写条例”，后来在1941 年美国第27届全国对外贸易会议上作出了修订，出台了《一九四一年美国对外贸易定义修订本》1990年再次被修订，命名为《1990年美国对外贸易定义修订本》。对6种价格术语进行了解释。 (1) EXW Ex Works 产地交货 (2) FOB Free on Board 在运输工具上交货 (3) FAS F ree Alo ng Side 在运输工具旁边交货 （4）CFR Cost and Freight 成本加运费 （5）CIF Cost, I nsura nee. Freight 成本、保险费、运费
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 固定时间劳动合同样本(合同示 范文本)
固定时间劳动合同样本(合同示范文本)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 共同遵守本合同条款 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 部门负责人或课题组主持人 单位地址 第二条乙方性别 居民身份证号码 或其他有效证件名称证件号码
在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，其试用期至年月日止。本合同于年月日终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位(工种)工作。 第五条根据甲方的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为。 第六条乙方工作应达到标准。 四、工作时间和休息休假 第七条甲方安排一方执行工时制度，乙方每天工作时间不超过小时，每周工作不超过小时。每周休息日为。 第八条甲方对乙方实行的休假制度有： 五、劳动报酬 第九条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，月工资为元。
建设工程项目内部经济责任承包合同协议书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
建设工程项目内部经济责任承包合同 (通用条款) 第一条承发包主体 1.1本内部承包合同的发包方(甲方)为项目总承包公司或者总承包公司授权的分公司，承包方(乙方)为总承包公司依法审查同意的项目部经济责任承包人。 1.2 公司是唯一具有法人资格的企业实体，对内实行统筹管理，对外承担工程施工风险。 1. 3项目部是公司组成部分、分支机构，是公司为项目建设需要而临时设立的实体，不具备法人资格，项目施工完成后自行撤销;项目部为公司内部独立核算单位，接受公司领导、管理、监督，不得以自己的名义对外签订合同。 1.4 项目经济责任承包人是公司员工，受公司管理，受本内部承包合同约束。承包人代表公司经营管理项目部,提高公司效益和信誉。 1.5 本内部承包合同如专用条款未确定乙方的通讯地址，则其身份证记载的地址为乙方确定的通讯地址，乙方未书面通知变更的，有关文书送达其身份证上的地址即视为送达。 第二条承包合同的范围 2.1本内部承包合同乙方承包的工程范围、工程质量要求、工期、安全文明施工等由专用条款约定，如专用条款未特别约定，则同甲方与建设单位签订的建设工程施工合同。 2.2上述建设工程施工合同承包的具体内容，详见甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》(包括附加合同、其他合同组成部分的文件及甲方向建设单位作出的相关承诺等)，对该合同的全部条款及合同组成文件规定的内容，乙方已经充分了解,并确认合同约定的全部权利义务对乙方具有约束力。 第三条承包方式 3.1本承包合同的承包方式由专用条款约定。 3.2无论采用何种承包方式，除合同约定的权利义务关系外，并不影响甲，方按照法律法规和公司章程、制度的规定行使管理权。 3.3甲方根据需要，可以委派代表进入工地对的施工进行监督和检查，乙方应主动配合。甲方委派代表的报酬由甲、乙双方协商确定，并由乙方负责支付。 第四条合同项目的管理机构 4.1乙方在本合同签订之日起7日内确定工程项目管理人员。项目部管理人员应按工程施工管理的要求配置相应的专业技术人员，并按照法律法规、当地政府的有关规定、甲方的规章制度和建设单位现场管理制度组织施工。 4.2 项目部组成人员确定后，乙方应在3日内报甲方审定，并由甲方发文确定，甲方有权在审批时或者施工过程中，要求乙方更换相关人员。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 房屋租赁合同打印范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（出租方）： 乙方（承租方）： 现经甲乙双方充分了解、协商，一致达成如下租房合同： _、房屋坐落于 。 二、 租赁期限：即 年 月 日至 年 月 日。 三、 租金及交纳 时间：每月 元，乙方应每月付一次，先付后住。第一次乙方应于甲方将房屋交付同时，将房 租付给甲方；第二次及以后付租金，乙方应提前一个月付清。 四、 租房押金：乙方应于签约同时付给甲方押金 元，到期结算，多余归还。 五、 租赁期间的其他约定事项： 1、 乙方应提供真实有效的身份证件复印件壹份。 2、 甲方提供完好的房屋、设施、设备，乙方应注意爱护，不得破坏房屋装修、结构及设施、设备，否则应按价赔 偿。如使用中有非人为损坏，应由甲方修理。 3、 水、电、煤气、电话、网络、有线电视等的使用费及物业、电梯、卫生费等所有 费用都由乙方支付。入住日 抄见：水度，电度，煤气度。所有费用乙方应按时付清。 4、 房屋只限乙方使用，乙方不得私自转租、改变使用性质或供非法用途。租下本房后，乙方应立即办好租赁登 记、暂住人口登记等手续。若发生非法事件，乙方自负后果。在租赁期限内，甲方确需提前收回房屋时，应当事先商 得乙方同意，给乙方造成损失的，应当予以赔偿。 5、 合同一经签订，双方都不得提前解除。租赁期内，如遇不可抗力因素导致无法继续履行本合同的，本合同自 然终止，双方互不承担违约责任。 6、 此合同未尽事宜，双方可协商解决，并作出补充条款，补充条款与本合同有同等效力。双方如果出现纠纷， 先友好协商，协商不成的，由人民法院裁定。 7、 本合同经签字（盖章）生效。 8、 其他约定事项：。 六、 违约责任： 甲乙双方中任一方有违约情况发生的，违约方应向守约方支付违约金，违约金为 元，损失超过违约金时， 须另行追加赔偿。 七、 本合同一式两份，甲乙两方各执一份，具有同等法律效力。 乙方：（签字）: 联系电话: 甲方（签字）: 联系电话:
文件编号：RHD-QB-K1492 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 经济调解协议书范本标 准版本
经济调解协议书范本标准版本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 立协议人: xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案，在xx区人民法院主持下，双方当事人调解结案，调解书已于20xx年10月16日送达。 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元，于20xx年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。
现因乙方目前经济方面有困难，提出分期付款。 经甲、乙方反复协商，达成协议如下: (一)甲方同意变更xx区人民法院x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元，于20xx年10月26日前一次付清”的决定。 (二)乙方于20xx年12月30日前，付款43209.26元;于20xx年3月x日付款40000元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议，每期拖欠的款额，每拖欠一日按30%计算滞纳金。 (四)本协议书一式三份。 甲、乙方各执一份，交人民法院一份。 甲方:xx建筑工程，A公司(公章)乙方:XX百货公
司(公章) 法定代表人:XXX(章)法定代表人:XXX(章) 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
砌体、抹灰劳务分包工程施工合同 甲方: 重庆 (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 甲方通过内部招标，确定乙方作为劳务分包合作方。甲、乙双方经充分协商，甲方将承建的重庆精神卫生中心重性精神病综合楼工程的砌体、抹灰、外墙面砖、楼地面、屋面工程的劳务施工分项工程承包给乙方，为了明确甲乙双方各自的责任、权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合本工程的具体情况，双方就合同承包范围内的工程劳务分包施工事项协商达成一致，订立本合同，达成条款如下: 1.工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 2.工程承包范围及承包方式 2.1 承包范围： ○1、本工程施工图范围内全部砌体、抹灰工程。 ○2、各种砖的润砖，现场二次转运、多次转运，包括各楼层装车、下车、水平、垂直运输（各种砖、砌块均以立方米计）； ○3、配合其它工种留槽留洞及抹灰前的补槽补洞，（包括其它设备、水电等安装后的槽、洞封补）。 ○4、砌筑脚手架的搭拆及各种材料的搬运，并按指定场地堆码以及定额规定的工作内容； ○5、砂石的筛选、装车、下车，搅拌机前后台运输、搅拌；砂浆的运输，即到各工作面的所有垂直、水平运输工作内容（并包括水泥、白灰膏的搬动）； ○6、所有墙体钢丝网的安装。 ○7、前后台、各楼层的清理、清扫、砌块堆码、每日作到工完料尽、场地清，达到现场文明施工管理要求； ○8、工具及机械费：斗车、广线、掉线托、水平尺、鱼尾线灰盆、抬杠、切制、打磨机械以及砌体所用的一切工具等，均由乙方承担。
○9、构造柱、过梁、导墙、压顶等浇砼。 2.2 承包方式：按合同承包综合单价包干承包。乙方根据甲方的要求包工施工的全部过程，包质量、包工期、包安全、包文明施工及各种相关的施工技术措施。 3.工程合同工期 开工日期：2013年4月28日 竣工日期：2013年7月15日 劳务承包范围内的项目合同工期总日历天数75 天。 4.质量及适用规范、标准 4.1本工程质量标准：按国家现行施工验收规范与质量评定标准，达到优良工程。 4.2适用规范、标准：执行国家现行施工验收规范与质量评定标准及相关的规范规定标准。 5.工程合同价款 5.1 合同综合单价: 砌体工程每立方米单价为元/m3，质量安全奖为_元/ m3，工期奖为__元/ m3 抹灰工程每平方米单价为元/m2。质量安全奖为_元/ m2，工期奖为_元/ m2 外墙工程每平方米单价为元/m2，质量安全奖为__元/ m2，工期奖为_元/ m2（含基层处理、打粑、底糙、找平、墙面砖） 5.2价款的结算： ○1、如工程质量未达优良，只按基价结算，不能获得质量安全奖；如工程质量达到优良，施工期间无经济损失1000元以上的安全事故，按基价的100％结算，并全额获得质量安全奖。 ○2、施工合同内任务工期能按本合同及项目要求工期完成时，可获得进度奖；反之不能获得进度奖。
固定时间劳动合同范本精华版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-055836
固定时间劳动合同范本精华版 固定时间劳动合同范本 编号： 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 北京市劳动和社会保障局监制 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同所列条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 法定代表人(主要负责人)或委托代理人
注册地址 经营地址 第二条乙方性别 户籍类型(非农业、农业) 居民身份证号码 或者其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 在京居住地址邮政编码 户口所在地省(市)区(县)街道(乡镇) 二、劳动合同期限 第三条本合同为无固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，其中试用期至年月日止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任 岗位(工种)工作。
第五条根据甲方的岗位(工种)作业特点，乙方的工作区域或工作地点为 第六条乙方工作应达到标准。 四、工作时间和休息休假 第七条甲方安排乙方执行工时制度。 执行标准工时制度的，乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为 甲方安排乙方执行综合计算工时工作制度或者不定时工作制度的，应当事先取得劳动行政部门特殊工时制度的行政许可决定。 第八条甲方对乙方实行的休假制度有 五、劳动报酬 第九条甲方每月日前以货币形式支付乙方工资，月工资为元或按执行。 乙方在试用期期间的工资为元。 甲乙双方对工资的其他约定 第十条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方支付乙方的
After reaching a consensus through equal consultation, the agreement stipulates the obligations that must be performed and the rights that should be enjoyed by each other.建筑工程内部经济承包合同书2正式版
建筑工程内部经济承包合同书2正式 版 下载提示：此合同资料适用于日常场景中，在经过平等协商而达成一致意思后订立的协议，规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如若自身权益受到损害，可通过正当手段来维护自己的利益。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 建筑工程内部经济承包合同书2 模板分项工程经济承包合同书 ×××单位工程模板分项承包合同书： 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方)，模板分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。 一、承包项目： 整个工程的模板制作、安装和拆除。 二、承包方式：
采用包工包料的方式，未经甲方的同意，乙方不得私自将模板工程转包他人。 三、承包价格： 不分构件类型和部位：做合格工程 ××元/m2，做优良工程××元/m2。 四、工期要求： 从工序交接日起，基础模板在××天内完成，主体模板每层在××天内完成。屋面梯盖、栏板和水箱在××天内完成。 五、材料要求(仅对包工包料而定)： 1、支撑应选用质地坚硬，无腐朽的松木，不低于Ⅲ等材，含水率应不低于25%;模板应全部采用胶合板(支撑的水平拉结条除外)。 2、胶合板要求新材占××%，旧材占
文件编号：TP-AR-L9530 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 经济承包合同正式样本
经济承包合同正式样本 使用注意：该合同资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_____________ 乙方：_____________ 工程名称：_________ 工程结构：_________ 为了完善经济承包责任制，加强安全工作力度， 使项目部各层次负责人心目中时刻记住抓生产必须抓 安全，把生产、安全两者摆在同等的位子上，切实地 负责各自安全工作的职责，真正使安全管理成为经济 效益生产重要组成部分，公司本着对国家、集体、个 人高度负责，特与项目部签订如下安全管理与奖罚责 任状。
一、公司下达的安全达标工程必须无条件的执行，本工程争创省文明施工现场，保证达标。 二、本项目确保无人身死亡事故；无重大设备安全事故；无重大火灾爆炸事故；重伤事故发生率控制在____%以内；轻伤事故不大于____%。如发生重大事故，一切费用由工程项目部全部承担。并给予经济处罚和下降年终奖金等级系数。 三、安全防护用品材料 1.安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、安全管理图牌，各种机械安全保护由项目部承担一切费用，工程处保证资金。 2.各种机械、脚手材料由公司统一调配，由各项目部租用，各种租用材料、机械如被盗或损坏应照价赔偿或修理。 四、经济奖罚办法及依据：公司按栋号建筑每平
肥料销售合同范本 肥料销售合同范本 在当今社会，人们对合同愈发重视，很多场合都离不了合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是整理的肥料销售合同范本，欢迎阅读与收藏。 肥料销售合同范本1 供方： (甲方) 需方：(乙方) 合同签订地： 一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量 二、质量要求及技术标准：DAP：参照国标GB10205—20xx; NPK：参照国标GB15063—20xx。 三、交(提)货地点、运输方式及到达站和费用负担：甲方批发部交货; 四、乙方对甲方产品质量和数量如有异议，应在收货后十天内以书面形式向甲方提出，并提供货运记录等相关的书面材料。 五、合理损耗计算方法：甲、乙双方按“国家统配化肥调运交接办法”协调处理。 六、包装标准：50Kg/包或40Kg/包，内塑外编，双层包装。 七、价格：本合同第一条约定了单价的，按约定执行;没有约定
单价或单价约定不明确的，按订货确认函价格执行。 八、付款时间及方式：款到发货以银行认可的方式付款，乙方没有按照本条约定支付货款的，甲方有权单方解除合同或延期发货。 九、乙方应以书面形式向甲方申报发货流向计划，以便甲方申报发货计划。 十、乙方20xx年度在指定区域的目标销量应达到1000吨以上，并在冬储期间履行冬储甲方产品的义务。乙方在甲方约定的区域内享有该品牌的独家经销权。 十一、在乙方销售区域，如遇工商、技监、农业等相关市场执法部门的检查及地方开展打假活动，由乙方负责协调理顺关系和组织人员配合地方职能部门开展打假活动。若因甲方产品质量不合格给乙方造成的损失和责任由甲方承担。 十二、在合作期间(合同一年一签，从合同生效之日起到 20xx 年11月25日止)，如果乙方未按照本合同条款履行义务，甲方有权随时通知乙方终止合作关系。 十三、在合同履行过程中如发生纠纷，由履行合同的双方协商解决，如协商不成而发生诉讼，则由原告方所在地人民法院管辖。 十四、本合同经甲、乙双方代表签字并盖章后生效。传真件具有同等法律效力。 十五、其他约定事项：合同第一条约定的价格均为暂定价格，具体结算价格，按订货确认函约定的相关价格政策执行。 十六、本合同未尽事宜，合同双方协商解决。
订立劳动合同时间解读范本 Interpretation model of labor contract time 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
订立劳动合同时间解读范本 前言：劳动合同是指劳动者与用人单位之间确立劳动关系，明确双方权利和义务的 协议。订立和变更劳动合同，应当遵循平等自愿、协商一致的原则，不得违反法律、行政法规的规定。劳动合同依法订立即具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同 规定的义务。本文档根据劳动合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义， 便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、订立劳动合同的时间 1、用人单位应在劳动者入职一个月内与劳动者签订书面 劳动合同，不与劳动者订立劳动合同的，应当自劳动者入职的第二月起依据《劳动合同法》八十二条向劳动者支付双倍工资。单位在建立劳动关系之日起最迟应在一个月内订立书面劳动合同。因此，这实际上是有限度地放宽了订立劳动合同的时间要求，规定已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，如果在自用工之日起一个月内订立了书面劳动合同，其行为即不违法。但如果用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，则应当向劳动者每月支付两倍的工资（《劳动合同法》第82条）这是对用人单位在自用工之日 一个月内未订立书面劳动合同的`处罚措施。 2、劳动合同至少一式两份，劳资双方各保留一份。合同 应包括《劳动合同法》第十七条规定的必备条款，同时应符合
简单版劳动合同范本打印 甲方名称：___________________________________________法定代表人或者委托代理人________________ 注册地址 ___________________________________________________ 联系电话 _______________________________________________ 乙方姓名： ______________________________________________ 居民身份证号 ___________________________________________ 户口所在地_____省____区_______乡镇___________村 邮政编码__________ 现住址___________________________联系电话 ________________ 根据《劳动法》、《劳动合同法》及有关规定，甲乙双方遵循平等自愿、协商一致的原则签订本合同。 一、合同期限 第一条甲、乙双方选择以下第___种形式确定本合同期限：有固定期限：自____年__月__日起至____年__月__日止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。
无固定期限：自____年__月__日起至依法解除、终止劳动合同时止。其中试用期自____年__月__日起至____年__月__日止。 以完成一定工作为期限：自____年__月__日起至 ____________工作完成时终止。 二、工作内容和工作地点 第二条乙方从事____________________岗位工作。 乙方的工作地点为___________________________________。 经双方协商一致，可以变更工作岗位和工作地点。 乙方应认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，服从管理，按时完成工作任务。 乙方违反劳动纪律，甲方可依据本单位依法制定的规章制度，给予相应处理。 三、工作时间和休息休假 第三条甲方安排乙方执行以下第___种工时制度： 执行标准工时制度。乙方每天工作时间不超过8小时，每周工作不超过40小时。每周休息日为__________。 经当地劳动行政部门批准，执行以_______为周期的综合计算工时工作制度。 经当地劳动行政部门批准，执行不定时工作制度。 甲方保证乙方每周至少休息一天。乙方依法享有法定节日假、产假、带薪年休假等假期。
编号：QJ-HT-0490 固定时间劳动合同样本(官 方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
固定时间劳动合同样本(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 共同遵守本合同条款 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律、法规，甲乙双方经平等自愿、协商一致签订本合同，共同遵守本合同条款。 一、劳动合同双方当事人基本情况 第一条甲方 部门负责人或课题组主持人 单位地址 第二条乙方性别
居民身份证号码 或其他有效证件名称证件号码 在甲方工作起始时间年月日 家庭住址邮政编码 户口所在地省（市）区（县）街道（乡镇） 二、劳动合同期限 第三条本合同为固定期限劳动合同。 本合同于年月日生效，其试用期至年月日止。本合同于年月日终止。 三、工作内容和工作地点 第四条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位（工种）工作。 第五条根据甲方的岗位（工种）作业特点，乙方的工作区域或工作地点为. 第六条乙方工作应达到标准。 四、工作时间和休息休假 第七条甲方安排一方执行工时制度，乙方每天工作时间不超过小时，每周工作不超过小时。每周休息日为.