第三章合同条款
合同编号：
广州市建设工程施工合同
工程名称：番禺区大石街莲芳园小区微改造项目
工程编号：
工程地点:广州市番禺区大石街莲芳园小区
发包人：广州市番禺区人民政府大石街道办事处
承包人：
合同订立时间：年月日
第一部分协议书
发包人:（全称）广州市番禺区人民政府大石街道办事处
承包人:（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。
一、工程概况
工程名称：番禺区大石街莲芳园小区微改造项目
工程地点：广州市番禺区大石街莲芳园小区。
工程规模：主要工程包括：房屋建筑本体改造、小区公共部分改造等，项目计划总投资约1985.35万元、其中工程费用约为1458.370277万元（具体内容以施工图纸、工程量清单及相关资料为准）。
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：财政资金
二、工程承包范围及承包方式
承包范围：按发包人提供的招标文件、工程量清单、招标答疑文件、全套施工图纸、设计说明及补充说明，承包番禺区大石街莲芳园小区微改造项目（具体以招标图纸的全部内容及招标过程相关资料所含全部内容为准）。
三、合同工期
工程合同工期总日历天数： 180日历天。
拟从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：合格。
五、合同价款
合同总价（大写）：
（小写：）元
项目单价：详见承包人的投标报价书。
按招标人提供的招标文件（含招标答疑）、施工图纸计价，乘中标人的投标报价率
按实际结算。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第三部分《专用条款》第2.2款赋予的规定一致。
七、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》（第1条）中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
1、承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款。
2、承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
3、按投标文件和本合同所承诺的各项条款落实做好各项工作。
4、按照合同文件约定完成本工程在质量、进度、投资、安全、信息管理等各项目标。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务.
十、合同生效
订立合同时间：年月日
订立合同地点：广州市
合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于生效。
发包人：
（公章）
（公章）承包人：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
帐号：帐号：
邮政编码：邮政编码：
电子邮箱: 电子邮箱:
第二部分通用条款
（按广东省建设工程标准施工合同2009年版执行）
第三部分专用条款
1．定义
1.1 所采用的书面形式包括：
?文书；
?信件；
?电报；
?传真；
□电子邮件；
□其他：
2．合同文件及解释
2.1合同文件组成及优先顺序
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
(1) 协议书；
(2) 履行本合同的相关补充协议（含补充合同、会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；
(3) 中标通知书；
(4) 合同附件（含各管理办法）；
(5) 专用条款
(6) 通用条款
(7) 招标文件（含招标文件补充文件、答疑文件、澄清文件等）；
(8) 投标文件（含附件、评标期间的澄清文件和补充资料）；
(9) 标准、规范及有关技术文件等；
(10) 图纸（经发包人确认的）；
(11) 工程量清单；
(12) 组成合同的其他文件。
若投标文件标准、要求高于招标文件的，则投标文件解释顺序优先于招标文件，按投标文件的标准、要求执行。
双方有关工程的洽商、补充、变更等，如经双方协商一致并达成书面协议或其他具有相同效力的法律文件，应视为本合同的组成部分。在合同的组成部分上，若投标文件与招标文件的要求不一致，应以投标文件为准。
4．语言及适用的法律、标准与规范
4.1 约定适用的标准、规范的名称：按照现行的法律、法规及有关条例和规定，
现行国家有关施工规范及验收标准。
5．施工设计图纸
5.1 施工设计图纸由发包人提供
(1)施工设计图纸提供的时间：开工前五天。
(2)施工设计图纸提供的数量：六套。
6．通讯联络
6.2 各方通讯地址、收件人及其他送达方式
(1) 各方通讯地址和收件
人：
发包人：
通讯地址：收件人：邮政编码：
承包人：
通讯地址：收件人：邮政编码：
监理单位
通讯地址：收件人：邮政编码：
(2) 视为送达的其他方式： /
7．工程分包
7.1承包人不得出现《建筑法》所不允许的分包、转包的行为。承包人确实因其总承包资质没有覆盖某项专业承包资质（即不具备某项专业工程施工资质）或即使具备专业施工资质但根据专业施工需要可以允许承包人将其总承包范围的工程进行专业分包的，承包人须事先征得发包人同意。在分包工程前30天将拟分包的工程范围书面报告监理工程师和发包人，且在确定分包人前10天将分包人的营业执照、税务登记证、施工资质证书、公司简介、业绩资料、进退场时间以及分包合同稿等资料提交监理工程师和发包人，经监理工程师审核并经发包人批准后方可接受分包单位进场。
14．专项批准事件的签认
14.2 (1)专项批准事件的监理工程师：
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
(2)专项批准事件的造价工程师
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
(3)专项批准事件的建造师的：
具体人选：印章样式：签字样式：授权范围：
19．发包人
19.2 发包人完成下列工作的约定
(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：已完成。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人在红线范围内提供水电接驳点各一个，承包方办理相关手续后自行接驳，并自行安装符合国家规定标准并经检定合格的计量表具，如因发包人未能提供接驳点采用发电机通电，则由监理人、发
包人现场签证；承包人施工用水、用电费用根据抄表数按月向发包人缴回水电费；场内水电管线由施工单位自行铺设，由此产生的费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：已开通。
(4)提供有关资料的时间：根据施工进度及时提供。
(5)办理有关所需证件的约定：开工前七天内。
(6)现场交验的时间：开工前七天。
(7)提供施工设计图纸、设计文件的时间：合同签订后七天内。
(8)组织图纸会审和设计交底的约定：开工前7天内完成承、发包方和设计方、监理参加的图纸会审。
(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）
、古树名木等的保护工作。
(10)承包人协助发包人的部分工作有：工程质监登记、办理施工许可证、验收备案、档案资料等，费用按政策规定各自承担相应部分。
19.3 提供施工场地的时间：合同签订后三天内。
19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定
(1)提供的时间：工程开工7天前提供。
(2)提供的份数：施工图纸一式陆套，其他（如规范等）由承包人自行准备。
19.5 支付期及支付方式的约定
(1)工程价款支付期限
□按合同通用条款规定期限支付。
?其他：按专用条款81.7规定支付
(2) 工程价款支付方式
?按协议书所注明的银行帐号转帐。
□支票支付。
□其他方式：
20．承包人
20.2 承包人完成下列工作的约定
（3）提交支付申请和工程款额报告期限
■按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。
□另作约定： /
（5）向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施的数量和时间等要求： / （6）需承包人办理的有关场地交通、环卫、施工噪音管理和施工许可等手续：按
工程所在地政府的规定办理，费用按国家相关规定执行。
（7）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，所有已完工程
成品保护工作由承包人负责，并承担费用。
（8）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木
的保护要求及费用承担：承包人应对施工场地周围的地下管线和邻近建筑物、构筑物（含
文物保护建筑）、古树名木等做好保护工作，使其不受破坏，并承担一切费用。
（9）遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，保证施工场地的清洁和做好交工前
施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款。承包人须按发包人批准的
施工组织设计进行施工现场布置、放置材料机械及其他设施，及时将施工垃圾、余泥运
出场外，达到市文明施工样板工地标准，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
交工前清理现场要求：工程竣工验收后10天内，承包人应对施工场地进行清理。
(10)提交竣工验收申请报告和竣工结算文件。
■按通用条款第82.2款规定提交。
□另作约定： /
（11）承包人应做的其他工作及要求
①施工时间及场地围蔽的要求：为了尽可能降低施工对周边环境的影响，工地可施
工时间规定按工程所在地有关规定执行。施工现场文明施工措施及围蔽，必须符合广州
市有关规定、通知和管理办法。
②如遇到工程的设计更改或增加的工程项目，发包人和承包人必须做好工程量记
录，由发包人、监理单位、承包人三方签证。
22．发包人代表
22.1 发包人代表及其权力的限制
(1) 发包人任命（）为发包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
(2) 发包人对发包人代表权力做如下限制：
行使发包人的权力、监督本工程施工进度及质量，负责现场有关经济和技术方面的签证，与本工程相关的文件、资料须经发包人单位盖章确认后方为有效。
23．监理工程师
23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师
(1) 监理单位：法定代表人：
(2) 任命（）为监理工程师，其联络通讯地址如下：
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：传真号码：
12.2 需要发包人批准的其他事项：按监理委托合同及监理规范。
24．造价工程师
24.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师
(1) 造价咨询单位：法定代表人：
(2) 任命（）为造价工程师，其联络通讯地址如下:
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
25．承包人代表
25.1 承包人任命（）为承包人代表，其联络通讯地址如下：
通讯地址：邮政编码：
联系电话：传真号码：
28．工程担保
28.1 承包人提供履约担保的约定
(1) 履约担保的金额：合同总价的10%，（大写）：（小写：元），（以银行保函形式提供）。
(2) 提供履约担保的时间：
□签订本合同时。
□√其他时间：签订本合同之日起15天内。
28.2 履约担保退还时间的约定：全部工程竣工验收达标且发包人收到承包人书面申请后10个工作日内由发包人向承包人无息退还。
28.4 发包人提供支付担保的约定：无。
33．进度计划和报告
33.1 承包人应在收到中标通知书10天内，向监理工程师提交一式两份施工组织设计和工程进度计划。监理工程师应在收到该设计和计划后的7天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。在工程总体进度计划中，应对合同工程的全部施工作业提出总体的施工方案、施工安排、作业顺序和时间表。
33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：每周五上午提供当周的工程进度情况周报；每月25日提供当月的工程进度表、当月完成的工程量报表及下月进度计划等。
34．开工
34.2 监理工程师在本合同签订后的（）内签发开工令。
□按合同通用条款规定的42 天。
其他时间：取得施工许可证后以监理工程师签发开工令为准。
35．暂停施工和复工
35.1为了保证工程质量安全，凡出现下列情形之一（不限于此）的，总监理工程师有权下达停工令，责令承包人停工整改，由此造成的损失由承包人自行负责；造成工期延误的，由承包人承担违约责任。
(1)拒绝监理单位管理；
(2)施工组织设计（方案）未获总监理工程师批准而擅自施工；
(3)未经监理单位检验而进行下一道工序作业；
(4)擅自采用未经监理工程师及发包人认可或批准的材料；或者使用的材料、设备、构配件不合格或未经检查确认；或者擅自采用未经认可的代用材料；
(5)未按设计图纸施工；
(6)非法转包、分包工程；
(7)擅自让未经总监理工程师和发包人批准的分包单位进场作业；
(8)存在安全隐患，未按监理工程师要求及时整改或发生了安全事故；
(9)未按双方约定上报有关资料。
36．工期及工期延误
36.1 合同工程的总工期约定为150日历天，具体开工日期按专用条款34.2。
36.1.1如经验收不合格，不能交付使用，不能视为竣工，乙方应负责返工直至合格为止。由此产生的一切费用均由乙方承担。
36.1.2如因材料供应、施工劳力和机具设备的不足或发生安全、质量事故而影响工期属乙方责任，不能借此顺延工期。
38．提前竣工
38.2 实际竣工日期按下列情况分别确定：
（1）工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为实际竣工日期；
（2）承包人已经提交竣工验收报告且发包人又没提出异议，发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后28天内未能组织验收，或验收后14天内不提出修改意见的，以承包人提交验收报告之日起第28日为实际竣工日期；
（3）工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
42．质量标准
42.1 工程质量标准：符合(《工程施工质量验收规范》)合格标准。
49．承包人采购材料和工程设备
49.1 承包人采购材料和工程设备
■按通用条款规定，由承包人负责运输和保管。
50．材料和工程设备的检验试验
50.2 见证取样检验试验的材料和工程设备
（1）种类：按规范、相关文件要求
（2）检测机构：按规范、相关文件要求，由发包人委托。
(3) 所有检测试验费由发包人承担，承包人配合相关工作。
52.工程质量检查
52.1本工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑配件、器具和设备应进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范及国家和省、市建设行政管理部门规定进行专项检测，检测结果合格并经监理工程师检查认可才能使用。
52.2承包人做好自检和工序交接检查，符合质量要求后方能进行下一工序的施工。工程质量的验收均应在承包人自行检查评定、确认符合合同约定质量要求的基础上进行，如果监理工程师发现承包人所报项目不符合合同约定质量要求，承包人须无条件返工或修补直至达到合同约定质量要求为止，如这一部分工程产生永久缺陷，发包人保留索赔的权利。
52.3当监理工程师发现工程上存在重大质量问题时，应以书面形式通知承包人，承包人须在通知规定的时间内采取有效措施纠正，否则发包人有权停止拨付工程进度款、责令停工直至终止合同。由此造成的工期延误不予顺延，对发包人造成的实际损失由承包人赔偿。若承包人未在发包人规定时间内补救、抢修，则发包人可以另行委托其他单位进行抢修，抢修费用由承包人承担。
53．隐蔽工程和中间验收
53.1 中间验收部位：按穗建监字(2001)068号文件执行。验收程序按《合同通用条款》第53条执行。验收人员组成：发包人、总监理工程师、承包人及后续关联工程承建等有关单位。
53.2 参加验收的限制：如果监理工程师不能按时参加验收，应至少提前24 小时发出延期验收指令并书面说明理由，延期不得超过48 小时。如果监理工程师或其委派的代表未发出延期验收指令也未到场验收，承包人可自行验收，并认为该验收是经监理工程师同意下完成的。验收完成后，承包人应立即向监理工程师提交验收记录，监理工程师应予认可。监理工程师事后对验收记录有疑问的，可按照第54.1 款规定重新验收。
55．工程试车
55.1 本合同试车的内容为承包人承包的施工内容。
55.5 单机及联动试车（包括无负荷和满负荷）费用（含因第一次试车不合格，导
致需多次试车而产生的费用），含在合同总价中。
58．竣工验收
58.14 竣工验收资料要求：
（1）承包人须按广州市城建档案整理规范，编制整理合同项目工程档案，符合规范要求后向发包人和监理工程师移交，其中竣工文件资料、竣工图档案一式四份并编制成册；与纸质档案对应的电子版文件资料、竣工图档案一式两份。
（2）发包人所提供的或承包人执行合同产生的纸质和电子版文件、竣工图及相关资料的知识产权属发包人所有。未经发包人书面许可，承包人不得以任何形式复制、备份，不得转让、提供第三方使用，不得用于本合同以外的其他用途；否则引起的知识产权纠纷及保密责任，由承包人负责。
（3）电子版竣工图的编制，以发包人提供的电子版施工图为基础。承包人在移交竣工档案时，应一并归还发包人提供的电子版施工图。
电子版施工图和电子版竣工图的知识产权归属发包人所有，非经发包人许可，承包人不得以任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担。
（4）承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收后28天内将竣工档案提交监理工程师审查，监理工程师应在收到竣工档案后14天内审查并提出审查意见。经审查合格的竣工档案报发包人并按规定报质监部门审核；不合格的，承包人应按监理工程师要求及时整改、完善，直至合格为止。
59．缺陷责任与质量保修
59.11承包人应该完成在质量保修期内或结束后14天内发包人通知其修正的质量缺陷，如果发包人认为前段中所述之工作的必要性是由于下述方面引起的，则全部费用均由承包人承担：
(1) 使用不符合合同规定的材料、设备装置或工艺；
(2) 承包人负责设计的工程设计出现了错误；
(3) 承包人未能执行或忽略了合同中规定和暗含的义务。
如果在合理时间内承包人未能执行上述指示，发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用经造价工程师核实后，由承包人承担。
66．提前竣工奖与误期赔偿费
66.1 提前竣工奖的约定：
没约定提前竣工奖的，本款不适用。
□约定提前竣工奖的，每个日历天应奖励额度为元，提前竣工奖的最高限额是元。
66.2 误期赔偿费的约定：
(1)每日历天应赔付额度为合同价的3‰罚款。
(2)误期赔偿费最高限额是不超过合同价的3％。
68. 合同价款的约定与调整
68.2 合同价款的调整事件
□按通用条款规定的调整事件。
■另作约定：按实结算。
工程量按实际完成计算，具体计价办法如下：
（1）采用工程量清单计价，工程量清单计量和计价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》、《广东省建设工程计价通则（2010）》及有关补充规定。工程计价套用《广东省建筑与装饰工程综合定额（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010）》、《广东省市政工程综合定额（2010）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2010）》、《广东省房屋建筑与市政修缮工程综合定额（2012）》等
（2）人工、材料及机械价格按照广州市造价管理站发布的2018年月《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》和《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》2018年第季度（简称厂商价）。
（3）当上述（1）、（2）点没有定额可套用，则按相应相关专业计量规则和计价办法计价。
（4）管理费地区类别按一类地区计算，利润按人工费的18%计算，预算包干费按2%计算，危险作业意外伤害保险费按0.1%计算，税金按11%计算。
68.2（9）调整合同价款的其他事件：
1、若工程量清单项目特征描述与施工图纸不符时，不符部分作相应调整。
2、项目措施费：
2.1不可计量项目措施费包干。
2.2可计量部分按综合单价包干、工程量按实计算。可计量部分若与经监理、发包人审核同意或经专家论证后的专项方案不符时，该部分应按实结算。
72．工程变更事件
72.2工程变更，按下列方法协商调整变更合同价款：
(1)分部分项工程项目费
工程变更结算单价按以下规定调整：
（1）中标的工程量清单中已有相同项目的、适用的综合单价，则沿用。
（2）中标的工程量清单中已有类似项目的，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变（若招标文件的工程量清单列出多个同类项目，而中标的投标报价有不同的综合单价，则该类项目的单价换算取工料机水平最高即消耗量最少的、管理费和利润取费最低的综合单价进行分析换算）。换算时出现类似项目综合单价中没有的材料单价按施工同期广州市造价管理站发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参照广州市造价管理站同期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》并进行市场询价；对《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》仍然没有的材料单价，由承包人提出适当的材料单价，经发包人和监理工程师确认后执行。
（3）中标的工程量清单中没有适用或类似的，则作为新增项目，计价方式按照专用条款68.2执行。对于新增项目的综合单价根据以上方法计算为基数，按照中标价相对于招标控制价的下浮率（下浮率=(招标控制价-中标价)/招标控制价）下浮。
73．工程量的偏差事件
73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：综合单价不做调整。
76．物价涨落事件
76.1 可调价工程项目的人、材、机调价起点：人工、材料、设备或机械台班的价格对比投标时期（2018年月）的价格的涨落幅度>±5%时可调整（其中材料指主要材料部分），价格涨落幅度≤5%的不予调整。价格涨落幅度以广州市工程造价管理站发布的的“建设工程价格信息及有关计价办法的通知”中价格为标准计算。
76.2 调价范围:
1、投标报价清单内项目的主材调整范围：在广州市工程造价管理站每月发布的《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》中的材料。
2、投标报价清单内项目的机械台班费的调整：所有机械台班均分解出人工费及燃油费，按施工期建委文件分别予以调整，不再按台班定额单价调整。
3、人工费的调整：按施工期造价信息的人工日工资分别调整计价。
78．支付事项
78.2 不计算利息。
79．预付款
79.1 预付款的约定
预付款的金额为按合同约定支付合同价款（中标价）10%。
79.2 预付款支付申请的约定：
(1) 合同签定且承包人交付中标价10％的履约担保后，发包人在收到承包人支付工程款项申请表（发包人提供格式，下同），按合同约定支付合同价款10%为工程预付款。
79.4预付款抵扣方式 /
80．安全文明施工费
80.2 安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式
承包人必须严格执行穗建筑[2003]106号文所规定的建筑工程安全生产措施。本工程的安全生产措施费的支付方式如下：经审查符合开工条件支付60%，中间安全评价合格后支付30%，工程竣工安全评价合格后支付10%。安全生产措施费须由发包人安全员对
安全生产措施评价确认后，方可支付。
81．进度款
81.1 约定支付期限和提交支付申请
（1）支付期限
■以月为单位。
□以季度为单位。
■以形象进度为准，具体为：
1）1、完成总工程量的50%，经核实工程量后支付至工程合同总价的30%；
2、完成总工程量的80%，经核实工程量后支付至工程合同总价的50%；
3、完成总工程量的100%时，经核实工程量后支付至工程合同总价的80%；
4、工程竣工验收合格交齐竣工资料并通过结算评审后一个月内付至结算价的97％。
5、余下的3 %作为保修金待竣工验收合格保修期满且完成全部保修项目后一个月内无息付清。
6、关于工人工资支付保证金的办理：
根据<<广州市番禺区人民政府关于印发番禺区加强财政性投资建设项目标后管理工作意见（试行）的通知>>（番府[2014]106号）及广州市住房和城乡建设委员会关于实施《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》的通知（穗建筑〔2017〕1344号）中工程款支付相关规定，中标人在签定施工合同前必须提交本中标工程合同的以下两个银行专用帐户：
第一个帐户为工程项目专用帐户：中标人必须在广州市番禺辖区内银行机构开设此专户，并由招标人和中标人双方在银行预留支取印鉴。
第二个帐户为工人工资支付专用帐户：中标人必须在广州市番禺辖区内商业银行开设此专户，并为每位工人办理个人工资账户。
根据《关于印发广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则的通知》（穗建规字[2017]10号）中依法必须进行招标的工程项目，工程进度款中的工人工资款比例参照施工招标的《中标通知书》中单列的人工费除以中标金额计算；工程项目的工程进度款中的工人工资款参照比例为20%。
2）发包人或监理审核批复的时间按通用条款的规定。
82．竣工结算与结算款
82.1 合同双方当事人应按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》
（GB50500-2012）规定在专用条款中明确办理竣工结算的程序和时限在工程通过竣工验收后，承包人在提交了合格完整的竣工资料（完成备案登记手续或提交具备竣工验收备案标准的竣工资料），发包人在收齐承包人有关结算资料后，经有关部门审定结算价后28天内付至工程结算款的97%。
84．质量保证金
84.2 质量保证金的金额及扣留
(1) 质量保证金的金额：审定结算价的3%。
(2) 质量保证金的扣留：工程结算通过发包人和审计单位审核后，从工程结算款
中扣留。
84.3 质量保证金的返还时间：按照《工程质量保修书》。
85．最终清算付款
85.1 提交最终清算支付申请
（1）最终清算支付申请
提交份数：
提交期限：
(2) 最终清算支付时限
■按通用条款的规定，在造价工程师签发最终清算支付证书后的14天内。
86．合同争议
86.4 争议调解或认定机构
按合同通用条款的规定。
86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：
□向（仲裁机构）申请仲裁。
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
94．合同份数
94.2 合同正本一式两份，双方各执一份；副本的份数 8 份，其中发包人 4 份，承包人 4 份。合同正、副本具有同等法律效力，当正、副本所表述的内容不一致时，以正本为准。
95．补充条款：
95.1施工期间承包人要确保承包工程内外场地清洁及道路畅通。如需使用他方道路，则还必须负责养护、保洁责任，否则责任自负。施工和警示标志明显，因施工造成第三人人身损害和财产损失的，由承包人承担责任。
95.2承包人应注意对原有的道路、供水管、排水管、绿化、路灯、电力与通讯设施等进行保护，如有损坏（属承包人原因的）承包人应无条件修复，由此引起的任何安全事故由承包人负责，并承担由此产生的一切费用。若不能按要求修复则由发包人委托其它单位修复，费用从承包人工程款中扣付。承包人在本工程施工中发生重大质量或安全事故的，由承包人承担全部的经济和法律责任。并自事故发生之日起两年内不再接受其参与发包人其它工程项目的投标，同时发包人扣罚承包人工程总价1％的罚款。
95.3 承包人须按照发包人与监理人签订的委托监理合同接受监理人的全过程监理。
95.4 本工程结算以发包人委托的有资质的工程造价咨询单位审定的结算为准，若财政制度另有规定的，按财政制度执行，以财政投资审核中心审定的结算为准。
95.5 若遇阻碍施工需拆迁的旧建（构）筑物及地下等障碍物，由承包人自行解决，所需清障费用经监理人、发包人现场签证调整。
95.6承包人必须严格按广州市有关的文明施工规定及要求组织工程施工。
95.7本招标工程的保修期按建设部颁发的《建筑工程保修办法》规定的保修期限实行。保修期自竣工验收签字之日起计，在保修期内因施工质量而造成返修，其费用由承包人负责。工程质量按现行验评标准组织验收认定。
工程承包合同 甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规以及建设单位的要求，甲方决定将承包给乙方，本着平等、自愿、公平合理的原则，经双方协商签订如下合同并共同遵守。 第一条、工程项目及内容 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：除电梯外，施工图纸范围内的所有项目。 四、工程质量标准：一次性验收合格。如达不到一次性验收合格，扣除 合同总价的5%作为质量保修金。 五、合同价款：固定单价合同：砖混结构人民币800元/m2（大写：捌佰 元每平方米）；混凝土结构人民币1050元/m2（大写：一千零伍拾元每平方米）。 六、合同工期：总工期为天，开工日期年月日至年月 日。如不按时完工，每推迟一天罚款叁仟元。 七、开工前水、电由甲方接到施工现场，并保证施工使用，但所产生的
水、电费用由乙方承担支付。 八、结算方式：固定单价合同：固定单价x实际工程量。 九、主材进场：该工程项目所有的材料必须使用国标产品，如不合格的 产品进入工地，造成甲方损失，其费用由乙方负责。 十、付款方式：开工前不支付工程预付款，工程封顶后支付%的工程款； 工程内外墙装饰装修结束后，支付%工程款；待工程竣工验收合格后支付%工程款，其余款项待工程保修期满后一次性支付。保修金为5%。 十一、保修时间：从该工程验收合格之日起，保修期为一年。 第二条、双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、负责联系现场工程师，向乙方提供现有导线网点、水准点和坐标控 制点，并对乙方测量数据进行审核。 2、向乙方提供所需施工图纸。 3、负责与现场工程师、上级单位等有关部门的联系。 4、对乙方施工的工程任务进行经常性监督、检查和指导，对工程质量、 进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面具有否决权，并根据工程实际情况采取相应的处理、处罚措施。 5、在施工过程中，根据乙方的施工能力和进度有权调整乙方的工程范 围和工程数量。 二、乙方的权利和义务 1、编制实施性施工组织设计，绘制分项工程施工图和上报开工报告，
工程施工内部承包协议书 甲方： 乙方： 为了实行有效的内部经济责任制和项目承包负责制，确保工程质量和安全生产文明施工，保证建设工程施工合同履约，实行企业目标管理，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现根据公司的实际情况，双方就本工程施工内部承包协议相关事项协商一致，订立本协议。 第一条工程名称: 第二条工程地点： 第三条工程造价： 第四条承包范围：按建设单位的招标文件、施工合同及相关的补充协议执行。 第五条材料供应及工程款支付等执行公司与建设单位签订的合同及补充协议的有关规定。 第六条工期执行公司与建设单位签订的合同及补充协议约定的工期。 第七条工程质量要求： 1、质量目标：执行公司与建设单位签定的合同约定的质量目标，乙方应严格按照相关标准要求执行。 2、本工程施工必须接受公司的统一管理，严把质量关，严格按照会审后的施工图纸及施工质量验收规范、工程建设强制性条文及相关的标准、技术规程等施工。 3、项目经理部应争取在奖项方面取得突破，如在本项目中取得中州杯奖项，公司则返还本项目所缴纳的管理费中的20万元，以作为项目经理部在奖项申报方面的各项开支及奖励。 4、如果出现重大质量事故给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、本工程完工后，乙方必须提供一套完整的竣工资料及其刻录光盘，上交公司备案。 第八条施工管理
1、乙方施工现场的管理人员必须配备齐全，并持证上岗，不得兼职，并在公司人事部门备案，未经批准，不得随意更换，如确有需要调整，必须先经公司同意。 2、乙方施工现场管理人员的配备如果不能满足施工现场工作的需要，从而导致建设单位要求公司增派管理人员的，公司则根据增派人员情况，在原有管理费收取基础上向乙方增加收取0.5%-1%的管理费，增派人员工资由乙方承担。 3、乙方应严格执行公司的工程管理制度和其它各种规章制度，按时向公司报送月报等资料，及时参加公司召开的有关会议。 4、乙方应严格按照国家及省市规定的有关文件进行施工，遵纪守法，认真维护公司形象和利益。 5、施工过程中，甲方应向乙方提供必要的工程管理与施工技术服务。 6、项目部在和建设单位办理工程结算时，无权对社会保险费等属于甲方权益的费用向建设单位作出放弃或让步决定。 第九条安全文明施工要求 1、杜绝重大伤亡事故和重大火灾事故，重伤2‰以下，轻伤8‰以下。 2、要积极配合各有关单位及公司的日常检查，对提出的问题应妥善进行处理。接到的书面整改通知，应及时整改并书面回复公司安全科。对主管部门的整改通知，经公司安全科复查后再回复。如因乙方处理不力，发生的一切损失及费用均由乙方承担。 3、施工现场的安全生产和文明施工应按当地政府部门下发的有关文件和公司的安全生产文明施工管理规定执行。需取得省级安全文明工地证书，否则将给于0.5%的处罚。如被行政主管部门通报批评，给公司造成负面影响者，公司将根据情况予以处罚。 4、如施工现场发生重大安全事故，给公司造成经济及名誉损失的，乙方除承担全部责任外，另在原有上缴公司管理费的基础上再上浮0.5个百分点。 5、另签安全生产责任书（附后）。 第十条劳务管理 1、工程所涉及到劳务分包的必须和有资质的劳务公司签订劳务分包合同，并在公司备案。禁止和无主体资格的个人签订协议。 2、项目部组织自有人员实施劳务作业的，必须提供为其所招用的工人办理
编号： _______________ 住宅小区园林绿化工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月____ 日 甲方（发包方）：法定代表人： 地址：
联系方式： 乙方（承包方）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 上述各方经平等自愿协商，签订本合同以共同遵守。 为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺利进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，根据本工程的具体情况，甲 乙双方达成如下协议： 第1条工程概况 1.1工程名称：__________________ 。 1.2工程地点：__________________ 。 1.3标段划分：本工程划分_________ 个标段，具体详见标段划分以总平面图上的划 分为准。 1.4承包方式：本工程采用包工、包料、包工期、包质量、包风险、包验收合格等承包方式，招标范围内工程预算加风险一次性包死。乙方负责所承包工程范围内的施工管理，并有义务与其他分包商进行配合，服从甲方、总包的管理。 1.5工程承包范围: （1）本工程招标文件中《分包合同条款》附录1-合同范围（招标范围）及界面划分”所描述的承包范围；
（2）按投标图纸及工程规范深化设计，按合同要求供应、制作、安装、施工完 成所承包的工程、对已完工程进行成品保护、保修并按投标须知要求提供劳务、物料及设备；（3）工程施工和安装进行中所需的一切附带杂项零件物料、劳务及设备； （4）对上述工程作规定的测试、调校、试用、验收以及保修等工作时所需的劳务、物料及设备。 第2条工期及施工进度 2.1工期： 计划开工时间_________ 年______ 月_______ 日。 计划完工时间________ 年______ 月_______ 日。 总工期：日历天_______ 。 具体开工日期以甲方发出的书面通知为准，乙方严格根据施工进度计划完成整个工程的施工、验收等工作，合同完工日期为甲方书面通知的开工日期加上述合同工期总日历天数（总日历天数包括法定节假日、工程验收合格时间等）得到。 第3条合同价款 本合同金额为人民币（大写）____________________ （￥_______ 元）； 第4条付款方式 第5条本工程质量目标 5.1 质量标准：质量验收（除绿化种植工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》的要求，达到合格标准； 质量验收（绿化工程）：必须符合国家标准，满足本招标文件《技术招标文件》 的要求，一次种植成活率应达到95% ，补植成活率应达到100%。
建设工程施工合同 第一节合同协议书 发包人（全称）：嘉兴良友进出口集团股份有限公司 承包人（全称）：平湖市第一建筑工程有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 、工程概况 工程名称：嘉兴良友进出口集团股份有限公司办公楼工程 工程地点：嘉兴市东升路二环西路口 工程内容：土建及水电安装工程 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件） 工程立项批准文号：嘉兴市国土资源局嘉开供（）号 资金来源：企业自筹 、工程承包范围 承包范围：施工总平面图内的工程总包 、合同工期 开工日期：年月日，自承包方收到开工通知书为准。 竣工日期：年月日 合同工期总日历数天。 、质量标准 工程质量标准：合格。 、合同价款 金额（大写）：贰仟伍佰玖拾捌万元（人民币） （小写）：￥元 、组成合同的文件
组成本合同的文件包括： （）本合同协议书． （）中标通知书 （）投标书及其附件 （）本合同专用条款 （）本合同通用条款 （）标准、规范及有关技术文件 （）图纸 （）工程量清单 （）工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 、本协议书中有关词语含义与本合同《通用条款》中的定义相同。 、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、按期竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 、合同生效 合同订立时间： 2008 年 5 月日 合同订立地点：嘉兴 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二节通用条款 本工程的合同的通用条款执行——《建设工程施工合同》中第二部分的“通用条款”。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑工程施工承包合同新 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程承包项目合同是明确承包双方权利与义务关系的协议,同时也是控制工程项目质量、进度的重要依据,你知道建筑工程施工承包合同是怎样的吗以下是律图网小编为大家整理的建筑工程施工承包合同范文，欢迎参考阅读。 建筑工程施工承包合同范文1甲方乙方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定，为了明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 一、工程概况1、工程名称光彩怡园第二期、栋。 2、工程地点衡南县云集镇迎宾路。 二、工程承包方式及承包价格1、以包工包料形式按1269元㎡包干结算含税金及全部相关取费标准计取的全部费用，劳保基金不在内。 2、包干价格包括资料、各项检测及各项验收等费用如桩基检测、实物检测、水电检测、消防检测验收、材料送检、铝合金检测及各分部工程验收等等。 三、工期开工日期年月日，竣工日期年月日，总工期24个月。 四、工程质量标准合格工程。 五、承包工程内容1、基础工程桩基础深度为10米。 超深部分按实签证，挖土方及护壁人工工资140元3，入岩、流砂单独签证，入岩按土方2倍，流砂按土方3倍。 2、主体工程按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。 未包含内容见附表一3、屋面工程按设计施工图及相关规定和强制性规范规定。 4、外装修按设计施工图施工含5+6+5中空双层钢化玻璃窗，第一、二层干挂除外。 5、内装饰内墙为混合砂浆抹灰，天棚不抹灰，楼地面不找平，进户门不安装，室内所有门不安装。 6、水电工程水、电工程到户，预埋部分到位。 7、消防工程按设计施工图施工及相关强制性规范规定。
合同编号：YT-FS-3466-39 木工包工包料承包合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
木工包工包料承包合同范本(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：九方制药厂工程项目部 (以下简称甲方) 乙方：木工班组(班组长 )(以下简称乙方) 为了高速、优质、安全完成施工任务，从明确责任和权利出发，所有木工部分以包工包料的形式由乙方承包双方特制定本协议： 一、木工班组包工包料范围： (1)包括模板多层板、木方、铁钉、铁丝、穿墙螺杆、止水螺杆、山形卡、穿墙螺杆用的PVC管、混凝土墙体用的水泥支撑、脱模剂、悬挑槽钢加固用的木方大头塞及木板防护、人货电梯各层用的防护木板及人工、电梯井水平防护木板及人工、塔吊基础及施工升降机用模板人工、施工区域内临时设施用的木板及
木方、板墙模板定位焊接(焊机及焊条电缆线)、拉结筋及二次结构筋打眼、悬挑槽钢的拆除后预留洞模板封堵、配合项目部施工人员的放线弹线、末端以下的电缆线、木工用的各类机具及配套的电线开关、加班用的太阳灯及电线、班组工人的安全帽安全带、场地的清理堆放。工程中所有钢筋砼结构、砼预制构件的支拆模，预留孔洞的支模拆模等。安全文明工地、规范标准图集规定及图纸范围内施工区域内的全部木工工作。(2)木工工种中所用的全部机械设备。(3)后浇带的支模拆模清理工作。(4)结构梁板柱胀模处理，后浇带凿毛处理。(5)模板原因造成的漏混凝土、漏浆清理。(6)混凝土地坪施工时的支模拆模等工作。 二、工程质量要求： 1、乙方在施工中必须执行《工程建设标准强制性条文》及《建筑施工规范》施工，达到合格结构标准;若造成质量问题，达不到验收标准，所造成返工的一切经济损失(包括人工、材料、工期)均由乙方承担，并根据性质轻重，并处以200-1000元/次的罚款。注：
建筑工程内部承包合同 合同编号： 工程名称： 甲方： 乙方: 订立时间：年月日 订立地点：
工程项目内部承包合同 甲方(发包方)： 乙方(内部承包方)：施工队编号： 丙方（担保人）： 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，为全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，乙方自愿纳入甲方工程队编制，接受甲方统一管理，履行合同职责。乙方同意一并完全接受甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议（具体见附件，附件须由乙方签字确认。）的基础上，甲方内部发包给乙方承包建设。 乙方履行甲方与建设方签订的《XXX 工程施工合同》及相关工程协议，确保工程质量、安全、工期、效益的前提下，经甲、乙双方充分协商，现就该工程项目内部承包的有关事项达成一致协议。如果本协议有丙方作为担保人，丙方同意为乙方承包该项目工程发生的所有债务和经济责任承担连带保证责任。 第一条工程名称、范围、内容和方式 工程名称：； 工程地点：； 工程承包范围： 工程承包方式：包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包维护、包验收合格。 乙方按照固定比例上缴管理费，并自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、独
立核算、自负盈亏、自担风险。 工程承包内容和条件： 承包内容： 条件：1、合同文件规定的设计图纸未明确但为达到规范要求的、完成该工程所有明示或暗示的辅助工作内容等； 2、根据现场的施工安排和施工工艺、技术、方案、施工措施等需要负责施工事项； 3、若乙方施工进度、质量、安全等不能满足甲方要求，甲方对乙方承包范围内工程随时进行调整，乙方必须无条件服从，并全力配合甲方工作，否则由此造成的一切损失均由乙方承担。 第二条工期 开工日期暂定：年月日（具体以业主书面确认的开工今为准） 竣工日期：年月日； 总工期：天。日历天数以上工期已经考虑下列因素： 1、国家及当地政府规定的节假日或公休日； 2、农忙、雨季施工等 2、与其他分包施工工序间不可避免的交叉作业影响； 3、施工变更及应完成本项目业主增加的工程项目； 4、其它不利的条件（不可抗力除外）。 工期调整和保证： 1、甲方根据现场工作面的提供时间，可对合同工期进行相应的调整。若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整合同工期，则以最终调整后的合同工期为准，乙方必须无条件执行。 2、乙方按业主和甲方要求的计划组织施工，确保合同工期。若因乙方劳动力不足、作业能力差，已经或预计会影响作业项目的合同工期时，甲方可提前解除本合同并另派施工队伍进场，由此造成的损失由乙方承担；如因乙方原因造成本工程不能按合同约定完工交付，每延期一天，乙方向甲方支付违约金元。并赔偿因工期延误造成甲方遭受的一切损失，包括但不限于对本工程竣工、运营的相关影响及第三方对甲方的索赔等一切损失。 3、如因业主或甲方原因造成的延期开工，乙方应按甲方新下达的开工日期进行施工，自行承担有关延期的所有费用。． 、本合同工期为乙方已充分考虑了合同文件的有关内容，并根据乙方自身条件完 4全能满足并达到的工期，包括但不限于施工准备、工程施工、工程验收、完工交付等全部工作时间，除本合同规定外，不作任何调整。 工程款的收取与支付第三条工程款的收取：乙方所有工程款必须先进入甲方帐户，乙方不得私自以现金1、甲方有权解除本协议，并向乙方或向非甲方帐户转款方式收取工程款，否则一经发现, 2倍的罚款。处以所收款额甲方扣除管理费、工程款的支付：业主拨付工程款到该项目工程专用帐户后，2、 提交其签字的请款书实际发生的相关税费等，剩余工程款由乙方提出资金使用计划，，由甲方审定后送货清单原件等）、民工工资表，合同原件、和付款依据（材料发票。直接支付、民工工资由甲方监督发放，乙方提供民工收到工资的书面材料，并予以公布，3否则甲方有权暂停支付后期的工程
编号：_____________住宅小区绿化、景观工程施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：________________________（以下简称甲方） 施工单位：________________________（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：________________________________________ 4、工程承包形式及范围：________________ 5、工程预算总投资：________________________________ 第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。 第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按________园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按________土建定额，水、电按________安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站________年________月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。 2、工程验收合格后，乙方应在________天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及
引发了社会的不稳定因素。现 并就建设工程施工合同非法转 实际施工人利益的保护途径等 建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大， 建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理 ，才能有效的降低工程风险，维 护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲 突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革， 建筑市场逐步走向规范与完善， 目前建筑市场竞争激烈， 企 业利润少、风险大，建设工程 合同管理越显重要。 企业应自觉重视合同的重要性， 做好合同 管理，才能有效的降低工程风险，维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈 的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 近年来，承包人与发包人 或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下， 尚有越演越烈之势。而在诸多承发包 纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方 面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目 中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。 这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、 职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序， 结合一起建设施工合同拖欠工程款案， 对这种现象进行分析, 包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、 问题提出自己的一些见解。 、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路 有限责任公司（以下简称业主 A ）。2006年3月份，业主A 通过在全国范围内的招投标， 将一 条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司 （以下简称B ）施工建 设。B 承接整个工程的施工任务后， 将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司 （以 下简称C ）。2006年5月，B 与C 签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包， B 配合C 进行现场管理、技术管理，C 全权负责现场组织施工；工程款的支付与结算， 实行综 合单价承包，合同期内不作调整， 工程量以业主 A 批复的工程量为准。B 不向C 预付工程款, 每月底验工计价，扣除 5%质量保证金。工程税金由 B 承担。C 由于是家投资公司，没有相应 的施工资质，于 F 2006年6月与施工班组（实际施工人）D 签订了一份《劳务合同协议书》， C 将承接高速公路桥梁工程项目承包给 D 施工，包工包料；合同价，以工程量 清单为准，在此基础上下调 6%乍为C 的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件 ；付款方 式为，C 按照D 每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量 90%支付，每 月余额的10%在工程完工后付 5%余款5%乍工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各 种原因，实际施工人 D 被迫退场。经D 与C 书面结算，本工程总工程款为 1314178.3元，扣 除材料款 793267.8元，代付款 81048元，借支款199000元，C 拖欠D 工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主 A 支付了 D 实际施工人班组 5万元民工工资。截止 2008年实 际施工人D 作为原告起诉之日， 共被拖欠工程款 342302元。因业主A 、总承包施工人 B 转 包人C 三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则 合法的工程分包存在着众多风险 （如工程质量、工期、安全、工程款结算与支付以及政 策法律、
包工包料建房施工合同书 甲方：身份证号：电话： 住址： 乙方：身份证号：电话： 住址： 甲方将位于的自住用房的建设施工工程经双方协商承包给乙方，经双方协商同意，就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议： 一、此次建房的施工承包方式为乙方包工包料。乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的所有设备、建房所用的全部原材料，施工过程所需的水电费用由乙方支付，施工人员的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工过程中，应注意施工安全，全程对施工安全负完全责任，因施工设备的原因和乙方人员操作失误导致的伤亡事故由乙方负完全责任。由于乙方对施工工地管理疏忽造成的施工人员以外的第三人人身及财产损害的，乙方应对此负全部责任。施工图纸经双方签字，不能随便更改，如需要更改双方商量后同意。 二、被建房屋的建筑面积为平方米，甲方将包括地梁在内的的房屋建筑工程的施工全部承包给乙方(其中包括贴内外墙的瓷砖、室内地板砖、楼梯及其附属设施、卫生间地板砖、厨房操作台、木工、水电管线安装等)。乙方的施工承包单价为每平方米元，工程总价款为元。 三、施工要求 ①地工基础：深度75公分宽度60公分里面宽度40公分。 ②墙体外墙3.7内墙2.4砌筑时内外错缝一般采用水泥沙浆，强度要达到(150号)，四角有构造柱四角和内样交换处一般要求80公分配两根6毫米拉接筋沙浆的饱满度必须要达到三一砌筑法(一快砖一铲灰一挤揉)并使用前必须把砖潜水湿润。 ③圈过梁：过梁高度不低于12公分，钢筋直径不宜小于10毫米，刚箍直径不低于6毫米，最大距不宜超过250毫米，圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。 ④屋顶先脚板，钢筋不宜12毫米，距离16公分，混淋土150级交标号屋面炉灰前面高度25公分，后面15公分，炉灰上面5公分混淋土，2公分沙浆抹广抹墙里外水泥沙浆抹广1/3。 ⑤地板砖60×60黑白由甲方自选定价10元一块，如造过10元由甲方自付，砖黑白由甲方自选卫生间墙砖，不低于1.8元，墙内刷房池涂料，电线用4平米铜芯线，每件房一只热光灯插座一只开关一只 ⑥门窗：内门用实木门，窗户。塑钢海螺牌外门，防盗门，乙方施工时要
工程施工内部承包合同 协议书 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
工程施工内部承包合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国劳动法、合同法及有关条文规定，经甲乙双方友好协商，甲方聘请乙方为甲方在消防安装工程施工承包人。工程以施工费包干形式进行合作。为分清甲乙双方责、权、利的关系，特签订以下合作协议，双方共同严格遵守执行。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、工期：按甲方与建设方的工程合同。 5、质量等级：工程质量必须达到合格标准。并满足甲方与建设方合同约定的质量标准。 6、协议价款：工程承包价款为万元（大 写：）。 7、承包方式：所有施工费，包施工原始资料，包施工机械设备。 一、甲方的职责和义务： 1、负责工程的合同签订工作和开工前的图纸会审、技术交 底工作，负责施工中的协调和技术指导。 2、负责支付土建方的配套费用和施工水电费。 3、负责乙方施工进场前的协调工作。
4、负责由于建设方或其他施工的原因，给乙方人员造成伤 亡或事故的协调工作。 5、指导调试开通工作。组织工程检测及验收工作。 6、负责工程所需材料、设备的采购和供应。 7、对工程质量严格检查，对乙方施工中存在的问题提出整 改要求，并视情节轻重予以处罚。 8、审核、修正工程竣工资料，办理工程审计结算。 二、乙方的职责和义务： 1、必须自觉遵守甲方有关规章制度，服从公司管理，不得从事违反甲方利益的活动。如有违规违纪行为，按公司有关规定予以处罚。 2、必须按安全操作规程文明施工，杜绝一切事故隐患。 3、按建设方的图纸及建设方、甲方的进度要求施工。根据其进度要求，编制施工组织方案。 4、负责进出工地材料设备的装卸工作，负责工地材料设备的二次搬运。 5、严把质量关，认真组织施工。严格按规范和图纸施工，确保施工进度和质量。如出现安装质量问题，其返工的一切费用及造成的其它经济损失均由乙方承担。 6、负责参加施工技术交底会、协调会、施工现场会。及时催收工程款。 7、乙方必须为自己聘用人员购买保险，并安排施工人员的住宿。施工过程中所造成的所有伤亡及安全事故，及其它违规、违章、违法行为等，均由乙方负责。 8、在甲方指导下，做好工程的调试开通。配合检测和验收。及时办理交工手续。
住宅小区绿化、景观工程施工合同 建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，为明确双方责任、权利、义务关系，经双方协商一致，特订立如下合同条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1、工程项目名称： 2、工程项目地点： 3、工程内容：住宅小区土方、绿化、景观小品、铺地、景观 照明等所有图纸包含及甲方指定内容。 4、工程承包形式及范围：包工包料（部分材料甲供） 5、工程预算总投资：人民币：（以甲方审核的预算为准） 第二条工程进度与验收 1、根据双方约定，乙方先进行样板房的绿化工程。乙方于年 月日进场施工，乙方进度依据甲方场地情况尽快实施，竣工日期定为年月日，并提供绿化验收证明，乙方在施工期内不得以任何理由推迟工期。 2、本工程质量验收与等级统一按市园林局二级绿地有关标准设计要求及图纸要求进行，道路工程按国家及上海市有关标准验收。 第三条工程结算与付款方法 1、本工程合同造价结算，绿化按93园林定额，道路基层、园林小品、地面铺装按93土建定额，水、电按93安装定额，四类取费，黑色马路按市政定额，其余地材按上海市定额站2003年10、11月造价信息的平均价，主要材料、苗木价格按合同附件所列单价，苗木数量以图纸所示、设计变更及现场清点为准，乙方不得随意施工。土方按合同附件中乙方所报价格，不再计取其他费率，进出土方总量以现场甲方核定为准，以签证形式发生，税金另取。
2、工程验收合格后，乙方应在三十天内提出竣工结算，甲方在接到结算书后及竣工资料及时报有关审计部门进行审计，审计期贰个月。甲、乙双方按相关规定承担各自的审计费用。 3、工程款支付方式：本协议生效乙方进场后支付暂定总价的20%，乙方完成绿化、铺地、景观照明等所有工程量后，甲方支付乙方暂定造价的40%，审计结束后一周内支付乙方至结算总价的80%，剩余20%工程质保金在保修期满后结清。 4、付款形式为支票。 第四条：双方职责 甲方职责： 1、甲方应在开工前向乙方提供施工图纸六套，同时向乙方做好技术交底工作。 2、甲方应在乙方施工前，根据乙方要求迁移和拆除施工范围内重大障碍物，并协调好现场各施工队之间的配合。 3、根据乙方要求，提供施工用水源、电源，由乙方接表以便计量。 4、甲方按乙方工程进展及时提供甲供材料。 5、甲方如需变更或修改设计方案，须出变更通知书，双方及时办妥图纸、手续，由于变更产生的工程费增加部分，按定额由甲方签证后结算。 乙方职责： 1、根据甲方要求，乙方须按质、按量、按期完成，因质量不符合要求而造成的经济损失，由乙方承担。 2、乙方在施工中应严格按施工安全操作规范进行施工，如发生伤亡事故，由乙方自行负责。 3、乙方保证苗木成活率100%，并符合苗木清单中所示的规格，竣工验收后养护壹年，乙方不再收取任何费用。 4、园林土建工程中的隐蔽工程，乙方必须提前向甲方提出通知，经甲、乙双方到现场验收后，方可进行下一道工序施工，如乙方不经甲方检查即进行下一道工序施工，甲方有权提出拆除检查，由此造成的损失由乙方负责。（此处所指“甲方”亦可是甲方委托的监理） 5、凡因不符合验收标准造成的返工，以及竣工验收交付后保修期内发生
建设工程施工合同案例分析 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。 随着我国的经济体制改革，建筑市场逐步走向规范与完善，目前建筑市场竞争激烈，企业利润少、风险大，建设工程合同管理越显重要。企业应自觉重视合同的重要性，做好合同管理,才能有效的降低工程风险,维护企业的利益，增加企业利润。在建筑市场竞争日益激烈的条件下，承包人与发包人之间的经济利益的冲突更是与日俱增。近年来，承包人与发包人或建设单位之间因经济纠纷导致的诉讼案件居高不下，尚有越演越烈之势。而在诸多承发包纠纷案件中，以工程款纠纷案件为数之最。近年来，由于政府、建设单位、施工单位等多方面因素的影响，在我国道路、桥梁、房地产、基地、开发区、工业园等房地产建设工程项目中，出现了前所未所的拖欠工程款事件。这些事件已严重影响了建筑施工企业的生存与发展、职工和农民工工资的发放和建筑市场的正常招投标管理秩序，引发了社会的不稳定因素。现结合一起建设施工合同拖欠工程款案，对这种现象进行分析，并就建设工程施工合同非法转包、违法分包的处理原则、无效施工合同的工程款结算方式、实际施工人利益的保护途径等问题提出自己的一些见解。 一、案情介绍 2005年底，为进一步加强基础设施建设，某省某市政府决定，控股成立了某高速公路有限责任公司(以下简称业主A)。2006年3月份，业主A通过在全国范围内的招投标，将一条通往省外的高速公路以总承包施工的方式，发包给某施工集团公司(以下简称B)施工建设。B承接整个工程的施工任务后，将其中的三个工区的工程项目转包给某投资有限公司(以下简称C)。2006年5月，B与C签订《建筑工程劳务承包合同》约定：承包方式为总承包，B配合C进行现场管理、技术管理，C全权负责现场组织施工;工程款的支付与结算，实行综合单价承包，合同期内不作调整，工程量以业主A批复的工程量为准。B不向C预付工程款，每月底验工计价，扣除5%质量保证金。工程税金由B承担。C由于是家投资公司，没有相应的施工资质，于2006年6月与施工班组(实际施工人)D签订了一份《劳务合同协议书》，协议书约定：C将承接高速公路桥梁工程项目承包给D施工，包工包料;合同价，以工程量清单为准，在此基础上下调6%作为C的管理费用，单价表详见双方签字确认的附件;付款方式为，C按照D每月工程进度，由项目部报业主批复后，按实际完成的工程量90%支付，每月余额的10%在工程完工后付5%，余款5%作工程质保金，两年内付清。2006年12月，因各种原因，实际施工人D被迫退场。经D与C书面结算，本工程总工程款为1314178.3元，扣除材料款793267.8元，代付款81048元，借支款199000元，C拖欠D工程款392302元。2 007年底，因民工上访，业主A支付了D实际施工人班组5万元民工工资。截止2008年实际施工人D作为原告起诉之日，共被拖欠工程款342302元。因业主A、总承包施工人B、转包人C三被告拒绝支付剩余拖欠的工程款，遂致诉。 二、案例分析 1、建设工程施工合同非法转包、非法分包的处理原则
安装工程承包合同 甲方：浙江省东阳三建郑州大观国际工程项目部 乙方：(劳务公司) 乙方代表：乙方代表身份证号： 家庭住址：联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华工民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。 一、工程名称：郑州大观国际居住区一期 1#、2#、3#楼 二、工程地点：郑州市玉凤路 三、承包方式： 包工包料。包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理（不得转包，分包）。 四、承包范围 本工程施工图、施工过程中的所有设计变更和联系单中的全部给排水、雨水、电、暖通的安装工程，消防、弱电预埋工程以及工地现场及临时设施的水电安装。工程量以有效施工图、设计变更、设计文件为准。 五、承包内容 1．自本工程开工至竣工施工图纸包括的所有水、电、暖分项工程的安装，准备、预制加工、预埋、安装、刷漆（防腐）、调试验收、洞口封堵等工作； 2．本分项工程范围内进场材料的水平、垂直运输；所用材料的分类堆放和看护；场内
材料的二次搬运，剩余材料的归堆入库； 3．本分项工程需用洞口的预留和封堵；地面、墙面开槽开洞的修复； 4．临时设施的水电安装及施工现场用电用水的安装。 5. 所涉设备基础的预埋件的留设。 5．工完场清的落手清工作，包括楼层的及时清理和打扫工作。 六、工费计算方法 1．本分项工程由乙方直接对本工程业主方结算。结算方法以甲方与建设方签订的施工合同为依据。 2．在1计算的基础甲方收取结算总价%的管理费。 3．本工程综合费用中已包含乙方所有人员以下费用： （1）工资、奖金、节假日的补贴、社保、医保、劳保等相关费用及劳务管理费。 （2）各类津贴，包括夜餐、加班补贴。 （3）劳保福利：劳保用品，防暑饮料、防冻取暖。 （4）非生产用工：包括社会义务用工、开会、学习、培训、探亲等用工及差旅费。因不可抗力因素影响的停工，特殊停工、待工费等。 （5）作业班组成员的招募、进退场、工地之间转移等费用。 （6）构配件的场地内二次搬运，本工种范围内材料的装卸费用。 （7）乙方在现场所需要的安全帽、工作服、雨衣、安全带等用品的费用。 4. 包括所涉材料采购费，仓管费、检验试验费等一切费用。 5. 劳务管理费向乙方收取总劳务工资（30元/建筑面积）的0.9%，资料压金收取1元/建筑面积。 七、工期要求 1．乙方应根据甲方的月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单所规定的期限内完成，如乙方逾期完成，每延误一天处违约罚金 2000元。 八、质量验收标准 甲方对乙方的工作质量按如下方式进行验收与定价： 乙方应全面执行企业有关标准、郑州市相关验收规范，国家有关标准。
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
XX住宅小区建设工程承包合同 建设单位：XX房地产开发有限公司（以下简称甲方） 施工单位: (以下简称乙方) 《中华人民共和国合同法》《中国人民共和国建筑法》规定的原则，结合本工程的实际情况，为确保工程优良如期竣工交付使用，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同： 第一条工程概况 1、工程名称：XX住宅楼土建工程。（号楼多层住宅楼）。 2、工程地点：XX大路口。 3、建筑面积：以实际建筑面积计算为准。 第二条承包方式 （一）承包方式 1、按设计施工图纸的内容和图纸变更、场地与基地的现状、甲方要求、采取包工、包料、包机械设备、包间接费、税费、包建安各种保险和安全生产专项经费及施工现场文明施工设施费等各种费用的大包干方式，工程具体价格：阳台按元/㎡计算，地下室按元/㎡计算，砖混标准层按元/㎡计算，一个单元一栋的住宅楼标准层补元/㎡，全框架铺面元/㎡；6楼平面天棚按实际发生额加10%管理费；其他增加工程按实际发生额另加10%管理费。 2、乙方按包工包料的承包方式进行总价大包干，在施工过程中无论是政府行为，定额发生变化、客观等因素影响，地质因素，材料及人工工资涨跌不再增减，均以合同包干价为准。钢材价格在4000元/吨内不调差，超过4000元/吨双方再行议定。 3、此价格包括了乙方的加班、赶工、施工用水、用电费用、场地的处理及清洁卫生、民工的食宿等附属设施费用在内。 4、承包范围内的各阶段验收及费用等均由乙方负责。 5、承包价格包括：（1）各种保险；（2）计育费；（3）施工管理费；（4）渣土费；（5）建筑税费；（6）化粪池；（7）临时设施费；（8）劳动保险基金；（9）排污费；（10)利润；（11）地材税费、材料试验与检测费以及按相关部门规定应由乙方交纳的各种税费，承包价格（不包括入户防盗门）。 （二）承包范围：辰阳春天( #)号楼设计图纸上的所有内容及正常变更范围内的内容、具体尚应包括房屋建筑施工中的一切建筑材料、机械、人工、工具、运输及施工中的一切工艺制作安装、安全设施和安全规范包括：施工围墙、施工现场道路硬化、临建设施搭设、建筑基础、（含条形基础、及桩上基础、有桩的桩上承台、基础地梁等）建筑主体、建筑装修（外墙砖、楼梯间用花岗岩贴面、不锈钢
【案例1】建筑工程合同管理和索赔 某施工单位根据领取的某200m2两层厂房工程项目招标文件和全套施工图纸，采用低报价策略编制了投标文件，并获得中标。该施工单位(乙方)于某年某月某日与建设单位(甲方)签订了该工程项目的固定价格施工合同。合同工期为8个月。甲方在乙方进入施工现场后，因资金紧缺，无法如期支付工程款，口头要求乙方暂停施工一个月。乙方亦口头答应。工程按合同规定期限验收时，甲方发现工程质量有问题，要求返工。两个月后，返工完毕。结算时甲方认为乙方迟延交付工程，应按合同约定偿付逾期违约金。乙方认为临时停工是甲方要求的。乙方为抢工期，加快施工进度才出现了质量问题，因此迟延交付的责任不在乙方。甲方则认为临时停工和不顺延工期是当时乙方答应的。乙方应履行承诺，承担违约责任。 问题：1．该工程采用固定价格合同是否合适? 2．该施工合同的变更形式是否妥当?此合同争议依据合同法律规范应如何处理? 分析要点：本案例主要考核建设工程施工合同的类型及其适用性，解决合同争议的法律依据。建设工程施工合同以计价方式不同可分为：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同。根据各类合同的适用范围，分析该工程采用固定价格合同是否合适。 问题1：答：因为固定价格合同适用于工程量不大且能够较准确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。该工程基本符合这些条件，故采用固定价格合同是合适的。 问题2：答：根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程施工合同(示范文本)》的有关规定，建设工程合同应当采取书面形式，合同变更亦应当采取书面形式。若在应急情况下，可采取口头形式，但事后应予以书面形式确认。否则，在合同双方对合同变更内容有争议时，往往因口头形式协议很难举证，而不得不以书面协议约定的内容为准。本案例中甲方要求临时停工，乙方亦答应，是甲、乙双方的口头协议，且事后并未以书面的形式确认，所以该合同变更形式不妥。在竣工结算时双方发生了争议，对此只能以原书面合同规定为准。在施工期间，甲方因资金紧缺要求乙方停工一个月，此时乙方应享有索赔权。乙方虽然未按规定程序及时提出索赔，丧失了索赔权，但是根据《民法通则》之规定，在民事权利的诉讼时效期内，仍享有通过诉讼要求甲方承担违约责任的权利。甲方未能及时支付工程款，应对停工承担责任，故应当赔偿乙方停工一个月的实际经济损失，工期顺延一个月。工程因质量问题返工，造成逾期交付，责任在乙方，故乙方应当支付逾期交工一个月的违约金，因质量问题引起的返工费用由乙方承担。 案例2：超资质承建工程，合同无效，责任难逃 1993年10月2日，某市帆布厂（以下简称甲方）与某市区修建工程队（以下简称乙方）订立了建筑工程承包工程。合同规定：乙方为甲方建一框架厂房，跨度12m，总造价为98．9万元；承包方式为包工包料；开、竣工日期为1993年1 1月2日至1995年3月10日。自工程开工至1995年底，甲方付给乙方工程款、材料垫付款共101．6万元。到合同规定的竣工期限，未能完工，而且已完工程质量部分不合格。为此，双方发生纠纷。经查明：乙方在工商行政管理机关登记的经营范围为维修和承建小型非生产性建筑工程，无资格承包此项工程。经有关部门鉴定：该项工程造价应为98．9万元，未完工程折价为1 1．7万元，已完工程的厂房屋面质量不合格，返工费为5．6万元。 问题1：该合同是否有效？请说明理由 问题2：乙方应返还甲方多少钱？（多付的工程款和质量不合格的返工费） 【案例评析】 （1）原、协告所订立的建筑工程承包合同无效。 （2）被告返还原告多付的工程款14.4万元。（101.6-98.9+11.7） （3）被告偿付原因工程质量不合格所需的返工费5.6万元。