山泉水厂设备安装施工合同
甲方：
乙方：
甲方将建造山泉水厂的设备及安装工程承包给乙方，为
明确在安装过程中的权利和义务，根据《合同法》的规定、
经甲、乙双方协商一致，特签定本合同。
一、工程名称：甲方山泉水厂设备及安装
二、工程地址：甲方山泉水厂厂址
三、工程性质：全套设备购置及安装
四、工程内容：
1、水处理设备（见清单）
2、净化车间（见清单）
3、5加仑自动灌装机（见清单）
4、小瓶自动灌装机（见清单）
5、环氧地坪（见清单）
6、弱碱水设备（见清单）
7、自动套标机（见清单）
8、全自动宿膜机（见清单）
9、全自动瓶盖打码机（见清单）
10、紫外线杀菌器（见清单）
11、其它：（见清单）
12、其它：（见清单）
五、双方权利与义务
1、甲方权利与义务
A、提供乙方所需的基础施工资料。
B、按约定提供施工条件（水、电、气、路、食宿等）
C、按本合同的约定向乙方支付工程款。
D、安排专人与乙方共同负责该工程的相关工作，并对工程的进度、质量进行监督和检查。
E、验收和接受乙方完成的工程及提供的相关资料。
2、乙方权利与义务
A、按时、按质、按设计、按规范和甲方的要求完成该工程。
B、严格按国家有关安全操作规程，安全生产规范文明施工。
C、设备安装完工后，乙方免费给甲方培训操作员。
D、负责施工中由乙方本身原因造成的停工、返工等损失，由
乙方自行承担。
E、乙方应依自己的设备、技术和劳力，完成该工程的主要工
作时，经甲方同意，甲方可以增加劳力配合乙方安装，减少
安装时间。
F、负责施工现场的管理，竣工后的设备清理和移交。
G、乙方应根据办理国家“QS”的需要，为甲方免费提供全
套软件资料和质量管理手册，以及各种规章制度。
H、设备安装完工后，乙方免费调试和试产。
I、设备安装完工后，乙方免费为甲方提供各种标语及广告供
甲方参考使用。
六、工程工期
年月日开工
年月日竣工
工期总计天
七、材料供应及运输
1、该山泉水厂工程中的设备、材料由乙方代购提供，并
附合格证、附件清单以外的辅助材料和厂房的设施等由甲方
自己提供。
2、甲方所购设备的托运费及托运部到甲方厂址的运输由甲方
负责
（甲方支付设备、材料托运到甲方所在地托运部的托运费）。
八、设备运行、操作、管理
严格按照双方的权利与义务条款执行，甲方必须指定运行操
作、管理人员1-6人，参与乙方的现场安装，以便了解设备的
性能和构造，为下一步设备的操作、运行、培训打下良好的
基础。
九、结算方式：
1、乙方根据甲方验收后的竣工资料及本销售合同办理结算。
2、山泉水厂设备及总价为￥元
（人民币大写：），不含税金。
3、工程设备的交货地点为：甲方所在地的华宇托运部。
4、合同签定生效后，甲方支付工程总价的35%，合：
元整给乙方作定金。
5、山泉水厂设备及材料到达交货地点，甲方支付工程总价60%，
合：元整给乙方作货款。
6、工程验收合格（通过国家有资质的检测机构检测，并得到
合格报告，洁净车间也通过检测达到国标1000级后），甲方支付工程总价的5% 合：元整给乙方作最后结算。
十、竣工验收与保修
1、竣工工程验收依据国质检（2004）558《食品质量安全市场准入审查通则》之规定，必须达到“QS”论证的要求，在竣工验收后，乙方应向甲方提供隐蔽工程验收记录和相关
中间交工验收记录。
2、工程竣工移交时，乙方应整理好完整的竣工资料三份，甲方组织有关单位进行工程验收和工程竣工资料验收，工程
验收合格后，双方在交接工程资料上签字，并办理移交手续。
3、该项目验收如果不合格，则由乙方负责整改，乙方并
自行承担整改费用。
4、质量保证期为12个月，自工程竣工验收合格并交付使用之日算起。
十一、乙方应按照甲方的要求保质、保量完成并交付使用，
若双方因施工组织、进度、质量等问题，影响施工进度和质量，双方可根据实际情况作出本合同的补充决定。
十二、当本合同在履行中发生争议、纠纷时，乙方应保证工
程进度、质量，对发生的争议或纠纷双方应友好协商解决，
协商未果，应向人民法院提起诉讼。
十三、甲方现场代表：
十四、乙方现场代表：
十五、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，双方签字盖
章生效。
十六、本合同未尽事宜，双方协商解决，或按《合同法》执行。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
年月日年月日
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
设备安装施工合同协议 书范本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称：-------------------。 1.1.2 施工地点：-------------- 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 1.2主要日期
工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 （施工内容）。 1.5 价款支付：（双发约定付款方式）。 1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。
1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行：
项目名称：项目地点：施工单位：签约日期：
泳池设备安装工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规，经双方共同友好协商，就甲方向乙方购买项目泳池水处理设备并由乙方负责安装达成如下条款，以资共同遵守。 一、设备名称、规格型号、数量、品牌： （详见乙方报价清单） 二、合同内容： 1、设备（循环过滤设备、消毒加药设备、水下照明设备、电控设备、池身设备、清洁设备）供货。 2、设备安装调试。 3、设备管道及线路安装。 三、承包方式： 乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全。 四、合同含税大包干总价： 合同总价：RMB：元整（￥：元），包括设备、安装调试费用、运输费、装卸费。 五、工程工期： 1、工期：根据甲方要求而定。
2、如遇人力不可抗拒原因（如各类自然灾害、战争等）或甲方及土建工程原因引起的误工，经甲方书面确认后，工期应相应顺延。 六、付款方式： 1、合同签订乙方带料进场后七日内，甲方应按合同总值30%（计￥元）预付订金给乙方。 2、主设备到甲方工地经甲乙双方共同验货（点货）合格后七日内，甲方支付给乙方合同总价的50%（计￥元）。 3、乙方完成管线及设备安装，设备调试并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同总价的17 %（计￥元）。 4、余款3 %作为质保金，保修期满七日内一次付清。 5、甲方在付款前，乙方须向甲方提供不少于支付金额的正规有效发票，否则甲方有权利拒付。 七、主设备供货期： 1、自签订合同后收到预付款后15天内，乙方将主设备运到甲方工地。 2、如遇人力不可抗拒因素（如各类自然灾害、战争等）造成的交通中断，乙方供货期应酌情予以相应顺延。 3、交货地点：。 八、主设备验收： 1、主设备到甲方工地三日内，乙方必须进行设备报验。 2、甲方接到乙方报验申请三日内与乙方按合同附件的设备清单共同进行验货（点货），对设备型号、数量及外观开箱检查。 3、未经办理验货（点货）手续，甲方不得擅自拆机，否则由此造成的设备损坏，由甲方
福建省高院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件疑难问题的解答》 省院《福建民事审判参考》2008年第一期 1、问：如何认定施工企业内部承包合同的性质与效力? 答:建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或职工就所承包的全部或部分工程施工所签订的承包合同为企业内部承包合同，属建筑施工企业的一种内部经营方式，法律和行政法规对此并不禁止，承包人仍应对工程施工过程及质量等进行管理，对外承担施工合同的权利义务。当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由主张合同无效的，不予支持。 2、问：如何区分劳务分包与转包、违法分包? 答：劳务分包是指建设工程的总承包人或者专业承包人将所承包的建设工程中的劳务作业(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、焊接、水暖、钣金、架线等)发包给劳务作业承包人完成的活动。转包是承包人将所承包的全部建设工程转由第三人施工完成。分包是承包人将所承包的建设工程的某一部分施工项目交由第三人施工建设，其中《建筑法》与《建设工程质量管理条例》第七十八条所列的四种行为属违法分包。劳务包既不是转包，也不是分包；转包及违法分包为法律所禁止，劳务分包则不为法律所禁止。 3、问：被挂靠单位(出借名义的建筑施工企业)是否应对挂靠人在施工过程中的转包、购买施工材料等行为承担责任? 答：挂靠人以自已的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同，实际施工人或者材料设备供应商起诉要求被挂靠单位承担合同责任的，不予支持；挂靠人以被挂靠单位的名义将工程转包或者与材料设备供应商签订购销合同的，一般应由被挂靠单位承担合同责任，但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实，并起诉要求挂靠人承担合同责任的，由挂靠人承担责任。 4、问：发包人与无相应施工资质的承包人签订建设工程施工合同，承包人依合同取得的工程价款超过其实际施工成本的，超过部分是否应予收缴？承包人非法转包、违法分包、出借资质而依合同约定取得的“挂靠费”、“管理费”等是否应当收缴? 答：承包人无相应施工资质，所签订的建设工程施工合同虽然无效，但最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。”因此，对承包人依合同取得的工程价款不应予以收缴。 对承包人因非法转包、违法分包建设工程而已经取得的利益，或者建筑施工企业因出借施工资质而已经取得的利益，例如：“挂靠费”、“管理费”等，人民法院可以根据我国《民法通则》第一百三十四条的规定予以收缴，但建设行政机关已经对此予以行政处罚的，人民法院不应重复予以制裁。
电气设备安装工程施工合同的范本 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国 家工商行政管理局、建设部颁发《建设工程施工合同》，并结合本工程具体情况，经甲、 乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议： 第一条：工程承包范围 1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。 1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。 第二条：工程承包方式及合同单价 2.1工程承包方式：本工程采用综合单价的承包方式。如果实施中乙方的施工质量、 安全、进度等不能令甲方满意，甲方有权单方终止合同（甲方不负违约责任）。 2.2合同单价：见后附《工程量清单单价》，如果甲方发现乙方在《工程量清单单价》的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。 2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何情况下不予 上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设 备安拆，工程修建、中小型机具使用费、生产工具使用费、甲供材料的卸车费、甲供材料 的管理费、劳动保护费、生活水电费、安全文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、 工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工 中明示或暗示发生的所有费用。是乙方完成本工程合格项目的全部支付。 对于因征地拆迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、 停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。 第三条：工程承包内容 乙方工作内容包括但不限于以下施工工序： 母线、控制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆线防雷及接地装置、 配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化控制仪表等工程 施工。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-016877 工程设备安装合同书范本(合
工程设备安装合同书范本(合同示范 文本) 发包单位：____________________（以下简称甲方） 联系电话：_______________单位地址：_________ 甲方代表：_____________________________ 承包单位：______（以下简称乙方） 联系电话：______________单位地址：___________ 乙方代表：_________________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装xx设备设备达成如下协议： 第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称规格型号单位数量 2、安装工程概况： 和家网-全球中文家居门户 （1）工程地点及面积： （2）工程造价：元；
（3）开工日期：年月日； （4）竣工日期：年月日； （5）付款方式：（1）、现金（2）、转帐支票 第二条乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试xx设备完毕，甲方现场验收合格，并签字验收认可;未有甲乙双方验收签字,材料、设备不得使用、安装。 第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责xx设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1）年月日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工；（2）年月日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收； （3）年月日之前，完成设备安装及系统的调试运转；全部xx设备工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。乙方负责提供产品合格证书、材料合格证、产品保修单、日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应签定合同的补充文本加以确认。 第四条违约责任
关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答
浙江省高院民一庭《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（2012年） 2012-4-7 20:30:19 为统一裁判尺度，依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件，省高院民一庭在深入调研、召开省高院咨询专家专题论证会的基础上，于日前制定下发了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》，就23个突出问题作出解答。主要内容包括：一是规定了内部承包合同的认定标准和效力。明确承包人将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或在册职工施工，并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的，可认定为企业内部承包合同，合同有效。二是明确项目经理、项目部负责人签证的效力。规定除法定代表人和约定明确授权的人员外，其他人员对工程量和价款等所作的签证、确认，不具有法律效力。三是明确“黑白合同”处理办法。规定当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与中标合同实质性内容不一致的，不论该中标合同是否经过备案登记，均应当按照最高法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条的规定，以中标合同作为工程价款的结算依据。四是规定了特殊情形下发包人的质量抗辩权。对于发包人已组织验收并在相关文件上签字确认验收合格的情形，如果查明确因承包人施工导致地基基础工程、工程主体结构质量不合格的，发包人仍可以拒绝支付或要求延期支付工程价款。《解答》还对建设工程施工合同效力认定、鉴定程序启动、证据认定、建设工程价款优先受偿权等问题，做了解答。 浙江高院出台关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答新闻发布会发言稿 浙江省高级人民法院民事审判第一庭负责人蒋卫宇 （2012年4月5日） 各位记者，朋友们： 大家好！ 为指导全省法院依法妥善审理建设工程施工合同纠纷案件，我院制定了《关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干疑难问题的解答》（以下简称《解答》），并于日前正式下发全省各级法院。现在，我向各位介绍一下《解答》的有关情况和主要内容。 一、制定下发《解答》的背景 近些年来，伴随着我国城市化进程的不断推进、公用基础设施的大力投入和房地产市场的迅猛发展，我省建筑业也不断发展壮大，各项主要经济技术指标在全国居领先地位，在全国建筑业市场占有相当份额。2011年，我省建筑业总产值14686亿元，其中在省外完成产值7339亿元；实现利税总额865亿元，实现利润415亿元；房屋建筑施工面积145488万平方米；建筑业总产值超百亿元的企业有15家。浙江省作为建筑大省、建筑强省的地位进一步巩固，“浙江建设”的品牌效应进一步凸显。与此同时，从全国范围看，国内建筑业市场尚不规范，存在监督管理不到位、内部混乱等薄弱环节，加之竞争激烈，违规开发项目、围标串标、低于成本价报价、超资质无资质承包、违法分包、转包、挂靠等现象时有发生；为追求利益最大化，一些施工者降低工程成本、偷工减料、以次充好，导致工程质量不高，“豆腐渣工程”、“楼脆脆”、“楼歪歪”、
设备安装工程合同 定作人： 承揽人： 签订地点:（甲方所在地）签订时间：年月日 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方----------------事宜经协商一致，达成如下合同条款： 工程概况 工程名称：-------------------。 施工地点：-------------- @ 施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。 主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起30天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 合同价款 ) 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 以上价格包含：（施工内容）。 价款支付：（双发约定付款方式）。 安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 甲方违约责任
因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 ： 乙方违约责任 乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院 提起诉讼。 本合同共3份，甲方两份，乙方一份。 签订地点： | 甲方：乙方： 法人代表：法人代表： 授权代表：授权代表： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 联系人：联系人： 电话：电话： 传真：传真： 、 住所：住所： 证件号：证件号：
编号：_____________设备安装合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
委托方（以下简称甲方）：_________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：_________________________________________ 经甲乙双方协商，甲方将___________________委托给乙方设计、安装。具体达成如下协议： 一、设备安装总资金为人民币：_________元（大写：________________）。 二、甲乙双方签定协议____内，甲方支付预付款________元（大写________________）作为乙方采购设备和材料之用。 三、设备安装调试完毕，验收合格无故障运行____内，甲方向乙方支付余下的全部资金，即_______元（大写：_________________）。 四、甲方应按照双方约定的时间和金额，向乙方支付款项，款未按协议程序支付，乙方拥有设备的所有权。 五、设备安装完备后，乙方对甲方的有关人员进行培训、讲解，以便日后的设备管理和使用。 六、设备安装期限为______年____月____日至______年____月____日完工，在履约过程中若遇到不可抗拒因素，工期相应顺延。 七、设备安装完毕从验收合格之日起一年免费保修，设备终身有偿维修，人为损坏或
遭遇地震、雷击等不可抗拒的因素除外。在正常使用过程中设备如出现故障，乙方须与甲方在约定时间内派人前往维修。 八、本协议未尽事宜双方协商解决。 九、本协议一式两份，具有同等法律效力。甲乙双方各执一份，签字后生效，验收合格结清全部款项后失效。 甲方：乙方： 代表（签字）：代表（签字）： 年月日年月日
设备安装合同 甲 方： ________________________ 乙 方： ________________________ 签订日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲乙双方就乙方安装 _______ 设备设备达成如下协议： 编号 号：
第一条甲方订购及乙方安装的设备规格型号及数量，以及工程概况： 1、设备情况： 产品名称 ________________ 规格型号 _________________ 单位 _______________ 数量 2、安装工程概况： （ 1）工程地点及面积： __________________ （ 2）工程造价： ____________________________________________________ 元； （3）开工日期： __________________ 年 ________________ 月 ________ 日； （4）竣工日期： __________________ 年 _________________ 月 ___________________ 日； （ 5）付款方式： （ 1）现金 _________________________________ （2）转帐支票 第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。乙方安装调试 _______________________ 设备完毕，甲 方现场验收合格，并签字验收认可 ;未有甲乙双方验收签字 , 材料、设备不得使用、安装。第三条产品的安装、调试、验收： 1、乙方负责 __________________ 设备设备的安装、调试。 甲乙双方商定： （1） ________________ 年 月 ________ 日之前，乙方派出工程技术及 施工人员到达工地现场开始安装施工； 月 （2） ________________ 年 ________ 日之前，完成前期隐蔽工程施 工并验收； （3） ________________ 年 月 ________ 日之前，完成设备安装及系统 的调试运转； 全部 __________________ 设备工程完工及验收， 与装修竣工时一同进行。 所需材料均 按双方约定时间进场到位 2、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方于工 程竣工当天通知甲方验收， 甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收， 认定工程质量 和工程内容符合要求的， 双方代表在工程验收单 （表） 上签字盖章。 乙方负责提供产品合格证书、 材料合格证、 产品保修单、 日常运行操作程序说明及故障咨询。 产品安装方案以乙方提出并经甲 方同意的设计图、选型方案为准；需更改设计方案的，须经双方协商同意；涉及机型调整的，应 签定合同的补充文本加以确认。
审理建设工程施工合同案 件司法解释二 篇一：关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题解释(二)(征求意见稿) 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） （征求意见稿） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》、《中华人民国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，作如下解释。 一合同效力 第一条【违法建筑施工合同无效】 当事人以建设单位未办理建设工程规划可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，应予支持。 第二条【依法应认定有效的五种合同】
当事人以建设工程施工合同具有下列情形之一，主无效的，不予支持。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效； 另一种意见：删除 第三条【部承包的认定标准】 承包人与其下属分支机构或者职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程承包给其下属分支机构或者职工施工，并对其下属分支机构或者职工的施工进行财务管理、技术指导、质量监管等必要管理的，应认定为企业部承包合同。当事人以上述部承包合同的承包人无施工资质为由，请求认定合同无效的，不予支持。 第四条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担违约赔偿责任的，应予支持。另一种意见：招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程预约施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担建设工程预约施工合同违约赔偿责任的，应予支持。 第五条【不属于必须招标工程进行招标的法律效果】 发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包
设备安装工程合同 定作人：西双版纳南扬商贸有限责任公司（以下简称甲方） 承揽人：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信原则，双方就甲方砂石生产设备安装事宜经协商一致，达成如下合同条款： 1.1工程概况 1.1.1工程名称： 1.1.2 施工地点：西双版纳勐罕镇曼听村砂厂 1.1.3施工范围：依据甲方提供的设计图纸，乙方完成(施工内容)，验收标准以甲方提供的设计图纸及现场签证变更为准。 乙方负责辅材、人工、机械费用，设备及主材料由甲方供应。1.2主要日期 工程完工日期：甲方发出开工令之日起40天（包括法定节假日）, 乙方在本合同签订后3日内向甲方提供工程施工进度运行大表。 1.3 质量标准 工程质量标准：依据设计图纸要求的标准及国标焊接标准。 1.4 合同价款 1.4.1 本合同总价款元人民币，大写整包干价；符合本合同1.1.3范围内的工程量价格不再做调整。因设计图纸变更或业主要求增加的工作量，得到工程建设方的工作量签证认可后，另行结算。 1.4.2以上价格包含：见合同附件（设备安装施工图）。 1.5 价款支付：
1.6安全责任：乙方在施工期间，所有发生的一切与工程有关安全责任、经济责任，均由乙方负责，与甲方无关； 1.7合同生效 本合同经双方授权代表签字并加盖双方合同专用章（签字）后生效。 1.8 甲方违约责任 1.8.1因工程变更等产生的合同外费用由甲方另行承担。 1.9 乙方违约责任 1.9.1乙方未按照合同约定的质量进行施工，乙方应当进行维修或返工，仍不符合合同约定的质量标准的，乙方应当返还甲方已经支付的全部价款，并向甲方支付总合同价款的30%作为违约金，由此造成的损失由乙方负责。 1.9.2乙方因技术及其他原因造成施工过程中，乙方损坏或损毁甲方提供的主材料，乙方照价赔偿并承担合同总额30%的违约金。 1.9.3乙方负责对施工的农民工工资的发放，如不按时对农民工发放工资，造成农民工围堵或聚众闹事，甲方有权从其工程款内扣除农民工工资发放。由此给甲方造成的影响及其损失由乙方承担。 1.10 争议解决 合同履行过程中发生的争议，首先由双方协商解决；协商不成向合同签订地法院提起诉讼。 1.11本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份。 甲方：乙方： 联系人：联系人： 电话：电话： 年月日
关于审理建设工程施工合同纠纷案件的指导意见 （2007年1月1日起试行 2010年3月9日深圳市中级人民法院审判委员会第 6次会议修订） 一、人民法院受理的建设工程施工合同纠纷，在审理过程中，一方当事人以涉案工程无合法土地使用权或建设用地规划许可证、建设工程规划许可证而主张合同无效的，在开庭前涉案工程仍未取得合法土地使用权及上述许可证，应认定施工合同无效；开庭前已经取得合法土地使用权及上述许可证，但未取得施工许可证的，应认定施工合同有效。 二、两个以上的法人、其他经济组织或个人合作建设工程，并对合作建设工程享有共同权益的，其中合作一方因与工程的承包人签订建设工程合同而发生纠纷的，其他合作建设方应列为共同原被告。 三、建设工程施工合同的发包人并非建设工程项目的所有人，发包人以自己的名义实际履行合同的，建设工程的所有人应与发包人列为建设工程合同纠纷案件的共同原被告。 工程代建合同的受托人以自己的名义与承包人签订并履行建设工程施工合同的，应将工程代建合同的委托人与受托人列为建设工程施工合同纠纷案件的共同原被告，但建设工程施工合同明确约定仅由受托人、委托人或发包人承担合同约定义务的除外。
四、承包人将工程的劳务作业分包给无劳务作业法定资质的劳务分包承包人，发包人以承包人违法劳务分包为由要求解除建设工程施工合同的，不予支持，当事人另有约定的除外。 五、发包人有下列情形之一，导致承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持： （一）未在约定时间内提供完成工程地质和地下管线资料或施工图纸的； （二）未在约定时间内提供施工场地、施工道路、施工用水、施工用电的； （三）未在约定时间内提供材料，或提供的材料不符合约定的； （四）未在约定时间内办理工程中间验收的； （五）未履行合同约定的其他协助义务的。 六、建设工程开工时间一般以发包人签发的《开工报告》确认的时间为准；法律规定施工前应领取《施工许可证》的建设工程，发包人签发的《开工报告》确认的开工时间早于《施工许可证》确认的开工时间的，则以《施工许可证》确定的开工时间为准，承包人在领取《施工许可证》之前已实际施工，且双方约定以实际施工日为工期起
合同编号：YT-FS-7078-26 设备安装承包合同协议书 范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备安装承包合同协议书范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》经双方友好协商一致，签订本合同并严肃履行。 1. 甲方将一套带钢轧机设备承包于乙方施工，安装范围：750Φ平轧、650Φ立轧机机组地脚螺栓的布置，机前机后辊道的地脚螺栓布置;750Φ平轧、650Φ立轧机组安装，机前机后的辊道安装; 750Φ平轧、650Φ立轧电机等相关联冷却系统、润滑系统都属于承包范围内。以上工程甲方应付乙方承包安装费人民币壹拾捌万元整(包括甲方的差旅费等) 2. 甲方需提供所有设备施工图纸、设备材料及时
到齐，以免造成工期延误。 3. 甲方需负责所有安装人员的食宿费，安装所需的工具及必要劳保用品。 4. 在乙方施工时甲方需提供4名员工配合施工。 5. 乙方负责所含项目的具体安装、操作，乙方按图纸施工要保证施工质量，乙方并服从设备生产厂家的指导。 6. 乙方安装完毕需确保设备安装无误和有设备生产厂家主持调试乙方应全程陪同，发现问题应及时解决直至设备正常运行。 7. 付款方式：在乙方工程技术人员进厂后，甲方需先付人民币壹万元整作为预付款，设备基础完工后再付人民币贰万元整，此后每月按进度给予结算。等设备安装调试完毕甲方应在一周内结清余款。(注：设备基础工期为15天内完毕) 8. 本工程以安装质量检验评定标准为评定该工程质量依据，乙方必须严格按照施工图纸施工，必须符合安装技术规范、规定和标准进行施工，并接受甲
山泉水厂设备安装施工合同 甲方： 乙方： 甲方将建造山泉水厂的设备及安装工程承包给乙方，为 明确在安装过程中的权利和义务，根据《合同法》的规定、 经甲、乙双方协商一致，特签定本合同。 一、工程名称：甲方山泉水厂设备及安装 二、工程地址：甲方山泉水厂厂址 三、工程性质：全套设备购置及安装 四、工程内容： 1、水处理设备（见清单） 2、净化车间（见清单） 3、5加仑自动灌装机（见清单） 4、小瓶自动灌装机（见清单） 5、环氧地坪（见清单） 6、弱碱水设备（见清单） 7、自动套标机（见清单） 8、全自动宿膜机（见清单） 9、全自动瓶盖打码机（见清单） 10、紫外线杀菌器（见清单） 11、其它：（见清单）
12、其它：（见清单） 五、双方权利与义务 1、甲方权利与义务 A、提供乙方所需的基础施工资料。 B、按约定提供施工条件（水、电、气、路、食宿等） C、按本合同的约定向乙方支付工程款。 D、安排专人与乙方共同负责该工程的相关工作，并对工程的进度、质量进行监督和检查。 E、验收和接受乙方完成的工程及提供的相关资料。 2、乙方权利与义务 A、按时、按质、按设计、按规范和甲方的要求完成该工程。 B、严格按国家有关安全操作规程，安全生产规范文明施工。 C、设备安装完工后，乙方免费给甲方培训操作员。 D、负责施工中由乙方本身原因造成的停工、返工等损失，由 乙方自行承担。 E、乙方应依自己的设备、技术和劳力，完成该工程的主要工 作时，经甲方同意，甲方可以增加劳力配合乙方安装，减少 安装时间。 F、负责施工现场的管理，竣工后的设备清理和移交。 G、乙方应根据办理国家“QS”的需要，为甲方免费提供全 套软件资料和质量管理手册，以及各种规章制度。
安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同，签订的主要目的是为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文，供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位：(简称甲方) 地址： 施工单位：(简称乙方) 地址： 兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工， 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条：工程地点 第二条：工程内容 第三条：承包方式 第四条：工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：
(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条：付款方式 第六条：合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件， (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条：工程质量要求： 第八条：材料设备：
建设工程施工合同司法解释(二）意见稿 前言 为了正确审理建设施工工程中的法律纠纷，最高人民法院于近日发布了《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律若干问题的解释(二)》的征求意见稿。本意见稿通过36个法条涵盖合同效力、工程价款、工程造价、工人权利保护和工程价款优先受偿权等五个主要内容。此次意见稿的发布，是对建设工程施工纠纷中存在问题进行的综合解释,相信会对我们今后在处理建设工程施工合同纠纷提供重要依据。 1 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后,一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的,人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”,主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的,人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量,并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】
电气设备安装工程施工合 同新完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
电气设备安装工程施工合同新完整 版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：xx有限公司（以下简称甲方） 承包方：xx安装有限公司（以下简称乙方） 甲乙双方经友好协商，发包方同意将石英砂加工一线的电气安装任务委托给承包方施工。为明确双方责任，确保工程质量和进度，双方依据国家电力行业有关技术规范、规程组织施工，双方同意签订本合同，并共同遵守执行。
第一条工程概况 1.1工程名称：石英砂加工一线电气安装。 1.2工程地点： 1.3工程内容：详见合同附件。 1.4承包内容及方式：包安装、包验收及全部辅助材料。 1.5工程性质：设备材料的安装施工工程。 1.6安装工期： l.6.1安装工程开工日期： 1.6.2安装工程竣工日期： 第二条合同文件 施工图纸以及经双方授权工地代表
设备安装工程施工合同书合同编号：（2018)第号 工程名称： 工程地点： 建设单位： 地点： 电话： 施工单位： 地点： 电话： 签订时间： 施工单位： 法定代表人： 地点： 电话： 邮编： 签订时间： 建设单位： 地点： 电话： 邮编：
签订时间： 为明确甲乙双方在施工过程中的职责和义务，做到相互协调配合以便顺利完成甲方委托乙方进行的安装工程，按照《中华人民共和国合同法》等法律法规规定，结合工程具体情况，经双方协商，达成以下条款，以资双方共同遵守。第一条：总则。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包范围及内容：. 3.1工程范围：酒店A 、B区设备安装施工蓝图内所有的空调风 系统、水系统、东区大堂地面采暖系统，生活热水主机系统。 3.2、工程内容： 3.2. 1空调、采暖、冷热水工程 3. 2. 2通风系统 3. 2. 3设备配电部分：甲方应完成所有设备电源部份，乙方只负责接线。 4、承包方式：包工包料，主要材料由甲方指定三家以上品牌（见本合同附件1) 5、合同总价：合同包干总价为人民币万元整（Y 元整），该价己含设计费及税金。
第二条?.工程合同文件。 1、包括本合同和确认或修改本合同任何的补充协议、设计资料、设计图纸（经甲方修改后的施工图）、往来函件、开竣工报告（令)、预决算、验收记录、签证、工程商务技术资料等。 2、合同文件前后内容不一致或有矛盾的，以最新文件资料为准。 第三条：双方驻工地代表。 1、甲方任命黄万平为驻施工现场的代表，代表甲方与乙方协调沟通； 2、乙方任命林福忠为驻施工现场的代表，代表乙方与甲方协调沟通； 3、乙方工地代表应以书面形式给对方确认，严格按图施工，如有变更，应及时书面变更。 第四条：双方权利及义务 1、甲方权利及义务 1.1负责施工现场的三通一平和施工现场施工的总体管理及协调； 1.2在开工前组织设计、施工单位会审图纸和进行设计交底，并将完整的施工图纸交给乙方。 1.3有权组织监理对进场材料质量确认，对不合格和非甲方指定品牌材料有权拒绝进
在建筑工程施工合同纠纷中，当事人因工程款结算及支付工程款具体数额而发生的争议，通常是案件的主要争议焦点。一般情况下，确定工程款结算方式及数额的基本依据是双方当事人合同的相关约定，但审判实践中常常会出现合同对此约定不明或约定无效，或者因履行合同的行为导致难以依照合同约定确定工程款数额的情形。这就需要法官依据合同约定并结合案件的实际情况予以认定。 问题一：《最高人民法院关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条的适用该解释第二十条规定：“当事人约定，发包人收到施工结算文件后在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的，应予以支持。” 从司法解释的内容看，对于一方提交的结算文件的效力非常明确，即承包人提交的结算文件只有在双方有明确约定的条件下才能作为结算依据，产生按单方报价结算的后果。如果双方对此没有明确约定，则单方报价的结算文件不得作为结算依据。我们认为，适用司法解释第二十条的前提应当满足三个条件：(1)要有明确约定。即当事人在合同中明确约定了发包人审核竣工结算期限，且在该期限没有答复视为认可该结算文件的，该约定才对双方当事人具有约束力。因此，发包人收到承包人递交的结算报告，是导致承包
人提出结算报告作为结算依据的基本条件；而发包人收到承包人提出的结算报告后，在约定期限内不予答复，是结算报告作为结算依据的必要条件。(2)提交结算文件的方式必须是书面的。递交结算的方式不适用留置送达。如果承包人不能举证证明已向发包人递交了结算报告，则不能产生作为结算依据的法律后果。 (3)发包人在收到承包人提交的竣工结算文件后，逾期不予答复。只有在同时满足上述三个条件的情况下，承包人提交的竣工结算文件才可以作为工程款结算的依据。 但在实践中，无论是当事人还是法院，在认定该条的性质和适用中，仍时常发生分歧。导致两级法院对此认定和判决不统一。比如，审理建设工程施工合同纠纷案件过程中，发包人与承包人采用建设部制定的建设工程施工合同格式文本签订了施工合同，内容大多属于通用条款。其中第三十三条第三款规定：“发包人收到竣工结算报告及结算资料后二十八天内无正当理由不支付工程结算价款，从第二十九天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。”在工程竣工验收合格后，承包人向发包人报送了竣工结算文件，而发包人未作任何答复。承包人即以该施工合同通用条款第三十三条第三款为