临时设施施工合同
甲方:广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合 15-05L- [ ] 乙方 :
为了甲、乙双方更好履行合同条款,在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下,双方充分协商,达成如下协议,双方共同遵守:
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包范围及详细部位(栋号 :
四、承包方式
以包工、包甲供料以外的所有材料、包甲供材料的损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品、包社会养老、医疗、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式承包。
五、结算方式及工程造价
1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用合同单价进行结算。乙方超出设计图纸范围(设计变更、工程更改、隐蔽验收除外和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
2、若工程结算总造价超过本合同预算造价的 20%, 则甲乙双方需签订补充协议作为结算的依据,否则超出部分不予结算。
3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分(指图纸不能直接计算工程量 ,必须办理现场签证:
A 、由甲方施工主管组织办理内部签证, 签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实;￥1000.00元以内增加预算主管参加签证;￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。
B 、签证办理要及时,参加人员现场核实后,当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算服务中心审核,如有疑问三天内要审查清楚,￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。
C 、签证单要规范,文字要表达清楚,附简图;要编号,要有里程、桩号,有参加人签名及日期,项目经理签字。
D 、签证单第一联作为结算依据,其它无效。
E 、签证单采取月清月结,每月 20日前为结算时间。
F 、乙方必须遵循以上签证程序办理签证,不符合上述要求的签证单或未办理签证, 均不予结算。
结算的具体操作办法详见合同附件《甲方结算工作流程》。
4、预算造价为:￥
大写(暂定 :人民币 ;
单价说明:
(1单价组成:①含除甲供料外所有的材料费用;②含为完成本项目施工所有的人工费用;③含除甲供机械外的所有施工机械和施工工具的费用;④含生活用水、用电费用;⑤含临时设施费用;⑥包施工机械场内外运输及进退场费;⑦含施工过程中的测量放线费用;⑧包含季节性施工费(雨季、冬季施工措施费用。
(2遇下述情况甲方按实回扣所发生的费用:①甲方增派杂工帮助乙方清理场地、搬运材料等人工费在乙方工程款中扣除;②甲方增派机械协助乙方进行工程施工,台班费在乙方工程款中扣除;
(3双方对承包单价是否含税金约定如下:承包单价中税金。
六、付款与支付方式:
1、工程进度款按甲方每月签证完成工程量计,作为付进度款的依据,并可支付至当月完成工程量的 70 %,工程全部完工后支付至 80%,经甲方有关部门验收合格并
办理结算手续后 30天内付至 95%,待满 1年保修期后 30天内付清 5%余额。
2、甲方于每月 10日前以转帐支票或电汇方式将工程款支付到乙方的收款帐号, 若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的,则按开票银行同期贴现利息补息。乙方每次收到甲方工程款前,乙方须提供收款收据,若承包单价为含税单价,则应提供工程所在地等值的有效发票。
3、乙方的收款帐号为:
4、甲方代乙方申报工人临时户口手续,费用在乙方工程款中扣除,如乙方不申报, 罚款由乙方负责。综合管理费按乙方在场人数每人每月收￥10.00元, 逐月在工程款中扣除。
5、乙方在每次申请工程进度款时,必须先提供当月上岗工人花名册及工资明细表, 交甲方审查。在支取工程进度款时应将工人工资部分金额汇同甲方劳资员一起发放,其
余部分才能取走。如发现乙方弄虚作假,每人每次处以违约金￥100.00元。
6、在未办理工程结算之前,乙方负责人最多只能领取付款的 8%作为个人收入。
7、工程结算时, 乙方负责人只能提取不超过 15%的人工费作为管理费, 纳入个人收入。七、工期条款:
1、总工期历时天,开工时间 2004年月日,竣工时间年月日。
2、宿舍:天内完成;办公室:天内完成;饭堂:天内完成;厕所:天内完成;钢竹石棉瓦工棚天内完成。
3、具体分项工程计划工期以甲方施工员签发的限期完工任务书为准。
4、按第 2条中的分项工程计划,每个分项工程计划最终完成时间每拖延 1小时,对乙方处以违约金￥100.00元,累计并罚,竣工每迟延一天,甲方对乙方处以合同结算造价5‰违约金,按双方确认进度计划延误合计超过 5天的,甲方有权通知乙方解除本合同,有关责任由乙方承担。
5、若乙方工程工期明显与控制点不符,甲方可要求乙方赶工,若乙方在收到甲方通知后 3天内无明显改进,或乙方无能力承担工程任务,甲方有权增派或改派其它施工单位,由此增加的承包价差由乙方承担,在乙方工程款中扣除,或责令乙方按已完合格工程的 70%结算退场。
6、如遇下述情况 :(a开工前甲方不能按时交出场地 , 接通水电; (b 甲方、建设单位重大设计变更影响; (c不可抗力严重影响施工; (d 其他: / ;由乙方向甲方在 24小时内办理延期签证。
八、甲供材料条款:
甲供设备中公用设备的操作、管理由甲方负责,甲供设备中领用的机械设备管理、结算,按本合同乙方责任条款第 23款执行。
3、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料,材料损耗率按甲方公司成本控制指标 (详见合同附件《甲方成本控制指标》 , 没有规定的按定额标准为准办理结算, 超出限额的按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。
4、辅材控制在定额辅材费(含辅材价差之内,若超出定额部分的材料由乙方负
责,在工程款中扣除。
5、乙方在施工中,必须合法采用各种施工工艺。如所采用的施工工艺享有知识产权,所需申办的手续和费用由乙方全权负责。如乙方所采用的施工工艺侵犯他人知识产权,有关责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任,向甲方索赔致甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
九、质量条款
1、乙方承包施工的工程质量以甲、乙双方确认的施工图纸及说明,施工方案,设计变更,技术交底,现行施工与验收规范,作为检查、抽检或验收的依据和标准。
2、乙方必须服从甲方管理人员指挥,严格做好工人技术交底,严格按照以上约定的标准进行施工;因乙方原因施工出现质量问题,乙方必须无条件、无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权
视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同;甲方也可以不要求乙方采取补救措施,直接解除合同,由乙方承担补救费用,赔偿因此给甲方造成的其它损失
3、浇筑砼垫层及属于乙方施工范围工程时, 乙方必须先派人现场设置标高控制点, 否则甲方现场施工员有权按每工日￥200.00元另派工人设置标高控制点,派工费用由乙方负责,砼垫层平整度必须控制在 +2CM之内,否则由乙方承担所有材料、人工损失。
4、乙方应提前 4小时通知甲方办理隐蔽工程、中间工程的检查和验收手续,未经验收乙方擅自进入下一道工序施工的,该分项工程不予结算;因此给甲方造成损失或构成违约行为的,乙方应承担相应责任。
5、分项工程施工完毕之后,乙方必须先进行自检,合格方能报甲方验收。甲方第一次验收不合格,对乙方处以违约金￥500.00元,乙方应在限期内整改完毕,并重报甲方验收;若乙方未能在限期内整改完毕或虽整改完毕但经甲方第二次验收仍不合格的, 甲方有权通知乙方解除本合同,对乙方按已完合格工程的 70%结算,并限期办理有关退场手续。
6、工程结算后,如甲方发现已结算工程量(单价不实或已用施工材料的规格、品种、质量等与合同条款规定要求不一致, 造成甲方损失的, 甲方有权向乙方追偿损失, 包括从乙方在甲方其他项目所做工程结算款中直接扣回、通过法律途径追偿等。
如发现乙方有恶意串通、行贿我司工作人员行为,甲方保留移交司法处理权利。
1、乙方的施工管理应实行定员、定岗制度,按工作量、工期进行定员、按建筑物部位进行定岗。详细的施工小组人员名单在开工前必须书面报甲方,并上墙公布,如不按此要求执行,甲方对乙方处以合同预算造价 5%的违约金。
2、甲方不定期清点乙方人数,第一次按每少一人处以￥60.00元违约金;第二次按每人处以￥120.00元的违约金;第三次工人仍不到位,甲方有权增派或改派其它施工单位 , 由此增加的承包价差由乙方承担 , 在乙方工程款中扣除 , 或责令乙方按已完合格工程的 70%结算退场。
3、乙方按甲方要求定员定岗, 如随意调换工人充数, 每人次处以违约金￥60.00元 /人。
十一、甲、乙双方职责:
(一甲方职责:
1、甲方工作人员不得向乙方索取或收受乙方物质或非物质利益,不得刁难乙方,甲方财务员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员不得私自与乙方工作人员接触,不得收受乙方工作人员给予的金钱以及其他财物,不得接受乙方工作人员的请客进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相的受贿行为;甲方工作人员出现索贿行为的,乙方应及时向甲方监事会投诉。
2、进场前五天,甲方必须向乙方签发施工队伍进场通知书,乙方凭进场通知书办理进退场手续及完工结算手续。
3、乙方进场时 , 甲方书面就公司制度、工地管理制度及具体管理人员名单向乙方交底。
4、提供施工图一份,如乙方需要增加施工图份数,增晒工作及费用由乙方负责。
5、若乙方书面提出申请需甲方提供临时办公、生活场地的,则甲方按以下标准提供:石棉瓦工棚￥2.00元 /M2. 月,砖混房或同类型房￥5.00元 /M2. 月,租金在乙方每月工程进度款中扣除。
6、甲方提供施工红线内总的水、电接驳点各一个并承担现场施工水电费用。甲方现场管理人员发现乙方浪费施工用水的按照每次 1000元处罚,工程每月结算如按照定额规定计算的水电费用超额 5%以上的, 在扣除水电罚款后, 余额由现场所有承包商按工程造价的比例分摊。
7、甲方指派代表对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续等。
8、甲方提供垂直运输设备、斗车、砂浆机。
(二乙方职责:
1、乙方不得对甲方工作人员给予物质利益或非物质利益,乙方工作人员不得私自接触甲方财务人员、材料员、仓管员、质安员、施工员、预结算员等有关人员,不得对其以各种名义给予金钱以及其他财物,不得与甲方有关人员进行吃、喝、玩、乐等娱乐性活动,以及其他变相行贿行为,一经发现甲方对乙方处以合同预算造价 5%的违约金 , 工程款不予结算,给甲方造成经济损失的,甲方有权继续追索,构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
2、乙方进场前必须与工人签订用工协议书,内容包括工程质量、施工安全、管理职
责和工资发放等手续。协议要求一式三份(乙方、工人、甲方项目部各执一份。
3、乙方队伍进场时,提供“三证” (身份证、流动人口计划生育证、劳务证 ,须按当地政府外来人口的有关管理规定,申报办理相关手续,如不办理,发生的一切责任由乙方承担。
4、乙方在施工中,必须合法采用各种施工工艺。如所采用的施工工艺享有知识产权, 所需申办的手续和费用由乙方全权负责。如乙方所采用的施工工艺侵犯他人
知识产权, 有关责任和费用由乙方承担。若他人因此追究责任,向甲方索赔致甲方损失的,甲方有权向乙方追偿。
5、乙方不得雇佣 18岁以下、 50岁以上及不宜从事建安工程施工的作业人员, 否则发生一切责任,由乙方自行承担。
6、负责中、小型构件、装饰线条的施工工作和费用。
7、负责施工过程和完工后的场地清理及落地砂浆的即时回收利用,如发现有本款前述违约行为的,按接触地面每平方￥300.00元处罚乙方,并综合考虑楼层高度、层数。
8、乙方自带除甲供机具外的所有施工机具,包括但不限于切割机、砂轮片、冲击钻、锯、盘锯、软水管、施工用水龙头、保险丝、螺丝、彩条布,工人安全防护用品等;费用包括在承包单价内。
9、乙方自带可移动照明设备,包括但不限于灯泡、光管、小太阳光管支架、灯头、插头及电线等。
10、乙方凭领料单到甲方仓库领用由甲方提供的材料,材料损耗率按合同规定的损耗率计算, 未有规定的, 按现行定额规定的损耗率计算, 乙方领用的材料超规定的用量, 按甲方材料购进价在乙方工程款中扣除。
11、乙方应遵循甲方公司《成品保护的有关规定》 ,加强施工人员的成品保护教育, 不得在结构物上随意钻打、剔槽、拆除结构物,否则甲方有权按规定从乙方工程款中扣除罚款。乙方在施工过程中损坏甲方成品的,按甲方材料购进价的 1.5倍在乙方工程进度款中扣除。
12、各工种完成后移交下一道工序时,必须办好工序交接手续,后续工作的施工队伍与上一道工序未办好交接手续不得进场施工。如果在没有办好工序交接手续的情况下进场施工,视为已接受上道工序的施工质量,因上道工序的施工质量问题而引起的返工等所造成的损失自负。
13、乙方不得将承包范围内的工程转包给他人,否则,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付合同预算造价 5%的违约金,给甲方造成损失的,承担赔偿责任。
14、乙方施工中每天做到工完料清 , 工程竣工后的场地清理 (包括临时生产和生活设施。如不清理,甲方派杂工清理, 按￥元 /工日在乙方工程款中扣除。
15、乙方新工人进场,必须于二天之内带齐新工人身份证原件和二张一寸照片到甲方项目部办理登记及工作证,办理押金按每人￥100.00元计,在乙方进度款中扣除,工
程完工后乙方应在甲方指定的期限内退场,退场前退回工作证并办理相关手续,返还押金给以乙方,逾期不予办理。
16、乙方工人必须持证上岗,如有发现无证上岗,每人每次处以违约金￥200.00~￥300.00元;造成严重安全事故的由乙方承担一切责任,甲方不承担任何责任或义务。
17、严禁乙方工人在工地汹酒、打架、偷窃、闹事、破坏公司财产,如有发生,双方均处￥500.00~￥1000.00元的违约金,情节严重者报送公安机关处理;
18、工地不得留宿外来及非工作人员,违者每人每晚处以违约金￥100.00元 , 因此而造成社会治安问题的 , 甲方不承担任何责任或义务。
19、在执行合同期间,乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实,如发现签证单内容有虚假记录、串谋作弊等行为,则该虚假记录、串谋作弊部分不予结算,而且乙方须按该不予结算部分的价值向甲方支付违约金。甲方有权终止合同,责令乙方退场,另选施工班组。情节严重者,送司法机关追究刑事责任。
20、委派为现场管理代表,需持有与工程相适应的资格证书,负责履行本合同工程施工期间的施工质量、安全等相关事宜。
21、乙方施工完毕或中途退场,应在接到甲方书面通知之日起五天内,负责将其所有施工人员、施工机械、机具撤离甲方工地;逾期未撤离的,甲方有权采取任何强制措施,强行责令乙方退场,所发生费用(包括甲方垫付的工人工资等费用在乙方工程款中扣除,由此造成的经济损失和法律后果均由乙方完全承担,与甲方无关。
22、乙方因自身原因中途退场的,则按乙方已完合格工程的 70%结算。
23、按照完好领用,完好归还的原则,乙方负责所领用机具的维修、保养、搬迁、管理的工作和费用。如期间发生损坏,由乙方负责即时维修完好,损坏超过 2天的,甲方有权另行委派维修人员进行维修,所发生的费用按实从乙方工程款中扣除。乙方领用机具应妥善保管,如因乙方保管不当而发生被盗、丢失的,由乙方负责等值赔偿。
十二、安全条款
1、人员进场必须做好安全教育工作,及时做好书面安全交底及安全措施工作,严格按照现行有关安全操作规程施工,执行公司和工地有关安全生产制度(处罚标准 ,用电机具要专人管理专人操作,若违反规定造成工伤事故由乙方负责。
2、施工现场乙方必须有专人负责安全管理和监控工作,及时做好安全自检与整改工作。
3、因乙方自身管理不善造成的安全事故,均由乙方承担全部责任,甲方一概不负责。
4、对于乙方雇用的工人的伤害或赔偿,应由乙方自行负责。对于这类伤害或赔偿, 乙方应保证并持续保证甲方不负任何责任。
5、严禁乙方工人私自接电线、插座、电炉;开水龙头不关者,发现每人次处以违约金￥100.00元,从工程款中扣除。
6、乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利及施工过程中工伤事故处理的一切费用。
7、特殊工种施工人员必须持有效证件上岗,如电焊工等。
8、由于乙方施工管理不善,造成任何第三方的损害,由乙方承担一切责任。
9、若乙方雇佣的工人以劳动争议或工伤事故为由向劳动部门或人民法院对甲方提起仲裁或诉讼,要求甲方支付有关款项的,甲方有权将所支付的款项从乙方所完工程款项中等额扣回;不足部分,甲方有权继续向乙方追偿。
十三、解决合同纠纷的方式
因本合同发生争议, 由双方协商解决, 协商不成时, 可向合同签订地人民法院起诉。十四、其他
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效,保修期满结清余款后自行终止;
2、在乙方施工范围内,部分工作量如由甲方代理完成时,其费用按实扣减。
3、本合同建立在甲方与建设方合同的基础上,如甲方与建设方的合同发生变更而造成本工程停建、缓建时,甲方有权单方解除本合同,乙方不得因此而发生任何形式的索赔行为。
4、双方认可的来往传真、会议纪要、招标说明书、投标报价表、技术要求等 , 均为合同的组成部分, 与本合同具有同等法律效力。合同各组成部分与本合同条款一并参阅, 互为补充,不能单一解释真正含义,若合同文件有差异,乙方必须通知甲方,甲方拥有最终解释权,一切差异之索赔,概不被接纳。
5、合同中约定的通讯地址如任何一方有变化,应互相书面通知。否则,有关函件的往来都以本合同中约定的通讯地址为准。
6、合同未尽事宜,双方另行商订。
7、本合同一式四份,甲执三份,乙执一份 , 每份均具同等法律效力。
附件一
甲方结算工作流程
工作流程
(一月度进度款审批流程
1、月度进度款的统计时间为:上月 21日至本月 20日。
2、包工包辅材工班进度款审批流程
2.1 项目分公司主管预算员每月 20日填制《月度工程形象进度签证表》 ,经施工班组负责人确认后送总施工、项目经理审定。预算组根据审定的形象进度计算工程量并与工班核对、确认后,由资料员于每月 21日 17:00前送结算服务中心。
2.2 结算服务中心结算员每月 23日 17:00前根据项目分公司提供的工程量及工班合同,计算出各工班本月完成金额,并列明人工费的数额,交结算主管。
2.3 结算主管核对数据无误,并负责与工班进行核对、确认后填写《工程中期付款审批表》 ,签名后于每月 25日 17:00前报结算服务中心主任助理审核。
2.4 结算服务中心主任助理每月 26日 17:00前审核完毕,交资料员汇总结算台帐后,于每月 27日 17:00前送结算服务中心副主任、主任审批。
2.5 结算服务中心副主任、主任审批签名后,于每月 28日 17:00前,由结算服务中心资料员送地区(专业公司财务部,并按经营核算中心的要求将相关资料上报备案。同时将结算服务中心审批结果反馈项目分公司,由项目分公司按批准的工人工资控制金额,审核施工班组负责人提供的《工人工资发放表》 ,连同工人工资存折账号,在每月 29日 9:00前报地区(专业公司财务部。
2.6 地区(专业公司财务部汇总《月度工程资金支付计划表》 ,在每月 30日 9: 00前送经营核算中心审批。经营核算中心在次月 1日 17:30前审核完毕,盖章批复地区(专业公司财务部。
2.7 地区(专业公司财务部次月 1日 12:00前汇总《工人工资发放表》、工资
磁盘、《工人工资发放计划及时间表》送地区(专业公司财务管线总、总经理审批, 盖公司章。
2.8 地区 (专业公司财务部次月 2日 10:00前将盖章汇总的《工人工资发放表》、工资磁盘、《工人工资发放计划及时间表》及《月度工程资金支付计划表》送支付服务中心。
2.9 支付服务中心在收到甲方工资款后按《工人工资发放计划及时间表》委托当地银行在次月 5日前发放工人工资,直接将工资款转入工人存折。
2.10 次月 3日,由支付服务中心召集甲乙双方召开“工程款支付计划确认会” , 由甲乙双方共同确认工班进度款支付的先后顺序、金额、时间。次月 4日 11:00前, 地区(专业公司财务部将甲乙双方相关负责人签名确认并盖地区(专业公司财务专用章的《月度工程资金支付计划表》报送支付服务中心,支付服务中心按合同签订时工班提供的银行账户和开户行名称直接通过网上支付将工程款转入工班银行账户。
2.11 支付服务中心归集所有付款资料登记台账、归档,定期将相关单据转交地区 (专业公司财务部并及时对帐。
(二结算款审批流程
1、包工包辅材工班结算款审批流程
1.1 施工班组在完成承包合同内容并经验收合格后 2天内,填写《工班结算申请表》 ,报项目分公司施工主管、质安组长、项目经理审批。
1.2 项目分公司主管施工员在工班工程验收合格后 1天内负责对包工不包料(包工包辅材施工班组的库存的领用材料进行盘点,填写《班组库存材料盘点表》报总施
工，总施工于 1 天内审核完送仓库主管。仓库主管在 2 天内根据总施工提供的《班组库存材料盘点表》，填写《工班材料实际领用量表》，并经施工班组确认签名。 1.3 项目分公司预算组 5 天内按批准的《工班结算申请表》计算工程量并与工班核对、确认，双方确认后由资料员将经批准及确认的《工班结算申请表》、《工班材料实际领用量表》、工程量等相关资料送结算服务中心。 1.4 结算服务中心结算员在收到相关资料后 3 天内计算、审核工程量，套价计算工班结算，根据工班合同及月度付款情况，计算出工班结算款，并根据《工班材料实际领用量表》扣减超额领料费用，填写《工班结算审批表》交结算主管审核。 1.5 结算主管2 天内提出书面审核意见并进行调整，计算正负误差率、与控制金额进行对比分析后报结算服务中心主任助理审核。 1.6 结算服务中心主任助理 1 天内完成初审后，由结算主管组织与工班的核对、确认工作。 1.7 经双方核对达成一致后由结算主管报结算服务中心主任助理审核。 1.8 结算服务中心主任助理 1 天内审核完后，送结算服务中心副主任、主任审批。 1.9 结算服务中心副主任、主任审批后，中心资料员汇总结算台帐，按审批权限，报经营核算中心审核或备案后，由结算服务中心资料员送地区（专业）公司财务部。 1.10 上述工作必须在工班工程完工验收合格一个月内完成，否则对责任人进行处罚。 1.11 地区（专业）公司财务部每月汇总各项目分公司《工班结算款清单》，编制《工程资金支付计划表》，在每月 30 日 9：00 前送经营核算中心审批。 1.12 经营核算中心在次月 1 日 17：30 前审核完毕，盖章批复地区（专业）公司财务部。 1.13 地区（专业）公司财务部在次月 2 日 10：00 前将盖章的《工程资金支付计划表》送支付服务中心。 1.14 次月 3 日，由支付服务中心召集甲乙双方召开“工程款支付计划确认会” ，由甲乙双方共同确
认工班结算款支付的先后顺序、金额、时间。次月 4 日 11：00 前，地区（专业）公司财务部将甲乙双方相关负责人共同签名确认并盖地区（专业）公司财务专用章的《工程资金支付计划表》报送支付服务中心，支付服务中心按合同签订时工班提供的银行账户和开户行名称直接通过网上支付将工程结算款转入工班银行账户。 1.15 支付服务中心归集所有付款资料登记台账、归档，定期将相关单据转交地区（专业）公司财务部并及时对帐。
附件 2 甲方成本控制指标
临时工程建设施工合同范本工程承包人（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXXXX劳务分包人（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段; 分包工程名称：XX施工 分包范围：XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XXo 2、劳务分包方式 实行总价承包方式。合同总价￥元（大写：元整）付款账号：XXXXX 银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXo 合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的
人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或喑示将发生的所有费用。 双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求 要求 1）乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
市政道路施工合同范本 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程(包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路总长暂定。 4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。 5、合同造价：暂定为人民币元整。 6、工期：合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程设置履约保证金元整。 8、结算办法 8.1 按以下原则结算：
8.1.1 按河南省市政工程预算定额(2008版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输(运距1000米内)按元/车( 吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用型挖机，挖土机费用按元/小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 9、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范 (GBJ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ1-90)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求： 9.1.1 混凝土层 混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差：±10%厚度。平整度误差：小于10mm。 宽度：不小于设计规定。 9.1.2 塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求;
临时围墙施工协议书 临时围墙施工协议书第1篇甲、乙双方经协商，甲方同意将_________围墙委托乙方施工，并达成以下协议： 一、围墙长度_________米。 二、按甲、乙双方所确认的图纸施工，承包价为人民币_________元（大写：_________元整）。 三、付款方法：工程完工后，一个月内一次性付清全部工程款。 四、未尽事宜，双方协商解决。 五、本协议书一式二份，各执一份，具同等效力。 甲方（盖章）：_________ 乙方（盖章）：________ 甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________ 签订地点：_________ 签订地点：__________________年____月____日 _________年____月____日 临时围墙施工协议书第2篇临时围墙(围挡)施工合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照、及其他有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信的原则，双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况
工程名称： 工程地点： 二、质量标准 合格达到国家及郑建文（xxxx）94号郑州市市政工程施工围挡建设标准的相关要求。 三、工程承包范围 包工、包料、包工期、包质量、包安全。 四、合同工期 xxxx年月日开工，xxxx年 五、合同价款 （1）本工程采用围墙单价包干价方式肆佰捌拾元元/米，南侧广告牌及大门共计壹万伍仟元（含税费及所有材料、人工、机械、场地平整费等）。 （2）甲、乙双方均已充分考虑到施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整风险等一切风险因素，承包单价今后不作调整。 （3）工程结束以实际工程量计算工程总价。本合同作为工程价款结算的依据。 六、付款方式 工程竣工验收合格并提供正规发票后10个工作日内一次性付清，乙方应提交相应金额的正式发票，否则甲方有权拒付切不承担违约责任。 七、甲乙双方责任、义务 1、甲方责任、义务 （1）开工前召集工程相关人员到施工现场向乙方作工程交底，指定围墙位置，配合乙方现场定位测量，如有变更，以变更通知为准。
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
XXX工程 临时工程施工合同 发包人：XXX项目经理部（以下简称甲方） 承包人：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》以及有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，甲方同意由乙方承担XXX工程的临时工程单项工程的施工。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。 一、工程概况 1.1工程名称：XXX 1.2工程地点：XXX 1.3工程内容：XXX修建所需的全部材料、机械、人工及项目部所指定的其它临时工程等。 1.4承包方式：材料、机械、人工以现场负责人员签收的数量为准，人工单价为普工150元/工日，技工250元/工日，265挖机360元/小时，70挖机180元，90挖机180元，三-185挖机250元/小时，三-365挖机580元/小时，260神钢360元/小时，350神钢580元/小时，压路机260元/小时，装载机250元/小时，砼块1350元/车，连砂石75元/m3，建渣45元/m3，砂浆王60元/包，石粉、米石115元/m3，青砂120元/m3；30多孔页岩砖0.63元/匹，24多孔页岩砖0.53元/匹，PC3 2.5R 水泥360元/t，PC32.5
白水泥70元/包，其它零星项目经双方协商为准。单价均为含税包干价 二、下列文件均为本合同的组成部分 2.1在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件 2.2合同条款 2.3图纸、勘察技术报告、答疑文件 2.4标准、规范和其他有关技术资料、技术要求 三、工程承包范围 乙方负责所有临时工程的全部工作内容。 四、工程工期 临时工程有不确定因素，具体开工时间以甲方通知开工时间为准。五、工程质量 本工程应达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格。 六、合同价款及支付 6.1结算价款以甲方和乙方确认的综合单价为准，综合单价为包干价，任何一方不得擅自更改、调整。 6.2乙方临时工程施工完成后，两月内甲方按乙方已完工程量的100 %支付乙方进度款 6.3 最终支付合同价款以公司结算价款为准。 6.4乙方需提供相应满足财务部门要求票据及发票，甲方给予付款。否则有权拒绝付款。 七、工程量 7.1计量工程量以现场甲方负责人员签收，经甲方认可的工程量为
XXX项目 临时用电报装及施工工程合同 工程名称：XXXXX项目临时用电报装及施工工程工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：二零一五年六月 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：XX项目建设施工临时用电报装及施工工程 1.2 工程建设地点： 1.3 工程说明： 1.4工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。本次施工临时用电计划安装 KVA箱式变压器。 第二条：合同工期 双方商定合同总工期为日历天。具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务 3.1 发包人权利与义务 3.1.1 为承包人的设计、报建、施工提供所需资料； 3.1.2 提供开工准备条件； 3.1.3 按时支付工程款； 3.1.5 指派为发包人代表，负责合同履行。对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。 3.1.6承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。 3.1.7发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。承包人以下人员，经发包人要求，须在48小时内调离本工程范围，同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等： （1）不能积极配合发包人正常工作者； （2）违反发包人或承包人工地现场管理规定者； （3）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；
市政道路工程施工合同 发包方（全称）：XXXX公园项目部（以下简称甲方） 承包方（全称）： XXX （以下简称乙方） 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的XX公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关XX公园市政道路工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：XX公园市政道路。 2、工程地点：XX新城。 3．建设单位：XX房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容 1、工程承包方式为包工包料、包机械（含进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的XX公园市政道路工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。 3、工程承包内容为XX公园市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决算等有关施工内容。 三、工程造价及计价依据 1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约按照XX建筑工程有限公司和XX股份有限公司于2004年6月26日签订的XX建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理情况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价（不包括税金）再下浮14.7%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责承担。 乙方根据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方（可冲抵结算工程款发票）。 2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、安全、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。 四、工程工期 1、本工程施工工期必须在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天开始每延一天按1000元处罚，罚款最多不超过工程造价的5%。 2、遇人力不可抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方协助向建设单位签证。乙方在上述情况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方及时提出报告，由甲方转报建设单位、监理并协助签证。 五、工程质量
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
. 合同编号： xxxxxx工程 临时设施土建施工合同 发包人: 承包人: 二〇一八年月日
xxxxxx工程 临时设施土建施工合同 承发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的的规 定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就 达成如下协议： 一、概况 （一）工程名称： （二）、工程地点： （三）、工程范围：本项目临时场地硬化、施工围挡、板房基础、贴瓷砖、施工便道、生活区办公区污水处理、施工场地内地表处理等及其他工程。 （四）、工程内容： 1、场地硬化；施工准备；填筑砖渣、整平、压实；场地清理、砼立模浇筑砼、抹面、养护。 2、施工围挡（生产区、生活区）：施工准备；挖基础土石方、砌砖柱或基础、砼立模浇筑砼、围墙内外侧抹灰。 3、活动房基础：基础砌砖或立模浇筑砼、办公室内贴瓷砖、人工回填土。 4、厕所（办公区、生活区）：基础砌砖或人工搅拌砼立模浇筑砼、地板贴瓷砖、人工回填土，砂浆抹面、挖化粪池的土方、人工搅拌砼预制钢筋砼盖化粪池的盖板。 5、生活区浴室：基础砌砖或人工搅拌砼立模浇筑砼、地板贴瓷砖、人工回填土。 6、洗衣槽、厨房洗碗池：砌筑洗衣槽、洗碗池、厨房操作台、地板及操作台贴瓷砖、安装水管。 7、施工便道：施工准备;填筑砖渣、整平、压实；砼立模、浇筑砼、抹面、养护；排水沟、集水井、路牙石安装、雨水篦子安装、过路管安放等详见施工图。 8、绿化：办公区大门内外栽树及花草，花坛内人工回填土。 9、地磅基础施工。 二、承包方式：包工包料（砼甲供除外）、机械、工期、质量、安全、文明施工、验收合格、税金由承包人承包。 三、合同价款： 1、工程的单价均为全费用综合单价，不再调整。含税包干价包括所有人工费、机械费、机械进退场费、保险费、临设费、赶工措施费、各种综合措施和技术措施费及安全措施费、管理费、利润、税金、风险金、垃圾清运费等一切费用。不因市场物价、人工费、材料费的变动而调整，也不因不可预见的地
项目临时供电工程施工合同 甲方（发包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 乙方（承包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 第一条工程概况 一、本项目名称：。 二、工程名称：。 三、工程地点：。 四、工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于： 1．高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：KW，系统详细说明及要求见“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定） 2．办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。 3．市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。 4．办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。 5．施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。 6．施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。 五、工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。 六、工程承包方式：包工、包料。
临时道路施工合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》，发包人同意临时道路工程由承包人负责施工，为明确双方权利义务，经协商达成本协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：临时道路包括临时道路的路基平整、压实宽6米，路基及路肩内倒渣土回填压实，2:8灰土夯填300mm厚宽6米，C20砼整体路面200mm厚（商砼）宽5米，具体以现场实际测量计量为准。 第二条合同工期 本合同年月日开工，年月日竣工，施工期间如遇雨天或不可抗拒的自然灾害和特殊情况，工期顺延。 第三条质量要求 质量要求达到标准，按现行施工技术规范和发包人要求施工，满足发包人要求。 第四条合同价款及结算支付方式 合同价款：，以双方最终确认的结算为准。 1、合同综合单价：道路渣土内倒回填单价9.9元/m3；路基整平、压实3.5元/m2；2:8灰土夯填300mm厚28元元/m2；C20砼整体路面200mm83.2元/m2；零星用工42元/工日；石粉70元/m3；上述综合单价包括人工费、机械费、材料费、运输费、管理费、税金等全部费用，承包人不得以任何理由再额外向发包人要求任何费用。 2、工程量计算：施工前确认施工范围，工程量按发包人要求由发包人、监理、承包人代表现场核实，共同确认。 工程款支付方式： 第五条发包人责任 1、开工前发包人将施工部分及要求向承包人技术交底。 2、发包人由监理和审计负责工程监督、验收和工程量的复核。 3、协调现场障碍物（地下墓穴、建筑物、构筑物、树木等）的拆除工作。 第六条承包人责任 1、承包人必须按济南市有关渣土外运的相关规定办理渣土外运手续，并承担相应费用。 2、承包人服从发包人委托的监理管理。 3、严格按发包人工程量要求进行施工。
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
中铁五局赣龙铁路GL-5 合同段 同 书 编号：ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书 工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部劳务分包人（以下简称乙方）:XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段； 分包工程名称：XX施工 分包范围：XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX XX XX XX X% 2、劳务分包方式 2.1实行总价承包方式。合同总价Y 元（大写：元整） 付款账号：XXXX）银艮行XXXXXXXXXXXXXXX X XX 2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。 2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求
石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目 临时用电工程 施工合同 （合同编号：） 建设单位:石家庄市德临房地产开发有限公司 施工单位:石家庄广电电力安装有限公司 签约时间： 2015 年 5 月日
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方):石家庄市德临房地产开发有限公司 承包人(以下简称乙方): 石家庄广电电力安装有限公司 参照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 石家庄市德临房地产开发有限公司安元嘉里项目临时用电工程 二、工程地址： 石家庄市槐安路南，香榭苑东侧。 三、工程内容:包括临电工程方案审批、施工图设计审批及施工图设计文件所包含的全部工作内容（外线部分、箱变部分、环网柜部分的全部内容，高压出线及计量、顶管施工、一进三出环网柜施工、630kva欧式箱变施工及低压出线计量和相关设备安装调试、验收、送电等）。 四、合同总价: 合同一次包干总价为人民币1150000元整，大写壹佰壹拾伍万元整。报价中应包括但不限于方案设计、施工设备、人工、管理、材料、安装、维护、检测、验收、所有措施、保险、利润、税金政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等所有费用。 五、工程工期： 1、总工期45日历天，合同签订后10天内办理完毕相关的施工手续并进场施工。
2、合同签订后3天内，按照总工期要求编制施工各节点进度计划。施工节点包括：外线部分、箱变部分、环网柜部分的土建工程完成时间，顶管施工完成时间，线路敷设完成时间，630kva箱变进场及安装时间，环网柜进场及安装时间，全部安装完毕时间，调试时间、竣工验收时间，正式送电时间，正式移交时间。 3、工程开工日期:2015 年5月日， 4、工程完工日期:2015 年月日； 5、如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： ①由甲方所造成或引起的任何延误、妨碍或阻碍； ②遇不可抗力而引起的延误。 如果乙方认为其有权提出工期顺延，应以书面方式向甲方发出通知，由甲方确认是否给予工期顺延，但甲方不承担因顺延工期而产生的费用。 六：工程施工资质：要求送变电工程专业承包叁级以上资质（含叁级）。 七、工程承包方式 1、乙方负责安元嘉里项目临电的报装；图纸设计；图纸审批、临电工程的设备、电缆等设备材料采购、材料设备检测送审；负责安装施工、图纸备案、交接试验、供电部门的验收送电手续办理、土建工程、基础工程等一切与本工程相关的所有内容。 2、本工程承包方式为大包干工程：包报装、包设计、包审批、包工、包设备、包材料、包土建施工、包设备安装、包调试、包维护、包相关市政费用（绿化的补偿和道路的破除、恢复）、包送电验收、包取得竣工验收证书、包办供电部门的相关手续、包括管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的一切与工程有关的所有费用。 八、材料供应 本工程所需的材料设备由乙方自行采购；乙方自行采购的材料及设备均应满足设计和规范要求，并向甲方和监理单位提供产品合格证明、认证和检验资料，因乙方自行采购的材料质量引起的工程质量问
*****临时道路承包协议书 合同编号：**** 签订地点：***** 甲方：（发包人） 乙方：（承包人） 为明确双方权益和责任，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就*********临时道路工程施工事宜达成以下共识，特签订此承包协议书，双方必须共同遵守。 一、工程概况： 1.1工程名称：******临时道路工程。 1.2工程地点：****************。 1.3建设性质：新建。 二、工程承包方式：包工包料。 三、工程承包范围: 3.1承包范围：甲方提供的施工图纸及相关文件包含的全部工作内容。 3.2施工说明：本工程包含路槽开挖、路基的整形碾压（压实系数不小于0.95）、30CM厚3:7灰土两步（压实系数不小于0.95）、20CM厚C25混凝土路面、浇筑、压光、养护、切缝、沥青灌缝并每隔4米设置一道伸缩缝；路沿石的采购及安装。 四、工程量和工程造价： 4.1乙方在已进行充分的现场踏勘后，确定本合同总承包价（含税）：￥******元（人民币大写：********元整）。 4.2按甲方给定的承包范围及内容，总承包价一次性包死，甲方不接受由于乙方理解存在偏差而导致的任何索赔。 4.3总承包价应包括完成本工程全部工作所需的费用，应视为包括但不限于以下费用：承包范围内所有的分部分项工程成本和费用，包括采购、运输、保管、二次搬运、加工、安装、成品保护和维护等费用；本工程所涉及的材料及工程检测、检验、试验费；扬尘处理、安全防护、文明环保施工等措施费；乙方的管理费、利润、税费；合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费、垃圾运输处置费、不可预见费等各种因素造成的价格变动。本工程所涉及的工程配合费、交叉施工降效费、自身造成的返工费、赶工费、误工费等等，为符合甲方为乙方设定的全部责任和义务所需发生的所有费用。 4.4本工程造价是乙方在已进行现场踏勘，充分了解甲方对工程质量、技术、工期、安全、施
临时用电安装工程施工合同 发包方（甲方）:深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包方（乙方）: ________ 经甲乙双方共同协商，甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2 X 500KVA箱式变配电工程） 2、工程地点：__________________________________________ 二、承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。 三、承包方式 1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、包 工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。 2、由甲、乙双方协定造价为Y 50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包 括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主 材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。 3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证在结算中 调整。 4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整； 四、合同工期 1、本工程开工时间为2015年_______ 月 _____ 日; 竣工时间为2015年 _____ 月 _____ 日; 2、本合同约定厶O个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素， 方可顺延工期。 五、双方责任 1、甲方责任： 1）按时按合同约定方式付款；
临时道路施工承包协议 我方因施工需要，拟在现场修建临时施工的道路，为了明确双方的权利与义务，经双方充分协商，达成如下协议； 建设方（以上简称甲方）郓城圆之翰置业有限公司. 承建方（以下简称乙方） 一：工程概况及要求 1.拟建道路为四条，东面沿27#楼与34#楼至20#楼与28#楼。西面沿11#楼与19#楼至1#楼与12#楼。北面沿3#楼与4#楼至31#楼与32#楼。南面沿2#楼与3#楼至25#楼与29#楼。全长约1000m（以实际测量为准）。 2.按我方定位中线两边各放宽2.5m，有效宽度不小5m，交叉路口夹角做成弧形（弧度现场确定），路面成形后高出自然地面30cm。 3.将拟建路面用机械整平压实，然后用粗、细石料铺平，上面用20T振动筒式压路机分两次碾压。碾压后确保平直，满足施工重载车辆通车要求。且高度满足30cm 。 4.施工现场如有土堆或坑槽等高低不平的情况，乙方有义务进行整平压实处理，具体做法依据实际情况而定，但必须确保路面能满足
承载大型施工车辆的压力要求（如有此类情况不另加费用）。 5.在后期施工中，如因路面没有压实而形成坍塌或下陷，均应由乙方承担维修责任。如不及时维修，甲方将直接从工程余款中扣除维修费用。 6.乙方的施工机械和人员，要注意保证现场的测量桩位和管线，不得破坏。 7. 施工机械和人员要严格按照相关的安全操作规程进行施工作业，不得违规、违章，否则造成的一切事故均由乙方全部承担。 8.开工时间以甲方通知为准，不得无故推延，具备条件的段面优先施工，负责村民的协调和处理外部干扰，担不得与其发生冲突。 二：承包价格及付款方式 1.按合格成形路面（宽5米、高0. 3米）实测面积计算，元/平方米。 2.经承建方、监理方和建设方三方验收合格签章后支付百分之八十(乙方开出全额发票)，余下款一年后付清。 三：本协议一式四份，甲乙双方各执二份，签字盖章后生效，双方共同遵守，未尽事宜双方协商解决，并通过书面形式签字盖章而生效。 甲方签章：郓城圆之翰置业有限公司 乙方签章： 二○一三年五月日
施工现场临时用电安全协议书 承包单位（以下简称甲方）： 分包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 工程地点： 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障施工现场的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ59-99）的要求，以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况，甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度，进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用，各开关插座安全可靠，并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备，如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱，禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，严禁使用开口式碘钨灯；在特殊场所需使用手把灯，必须采用36V以下的安全电压。
7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品；所有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电源部大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意由甲方人员完成（因触电事故急救需要除外）。 11、因一方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、补充条款： 以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。 甲方名称： 负责人： 乙方名称： 负责人：
建筑工程施工临时用工协议书 甲方： 乙方: 身份证号：所在班组： 1 经协商甲、乙双方共同签定本协议，共同执行。 2 本协议期限为（年/月），自年月日起至年月日止。 3 工作任务： 3.1甲方安排乙方在岗位，从事该岗位职责范围内的工作； 3.2乙方的岗位、职责及工作质量要求，按照甲方的有关规定执行； 3.3乙方应完成工作任务，执行安全规程，遵守劳动纪律和职业道德； 3.4因甲方生产（工作）情况发生变化或乙方不能胜任岗位时，乙方应服从甲方的工作安排和调配。 4 劳动报酬 4.1甲方应按照国家有关规定，遵守按劳分配的原则，结合工作价值，根据乙方所从事的工作岗位，按时支付乙方工资。乙方的劳动报酬采用计件方式结算，按班组确定的计件工资据实发放，按月结算。乙方的各种福利、津贴、社保等费用均含在当月的劳动报酬中不再另行计发。 4.2乙方每天工作时间为8小时，超过8小时应按加班计算，加班工资由甲乙双方另行协商确定。 5 劳动纪律： 5.1乙方应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，保守甲方机密，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理和教育。
5.2乙方违反劳动纪律，被判刑、劳教的，本合同自行解除。 6 协议的终止、变更、续签和解除： 6.1本协议期限届满时即终止，由于生产、工作需要，在双方同意条件下可续签协议，并应提前1个月办理续签协议手续。 6.2经双方协商同意，可以变更协议有关内容并办理协议变更手续。 6.3甲方可以根据国家有关规定和生产经营状况解除本协议。 6.4具有下列情况之一，乙方可以解除本协议： 6.4.1经国家有关部门确认，生产安全、卫生条件恶劣、严重危害职工身体健康，企业不加以改善的； 6.4.2甲方违反劳动协议或法律、行政法规，侵害乙方合法权益的。 6.5任何一方提前解除协议，均应提前15日通知对方。 7 任何一方违反本协议规定，给对方造成经济损失，应视其后果和责任大小按有关规定予以赔偿。 8 协议如有未尽事宜，凡属国家有规定的，按有关规定执行；凡属国家没有规定的，甲乙双方可协商修订、补充。 9 本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。 甲方：乙方： 年月日年月日