建筑工程居间合同
甲方单位：
甲方（委托代理人）：
乙方（居间人）：
甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该工程项目）。引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目建设方签订该工程项目的专业承包施工合同。
2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项，（1）甲方与建设单位签订书面的合同或协议为准。（2）甲方与建筑施工单位正式合同签字盖章视为居间成功，本合同即刻生效。
二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。在甲方进场施工过程中，乙方有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。
三、甲方的义务
1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料，负责和建设单位进行合同谈判。
2、居间成功后则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。
3、甲方必须自己和施工单位协商合作条款，包括做好工程预算，自付盈亏，如自身原因造成的损失与乙方无关，居间费照常全部支付给乙方。
4、甲方向总包方上报工程计量和总包方每月向甲方所支付工程计量款，乙方享受知晓权，如乙方提出疑虑，甲方须向乙方出示上报工程量的相关书面材料或总包方下拨工程款的单据复印件。
5、甲方签订正式工程合同既表示乙方居间成功，甲方必须向乙方居间人出示工程合同复印件一份作为本居间合同附件。
四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式
1、工程造价万元（以工程承包合同约定的计价方式为准），居间报酬为总价的% ，即万元人民币。
2、甲方签订正式工程合同向乙方居间人支付居间费万元人民币；甲方施工人员和机械进场后（搭建项目临时设施既表示甲方入场开始施工）三日内甲方向乙方支付第二次居间费万元人民币；剩余居间费按甲方每次收到工程进度款两个工作日内按款项总额的% 支付乙方（支付凭证以银行转款单据为准）也可采用现金支付，乙方需向甲方出具收款收据，作为收到居间费凭证。
3、居间费以此类推，在竣工结算完毕，甲方取得最后一个月工程款两日内结清乙方所有居间费用。
五、居间费用承担
甲方支付的居间费是乙方在完成委托事项后应得的报酬，乙方居间成功后，甲方在执行工程承包合同中出现任何情况（包括停工退场、中止工程合同等）乙方不承担责任也不予退还居间费。
六、合同终止
本合同签订后，甲乙双方各自履行己方的责任和义务，在甲方支付完乙方所有居间费用后合同即刻终止。
七、争议解决方式
如发生合同争议，双方协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院诉讼解决。
八、其它事项（补充协议）
1、每次居间费个人所得税甲方可代扣后支付给居间人，甲方公司出具税务代扣收据（所得税纳税发票）给乙方。
2、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，两方签字盖章后生效。
甲方（单位）盖章：乙方（居间人）签章：
甲方（负责人）签章：银行卡号：
身份证号：身份证号：
（附身份证复印件）
联系电话：联系电话：
合同签订地点：
合同签订日期：年月日
Welcome To Download !!!
欢迎您的下载，资料仅供参考！
YF-ED-J6117 可按资料类型定义编号 工程居间合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工程居间合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方（委托人） 联系地址： 乙方（居间人） 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华 人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平 等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就xx省xxx 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和
该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察， 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目
房屋装修美化及居间服务合同 甲方（发包人）： 身份证号：，联系电话： 地址： 乙方（承包人）： 营业执照号码：，法定代表人： 地址： 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》及其它有关法律、法规，结合甲方对室内装饰装修的需求，双方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装修美化其自有（或与共有）房屋及委托出售房屋有关事宜，达成以下条款： 第一条房屋基本状况 甲方委托乙方装修及居间出售本条所述房屋（下称“该房屋”）（实际情况以权属证明或相关法律文书的记载内容为准）。 1、物业类别：□住宅□别墅□商铺□办公楼□其他 2、坐落：省市________区__________路______弄____号室及___号车位, 建筑面积：________平方米（以产权证为准） 3、权属：□使用权□产权；房地产权证号： 4、是否设定了抵押：□否；□是,抵押金额________抵押权人___________。 5、产权人：。
第二条装修工程约定 甲方委托乙方对该房屋进行装修、美化，以改善房屋性能与居住环境，便于甲方进行出售。 1、承包方式：方包工包料，产生的费用由方先行垫付。 2、施工期限：甲方于_____年____月____日前将该房屋交与乙方进行装修。装修期为_______天，自实际交房之日起算。 3、装修费用：双方约定，装修费用按照每平方米人民币元（大写：___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整）计算，即该房屋总装修费用为人民币元（大写：___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整）（定额）。 4、装修质量保障：装修工程使用的设计图和工程材料以甲乙双方签字认可的为准。装修后的效果按方的标准执行。 5、工程竣工标准：以乙方完成该房屋的全部装修配置项目为准。 6、自本合同签订之日起，工程涉及的物业管理费由方负担，至甲方收回该房屋或者向乙方返还全部装修费、向乙方支付居间服务费之日止。 7、装修施工期间，如因装修与施工队等发生纠纷的，由方解决，与 方无关，方不承担任何责任，但方应当配合方解决纠纷。 第三条委托约定 该房屋美化后，甲方应当委托乙方出售该房屋，委托期限为装修完成之日起至房屋售出为止（即甲方与购买方签订《房地产买卖合同》或类似合同）。 1、甲方同意以人民币元（大写：___仟___佰___拾___万___仟___佰___拾___元整）的价格（以下简称“委托售价”，该价格并未扣除甲方应向
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建筑工程居间服务合同
编号：FS-DY-54127 建筑工程居间服务合同 委托人：(以下简称甲方) 居间人：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守： 第一条：委托事项及具体要求 1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。 2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。 第二条：居间服务期限 从工程项目跟踪至合同签订。 第三条：报酬及支付方式 1、甲方与总包方签订该项工程的承包合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。
2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。 第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。 第五条：合同争议人解决方式 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。 第六条：其它约定事项 1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议; 2、如有其它工程项目合作另签合同。 第七条：合同的生效与中止 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效; 2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。 甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____ 法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____ _____年____月____日_____年____月____日
编号：_________________ 工程居间服务合同标准范本 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_________年______月______日
甲方(委托人)： 联系人： 联系地址： 身份证号码： 乙方(居间人): 联系电话： 身份证号码： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《民法典》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就重庆XX公司工程(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的发包单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息(该项目总造价约四亿一千万元)，并最终促成甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包合同。 2、居间成功是指甲方与发包单位签订该工程项目的专业承包完合同签订完成。该工程执行____市计价定额及其配套文件和工程施工期间政府下发的相关配套文件，取费标准按一类工程一级取费不下浮，材料价格和未计价材料价格按工程施工期间重庆XX程造价信息单价执行。 二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目信息，内容包括合同条件、工程量及总价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考查。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和发包单位进行合同洽谈。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的3%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用以甲方与重庆XX公司签订的工程合同金额的2%计算。 2、居间成功后，在甲方和发包单位签订合同后支付居间费万元(暂定价)。甲方进场时应先支付乙方万元整，剩余金额从施工开始，根据甲方收到的每笔工程款比例支付;竣工结算完毕时，____日内全部结清(乙方提取的款项，税收、管理费由乙方负责)。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程项目介绍居间合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 甲方（委托人）： 联系地址：联系电话： 乙方（居间人）： 联系地址：联系电话： 为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方充分协商，依平等 自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该项目），引荐甲 方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同 条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义
务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬和其他费用支出。 3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。 否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行 施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程施工合同金额的百分之。 2、居间成功后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付元整；在正常施工 的两个月内，应支付元做整；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开始，根 据甲方每月取得的验工计价款，按百分之的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得 全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担
装修居间合同范本 甲方（委托人）：_______________装修公司 法定代表人: 联系地址： 联系电话： 乙方（居间人）：_______________的代理公司 法定代表人: 联系地址： 联系电话： 甲乙双方为了根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就____省____市_________装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方提供信息，或仅为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金_____万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的1％向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为装修工程合同金额的____％。
甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与建设单位就该项目签订书面的项目承包施工合同。 二、甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则逾期每日按未支付金额的10‰向乙方承担违约金。 三、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该项目的信息，协助甲方对该项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为项目承包施工合同金额的20%。
2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订项目承包施工合同后的90日内付清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。在本合同签定时甲方向乙方支付万元，做为乙方居间活动费用。居间人促成合同成立的，居间活动的费用，由居间人负担；居间人未促成合同成立的，有权不予返还居间活动费用。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方承担违约责任。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，如果至20 年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。
工程劳务居间合同书 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》第二十三条居间合同之规定甲方向乙方提供施工项目，乙方自愿支付甲方的居间劳务报酬。双方约定如下： 第一条：合同事项 1、甲方向乙方提供项目工程事宜，提供联络、签约机会，促成签定合同媒介服务。 2、乙方应提供签定合同的有效文本及盖有鲜章的复印件。 第二条：报酬 乙方自愿承诺与甲方签定的合同总金额%作为居间劳务报酬。（以主合同签定的总金额为准） 第三条：付款方式 第四条：特别约定 1、甲方末促成合同成立，所签定的居间合同及乙方所承诺的劳务酬金无效。 2、如乙方的单位法人代表变更，受权代理人因工作等原因发生变更，所签定的合同及承诺的事项，乙方不得以任何理由拒
绝向甲方支付本合同承诺的居间劳务报酬。 3、甲方向乙方提供信息必须属实，方可促成合同签定；若乙方蓄意避开甲方与发包方签定合同，视为居间人促成合同成立；乙方须同样履行承诺支付甲方居间劳务报酬，否则甲方有权向人民法院申请强制执行。 第五条违约责任及合同生效 1、乙方末按时间支付甲方居间劳务费，视为乙方违约；除继续承担应付款项外，同时还承担逾期支付的违约责任，按甲方应得劳务报酬总额的%乘以逾期天数计得金额，作为罚金迫加支付给甲方。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自签字盖章（印）之日起生效。乙方提供与甲方签定的主合同复印件（委托人盖章签字）一份，委托人付清全部居间劳务报酬后本合同自动解除。 乙方（章印）甲方（章印） 法人代表：法人代表： 授权代理人：授权代理人： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 注：（乙方继续承接建设方或总承包方、相关方的工程、均按本合同执行）。
编号：_____________ 建设工程项目居间合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方（委托人）：社会统一信用代码： 法定代表人： 联系地址： 乙方（居间人）：身份证号码： 联系地址： 甲、乙双方基于遵约守信，本着优势互补、互利共赢、长远发展的原则，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，经双方充分协商，达成如下协议： 一、居间关系及居间项目： 1、“居间关系”达成，乙方利用自身资源为甲方开拓市场，向甲方提供与居间项目相关的重要信息，甲方应允或甲乙双方形成的与本项目有关的各种往来信息资料，包括但不限于报价资料等，均视为甲乙双方达成居间关系，默认乙方为该项目的居间人。 2、“居间成功”是指甲方或其有关联关系的公司、其他组织与该建设工程发包方或所有人签订项目合同或参与项目的实施。 关联关系，则是指公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。包括但不限于直接或者间接地同为第三者所拥有或者控制，股权之间存在着直接或间接联系，实际控制人和董事、监事、高管及其上述人员的亲属之间存在直接或间接可能导致企业利益转移的关系，在资金、经营、购销等方面存在直接或者间接的拥有或者控制关系。
3、甲乙双方非劳动关系，而是平等主体之间的合作关系；甲方不承担乙方工资、社会保险、福利、市场开发及其他费用。 二、甲方义务： 1、甲方负责提供营业执照、资质证书、产品检测报告等相关资料；负责和发包单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方或其有关联关系的组织全面履行和发包单位所签订的项目合同。甲方及关联组织因履行项目合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则每日按按未按时支付金额的千分之五向乙方支付违约金。 三、乙方的义务： 1、乙方必须向甲方提供与居间项目相关的重要信息，乙方有义务协助甲方对居间项目进行实地考察，协助甲方与该工程负责人员的洽谈与沟通。 2、乙方承诺向甲方提供的居间项目的信息真实可靠。 3、乙方在甲方与发包单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成项目合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包单位的关系。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式： 1、甲方向乙方支付本项目居间费用为该项目合同总金额的 %即元整（税后）（大写：人民币），该居间费用应缴纳的全部税款由甲方承担。 2、居间成功后，在甲方或关联组织在与工程的发包方签订项目合同或实际参与经营的七日内向乙方支付居间费元整（税后），在发包单位拨付的第二笔
工程居间协议书 甲方（委托人）：乙方（居间人）： 联系地址：联系地址： 联系电话：联系电话： 甲、乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，平等自愿诚信合作的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。 二：乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，并承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠，如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、资金证明，营业执照等相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。 四、居间报酬的结算方法、支付时间和支付方式 1、居间成功后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币（税后）。 2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用： 第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。
第二次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。 余款按每三个月付一次，甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。 3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不承担任何税费及其它手续费。 五、居间费用的承担 1、如乙方提供的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方承担，如甲方原因未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方承担。 六、保密事项 1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。 七、合同终止 1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。 2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或直接向当地人民法院诉讼解决。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需提供有效身份证件的复印件附后。 合同签订地： 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人： 年月日年月日
建筑工程居间合同 甲方单位： 甲方（委托代理人）： 乙方（居间人）： 甲乙双方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就项目（以下称该工程项目）。引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与项目建设方签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项，（1）甲方与建设单位签订书面的合同或协议为准。（2）甲方与建筑施工单位正式合同签字盖章视为居间成功，本合同即刻生效。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务。在甲方进场施工过程中，乙方有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方的义务 1、甲方负责提供资质证书，营业执照等相关资料，负责和建设单位进行合同谈判。
2、居间成功后则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、甲方必须自己和施工单位协商合作条款，包括做好工程预算，自付盈亏，如自身原因造成的损失与乙方无关，居间费照常全部支付给乙方。 4、甲方向总包方上报工程计量和总包方每月向甲方所支付工程计量款，乙方享受知晓权，如乙方提出疑虑，甲方须向乙方出示上报工程量的相关书面材料或总包方下拨工程款的单据复印件。 5、甲方签订正式工程合同既表示乙方居间成功，甲方必须向乙方居间人出示工程合同复印件一份作为本居间合同附件。 四、居间报酬的计算方法，支付时间和支付方式 1、工程造价万元（以工程承包合同约定的计价方式为准），居间报酬为总价的% ，即万元人民币。 2、甲方签订正式工程合同向乙方居间人支付居间费万元人民币；甲方施工人员和机械进场后（搭建项目临时设施既表示甲方入场开始施工）三日内甲方向乙方支付第二次居间费万元人民币；剩余居间费按甲方每次收到工程进度款两个工作日内按款项总额的% 支付乙方（支付凭证以银行转款单据为准）也可采用现金支付，乙方需向甲方出具收款收据，作为收到居间费凭证。 3、居间费以此类推，在竣工结算完毕，甲方取得最后一个月工程款两日内结清乙方所有居间费用。 五、居间费用承担 甲方支付的居间费是乙方在完成委托事项后应得的报酬，乙方居间成功后，甲方在执行工程承包合同中出现任何情况（包括停工退场、中止工程合同等）乙方不承担责任也不予退还居间费。 六、合同终止 本合同签订后，甲乙双方各自履行己方的责任和义务，在甲方支付完乙方所有居间费用后合同即刻终止。
买卖居间合同范本通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-065282
买卖居间合同范本通用版 买受人（甲方）： 居间方（乙方）： 根据中华人民共和国有关法律、法规和本市有关规定，买卖双方遵循自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致就甲方有意向购买房屋事宜，经过初步协商，双方都认为有继续协商的必要和实际成交的可能，故起草并签署该合同，以资共同遵守。 第一条居间标的物 乙方将座落于______市____区____路___号____室的房屋推荐 给甲方： 1、房屋权利人________，房屋性质：________，结构：________。 2、房屋建筑面积________平方米，该房屋占用范围内的土地使用权________（面积、分摊面）积平方米，实际可使用面积________
平方米，具体包含________。 3、该房屋占用范围内的土地所有权为________（国有、集体所有）。国有土地使用权以________（出让、划拨）方式获得。 4、随房屋同时转让的设备（非房屋附属设备）及装饰情况由乙方在予以列明。 5、出卖人（房屋出售方，下同）转让房地产的相关关系(包括抵押、相邻、租赁等其他关系)由乙方予以列明。 6、该房屋内的户口情况__________。 7、其他：____________。 乙方保证上述房地产权属状况、设备、装饰情况和相关关系完全属实，且没有遗漏。 第二条乙方义务 1、乙方应积极认真地把该房屋的真实情况及出卖人的真实意思表示介绍给甲方，并将与该房屋有关的重要事实如产权性质、产权有无争议、户口情况等在本协议中列明，重要情况应以书面形式告知甲方，若在与出卖人谈判过程中，甲方发现乙方提供的居间信息
甲方(委托人)： 联系地址：______________联系电话：______________ 乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话： ______________证件号码： 乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话： ______________证件号码： 乙方(居间人)：______________联系地址：______________联系电话： ______________证件号码： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分 协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就_______省_______市(县)工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲 方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与_______签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书 面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合 等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该 工程项目进行实地考察。
2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和 诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义 务负责协调好甲方与建设单位的关系。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的(10)%向乙方承担违约金。 四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计)，即万元 2、居间成功后，在甲方与建设单位签定合同后支付万元; 在施工队伍入场后甲方必须向乙方支付万支付%即万元; 3、甲方可以转帐的方式支付，并且按照不同比例分别转入三个居间人账户，(共计合同额的3%) 居间人居间费用的%; 居间人居间费用的%; 居间人居间费用的%. 五、居间费用的承担 居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用(或甲方同意承担费用)。 六、保密事项
居间委托合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
居间委托合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 委托人：(简称甲方) 居间人：工程单位：工程名 称：工程质量：签订地点：签订日期：根据《中华人 民共和国合同法》及《中华人民共和国劳务法》的规定， 公民在按劳分配的原则下经甲乙双方共同协商，本着合同 有效、互惠、互利、自愿的原则，甲乙双方承诺如下： 一、甲方委托乙方联系工程合同完成后，乙方以完成 委托事宜。 二、付居间费及时限，从居间合同签进场后，甲方并 付进场通知单2日为准，(甲方)施工方：第一次交付好处费 70万元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方将居间 费用一次性付清。1、施工方每甩一方土居间人抽去5角 钱。2、施工方每运出一方土居间人抽去1块钱，此款工程
编号：_______________ 工程项目居间合同 委托方：__________________________ 机房： _________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月 _____ 日 委托方：居间方：
第一条：事项确认 委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该项目施工合同或劳务协议的居间人。 第二条：委托方责任： 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。委托方与建设方（发包方）签订该项目施工合同或劳务协议后，支付居间人贰拾万元人民币居间费。 2、与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。 第三条：居间方责任： 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。 2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目的承建施工合同或劳务合作协议。 第四条：委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目施工合同或劳务合作协议之 日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 第五条：付款方式1、委托人与建设方（发包方）签订合同协议后支付贰万元给居间人，余款第一个月付进度款时付捌万元，第二次付进度款支付壹拾万元居间费付清。不得任何理由拖欠余款。 2、付款方式为以现金支付或转账到居间人指定账号的方式支付。 3、本居间酬金税金由委托人交纳，居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具 备经营内容不能提出具体要求和异议。
房屋租赁居间合同(标准版) 出租方（甲方）：承租方（乙方）：居间方（丙方）： 委托代理人：委托代理人：经纪人： 证件号码：证件号码：证件号码： 联系电话：联系电话：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，委托人甲和委托人乙之间就房屋租赁、两委托人与居间人之间就居间报酬等事项，在平等、自愿、协商一致的基础上，订立本合同。 第一条甲方保证所出租的房产符合国家对租赁房产的有关规定。 第二条房产的坐落、面积情况 甲方出租给乙方的房产位于市区路号号楼单元户，物业名称为，建筑面积平方米，房产权属证号为。（该房屋现有装修及甲方向乙方提供设施清单详见合同附件，该清单作为甲方按本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房产时的验收依据）。 第三条租赁期限、用途 1、该房产租赁期共个月。自年月日起至年月日止。 2、乙方向甲方承诺，租赁该房产仅作为使用。 3、租赁期满，甲方有权收回出租房产，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满月之前书面通知甲方，经双方重
新协商后，重新签订租赁合同。 第四条租金及支付方式 1、该房产租金为￥元/月，租金总额为￥元（大写人民币：元整）。 2、该房屋租金年之内不变，自第年起租金每年递增%，每次租金提前日支付，先付后租。 3、租金支付方式：□月付□季付□半年付□年付；首笔租金自本合同签订后日起算并支付。 第五条租赁期间相关费用及税金 1、甲方应承担的费用： 租赁期间，房产和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房产有关的费用，应由甲方负担。 2、乙方应承担的费用： （1）乙方应按时交纳租赁期间该房产的□物业管理费、□电梯费、□停车费、□水电费、□煤气费、□供暖费、□空调运行费、□电话费、□宽带、□有线电视收视费及等费用。 （2）甲方收取乙方租赁押金￥元（大写人民币：元整），待租赁期满物业交接时，乙方结清所有应缴费用，甲方退还乙方押金；如乙方未结清费用或造成设施损坏的，由该押金进行折抵，多退少补。 3、上述房产在租赁期内出租方开立租金发票所需缴纳之税金由方承担。 4、居间费用及支付方式：
工程居间合同 甲方（委托人）: 地址： 联系电话: 乙方（居间人）: 地址: 联系电话: 甲乙方根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 第一条委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就 工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位进行洽谈，向甲
方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的承包施工合同。 2、“居间成功”是指甲方与该项目的建设单位就该项目签订书面的工程承包施工合同。 第二条甲方义务 1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料，如因为甲方提供的资质证书、营业执照等材料不真实导致居间事项不能实现的，乙方已经进行相关居间介绍的，甲方仍需向乙方支付居间费用及适当报酬。 2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、如果居间成功，则甲方应按本合同第四条约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则以首次未按时支付当日起每逾期一日以本合同总报酬金额的万分之五向乙方承担违约金。 4、甲方有下列情形之一的，应承担违约责任并退回居间费用并以本合同总服务报酬的30%为违约金赔偿乙方损失： ①无正当理由解除合同；
②与他人私下串通、损害乙方利益的； ③与他人私下串通，隐瞒乙方达成工程承包协议的； ④其它故意及过失影响乙方交易的。 第三条乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。 3、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和勤勉义务。 第四条居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式 1、本项目居间报酬为工程承包施工合同金额的4%。 2、居间报酬在甲方与乙方引荐的建设单位签订工程项目承包施工合同后分4次付清： ①自施工许可证签发之日起15日内支付200万元； ②自预售许可证签发之日起30日内支付100万元；
委托方： 居间方： 第一条：事项确认 委托方确认是经居间方介绍才获得该工程项目信息，并确认居间方为委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该项目施工合同或劳务协议的居间人。 第二条：委托方责任： 1、具有完全民事行为能力和支付居间费的人，具有能够承担该工程项目的施工能力。委托方与建设方（发包方）签订该项目施工合同或劳务协议后，支付居间人贰拾万元人民币居间费。 2、与居间人签订该工程项目的居间协议，诚实信用履行该工程项目的居间协议。 第三条：居间方责任： 1、给委托方提供准确工程信息及工程项目地址。 2、自行承担该工程项目活动期间的一切费用和自身的安全责任，直至委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目的承建施工合同或劳务合作协议。 第四条：委托方与安徽屹博天下建筑劳务有限公司签订该工程项目施工合同或劳务合作协议之日起，居间人的居间活动结束，此工程项目居间合同协议书双方签字生效，双方不得任何理由反悔。 第五条：付款方式 1、委托人与建设方（发包方）签订合同协议后支付贰万元给居间人，余款第一个月付进度款时付捌万元，第二次付进度款支付壹拾万元居间费付清。不得任何理由拖欠余款。 2、付款方式为以现金支付或转账到居间人指定账号的方式支付。 3、本居间酬金税金由委托人交纳，居间人无须向委托人及单位出具相关票据。对居间方有无具备经营内容不能提出具体要求和异议。
第六条：如委托人不按时支付居间费，居间人可凭此合同向居间人所在地人民法院起诉，仲裁或申请支付令。按居间人应得的居间费，另外加收5%的延迟费用。本合同 2 份，双方各执一份，经双方签字或盖章后生效。居间费支付完毕后此协议自然失效。 委托人：（盖章）居间人： 身份证：身份证： 电话：电话： 签订日期;
The sky is healthy, the gentleman strives for self-improvement, the terrain is great, and the gentleman carries his virtues.整合汇编简单易用（页眉可删） 工程居间合同汇总10篇 工程居间合同篇1 甲方(委托人): 合同编号： 乙方(施工方): 签订日期： 一、装饰施工地点： 二、根据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。 三、工程概况： 1、工程总价： 2、装修内容： 四、关于工程付款方式的约定：
1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修________年。 2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，如果因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。 3、乙方工程结束后、甲方如在____日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。 五、工程施工变更： 1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需要签订由甲方需承担变更产生的施工人工费用协议。如因乙方原因造成返工的，由乙方承担责任，工期不变。 2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。 3、因不可抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。 4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必须按照预算要求，先付款后，乙方再施工。 六、违约责任：
1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。 2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。 3、甲方未办理任何手续，需要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。 七、合同的终止： 1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。 八、合同的生效： 1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。 2、补充合同与本合同有同等的法律效力。 3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。 九、解决合同纠纷方式：本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。