家装电工承包合同模板(总3
页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
甲方：
乙方：身份证号:
甲方在公司内部对装修电工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
1乙方按照业主签字，盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标准及规范，负责的施工，施工范围见附件2。
1.1包干单价：是指按照现场现行基础开始到完成图纸规定的工程内容所需
的所有费用并自行承担风险因素。
2工程地点：
3工程工期：施工工期自年月日至年月日。
4合同价款
本合同对的电内容实行包干，工程包干价为：元，详见附件
2。（或者对的实施每个监测点安装单价为元，布线不另行计算。布
线难度确实比较大的可以针对布线增加安装费用元。
4.1该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、成品及半成品保护
费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合
包干价不作任何调整。
4.2在工程实施过程中，本合同的综合包干价不因市场价格（含设备及人
工）的变化而调整。
4.3付款方式
4.3.1乙方每天申报工程进度情况（以拍照片的方式）。
4.3.2工程竣工经甲方检验合格后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方支
付至结算总价的95%。
4.3.3余结算总价5%作为工程安装质量保证金待业主单位验收并移交业主单
位后，3个工作日内甲方完成支付。
5工程质量保证：按照附件1中的约定执行。
6安全文明施工：按照附件3中的约定执行。
7违约责任
7.1因甲方原因未按本合同约定向乙方支付合同款，每延迟一天，甲方向乙
方支付本次应付合同款2%的违约金。
7.2因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币
200.00元的违约金。延迟工期达5日历天的，甲方有权解除本合同，
未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价
30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律
责任。
7.3乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求
的，每发现一处，乙方向甲方支付违约金人民币50元，且由乙方负责
更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含
由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.4乙方不按约定的竣工时间完成工程施工和验收、无条件交付给甲方或以
任何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工
程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并
顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的10％违约金
外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方
自身的一切损失。
7.5乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完
善，或未能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施
乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直
接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价10%
的违约金。
7.6乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责
任，每出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。
7.7凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的
款项中扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有
进一步追偿的权利。
8本合同双方签章后生效。本合同一式叁份，叁份合同及其附件具有同等
法律效力。
8.1本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的
组成部分，均具法律效力。
8.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能
达成一致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
附件一：工程质量保证书。
附件二：承包范围及承包形式说明。
附件二：安全施工责任协议书。
甲方代表：乙方（手印）：
身份证复印件：
电话：
日期：日期：
水电安装合同范本 1、水电安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：。 3、工期：20XX年月20XX年月日止。 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币（大写），若有变更施工内容及增加工程项目，需甲方确认，增加工程造价按实结算。与业主结算下浮13%作甲方管理费。 5、A、工程量确定方式（按以下先后顺序执行）： 1、按甲方与乙方协商确定的计算办法执行。 B、合同清单中综合单价、合同外新增项目的综合单价及其主材价格确定方式： 1。合同附件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价、主材价格，则沿用； 2。合同附件工程量清单中已有类似项目的综合单价、主材价格，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如合同附件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由甲方按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现同种材料、人工、机械单价则沿用，如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按双方协商一致的材料单价结算。 3。当甲方提出变更通知，乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方提出通知要求（发出指令）后5个日历天向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，若乙方不在规定的时间内提供增加费用报告，该类变更所涉及的
增加费用视同已包括在合同价款中，不另增加。 4。由于甲方指令而引起的施工方案的变更，若乙方认为产生了增加费用，乙方应在甲方发出指令后5个日历天内向甲方提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 5。xx由乙方提出的施工方案变更，若乙方认为由于非乙方原因而产生了增加费用，乙方应在提出施工方案变更的同时向提交增加费用报告，报告内应说明变更原因、增加费用金额、增加费用计算书，经甲方同意后方可实施。若乙方不按规定提供增加费用报告且经批准，该类指令所涉及的增加费用视同包括在合同价款中。 6。xx当甲方提出的施工方案有变更时，乙方不得以甲方尚未审批其对应的变更价款及工程量而拒绝进行变更工程的施工，否则，由此引起的损失和（或）延误的工期由乙方承担。 7。xx凡图纸会审记录涉及工程实体内容变化的，均须转变成设计变更后才能作为调整合同价款的依据。 8。xx在变更实施过程中，乙方应在发生变更的必要工序提请甲方确认实际发生的情况，以此作为将来费用结算的依据，否则甲方可以拒绝计量，甲方无须支付相关费用，费用由乙方自负。 第二条xx关于材料供给约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。 2、甲方供应的材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。 第三条xx关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《装饰装修工程施工规范》和《装饰装修工程质量验收规范》并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。
合同编号: ___________ 家装水电工承包合同2020新版 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
水电工是从事电气安装、试验、检修、运行等作业的人员。那么签订家装水电工承包合同需要注意什么呢？以下是华律网小编整理的家装水电工承包合同，欢迎参考阅读。 家装水电工承包合同范文一 发包方：(简称甲方) 承包方：(简称乙方) 经双方协商，甲方将水电安装工程承包给乙方施工，为界定双方权利、义务和责任，根据国家相关法规和公平■诚信原则，双方达成一致订立本合同。 一、施工总体要求： 确保工程既定质量等级达标；确保工期完工；确保施工现场安全文明规范，事故率为零；确保材料质量合格不超标；确保与其它工地、工种在施工中的协调配合，要绝对服从甲方施工管理人员的统一指挥和协调。 二、承包方式及承包范围： 1、承包方式：包工 2、承包内容和范围：(1)本工程强电、给排水预埋工程； (2) 本工程施工图纸包含的强电和给排水安装工程； (3) 避雷针焊接和预埋； (4) 临时设施的水电。 三、计价与付款： 1、计价方式：按建筑面积元/itf包干价计算。 2、计价内容：人工费、必备施工机具、现场材料二次转运费、管理费、安全生产与文明施工 费、进场退场费、意外工伤保险费、材料场地活理费等，甲方除包干价外不再承担其他任何 费用。 3、付款方式：开工日期起，按实际施工人员每人10天支付基本生活费250元，余款在完工并验收合格后30日内付活。 四、施工质量要求： 乙方必须严格按照甲方提供的施工图纸、技术资料和施工规范施工，确保工程质量达到合格服从甲方技
水电工承包合同 甲方：深圳市中航装饰设计工程有限公司郴州工程处 乙方： 本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点：___ __________________________________________ 2.工期：_______年_______月_______日至________年_______月______日 3.本项工程人工单价人民币陆拾元。（按室内建筑面积计算） 4.每个工程在工程款项里扣除5%做为质保金。半年后,甲方将质保金退还给乙方。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料 乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。 第三条关于工程质量及验收的约定 1.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及
各种设备管线。 3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%，布线验收合格后支付20%，竣工验收合格后支付25%. 2. 乙方承包内容： （1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 （2).室内监控音响除外，图纸变更另外计算 （3).所有水电施工过程的垃圾清运（每天现场整理装袋） （4).临时水电按另工计算 第六条违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。 2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。 第七条纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以按照本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确
电工劳务承包合同协议 书 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-
电工劳务承包合同发包方：天水恒洋建筑工程有限公司（简称甲方) 承包方：闫恒彪劳务承包队（简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《劳动法》、《建筑法》和有关法律、法规，就本工程具体情况。为明确双方的权利、义务及经济责任，经甲、乙双方协商，同意签定如下合同： 第一条工程名称：金塔半岛住宅小区A座、B座商住楼 第二条承包内容及范围：图纸设计的强弱电的布管、强电穿线、安装、防雷、接地。施工现场的临电所用电，所有配电箱（柜）的安装 及维修。 第三条承包要求： 1、工期要求：根据甲方施工任务单要求，乙方承包的分部（分项）工 程，按主体、装修工程进度配合施工。 2、质量要求：乙方承包的分部（分项）工程，其质量按国家现行验收标 准验收。 3、安全文明要求：乙方必须遵守甲方工地项目部的安全文明生产制度。 服从项目部管理人员的安全文明教育及监督，工地所需工人的雇佣、解雇及其他管理的权利和义务均由乙方负责。 4、成本要求：甲方按定额含量供给乙方材料，乙方必须按照各工序的操 作规程进行施工，不得随意浪费材料。 5、合同价款：
乙方承包的工程，必须达到合同约定的质量等级。（以监理公司及政府质检部门的检验结果为准）。 承包形式：劳务工资总承包，按实际施工建筑面积以22元/平方米计算。 第四条承包形式、付款方法及结算程序： 1、承包形式：劳务工资承包（含施工所需的所有机械及所用小型工具和 机械工具耗材），甲方承担切割片、焊条、胶布等。 2、结算程序：首先乙方所干分部分项工程必须达到合同约定等级要求。 每月予借生活费，待工程完工后扣留5%的保修金，保修期限为一年，剩余部分一次付清，保修到期后，扣除保修期间发生的修理费，剩余部分一次支付给乙方。 第五条双方的权利和义务及管理 1.1、甲方有权要求乙方达到合同约定的质量等级，要求乙方严格按照设 计文件、技术交底和国家有关规范进行施工，遵循甲方的技术质量管理制度。 1.2、甲方有权要求乙方按合同约定的工期完成所承包的工程项目。 1.3、甲方有义务按约定向乙方提供大型施工机械（如塔吊等）、安全设施。 1.4、甲方有义务按施工进度和预算定额需用量按时向乙方提供材料，所 有的材料、工具等必须采用计划和统计领料制度。 2、乙方的权利和义务
协议编号：LX-FS-A99596 家装水电工承包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
家装水电工承包合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 经协商，甲方同意将位于岳翠园7号楼2单元1201室的水电装修工程承包与乙方，水电工程总费用为2600元，人民币大写贰仟陆百元整，装修前甲方需一次性交付乙方工程材料费1500元，即一千五百元整，余款至工程结束之日起3日内全清。 工期自(20xx)年( )月起，至于( )年( )月。乙方工作主要内容： 1. 材料的场内搬运与管理; 2. 施工中，给水、排水，强电，弱点的安装;
3. 开槽，补槽，及后期现场的垃圾清运; 4. 规范施工的常规管理即由非常规引起的工程返工与增量处理; 5. 成品保护，及竣工验收。 材料要求： 埋管暗线需用BV-70聚氯乙烯铜芯硬线，必须选择熊猫、南鼎、上上、远东、新特、宝胜、南洋、金龙羽、鲁能、五彩江南，日晖品牌电线电缆。水管线管采用中洁、金德、中财、联塑、金牛角、日丰、伟星一线品牌;经双方协定，本次工程采用材料品牌( )型号( ). 施工要求： 进场必须使用自备的配电箱，防止大电器造成的业主总控老化;电路水路全部走顶，以便于后期的设备维护和维修;厨房，卫生间，及客厅空调线路必须重新走线，以确保工程质量。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 水电工承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（简称甲方）：________________________________ 承包方:（简称乙方）: 身份证号码 : 为了更好地保护甲乙双方的利益，结合本工程具体情况，双方达成如下协议： 第一条工程概况 1、施工地址：______________________________________________________ 2、承包范围：（1） __________________________________________________________________________ （2） _________________________________________________________________________ （3）被甲方确认属于应由水电工施工的所有设计变更及设计增加的项目。 3、承包方式：包清工。 第二条工程时间（分二阶段） 1、施工时间：本水电工单项工程的水电预埋工程从至计天。 灯具、洁具安装工程从开关、灯具到达施工现场之日至水电工程全部完工计天。 2、乙方必须在合同规定时间内完成施工，如不能按时完成任务，每逾期一天由乙方按每天元赔偿给甲方。 3、如施工项目遇到设计方案变更，工程量增加或减少，或遇到不可抗力的外来因素（如长时间停电等）影响正常施工的，由甲方签字确认，重新核算完工时间。 第三条工程质量 1、工程质量：本工程质量为合格。 2、本工程以施工图纸、设计变更和〈〈建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91 ）、〈〈建筑安装工程质量检验评定 统一标准》（GBJ300-88）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。乙方严格按照甲方提供的施工图纸和甲方的施工交底要求进行施工，并随时接受甲方的管理和监督。施工结束后，经甲方现场验收签字合格认可后，方视为施工完成。验收不合格，经整改仍不能达到要求，甲方有权让乙方无条件退场，并另外安排其它人员进行 维修整改，由此所发生的经济损失由乙方全部承担，乙方不得无理取闹。 3、其它质量要求： 第四条材料供应 1、施工所需的设备及工具（包括凳子、梯子、临时用电插板、灯炮、切割片等）由乙方自备。所需材料，乙方应提前一天向甲方提供详细清单。 2、乙方接收材料时，应清点数量并检查质量。对不符合施工要求的材料，有权要求甲方退换。乙方接收材料后出现质量及数量问题，造成返工及退货的，由乙方承担，并赔偿甲方的损失。 第五条工程管理及安全生产 1、乙方每天必须达到甲方规定的人以上并不得出现徒弟和闲杂人员，每少一人处以每天元罚款, 有特殊情况，须提前一天向甲方说明情况，不得无故旷工。乙方无故旷工（或者甲方在24小时内无法联系到乙方本人的），甲方有权解除合同，乙方无条件退场，并赔偿因旷工给甲方造成的一切经济损失。 2、乙方在施工期间必须服从甲方管理，不得以各种理由（如材料不齐全、施工逻辑顺序、多工种交叉作业影响
建筑施工承包合同 发包商：武汉天石建筑天务分包有限公司（以下简称甲方） 承包商：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施匸合同》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿公平和诚信的原则，为确保工程施工质量、生产、文明施工，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各分项工作相互配合，发挥各自积极性，双方结合木工程特点，协作一致，签订木合同，并共同信守执行。 一、工程概况 1、工程名称：华生汉口城市广场四期二区6#— 7#楼 2、工程地点：武汉市东西湖区金银湖南街 3、结构类型：框架 二、承包范围及内容 1、水电安装工程 图纸中全部设计变更匸程最不进行调增调减。女口，电表无论是群装还是分楼层安装，所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中，乙方不得重复记取。包 干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工，包质检部门水电检测合格,具体包干内容如下： 1.1水电工程安装工程（包人工包辅材包机械） 工作内容：按甲方要求及设计施工图，水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋：弱电系统预埋，包现浇混凝土楼面、瑙面套管預埋 制安（预埋钢套管主材甲供），包门铃对讲系统线管预埋，避宙焊接等电位预埋，包室 外落水管、室内排水及空调冷凝水管（含穿堵套管预埋或开孔器开孔），包房卫水管洞 口吊模混凝土封堵，包施匸及临设用水用电安装到位（含施匸过程中照明及动力电源提 供安装到位，即甲方施工中不单独另外安排水电工，含夜间施工照明大功率摘灯乙供及 安装）。 施工范围：按施工图.梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位，配电井电缆及桥架架设到位.动力电源布设及设备安装（电梯及机房电源到位、轴流风机安装、 排污泵安装），机房照明，设计图中动力、照明及备用电箱安装到位（含箱体基础制安 或支架制安），图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位，强弱电进各分户后
装饰工程劳务分包协议书 发包方(甲方)：山西祥宇装饰工程有限公司 承包方(乙方)： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条列》及相关的规定，结合本工程具体情况，双方友好协商达成如下协议： 第1条：工程概况 1.1工程名称：晋城市长江商务大厦室内装饰工程 1.2工程地点：晋城市兰花路与中原东街交叉口 1.3工程承包范围：一层：大厅、公共过道、公共卫生间、梯厅；二至五层：公 共卫生间、梯厅；九至十四层：公共过道、公共卫生间、梯厅； 十五层、十六层：除楼梯间外的全部范围。 1.4承包内容：承包范围内的全部水、电安装部分 1.5承包方式：包工不包料。 1.6合同工期：本工程自2013年月日开工，于年月日竣工。 1.7质量等级：按国家验评标准验收达到合格标准。 第2条：甲方责任 2.1指派为甲方工地代表，负责工地相关的一切大小事宜。 2.2开工前2天，向乙方提供已确认的装饰施工图纸或说明书1份，并向乙方进行现场交底。 2.3及时提供作业工作面，清除影响施工的障碍物。 2.4配合乙方通水、通电，并说明使用注意事项。负责施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.5对工程质量、进度进行监督、检查并协调办理验收、变更、增加手续及其它事项。
2.6按月给乙方拨付工程进度款。 2.7协调各专业施工队伍的交叉作业事宜，负责现场施工方案的确定。 第3条：乙方责任 3.1指派为乙方工地代表，负责工地相关的一切大小事宜。 3.2施工工具及工具耗材由乙方负责提供。 3.3参加甲方组织的施工图或施工做法的技术交底，拟定施工方案和进度计划。材料使用计划，应在规定时间内提前向甲方申报。 3.4负责所属工程范围的下料工作，工程竣工后如多余的材料超出材料总量1%由乙方承担，少于1%由甲方承担。 3.5服从甲方管理，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。 3.6严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，环境保护规定。严格按照图纸及作法说明进行施工，做好各项质量检查。 3.7材料使用不得浪费，如因乙方原因造成的材料损失，由乙方自负。 3.8施工中未经甲方同意，不得随意拆改建筑物结构及各种设备管线。 3.9工程竣工未移交建设单位之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3.10工程隐蔽前及时通知甲方验收，私自隐蔽且发生质量问题或造成质量安全隐患的，一切责任由乙方承担。 3.11负责所属工作范围内的定位、放线工作，甲方予以配合协调。 第4条：结算方式及工程款拨付 4.1本工程协议结算方式：按施工范围地面面积元/㎡计算，工程量以实际发生量进行结算。协议单价中已包含交工前所发生的一切卫生清理费、上料费、赶工费用。 4.2 工程款拨付：乙方每月月底向甲方申报本月完成工程量，经甲方核实后按本月
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式 工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处
理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：
电工承包合同范文 电工的承包合同;总务处电工承包制;为加强电路工作人员的管理规范其个人行为接下来是YJBYS为大家整理的电工承包合同范本两篇希望能帮到你 电工承包合同一： 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》等规定本着平等信任的原则对乙方承包本工程电工安装施工双方经共同协商签订本合同以资共同遵守 一、工程名称: 二、承包工程内容:本合同规定的安装工程内容为:本工程设计图纸及清单所涉及的所有电工安装施工内容 三、承包方式:包工、包安全、按面积承包 四、工程工期：本工程工期与甲方工程项目同步竣工 五、电工安装工程承包单价与付款方式: 1、承包单价10元∕㎡ 2、付款方式： (1)合同签订之日甲方预付工程款伍万元; (2)根据建设方拨付工程款的情况可提前预付部分工程款; (3)电工安装施工完工后可预付总造价款的70%;
(4)工程经质检部门验收合格后,甲方扣除工程总价款5%作为保修金后支付乙方余下全部款项 六、双方的责任 (一)、甲方责任 1、提供完整的施工图纸、资料(一份); 2、提供给乙方库房一间,用于存放工具和材料; 3、严格履行合同,资金按建设方支付工程总价比例支付乙方 (二)、乙方责任 1、遵守甲方施工现场管理规定接受甲方的现场管理和质量监督,保证工程质量做到安全文明施工; 2、坚持质量第一,保证按设计要求和技术规范和操作规程施工保证电工安装工程符合国家验收标准; 3、乙方应做好施工材料保管在施工中真正做到工完、料净、场清物放有序;应节约用料、合理搭配下管要节约合理用线杜绝浪费 4.乙方工程包括架设(埋设)、拆除(挖出)电缆、电线;电工要维护现场收拾并保管好用电设备设专人24小时值班保证用电及时线路通畅准备随时处理问题;焊接地和避雷天线等工作 5.应按图纸计算好材料计划提前三天将用料计划上报否则影响生产责任自负发现浪费材料或不足承担经济责任 七、工程质量要求与安全责任
分项工程承包合同 甲方：泰州市高港建筑安装工程有限公司金港国际项目部 乙方：徐承荣 为维护企业和工程项目承包者的合法利益，明确甲、乙双方责任，签订此承包合同。 一.工程概况 1.工程名称：1?4#楼、16#楼____________ 2.工程地点：金港国际商城内 ____________ 3.结构：__________________ 框架、框剪 ________________ 4.层数：1?4#楼三层、16#楼十二层（含地下人防一层） 5.建筑面积：暂估1?4#楼22202m：, 16#楼裙楼38308ml 4-11 层公寓楼17410 （按最新建筑而积规则计算结算） 6.工程内容：水电安装包工不包料，包质量、包文明施工。 二.承包内容： 1?工程工期 _____ 年_月 _ 日至_______________ 年 _____ 月 _____ 日按甲方工期要求 2.质量目标：市优 3.安全生产：杜绝人身伤亡和机械设备事故，安全必须达标。 4.文明施工：创建文明施工达标工地，严格执行JGJ59-99标准。
5.承包额及付款方式 （1）合同价格：1?4#楼9元/nf, 16#楼13.50元/nV （建筑面积）包干，其中含人工费、劳保统筹、保险、利润等一切费用。 （2）施工过程中发生的变更及增加部分，单项定额人工费超过500元, 经项目部签证按定额人工费依照甲方中标价下浮率结算。 （3）付款方法：按工程进度付70% ,每月25号上报当月工程款, 次月5日前支付。分段工程交付后一个月内该分段款结清。 三.双方责任： 1.甲方责任 （1）提供施工图壹套，负责组织编制施工组织设计、方案和安全施工组织设计、方案及技术交底。 （2）配合乙方进行技术管理，技术服务和质量检查、评定、监督各工种的安全措施的落实。 （3 ）定期或不定期检查工程质量、安全生产、文明施工等，如发现违章提岀警告责其整顿，直至取消乙方承包资格，并追究其经济法律责任。 （4）确保工程项目的所需材料提前到场，保质保量如期供应至施工现场。（5）所需施工机械设备保证正常运转，移交给乙方使用，乙方必须注意清理做好正常保养。 （6 ）提供外地施工人员的食宿场所。 （7）监督乙方人工工资的发放，支付工程款要附有工资表，甲方监督乙方花名册核对和职工签名，如有工人做工领不到工资，一切责任由乙方承担。 2.乙方责任
简单的电工劳务承包合同模板 劳务承包是指企业由自己的员工来完成对外承包项目的劳务经济活动。那么对于电工劳务承包合同你了解多少呢?以下是为大家整理的简单的电工劳务承包合同模板，供大家参考学习。 电工劳务承包合同1 甲方：四川省岳池富胜建筑总公司郪江花园项目部工程一处乙方： 年龄：性别：居民身份证号： 甲方因工程建筑施工任务的需要，甲方将工程水电施工的工作内容承包给乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规、公司规章制度，乙方在充分理解施工图纸、详细了解施工现场及其他实际情况后，双方在自愿、平等、互利的基础上，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方充分协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：郪江花园 2、工程地点：仓山镇飞乌村12社
3、承包范围：郪江花园栋 二、承包方式： 甲方将______________的水、电及防雷安装以人工费包干的方式承包给乙方。 三、承包范围： 1.按设计施工图纸和变更设计及有关说明，水施、电施图纸和变更说明上内容的位置。 2.水、电安装，只做污水和雨水，给水、给气不做，不包括厕所大便器的安装;电进户分两组，预埋导管采用20、15PV阻燃管;开关、插座只做预埋线盒;弱电只到户，其余不做;不含进户配电箱及电视、电话、网线线管。 四、工程量及单价 工程量：按中江县房管所勘测的建筑面积为准。 单价:按建设方给甲方计算的建筑面积给乙方相同计算，每平方米单价含辅助材料和设备及人工工资、工人安全用品，及劳保福利等费用，总计为/㎡，其中线管预埋和排水孔洞预留/㎡，防雷敷设和排水安装/㎡，不受有关政策变化影响和建筑行业人工价格波动影响(其中含1.00元/㎡的建安保险费)。 五、甲方责任
水电工承包合同样本(合同范本) Sample of hydropower engineering contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037399
水电工承包合同样本(合同范本) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。 水电工承包合同范文 1 (总包)： (以下简称甲方) (分包)： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律和政策，为维护经济合同当事人的合法权益，保证基本建设工程的顺利完成，就本项工程建设的有关事项，经双方协商，达成如下协议： 一、工程概况： 1、工程名称：文成县玉壶中学教学工程 2、工程地点：玉壶中学内 3、承包范围及内容：本工程所有水电工程及与水电相关的工作内容(具体
工作内容与建设单位签定的协议相同)。 二、承包方式及内容： 本工程水电工程以分包的方式承包给乙方施工，乙方负责管理、安排、材料、人员施工等，乙方根据甲方的施工进度编排施工。具体要求如下： 1、负责工地内的临时水电设施的施工; 2、编制施工方案、施工计划，做好施工准备工作; 3、严格按照图纸施工，确保工程质量达到合格要求;由于工程质量不合格而造 成的返工损失，由乙方自行负责; 4、负责工程技术资料的收集、整理、上报，进场材料的检测，并及时向甲 方提供工程的进度计划; 5、工程在保修期内，如确属施工质量不好，需要返修的应由乙方无偿修复; 6、乙方委派作为驻工地代表，对工程进度、质量等进行管理和安排，组织隐 蔽工程验收，及时解决应由乙方解决的问题。 三、工程结算及付款方式： 工程结算价以水电预算为准，材料价下浮37%;工程款支付按月支付，每月 支付单月完成工程量金额的85%，工程竣工验收合格后付10%，余款待保修期 完成后再进行付款。(领款时提供材料发票) 四、工期要求： 乙方施工人员要与甲方施工管理人员积极沟通，积极了解施工进度计划，做 好施工安排，积极配合有关班组交叉施工，不阻碍甲方整体工程进度。乙方在材 料、人员安排方面要充足，确保工期不延误，如因为水电方面而阻碍整个工程进度 安排，乙方应当赔偿一定的经济损失，具体为每耽误一天，罚款元，从工程
电工服务的协议书 甲方： 乙方： __号码： 甲乙双方根据国家有关法律、法规规定，按照自愿、平等、协商一致的原则，签订本协议。 第一条协议期限 1、协议有效期：自_____年___月___日至_____年___月___日止（其中试用期____个月），协议期满后自然终止。 2、协议期满前一个月，经双方协商同意，可以续订聘用协议。 3本协议期满后，任何一方认为不再续订聘用协议的，应在协议期满前一个月书面通知对方。 第二条工作岗位 1、甲方根据工作任务需要及乙方的岗位意向与乙方签订岗位聘用协议，明确乙方的具体工作岗位为__电工及设备维修________，全
权处理甲方企业范围内电力系统的维修、维护及相关业务。工作内容包括： （1）每月对变电室进行日常维护一次（含卫生清理） （2）入冬前对变电室进行各种小动物的预防检查； （3）每月对低压用电线路及设备的维护保养和及时维修； （4）其他用电系统设备、线路的维护保养和维修。 2、甲方因工作需要随时（包括夜间）电话通知乙方前来工作，乙方不得拒绝。 3、乙方在行使职责时，甲方应积极配合，人、财、物应达到要求，乙方工作质量应达到行业要求。 第三条工作条件和劳动保护 1、乙实行不定时工作制，有事随时通知，随时到岗； 2、甲方为乙方
方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方的人身安全及人体不受危害的环境条件下工作。 3、甲方根据乙方工作岗位的实际情况，按国家有关规定向乙方提供必要的劳动保护用品。 4、乙方有权拒绝甲方的违章指挥、调遣。 5、甲方应为乙方购买工伤保险，提供必要的保障服务。 第四条工作报酬 第五条工作纪律和职责 1、乙方应遵守国家的法律、法规。 2、乙方应遵守甲方规定的各项规章制度和劳动纪律，自觉服从甲方的公司管理制度、教育。 3、检查水电线路，及时排除故障，发现有盗电行为，及时举报。若水路及水管出现故障，须立即抢修、保障供水。
水电安装承包合同范本 水电安装承包合同范本篇一甲方：________________ 乙方：________________ 一、工程概况 工程名称：________________ 工程地点：________________ 工程内容：________________ 承包范围：________________ 承包方式：为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。经双方签字盖章后生效，与分包合同具有同等法律效力，双方应认真履行。 二、甲乙双方共同责任 1、甲乙双方共同遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。
3、坚持安全第一，预防为主的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照三不放过的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定;甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。 三、甲方的具体责任 1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 2、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 水电安装工程劳务承包合 同简易版
水电安装工程劳务承包合同简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，本着平等、自愿、诚实守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一致。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行 一：工程名称：克拉中心 二：工程地点：物流港遂渝高速出入口旁 三、工程承包范围 工程范围与内容：所有土建面积、施工图
内所有的水电、及弱电安装工程，(施工图重大改变后工程量另行计算) (1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点; (2) 排水：所有阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 所有空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。 (3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋; (4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装; (5)防雷接地安装; (6)设计图纸变更修改，如果变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。
电工承包合同书 发包方: __________________________________ （以下简称甲方）承包方：_________________________________ （以下简称乙方）本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1、装修施工地点： ___________________________________ 。 2、 _______________ 工期：____ 年 _______ 月 日至 ___________ 年_______ 月________ 日。 3、本工程总价 ______________________ 元人民币。 第二条材料供应的约定 1、乙方自带施工的必须工具（锥子、切割片等），要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。 第三条关于工程质量及验收的约定 1 .本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规 范》GB50210-2001及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50327-2001并参照《广东省家庭装饰装修工程质量标准及其他DB-35/T98》及《深圳市家庭装饰工程质量验收标准》 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造 成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。
3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。 2、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。 3、保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 5、乙方施工期间，出现事故以及工人伤害均由乙方自行承担。 第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1.工程款付款方式：进入现场付 ____________ 元，安装期 付_______ 元，完工后付 ___________ 元， 2、乙方承包内容：1).电开槽、布线、穿线、埋槽；2).电施工的穿墙、打孔、切割；3).开关面板安装、灯具安装； 第六条违约责任： 1 .甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方 向乙方支付伍拾元的违约金。 2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付
家装水电工合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
水电工程协议 业主（以下简称甲方）：身份证： 联系电话： 承包人（以下简称乙方）：身份证： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等法律，在平等公平的情况下签定如下协议 一、工程概况 工程地址： 工期： 工程内容：乙方提供劳动力，按照双方协商好的施工图纸及要求，按时完成家装水电工程。 具体有放样，开槽，布线管，布线，布水管，测试，卫浴五金，开关安装，灯具安装等 二、价格 1、甲方以水电改造工钱人民币 25元/平米×85平米；打隔墙18元/平米；打踢脚线槽3元/米；卫生间改造150元/间；包管250元/条；卫生间二次防水500元/间的价格按实际量计算承包给乙方。 三、付款方式
工期结束经竣工验收无遗留问题后七个工作日内一次付清。 备注：竣工后，因乙方施工原因遗留问题，甲方可扣留部分款项，待乙方处理完后付清余款。 四、注意事项 1.甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作，甲方若无图纸，须向乙方交代 清楚要求，乙方施工前，施工内容双方要达到认可。 2.乙方开出精确的材料采购清单，甲方负责及时购买。 3.乙方自带施工所需工具，并保证工具的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具损耗。 4.乙方应安全施工，施工中未做安全措施而导致的生命财产损失，由乙方负责。 5.乙方承担每天完工后将自产的垃圾袋装化，放在楼下门口（或物业指定地点）。 6.甲方负责监管乙方施工质量，乙方如无法达到甲方要求的施工工艺，甲方在结算费用后可无条件解除此协议。 8.未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。 9.出现争议甲乙双方先协商，协商不成可向当地法院提起诉讼。 甲方：乙方： 日期：日期：
水电工合同 发包方（以下简称甲方）：______________________________ 承包方（以下简称乙方）：______________________________ 甲方将工程中的水电工程部分项目发包给乙方，依据《中华人民国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 二、承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三、工程承包围 1、承包围：水电改造及水电安装项目工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目。 2、具体工作容： ①材料场运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装容 ③所需的结构预留洞口的留设，管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。
四、工期要求 本合同工期为______天执行，从______年___月___日至_____年___月___日终止。 在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位；装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。 五、材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 六、质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规和甲方制定的施工标 准，作为本工程质量验收标准，附加甲方现场施工工艺标准执行。