建筑工程施工劳务合同发包人：（以下简称甲方）承办人：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，在平等互惠的原则下，经双方切、商一致，签订本合同，以资共同遵守。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包范围：按施工图纸、招标文件规定、图纸会审纪要及甲方提出的变更范围以内的所有主体内容。
（扣除挖土、防水、水电安装）4、质量要求：合格（优质工程）5、安全文明：杜绝重大伤亡事故，创省级文明工地。
第二条：劳务承包内容与范围1、劳务承包方式：包清工、包辅材、包钢筋机械。
采用固定单合同，税后单价每平方米包工价为元。
2、劳务承包范围与工作内容（一）工作内容：1、结构主体：室内外回填土工程，基槽人工配合开挖（不包括防水层），截桩头、砂石垫层、后浇带及后浇加强带的钢筋模板混凝土、挡土墙的止水板的安装，主体框架结构模板、钢筋、砼、土建预埋件及预留洞制作安装,主体一次施工的造型沿线，造型挑板等。
2、负责混凝土的养护工作。
楼层建筑垃圾的清理到甲方指定地点。
3、现场安全：按照项目部要求及规范标准搭设施工外架、安全围栏或空间安全防护脚手架。
按照项目部要求及规范搭拆和维护三宝四口、五临边安全防护，施工用电按规范防护和维护。
4、配合其他承包进行的预埋、预留孔洞及吊洞封堵，负责材料到场的卸车。
（二）施工机械工具：1、辅助机械：包括但不限于钢筋加工机械、木工加工机械、手提电锯、电钻、震动器材、照明灯具、斗车、电焊机、闪光对焊机等。
（三）材料：2、小型材料：包含所有乙方施工中的所有小型材料，（包括但不限于：三级配电用电线、扎丝、垫块、水泥支撑、配电、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、铁锹、钢锯条、麻线、扫帚、海绵胶带、丝锤、冲击钻头、绝缘胶布、安全帽、安全带、麻绳、砂轮片、金刚片等）。
3、施工用电甲方提供二级配电柜，施工用水由甲方将总水管引致施工楼层。
乙方负责。
（四）承包内容中不含项目：1、不含项目：降水、基坑护坡、安装工程（水、电）、防水工程。
机械土方工程。
第三条：工期1、本工程根据业主要求，主体工期为日历天，自年月日开工，年月日封顶。
2、乙方保证工程进度符合业主、甲方的要求、根据甲方的进度计划推进，在甲方材料保证供应前提下，乙方也应保证工期，不得延误。
3、符合以下条件，工期经甲方、监理工程师认可后相应顺延工期：（1）甲方不能及时供应施工材料的（2）出现设计变更而影响工程的（3）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度的第四条：工程结算1、随业主大合同，乙方垫资到地上封顶，以后每层付一次工程款，直至封顶。
在业主资金不到位的情况下日内不得无故停工闹事，否则无条件退出工地。
2、付款方式：主体（单价元/m²）垫资±0以上封顶。
工程量的80%支付，主体封顶85%。
经甲方验收得到标准时，付总合同价款90%，剩余10%作为保修金，到本合同施工完成全部竣工验收后一次付清。
3、图纸变更部分经甲方现场签订，如增加面积，应支付乙方增加费用，如减少面积，相应减少乙方费用。
其它变更不增减费用。
4、基础按一层面积计算（筏板部分）5、甲方付款到位情况下，乙方保证民工不发生工资纠纷，如发生民工工资纠纷，由乙方承担一切责任。
6、在合同给定款项支付前，发生的各项人工费及相关费用由乙方支付。
第五条：材料及设备供应1、本工程所需的建筑材料由甲方供应，乙方应用料前一周书面提出用料单，经甲方施工管理人员审核后交材料员，如不按期提供用料单，造成乙方停工，由乙方自行承担责任。
2、本工程所需要大型机械设备由甲方负责如：包括模板，木方，钢管、扣件、塔吊、施工电梯等。
3、三级电源配电的材料及设备安装均由乙方负责。
4、乙方设专人收领甲方到场的各种建材，并对接受的建材有保管责任，丢失或损坏应折价赔偿，并承担因材料损坏或丢失引起的误工等其它费用。
材料要合理利用，接受甲方现场人员监督，不得浪费，如材料使用超过有关规定损耗率3%(其中工程损耗率不超过1%时)超出部分费用由乙方承担，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外，混凝土、砂、石子、水泥、外加剂等按预算量，超出部分由乙方负责。
第六条：工程质量1、乙方必须严格按照施工图纸、乙方包括配合施工放线，说明文件和国家颁发的有关规定、工程进行施工、并接受甲方现场监理的监督和检查。
2、质量等级：优良工程3、乙方在施工中应按时按质进行施工，期间按进度书面向甲方提出质量勘验申请，经甲方验收后出现质量达不到标准，经甲方第一次和第二次的要求纠正后，如还达不到标准，甲方有权单方终止合同，并且不赔偿一切损失。
4、乙方在施工中因质量不合格标准所造成的反工、修理或重做等其工费损失应由乙方承担，另外应赔偿甲方的原材料费用。
5、乙方确定的施工现场负责人、技术负责人、专门技术人员及管理人员必须有书面形式将其姓名、身份证、所分担的工程通知甲方工程师。
6、乙方应按工程进度及说明提供有关工程质量的技术资料。
7、工程质量：按图纸、按规范施工。
一切工程质量按国家验收标准。
8、乙方接受甲方现场指挥部、监理公司的管理。
第七条：现场管理及安全生产1、乙方负责现场施工的各项安全管理工作，做好安全防范，并对施工人员进行遵守法规及现场规范管理制度、安全生产教育保障工程所需的施工人员，并具备施工人员上岗技能及生产技能，各工作班组长不能任意变动。
原则上中途换人，施工中乙方更换负责人必须报请项目部批准，乙方施工人员配备不得使用年龄超过55周岁或未成年，已经发现，除勒令退场外并接受项目给予的1000元处罚。
2、乙方进场后，乙方的日常生活，炊具用自行解决，生活费用乙方承担，须保证现场清洁卫生。
乙方自行负责所用厨房电器使用的电费（电费计取办法：使用读数+损耗*建设单位收取电费单价）。
乙方绝对保证施工现场的安全和按文明施工标准进行规范，如因乙方原因造成相关部门的检查造成罚款等应由乙方承担。
3、乙方必须为所有进场工人签订劳动合同，所产生费用由乙方承担。
4、在施工过程中，如不按安全管理造成的人身安全伤亡事故由乙方负责，并承担由此造成的经济损失和由关部门的罚款，因乙方原因造成的火灾等事故，由乙方负责，并赔偿甲方损失。
5、乙方提供的工程所需机具设备、因乙方提供的周围材料质量不符合要求产生的安全事故由乙方负责全部损失。
6、施工一切必须安全防护设备由乙方自理购买。
7、乙方必须遵守甲方项目部的规定，甲方有权按照项目部管理规定对违反规定的人员进行处罚。
8、乙方应按项目部要求按时参加项目部组织的例会，不执行者按项目部例会管理规定进行处罚。
9、出现安全管理事故，10万元以内的由乙方自行承担，超过10万元以上的安全事故由乙方承担10万元，剩余费用双方友好协商。
10、甲方额外购买的商业保险，乙方应按比例分摊保险费用。
11、乙方只要在现场有施工人员，必须负责现场文明施工工作与生活区卫生打扫。
12、为保证工程施工进度，便于工作，乙方负责塔吊司机及现场看场值班人员的生活管理工作。
第八条：双方责任一、甲方1、提供施工用水、用电、施工现场、提供施工主线。
2、及时提供所需建筑材料并及时到位。
3、合同签订、向乙方提供施工图纸两套。
4、现场管理人员、监理公司对工程进度、安全施工、工程质量和合同执行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更签证。
5、按合同约定及时足额给乙方结算支付工程款。
6、如改工程因甲方责任造成停建甲方应向乙方支付相关的误工费用。
费用双方协商。
二、乙方：1、乙方施工现场乙方所用材料规整，不用的材料应按甲方指定地点堆放，并整理整齐。
负责施工界区以内的用水、用电。
2、乙方在工地施工期间应节约用水、用电、不浪费材料。
如发现施工人员故意浪费，甲方工地监督人员可对其进行处罚。
3、编制施工进度计划，需要甲方供应建筑材料、设备进场计划、用水、用电计划，并按甲方要求及时送达甲方。
4、严格按照施工图与说明施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付。
5、乙方原因造成的停工的三日内，超过三日乙方应赔偿甲方相应费用。
6、乙方必须遵守甲方制定的现场劳务安全生产管理制度。
7、乙方对甲方安排的工人宿舍中配备的设施（如床、空调、窗帘等），按照原价在保证金中扣除，待工程完工后，保证物品完好后退还。
第九条：违约责任一、甲方违约：甲方不按时支付工程款，因甲方无正当理由，不支付工程款。
二、甲方不履行合同义务：甲方承担违约责任，赔偿因违约给承包人造成的经济损失，延误的工期。
三、甲方不履行合同义务：1、乙方自行将承包转包的或违反本合同第五条、第六条、第七条相关规定的，甲方有权单方终止合同及另行组织施工队伍，由此造成的甲方损失也由乙方负责。
2、乙方原因，不按合同约定期限交工的，每逾期交付一天向甲方偿付违约金1000元（按天计算）为提前一天奖500元/天。
3、合同签订后，未经双方同意，任何一方不得随意变更或解除，若任何一方单方解除合同，应赔偿守约方全部经济损失。
第十条：其它合同签订后甲方进到现场，乙方向甲方缴纳工程进度、人员、质量保证金10 （元/平方米），共计万元。
保证金退万元，剩余退万元，剩余万元做为甲方提供的设施押金。
待工程完工后，保证物品完好后退还。
保证金到账后，本合同生效。
第十一条：争议的接近方式合同执行过程中，如发生争议，双方协商解决，协议不成可直接向工程所在地人民法院起诉。
1、其它合同未说明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。
2、本合同一式四份，双方各执两份，双方以盖章签字后生效，本合同双方履约完成后，自动失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：年月日。