当前位置:文档之家› 合同模板(含税)

合同模板(含税)

服装加工合同

甲方(委托方):地址:

乙方(加工方):地址:

就甲方委托乙方加工服装业务相关事宜,甲乙双方经充分协商订立合同如下:

一、本合同是确定甲乙双方业务合作的基本文件,适用于双方每次的服装加工业务。甲方每次委托乙方加工服装业务,均须填写的《服装外发委托加工单》或其他文件是本合同的有机组成部分。

二、乙方须按甲方的指示,开货前必须先做产前办供甲方批示,产前办批核合格后方可开裁大货,如未经甲方批示合格产前办即开裁大货所造成的损失均由乙方负责。

三、未经甲方同意,乙方不得将甲方货品外发第三方加工厂,如有违者,甲方将不予结算加工费(特别指示),并由乙方承担造成的一切损失。

四、乙方一定要按合同约定货期交货,如因乙方单方面原因逾期向甲方交货,每逾期一天,甲方有权在乙方全额加工费中扣除3%金额作为逾期交货违约金。并且在必要时,甲方有权将裁片、辅料等收回,而乙方必须无条件将裁片、辅料等退回。

五、验货标准:乙方必须无条件地配合甲方QC工作,生产过程中发现的问题要及时整改,不得拖延。如乙方交付的货品不符合合同规定的品质,甲方可拒收货品,并要求乙方赔偿因品质造成的一切损失。

六、运输方式:乙方自行安排车辆到甲方单位收面辅料以及其他物料,运输费用由乙方负担。甲方自行到乙方单位收成品,运输费由甲方负担。如果甲方安排车辆送面辅料以及其他物料到乙方,运输费用由甲方承担;乙方则需负责送成品到甲方并承担运输费用。

七、线、辅料以及包装物料由甲方提供,但如超过双方确认之用量损耗,乙方须自行补订或由甲方代订,代订费用由乙方负责。

八、乙方送出的成品必须在进仓前全检,进仓后甲方将按照样板、确认样衣及工艺说明书等确定的标准不定期抽查,不合格品将会扣款处理:

1、严重加工质量问题的产品,甲方将按成本价双倍扣罚后,并在季末拆除商标返还给乙方处理。严重质量问题主要包括以下几个方面:

(1)羽绒制品严重钻绒、漏绒、受潮绒非甲方指定含量(或非甲方提供)的绒,少绒产品;

(2)尺寸严重偏差,上下1.5公分及以上的;

(3)产品严重掉扣的;

(4)产品严重色差的;

(5)缝制工艺严重质量问题的;

(6)产品严重油污,脏迹的;

(7)有其他严重质量问题甲方不能接受的。

九、加工费根据实际交货数量支付,次品须全部退回甲方。甲方不能走货的次品,甲方有权要求乙方按按每件的成本价赔偿,如按FOB价计,甲方会退回次品乙方。如乙方私自将甲方成品在市场销售,甲方会向工商局报案侵权之处,并追究一切损失赔偿。

十、合同签订前,甲乙双方需议定加工价格。签订本合同后,不允许再次议价。因价格

事项争议而影响交货期造成甲方的损失,乙方须双倍赔偿给甲方(特别声明),并且在必要时,甲方有权将裁片、辅料等收回;而乙方必须无条件将面辅料及裁片等退回给甲方。

十一、付款期限:合同期限内全数交完成品后30天,付款实际金额以结算单为准。

十二、甲方逾期供料的,乙方应及时向甲方书面提出顺延交货期限的要求,顺延货期以甲方确认为准。否则乙方领齐料后两天内不提出异议视同默认,维持原成品交货期不变。如甲方仓库备齐纱料、布料、辅料而乙方不依期提货导致耽误货期,损失责任由乙方承担。

十三、如因乙方单方面原因逾期交货导致甲方客户取消订单,甲方有权不收货,由此引致甲乙双方的经济损失均由乙方负责承担。

十四、由于乙方交付的产品质量不合格、数量短少、逾期交货、不能交货等原因造成的甲方全部损失,均由乙方负担。甲方的全部损失包括但不限于以下情形:

1、甲方支出的物料采购费用、运费、人工工资及其他成本;

2、甲方的预期利润;

3、甲方客户的扣款;

4、甲方客户索赔款项(包括但不限于按甲方客户确定的市场销售价索赔款项);

5、甲方处理与甲方客户或乙方之间争议所支付的交通、人工工资、诉讼费用、律师服务费等支出。

6、因乙方交付的产品质量不合格而需要返工的,甲方有权决定由哪方负责返工。其中由甲方负责返工的,乙方应按每小时20元的标准支付返工费用,返工时间由甲方确定。

十五、合作过程中如有未尽事宜,可以通过友好协商解决,协商不成,任一方均可向甲方所在地人民法院起诉。

十六、签订合同时,敬请一一阅读详细本合同条款。本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。甲乙双方各执一份,均具法律效力。

甲方乙方

厂名:厂名:

电话:电话:

传真:传真:

甲方签字:乙方签字:

签字日期:签字日期:

简易工程施工合同范本版

建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方):山东同兴建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:大自然生物食品科技1#、2#车间 二、工程地点:大自然生物集团有限公司院内 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期:2017年7月10日 竣工日期:2017年8月31日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。

二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采用包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 三、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。 第七条安全施工 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。

调整合同增值税税率的补充协议

补充协议 甲方: 乙方: 甲乙双方于年月日就项目,已签订《》合同(简称“原合同”)【合同额(含税):元,其中:不含税金额元,税额元,合同增值税税率: %】。 根据财政部、税务总局和海关总署联合下发的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(公告2019年第39号)文件,自2019年4月1日起“增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%税率的,税率调整为13%;原适用10%税率的,税率调整为9% 。 鉴于以上条件,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平、公正原则,对以下内容协商一致,签订此补充协议: 1、经双方确认,甲方收到乙方于2019年4月1日前开具的发票共计元。其中11%税率的发票元(不含税金额元,税额元);10%税率的发票元(不含税金额元,税额元)。 2、2019年4月1日前,甲方已收发票未支付的款项,甲方按照已收发票金额支付。如乙方所提供的发票有误或因乙方原因导致发票被退回,则甲方按照发票的不含税金额及最新税率调整应付款。 3、2019年4月1日(含)后,乙方向甲方提供税率为 9 %的增值税(专用/普通)发票。 4、按原合同不含税金额及相应税率调整合同价款,调整后合同价款为元(大写:;其中不含税金额元,税额元) 调整金额:¥ - 元(含税) 明细如下:

5、2019年4月1日(含)后,合同产值计量方式:原合同不含税价(单价或总价)*(1+9%);原合同未明确税率、税金的,以乙方提供发票所注计算; 2019年4月1日前已确认未收票的产值,按照本条所列方式调整增值税额,并按照调整后的金额进行支付。 6、原合同最终产值计量方式为:原合同不含税价(单价或总价)+税金【2019年4月1日前的税金按乙方提供的发票中的税金计算,2019年4月1日(含)后的税金按9%计算】。 7、如国家税收政策再次调整,则双方另行协商确定。 8、本协议未提及的其他事宜,仍执行原合同约定。 9、本补充协议一式陆份,甲方叁份,乙方叁份。 10、本补充协议双方签订之日起生效。 11、以下无正文。 甲方:乙方: 法定代表人或其委托代理人:(签字)法定代表人或其委托代理人:(签字) 年月日年月日 签约地点:

当合同中约定“不含税价”,开具发票时所产生的税费应由谁承担

当合同中约定“不含税价”,开具发票时所产生的税费应由谁承担? 菏泽仲裁 2019-01-03 08:24 01 前言 买卖合同中所涉及的税款一般为增值税,因此在合同条款中所提及的“含税价”或“不含税价”中的“税”通常指的是增值税。所以“不含税价”实际上就是销售方不开具增值税发票给购货方,或购货方不要求销售方开具增值税发票。在此种情况,若买方在交易完成后要求开具相应的发票,那对应的税费应由谁承担呢? 2 案例: 审理法院:广东省深圳市中级人民法院 案号:(2013)深中法商终字第1231号 深圳市铭成铜业有限公司(以下简称铭成公司)与东莞市李泰铜业有限公司(以 下简称李泰公司)买卖合同纠纷案 裁判意见节选: 本院认为,本案的争议焦点为双方交易价格是否包含17%增值税税金。虽然第二至四张送货单上标注“不含税现金”,第一张送货单上未加标注,但该次货物单价与第二张送货单上同类货物单价相同,对账单上显示的两次货物价格亦相同,故第一次交易与后三次交易的价格标准一致:或如李泰公司所主张双方自始约定价格不含税,只是自第二次交易起在送货单上明确注明;或如铭成公司所主张价格自始含税,其在对账单上的确认的价格为含税价。由于双方未订立书面合同,故应当结合送货单及其他事实进行评判。首先,除第一张送货单外,第二至四张送货单上均在单据下方正中“合计金额”前的显著位置以普通字号标出“不含税现金”,双方发生多次交易,铭成公司不可能对此未加注意,然铭成公司从未就价格问题提出异议;其次,铭成公司辩称“不含税现金”无具体指向和确切含义,本院认为,买卖合同中涉及的税款通常为增值税,交易中“含税”、“不含税”已约定俗成地特定地指代增值税。且从铭成公司请求扣减17%增值税税金可

建设工程施工合同范本(普通)2019新版.doc

合同编号: 建设工程施工合同范本(普通) 签订地点: 签订日期:年月日

建设工程施工合同范本(普通) 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。 8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程造价管理部门。

9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。 17.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。 18.施工场地:经甲方批准的施工组织设计或施工方案中施工现场总平面图规定的场地。 19.书面形式:根据合同发生的手写、打字、复写、印刷的各种通知、任命、委托、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。 20.不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾害。

工程合同书样本

工程合同书样本 第一部分协议书 发包人(全称):中国******** 承包人(全称): *********** 依照?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:中国************程 工程地点:中******** 工程内容:电解车间第三栋电解厂房(E-F),包括第三栋电解厂房至第四栋电解厂房之间的连接通廊(F-G)、偏跨的建(构)筑物工程施工。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:项目编号:02DJJC02 资金来源:企业自筹、贷款。 二、工程承包范围 承包范围:以本工程设计文件G5164-8Ta、b及招标文件和答疑记要确定的工程施工内容为准。 三、合同工期 开工日期:2004年2 月8 日,具体开工日期以发包人批 1 准的开工报告日期为准。 竣工日期:2004年 5 月2 日。 合同工期总日历天数82 天。 四、质量标准

工程质量标准:优良。 五、合同价款 金额(大写):玖佰伍拾柒万玖仟玖佰壹拾捌元(人民币) ¥:9579918.00 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 2 七、议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质 量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、同生效 合同订立时间20**年1 月30 日 合同订立地点 ****** 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)

建设工程施工合同范本(2017年版本)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

安装施工合同协议书范本

安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文,供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位:(简称甲方) 地址: 施工单位:(简称乙方) 地址: 兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工, 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点 第二条:工程内容 第三条:承包方式 第四条:工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条:付款方式 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件, (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条:工程质量要求: 第八条:材料设备:

合同模板(含税)

服装加工合同 甲方(委托方):地址: 乙方(加工方):地址: 就甲方委托乙方加工服装业务相关事宜,甲乙双方经充分协商订立合同如下: 一、本合同是确定甲乙双方业务合作的基本文件,适用于双方每次的服装加工业务。甲方每次委托乙方加工服装业务,均须填写的《服装外发委托加工单》或其他文件是本合同的有机组成部分。 二、乙方须按甲方的指示,开货前必须先做产前办供甲方批示,产前办批核合格后方可开裁大货,如未经甲方批示合格产前办即开裁大货所造成的损失均由乙方负责。 三、未经甲方同意,乙方不得将甲方货品外发第三方加工厂,如有违者,甲方将不予结算加工费(特别指示),并由乙方承担造成的一切损失。 四、乙方一定要按合同约定货期交货,如因乙方单方面原因逾期向甲方交货,每逾期一天,甲方有权在乙方全额加工费中扣除3%金额作为逾期交货违约金。并且在必要时,甲方有权将裁片、辅料等收回,而乙方必须无条件将裁片、辅料等退回。 五、验货标准:乙方必须无条件地配合甲方QC工作,生产过程中发现的问题要及时整改,不得拖延。如乙方交付的货品不符合合同规定的品质,甲方可拒收货品,并要求乙方赔偿因品质造成的一切损失。 六、运输方式:乙方自行安排车辆到甲方单位收面辅料以及其他物料,运输费用由乙方负担。甲方自行到乙方单位收成品,运输费由甲方负担。如果甲方安排车辆送面辅料以及其他物料到乙方,运输费用由甲方承担;乙方则需负责送成品到甲方并承担运输费用。 七、线、辅料以及包装物料由甲方提供,但如超过双方确认之用量损耗,乙方须自行补订或由甲方代订,代订费用由乙方负责。 八、乙方送出的成品必须在进仓前全检,进仓后甲方将按照样板、确认样衣及工艺说明书等确定的标准不定期抽查,不合格品将会扣款处理: 1、严重加工质量问题的产品,甲方将按成本价双倍扣罚后,并在季末拆除商标返还给乙方处理。严重质量问题主要包括以下几个方面: (1)羽绒制品严重钻绒、漏绒、受潮绒非甲方指定含量(或非甲方提供)的绒,少绒产品; (2)尺寸严重偏差,上下1.5公分及以上的; (3)产品严重掉扣的; (4)产品严重色差的; (5)缝制工艺严重质量问题的; (6)产品严重油污,脏迹的; (7)有其他严重质量问题甲方不能接受的。 九、加工费根据实际交货数量支付,次品须全部退回甲方。甲方不能走货的次品,甲方有权要求乙方按按每件的成本价赔偿,如按FOB价计,甲方会退回次品乙方。如乙方私自将甲方成品在市场销售,甲方会向工商局报案侵权之处,并追究一切损失赔偿。 十、合同签订前,甲乙双方需议定加工价格。签订本合同后,不允许再次议价。因价格

合同工程施工合同包干价工程样本

合同编号: XX中燃施合字( 20XX) XXX号 工程施工合同 ( 包干价工程) 工程名称: 工程地点: 发包人: 承包人:

发包人( 甲方) : 承包人( 乙方) : 承包人施工资质等级和资质证书编号: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规, 承、发包双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。 第一条: 工程概况 1.1 工程名称: ____________________________________; 工程地点: ____________________________________; (填写具体位置) 承包范围: ______________________ __ ______________________ _。( 与本工程造价相关的预算明细表( 或招投标文件) 、施工图纸作为本合同的附件, 预算明细表( 或招投标文件) 、施工图纸中包含的内容均为承包范围) 1.2 承包方式: 1.2.1承包人承包本工程所有的: ( ) 施工、( ) 主材、( ) 辅材, 其它: 。【在( ) 内选择”√”或”×”, 本方法适用于合同中各选

择项】 1.2.2 按国家规定由承包人缴纳的各种税收已包含在本工程合同价款内。 1.2.3 本工程除涉及设计变更和按照发包人规定程序办理的工程签证外, 总价、单价均以合同价款为准, 一次包定, 结算时按1.5条约定的合同价款办理。 1.3 工期: ( 1) 开工日期: ______年____月____日 ( 2) 竣工日期: ______年____月____日 总日历工期天数: ______天。 1.4 质量等级: 按照国家或行业标准和设计文件要求验收, 质量达到合格标准。 1.5 合同( 包干总价或包干单价表) 价款: 人民币: ____ __ 元, 大写: 元。 1.5.1 合同工程造价按下列规定计算: 根据施工图及工程量确认书进行调整计算; 合同中已有适用于变更工程的项目, 按合同已有的单价或总价予以调整。合同中只有类似于变更工程的项目, 能够参照合同类似的单价或总价进行调整。合同中没有适用或类似于变更工程的项目, 按照工程所在地建设工程计价依据、工程所在地造价管理机构

销售合同 含税版

销售合同 供货单位:(以下简称甲方) 购货单位:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利、义务关系,双方在平等互利基础上,通过友好洽商,特订立本合同。 一、乙方向甲方购买如下产品:(单位:人民币/元) 序号型号数 量 单价(元) 合计(元)税价 1 元元元 实际结算总价款(人民币)人民币整合计元 二、付款方式 合同总价款:整(大写),小写:¥元。 合同生效后,乙方支付合同总价款给甲方后,甲方负责联系运输事务,运输至甲方指定地址,一切运费由乙方负责。 三、违约责任: 除发生不可抗事实外,甲方所交货物与合同描述不相符合的,乙方有权拒收货物。 乙方无正当理由拒收货物,乙方向甲方赔偿合同款总价30%的违约金。 四、1、本合同在双方加盖公章或合同专用章后生效。任何手写的填充、补充、修改或其它形式的修订均须双方在 修订处加盖公章或合同专用章确认,否则该部分内容无效。 2、本合同生效后,买卖双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同,双方需另行签订补充协议确 认变更事项,补充协议在加盖双方公章或合同章后生效。如若双方未就变更事项签订补充协议的,提出变更方仍应依本合同约定继续履行,否则视为违约。 五、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷,应友好协商、沟通;如协商不能达到一致意见,可以直接向合同签订地 申请仲裁;本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订地人民法院管辖。 六、本合同其他未尽事宜,按国家《合同法》有关规定处理。 七、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份、 甲方:乙方: 联系电话:联系电话: 联系地址:联系地址: 法人代表:法人代表: 盖章:盖章: 签订时间:签订时间:

房屋租赁合同含税

房屋租赁合同 甲方(出租方): 身份证号码(营业执照注册号): 通信地址: 联系电话: 乙方(承租方): 工商注册号码: 通信地址 联系电话: 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,双方在平等、自愿、诚实、信用原则的基础上,同意就乙方向甲方租用其房屋事项达成如下协议: 一、房屋基本情况 1.甲方将其合法拥有的座落于房屋出租给乙方使用。租赁房屋权利人:;房地产权利证书或者证明共产权(使用权)的其他有效证件名称及号码:。 2.双方约定的租赁标的物位置为层室(下称“该租赁房”)。 3.甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共平方米。 二、房屋用途 1.乙方租赁该房屋仅作为办公使用。 2.在租赁期限内,未事前征得甲方的书面同意,乙方不得擅自改变该房屋使用用途。 三、租赁期限及免租期 1.该房屋租赁期共年,自年月日起至年月日止。

2.甲方给予乙方天(暂定自年月日至年月日)的装修免租赁费用期限(下称“免租期”),如甲方在年月日以后向乙方交付房屋,则免租期自甲方向乙方实际交付该房产之日起计算,从免租期届满的次日正式计算租金和租赁期限。“交付”是指甲方将该房产及合同附件所载的附属设施及房产钥匙完整、无瑕疵的交予乙方,并且房产内无任何甲方或第三方的物品,乙方可以立即布置安排及装修。 四、租金及支付方式 1.租赁房屋的单位租金按房屋建筑面积每平方米每月人民币元(大写:元)计算,月租金总额为人民币元(大写:人民币元)。 2.乙方应支付甲方的租金为: 第一年租金为¥元,(大写:元) 第二年租金为¥元,(大写:元) 第三年租金为¥元,(大写:元) 以上租金均为含税租金,甲方于收款后3日内开具合法、等额的发票。水电、设备、物业管理费由乙方自行缴纳给大楼物业管理单位。 3.根据甲方要求乙方应支付甲方壹个月租金数额的租赁保证金,即人民币元(大写:元)。甲方收取租赁保证金,应即向乙方开具等额收据。 4.该房屋租金支付方式:押一付; 5.每月5 日前乙方向甲方交付租金;甲方收取租金时,应向乙方开具税务发票。 本合同项下租金付至以下甲方唯一指定的银行账户: 户名: 账号: 开户行: 6.待租赁期满结清费用后,甲方应于双方共同确认该租赁完成当日起三个工作日内将押金无息转给或现金退还乙方。 (1)方如未按规定结清相关费用,甲方有权拒还租赁保证金。 (2)如乙方结清,甲方须全额退还租赁保证金。

工程施工合同范本--最新标准版

金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。本文为Word格式,可直接使用、编辑或修改 建设工程施工合同 发包方(以下称甲方): 承包方(以下称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 四、承包形式: 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数天 开工日期:20 年月日 竣工日期:20 年月日 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延 1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。 第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候

乙方开不了票?) 双方同意按下述第方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应提供正式发票。 第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内,甲方支付元工程款; 2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款; 3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式:本合同实行按实结算,双方使用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元; 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证,签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。(是否都是包工包料?) 二、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方提供的材料需要复验的,乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方承担。(材料进场是不是要甲方确认?) 第五条施工与设计变更

租赁合同不含税

篇一:2012房屋租赁合同---不含税 房屋租赁合同 合同编号:________ 出租方(甲方): 法定代表人: 地址: 代理人:身份证号:地址: 承租方(乙方): 地址: 代理人:身份证号:地址: 根据国家相关法律、法规,甲乙双方就房屋租赁事宜经协商达成如下协议: 一、房屋的基本情况 1、甲方将其合法拥有的坐落于_______市________区 ______________________的房屋及附属设施出租给乙方。甲方系该房屋及相关附属设施的合法产权人。甲方确认该产权无暇疵。如因房屋产权瑕疵问题而产生的争议所造成对乙方的一切损失,均由甲方承担。该房的附属设施包括______________________________________________。 2、该房的房型为______________,建筑面积_____________平方米,使用面积平方米。 3、该房屋已安装宽带接口,或可根据乙方要求能安装宽带接口。 二、租赁用途 乙方租赁该房作为________使用,在租赁期内,乙方在未经甲方的书面许可的情况下,不得擅自改变该房屋的使用用途。 三、租赁期限: 1、该房屋租赁期限为______个月,自________年_______月______日起,至______年_____月_____日止。(其中免租期为日,自________年_______月______日起,至 ______年_____月_____日止。) 2、在租赁期满后,如乙方要续租,应提前1个月向甲方提出书面请求,经甲方许可后,双方另行签订新的租赁合同。 四、租金及支付方式 该房屋的(年/月)租为人民币____________(大写)元整,租金以_________(月付、季付方式支付,支付时间为___________,其中第一次租金应在乙方接收该房屋之日起日内通过银行转账方式支付,甲方收到乙方的租金当日内应开具收据。 甲方的银行账户为: 租房合同期限内,出租方不得提出任何提价要求。税金,由乙方承担。 五、其他费用 1、甲方应对乙方接受该房屋之前的所有费用(具体包括:水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、供暖费、物业管理费及相关的其他费用)全部付清。 2、乙方承担该房屋租赁期内产生的各项费用,具体为:水费、电费、煤气费、电话费、有线电视费、供暖费、物业管理费及相关的其他费用;乙方应按管理机构规定的时间交纳上述费用,并将缴费单据的复印件交与甲方。 六、甲方的权力和义务1、甲方有权按照合同_______要求乙方按合同的约定使用房屋,有权在合同期满后收回租赁房屋及附属设施。在房屋及附属设施交付使用前,甲方应对房屋及附属设施进行全面的检查修缮,确保其在完好并能正常使用的情况下交付给乙方使用。 2、甲方应在本合同生效后的当日,按合同的约定向乙方交付该房屋及附属设施。双方应共同对交付的房屋及附属设施检查验收,无异议后在交接单上签字确认。 3、在房屋租赁期内,甲方应定期对房屋及附属设施进行检查、养护。因甲方不履行本条款之规定,致失修导致房屋及附属设施毁损,造成乙方或者第三方财产损失或人身伤害的,甲方应

营改增后合同的增值税条款

“营改增”后的工程承包合同增值税条款 1.对合同价款进行价税分离,分别列示不含税价款和增值税税额。 【修订示例】工程总承包总价(含增值税)为XX元。其中,不含税价款为XX 元,增值税为XX元。 2.明确提供发票的类型。根据业主类型及业主的抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票。 【修订示例】在每月/季度执行甲方的验工计价程序,依据甲方批准的计价金额,由乙方向甲方提供增值税专用发票(依据甲方是否为增值税一般纳税人或甲方要求确认)。 3.明确发票开具时间。修改工程款支付相关条款,目的保证进项税票取得时点和销售产生的销项税时点匹配。开始预售前期预测销项税额,确保不提前交纳增值税,有足够的建筑服务增值税专用发票抵扣进项税。 【修订示例】双方签订合同后,甲方向乙方一次性支付合同总款的XX%作为工程预付款。在甲方支付乙方预付款后,若乙方不履行合同的,除承担违约责任外,需如数返还预付款。(如有预付工程款约定时) 在每月/季度完成验工计价程序后,乙方向甲方申请支付款项,甲方X日内按双方确认的验工计价金额,支付工程款到乙方指定账户,乙方需在XX日内开具增值税专用发票。

4.发票附件约定。汇总的专用发票,需提供销售货物或者提供应税劳务清单并盖章。材料采购、办公用品采购中居多。 【修订示例】汇总专用发票开具符合《增值税专用发票使用规定》,开具销售货物或者提供应税劳务清单。 5.调整保证金相关条款。明确保证金相关计算基数为不含税的工程价款。采取以保函形式提供保证金。 【修订示例】乙方于合同签订前,XX日内,向甲方提交合同暂定总价(不含税款〕XX%的履约保函或保证金(金额均不低于人民币XX万元)。否则,甲方有权从乙方的应付第一笔工程进度款中扣留同等金额款项作为保证金、并扣除相应违约金。该履约保证金在工程验收合格后XX天一次性无息退还。 6.调整质保金相关条款,明确工程完工时,开具全额工程结算增值税票据,含质保金。 【修订示例】乙方XX工程竣工验收合格,办理完竣工验收手续并取得验收备案证,乙方提出申请后XX日工作日内付至该工程结算价款的95%,乙方需开具该工程结算价款100%的增值税专用发票。预留5%的质保金在XX年XX条件下支付。 7.明确甲供材的价款、结算及开票事宜。对于计入合同总额的甲供材,应明确约定由材料供应商向甲方开具增值税专用发票,甲方直接向材料供应商付款或明确在甲方采购甲供材时,由业主、施工企业和供应商签订三方协议,要求供应商向施工企业开具增值税专用发票。合同中需要约定运输费结算及票据开具,一般纳税人运输费税率

标准版工程施工合同样本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 标准版工程施工合同样本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依据国家法律法规并结合本工程具体情况,达成协议 如下: 第一条工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程范围和内容: 第二条工程期限 1.本工程合同总工期为天(日历天,从开工之日算起)。 2.本工程开工日期________年____月____日,竣工日期 ________年____月____日。(以开工报告为准) 第三条工程合同总价 1.本工程造价为人民币351元米。 2.承包方式:包工包料。 第四条工程价款的支付与结算 1.按实际施工围墙总长度计算合同总价。 2.支付: 第五条工程质量:施工要求按土建工程预算书。达到质量标准。 第六条安全责任承包方保证安全施工,无安全事故。如产生安全事故造成人身、财产损失的,由承包方承担全部责任,并应及时处理。十 一、现场管理承包方作好施工现场管理工作,工程施工不得影响厂区 日常经营。十 二、违约责任由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 约金元。十

三、本协议一式两份。各执一份。甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字): _________ ________年____月____日 ________年____月____日

工程施工合同范本(标准版)

工程施工合同范本(标准版) Model project construction contract (Standard Version) 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

工程施工合同范本(标准版) 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方(以下称甲方): 法定代表人: 身份证号码: 承包方(以下称乙方): 法定代表人: 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目 一、工程名称:______________________________ 二、工程地点:______________________________

三、工程内容:______________________________ 四、承包形式:______________________________ 五、工程立项批准文号: ______________________________ 六、工程承包范围:______________________________ 第二条工程期限 一、合同工期总日历天数_______天; 开工日期:______年______月______日; 竣工日期:______年______月______日。 二、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期可相 应顺延: 1、在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间 歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上),影响正常施工;停水停电_______天以上; 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; 3、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的,不得请求顺延工期。

租房合同--不含税

房屋租赁合同书 出租方(以下简称甲方): 身份证号码:电话: 承租方(以下简称乙方): 承租方代理人:电话: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、互利互惠的基础上,经协商甲方愿意将使用、管理权属于自己的房屋出租给乙方,双方根据国家相关规定,达成一致协议: 第一条房屋基本情况 1、甲方房屋坐落于,建筑面积平方米。本次乙方仅租赁层号房分别作为乙方员工使用。 2、甲方出租的房屋内应配备必要的生活、学习设施,包括: 。 3、房屋权属情况:甲方持有(□房屋所有权证/□公有住房租赁合同/□房屋买卖合同/□其它房屋来源证明文件),房屋所有权人(购、建房人)姓名:。 第二条租金缴纳及方式 1、租赁期自____ 年___月___日至____ 年____月____日,共计个月。甲方应于____年____月____日前将房屋按约定条件交付给乙方。 2、本合同签定之后,甲方应及时整修房屋、公共卫生设施、配齐相应生活、学习设施,并在乙方要求的时间内移交房屋。

3、租金标准及支付方式:元/月/每间,租金(租金未含税)总计人民币¥元整(大写:)。 租金支付方式:支付一年租金和一个月的房租作为押金。 4、乙方如因工作需要仍需租赁甲方其他房屋时,租金标准为人民币元/月/每间(大写: );新租赁房屋的生活、学习配套设施应包括: ;新租赁的房屋租期从具备入住条件且配套设施配置齐全的时间起算;新租赁房屋的租金缴纳乙方应不得晚于甲方交房后两天时间,对新租赁的房屋甲乙双方应签订补充协议,明确具体相关事宜,但对本合同已明确的主要事项,补充协议应积极采纳,不得与之冲突。 第三条:水电费和维修费的缴费办法: 1、水电费由乙方在甲方当地有关部门规定的时间内自行交纳,甲方应协助乙方办理相关发票开具事宜。 2、维修费:租赁期间,因乙方使用不当导致租赁物有关的设施损毁、损坏,维修费由乙方负责,甲方应予以协助。 3、交房确认:水表读数:;电表读数度。第四条:乙方的职责 1、乙方必须依约缴纳租金及其他费用。 2、乙方在租赁期间,必须保护租赁期内设备和设施的完好无损(自然折旧除外),乙方不得擅自改变租赁房屋的结构及用途,如确需要变更用途,需经甲方同意方可进行。乙方造成租赁房屋及其设备的损毁,应负责恢复原状。 3、租赁期满或合同解除,乙方必须按时将租赁房屋内的甲方前期配备的全部设备、设施完好地(自然折旧除外)交给甲方。

简单的工程施工合同范本

简单的工程施工合同范 本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

简单的工程施工合同范本 发包人(全称):______________________________________ 承包人(全称):______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:______________________________________ 工程地点:______________________________________ 工程内容:______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:______________________________ 资金来源:______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围:______________________________________ 三、合同工期: 开工日期:______________________________________ 竣工日期:______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。 四、质量标准 工程质量标准:__________________________________ 五、合同价款 金额(大写):_________________元(人民币)¥:_________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_______年________月_______日

合同中含税和不含税的区别

合同中含税和不含税的区别 合同中含税和不含税的区别 含税价是指商品报价中包含了税收(一台电脑含税报价7280元,包括电脑价格7000元,加4%税金280元)。不含税价是指报价中不含税收(一台电脑不含税报价7000元)。 在平常的术语上,销售收入是含税收入,而销售额则是不含税收入。含税收入大,把税金都包含在内了,不含税收入则小。其实含税与不含税是相对于增值税来说的,其目的在于不重复征税。但对于营业税而言,直接按照营业收入与适用税率计算征收税款,不存在含税不含税的问题。 含税、不含税的提法一般是对适用征增值税的业务而言。增值税是价外税,含税与不含税的换算公式为: 不含税销售额=含税销售额/(1+税率或征收率) 含税价即全部价款=销售额+税款 一般合同中的含税与不含税是指销售的商品(产品)价格中含不含增值税。 增值税属于价外税,开具增值税发票时,价款和税款要分别填写。计算应纳税款时也要把含税的销售额换算成不含税的,即应纳税额=含税销售额/(1+税率或征收率)*税率。 一般纳税人开具增值税发票的税率为17%或13%(税目不同,税率不同)。以及小规模纳税人到税务局代开增值税发票的税率6%(工业、修理修配)、4%(商业)。产品购销合同含税以及不含税还是有着本质上的区别,在签订以前一定要注意合同

是含税还是不含税,这样可以避免以后产生一些不必要的纠纷,进行友好并且合法的交易。 利润用含税价算还是不含税算 利润肯定是不含税收入,因此无论是一般纳税人与小规模纳税人都一样. 营业收入=主营业务收入+其他业务收入 按收入确认的分录,可知价税分离的 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 利润表的第一栏就是当期营业收入。 营业利润等于营业收入减去营业成本、营业税金及附加、三大期间费用、资产减值损失、公允价值变动损益、投资收益。 营业收入是指企业在从事销售商品,提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入。分为主营业务收入和其他业务收入。 计算公式: 营业收入=主营业务收入+其他业务收入 或营业收入=产品销售量(或服务量)×产品单价(或服务单价) 主副产品(或不同等级产品)的销售收入应全部计入营业收入;所提供的不同类型服务收入也应计入营业收入。 合同中含税和不含税的区别是什么?销售收入是含税收入,而销售额则是不含税收入。含税收入大,把税金都包含在内了,不含税收入则小。其实含税与不含税是相对于增值税来说的,其目的在于不重复征税。但对于营业税而言,直接按照营业收入与适用税率计算征收税款,不存在含税不含税的问题。

相关主题