项目临时供电工程施工合同
甲方（发包人）：________________
统一社会信用代码：________________
地址：________________
联系方式：________________
乙方（承包人）：________________
统一社会信用代码：________________
地址：________________
联系方式：________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
第一条工程概况
一、本项目名称：。
二、工程名称：。
三、工程地点：。
四、工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于：
1．高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：KW，系统详细说明及要求见“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定）
2．办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。
3．市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。
4．办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。
5．施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。
6．施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。
五、工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。
六、工程承包方式：包工、包料。
七、合同工期
计划开工日期：________年________月________日；
计划竣工日期：________年________月________日；
工期总日历天数：___________天。
具体开工日期以甲方正式通知为准。
第二条双方权利、义务
一、甲方权利、义务
1．甲方委派驻施工场地履行合同的代表姓名：，职
务：。职权：。
(1)参与工程质量、安全、进度的管理；
(2)参与隐蔽工程的验收；
(3)审核确认现场签证的工作内容和工程量；
(4)办理各种有关工程手续。
现场代表必须由具备相关知识的技术人员担任。若甲方更换现场代表，须提
前七天通知乙方。
2．协调施工现场的关系，作好施工前的准备工作。
3．协助报批手续的办理，及时办理竣工验收、结算和按合同规定时间支付合
同价款。
4．办理箱式变电站占用绿化及市政用地的手续。
二、乙方权利、义务
1．乙方委派驻施工现场履行合同的代表姓
名：，职务：项目经理。乙方更换项目经理，须提前七天通知甲方，待甲方批准后方可更换。
2．编制施工组织设计、施工进度计划、设备材料进场计划，并送交甲方代表。
3．负责本合同工程的施工图设计（包括出图、设计报批等手续），设计需报
甲方认可，但甲方的认可并不能免除乙方设计缺陷导致的责任。
4．乙方应按照甲方要求，在施工中充分考虑与正式用工电程的结合面，避免
在正式用电工程中重复施工。
5．做好施工组织管理，维护施工现场整洁、安全，为他人提供方便：
(1)为施工现场附近和过往群众的安全与方便，乙方应在施工现场周边路口，施工主要出入道路设置照明、警卫、护栅、警告标志等必要的安全防护措施。
(2)作好施工现场地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古
树名木及交通要道、人行道的保护。
(3)本合同工程在某些地段施工时如需要破路下管，乙方在施工过路段的管
线时要合理安排施工工序和时间并开通临时通道，确保现场交通顺利，路面开挖
后应及时下管并报验合格后及时进行路面恢复，恢复时间要求不超过一周。
如乙方未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由乙方承担责任及
发生的费用。
6．提出用电、用水申请，经批准后在甲方提供的地点装电费计量表，按计量
数交费，费用由乙方自行承担。
7．乙方安装、巡检，维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并
派人监护，电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。其他特殊岗位的
工作人员也均应持有相应的资格证明。
8．遵守当地政府有关部门对施工场地交通、施工噪声、施工现场环境卫生和
场外污染等管理规定，经甲方同意并办理有关手续，并负责相关费用。
9．按合同规定时间及标准完成各项承包工作，并作好安装、施工记录、隐蔽
工程记录。
10．工程竣工在移交给甲方之前，乙方负责保护，乙方保护期间发生损坏，
乙方出资修复。
11．在工程竣工后规定的保修期内，负责工程保修；乙方于接到甲方通知后2小时内赶到现场进行维修。
12．工程竣工后清理现场，做到工完场清，直到满足甲方的要求。本项目的
工程竣工后，临时用电的拆除，必须彻底，不得留有安全隐患。
13．施工时的办公和生活等临时设施，现场需要的水电等由乙方负责解决。
14．乙方办理施工外线工程途径绿化、道路等市政设施所需的手续。
第三条合同价款、结算方式及支付时间
一、本工程采用固定总价包干，包干总价为人民币（大
写）（￥元）除合同另有约定外，本包干总价不予调整。
本合同包干总价属闭口包干性质，即包干总价按施工图纸包干［包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包人工费及材料价之任何市场差价，施
工管理费、所有间接费、综合费率、人工费、施工机械使用费、材料费、甲供材
采保费、运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、担保费用，大型机械进、退场费、各类保险（含外来务工人员综合保险）、利润和国家规定的任何收费、税金、到相关部门办理批件手续的费用；破市政路面及恢复等报批、补偿、施工费用、
与外单位协调所发生的费用、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工
地的窝工费以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等等］，除工程量清单中工
程数量标明为暂定数量的将根据工程量计算规则、正式施工图予以核算外，其他
价款不得调整或变更。
乙方在施工期间，若因甲方的要求须作设计变更，工程量有所增加或减少，
或工作质量标准有所改变，而有关工作与合同已约定的工作相同或相似，则其增
减费用按合同原来的单价或采取原来的单价为换算基础计算；若没有适当的换算
基础，则由乙方报价，甲方根据市场的情况批价。若由于设计变更等原因引起的
费用变化，其费用按实计算，其累计增加额加进包干总价。乙方不得借辞未议定
单价而不按指示施工。
二、本工程最终结算以双方确认的报价表为依据，除本合同另有约定外，合
同价款不予调整，因乙方违约需向甲方承担违约或罚款责任的，违约金和罚款直
接在包干总价中扣减后作为结算总价。
三、合同价款的支付时间
1．本合同不设预付款。
2．乙方完成全部承包工程并向甲方提出验收申请后日内甲方支付包
干总价的%。
3．本工程竣工验收合格、正常供电并结算完毕后日内甲方支付至结
算总价的95%。
4．结算总价的5%作为质保金，本工程质保期届满后日内甲方将质保
金结算款（扣减质保期内的保修费用）支付给乙方。
5．甲方凭乙方开具的合法有效的工程所在地正式工程发票履行以上各阶段的
付款义务。乙方迟延开具或一直无法开具上述发票，或发票金额低于结算金额的，甲方有权暂缓支付合同价款。乙方同意：甲方在根据本合同约定，支付各期工程款、工程质量保修金或其他款项前，有权先行抵扣乙方于相应各期内应承担的违
约金、罚款、赔偿金、维修费、保险费、水电费及其他费用，然后才支付抵扣后
的余额（如有）。上述各款项的抵扣，并不视为甲方同意乙方减少开具发票金额，即乙方仍应按抵扣前的金额开具发票。
6．甲方可将本合同项下工程款支付至乙方以下银行账户，乙方应对该收款账
户的真实性、合法性和一致性负责：
开户银行：。
户名：。
银行账号：。
乙方如需变更该收款账户的，必须提前书面通知甲方，否则引起的一切责任
由乙方承担。
第四条工程设备材料供应与采购
一、本工程所需的材料及设备均由乙方采购或租赁。
以下设备为租赁设备：
(1)。
(2)。
(3)。
二、乙方实际选用的材料设备必须与本合同所规定的一致，其中乙方按本合
同附件“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”的要求采购的材料设备，除非甲方更改要求，否则乙方不得替换。
三、临时用电系统说明中未说明品牌的其他材料设备均为乙方自主采购或租赁，乙方采购材料或租赁设备的质量、规格品种及式样需符合国家相关规定的要求。
四、乙方应保证所提供的设备材料符合本合同和国家规范的质量、规格和性
能要求。
五、乙方所提供的设备材料进场前需经甲方验收，质量合格，型号规格、品
牌符合本合同的要求后，方可安装。
六、若合同规定的设备或材料供应厂商提供的产品价格明显高于市场同类产
品或经考察其产品质量不合格或信誉不良的，乙方可以书面形式向甲方提出变更
设备或材料供应厂商的要求，甲方书面批准后方可变更。乙方应提供不少于三家
设备或材料供应厂商供甲方选择，乙方提供可供选择的设备或材料供应厂商的产
品质量、档次、使用要求不得低于本合同的要求，且应符合供电部门的要求。
第五条工程质量与验收
一、工程质量应当达到国家或行业及“临时用电系统说明、
施工要求及配电图纸”中的技术质量要求及标准。因乙方原因工程质量达不到质
量标准的，乙方承担违约责任。
二、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定。
三、乙方应认真按照标准、规范和市政供电主管部门及甲方要求施工，随时
接受甲方派出人员的检查检验，为检查检验提供便利条件，承担因自身原因导致
返工、修改的费用，因甲方不正确指令原因引起的经济支出，由甲方承担。
四、工程质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工的费用由乙方负担，工期不予延长。给甲方造成经济损失的由乙方给予赔偿。
五、乙方认为工程具备竣工验收条件后，组织甲方及市政供电主管部门验收。
六、工程经甲方及市政供电主管部门验收合格并通电，乙方向甲方办理工程
移交，不得因经济纠纷而拒绝交付。
七、工程竣工经验收不合格，返工的费用由乙方负担，工期不予延长。给甲
方造成损失的由乙方给予赔偿。
八、乙方在合同确定的工程现场的生产、生活临时设施，应在提交竣工报告
后全部撤离，做到工完场清。若工完不清场，甲方以每日元/m2的标准向
乙方收取租金，此费用在工程结算款中抵扣。
第六条工期管理
一、工程工期
1．合同签订后，乙方应按照甲方开工指令要求的时间安排组织施工人员、机
具进场，并开始连续不间断地施工直至竣工。
2．工程工期已充分考虑了施工期间，每周天以内的停水及停电、法
定节假日等因素，除不可抗力因素及合同另有约定的情况外，工程工期不作调整。
二、进度计划
1．乙方应于合同签订后日内向项目所在地市政供电主管部门申请报
批临时供电工程施工手续，待批准后天内向甲方提交详细的总进度计划，
同时向甲方提交政府批件复本；进度计划经甲方审批后作为施工总进度控制的依据。
2．乙方须按甲方批准的进度计划组织施工，随时接受甲方的检查、监督。
三、开工
1．乙方应按合同约定的计划开工工期开展各项开工准备工作，乙方完成开工
准备后，应向甲方提交书面开工请求，甲方接到乙方的书面开工请求后，核实符
合开工条件的向乙方发出准予开工的指令，乙方应在接到准许开工的批准文件后
尽快施工。
2．如因甲方原因不具备开工条件时，计划开工日期作相应调整，但乙方不得
向甲方提出费用及工期索赔。
四、工期延误
在履行合同过程中，乙方遇下列情形，如可能影响工期时，应在事件发生
后小时内，以书面的形式通知甲方，提出工期顺延的要求：
(1)在工期关键路径上，增加合同工作内容；
(2)在工期关键路径上，改变合同中某项工作的质量要求或其他特性；
(3)因甲方原因导致的暂停施工，影响工期的某个关键节点；
甲方接到乙方上述书面请求，应当进行核实，经甲方代表签字并加盖甲方公
章或项目专用章后，相应的工期顺延。如乙方未在上述约定的时间内提出书面请求，视为相应的事件不影响合同工期。迟递的书面请求，甲方可以给予退回。
上述工期的顺延，所涉施工效率、窝工、停工、机械停置等的成本支出，已
包括在包干总价内，即：工期的延长，甲方无须向乙方额外支付费用。
五、暂停施工
甲方代表认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并
在提出要求后小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方代表的要求停止
施工，并妥善保护已完工程。乙方实施甲方代表作出的处理意见后，可以书面形
式提出复工要求，甲方代表应当在小时内给予答复。甲方代表未能在规定
时间内提出处理意见，或收到乙方复工要求后小时内未予答复，乙方可自
行复工。因甲方原因造成停工的，经甲方确认后可相应顺延工期；因乙方原因造
成停工的，由乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
第七条工地现场管理
一、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行施工规范、安全
操作规程、环境保护规定和质量标准进行施工，确保施工安全和第三者安全，并
随时接受市政供电主管部门依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消
除事故隐患。因乙方自身安全措施不力造成事故的责任和费用由乙方承担。
二、乙方应采取施工安全措施，确保所有工程及人员、材料、设备和设施的
安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
三、乙方在进行合同约定的各项工作时，不得侵害甲方与他人使用公用道路、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。乙方占用或使用
他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
四、做好施工现场保卫和垃圾消纳、垃圾清理等工作，因乙方施工造成的管
道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿损失的责任。
五、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，
同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
第八条争议、违约及索赔
一、争议的解决
1．甲乙双方在履行合同中发生争议，应友好协商解决，协商解决不成，向工
程所在地人民法院提起诉讼。
2．发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）法院要求停止施工。
二、违约
1．乙方未经甲方验收自行进行隐蔽或继续施工，每发现一次乙方应向甲方支
付违约金人民币元。
2．乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按该材料、设备采购价格的双倍向
甲方承担赔偿责任。
3．乙方不能按照约定的控制点完成时间和工程竣工日期或甲方同意顺延的工
期竣工，乙方应承担违约责任，并支付违约金，每延期一天人民币元。
4．乙方逾期提交竣工验收资料的，应承担违约责任，并支付违约金每延期一
天人民币元。
5．乙方需安排好民工的生活及工资，杜绝出现民工闹事事件的发生。每发生
一次，无论其原因如何乙方均应向甲方支付违约金人民币元。
三、索赔
1．甲方索赔
发生索赔事件后，甲方应及时书面通知乙方，详细说明甲方有权得到的索赔
金额和（或）延长保修期的细节和依据。甲方提出索赔的期限为保修期届满前任
一时段。延长保修期的通知应在保修期届满前发出。
2．乙方索赔
乙方根据合同规定向甲方提出索赔的，须在索赔事件发生后28日内，向甲方
书面提交索赔资料，应包括：索赔的合同依据、索赔意向与金额及相关证明文件，提出索赔时间以甲方签收时间为准；乙方逾期提出索赔的，视为乙方放弃索赔；
乙方不得以索赔未达成协议为理由，拒绝履行本合同规定之义务。
第九条保险
一、本合同项下建安工程一切险由甲方负责购买。
二、乙方负责办理乙方在施工现场机械、设备保险及工作人员工伤事故的保险、人身意外伤害险等人身、财产的保险，并承担相应保险费用。
第十条工程保修
一、工程保修范围和内容
保修范围及内容包括：。
（沿海使用时，应根据具体项目的工程范围确定保修范围，请注意与前面1.4条内容协调一致。）
二、质量保修期
双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期：质量保修期自本工程竣工验收合格之日起两年。
（提示：沿海使用时，可以约定比两年更多的质保期，如可以约定质保期截
止本项目建设工程竣工验收合格之日止）。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，乙方应当在接到保修通知之日起小时内
派人维修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，不需乙方
确认（甲方将处理情况知会乙方）。维修费用在乙方保修金中扣减，不足部分甲
方有权向乙方索偿。
2．发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当响应小时到
场抢修。
3．断电及供电线路出现故障等影响附近居民正常生活及工地现场施工的情况下，乙方须在甲方通知后小时内赶到现场，并在约定时间内完成维修。
4．质量保修完成后，由甲方组织验收。保修费用及损失由乙方承担。
第十一条不可抗力
一、不可抗力的确认
1．除本合同另有约定外，不可抗力仅指地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和12级以上台风、日降雨量达到或超过300mm和黄河以北连续三天日平
均气温在摄氏零下25度或长江以北黄河以南连续三天日平均气温在摄氏零下20
度或长江以南连续三天日平均气温在摄氏零下15度的极端天气。
2．不可抗力发生后，甲方与乙方应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗
力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，而
发生争议时，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，双方应搁置争议，待本工程
验收合格后按本合同第8条的约定办理。
二、不可抗力的通知
1．合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立
即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要
的证明。
2．如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中
间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天
内提交最终报告及有关资料。
三、不可抗力造成损害的责任
因不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
(1)已运至施工场地的材料设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员
伤亡和财产损失由甲方承担；
(2)乙方设备的损坏由乙方承担；
(3)甲方和乙方各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
(4)乙方的停工损失和停工期间照管工程的费用由乙方承担，但停工期间应甲方要求清理、修复工程的金额由甲方承担；
(5)不能按期竣工的，应合理延长工期。甲方要求赶工的，乙方应采取赶工措施，赶工费用经甲乙双方另行协商确定。
四、延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行义务，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
五、因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。
第十二条合同生效、解除与终止
一、合同生效
本合同自甲乙双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具同等效力。
二、合同解除
1．经双方协商一致，可解除本合同；
2．因重大政策调整、不可抗力，导致合同无法继续履行，经协商一致双方可解除本合同；
3．有下列情形之一的，合同对方有权解除合同：
(1)一方无法继续履行或明确表示不履行合同的，另一方有权解除合同；
(2)合同工程竣工后，经两次验收仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权解除合同；乙方应退还甲方已支付的工程款。
(3)乙方延误工期超过天，甲方有权解除合同，乙方退还已支付的工程款。
三、合同终止
1．经双方协商一致，可以终止本合同。
2．因甲方项目建设计划发生变化，本项目取消的，本合同终止履行，已完成工程单价按项目所在地最新信息价格下浮 %据实结算。
3．合同终止后，乙方应妥善作好已完工程和已购工程材料、设备、机具的保护及移交工作，按甲方要求将装备和人员撤离施工场地，甲方为乙方撤离提供必要条件，有过错的一方应当赔偿因合同解除给守约一方造成的损失。
第十三条通知与送达
一、任何与本合同有关的由本合同双方当事人发出的任何文件、通知及其他通讯往来，必须采取书面形式，并送达至本合同列明的地址或双方书面通知的其他地址。
二、任何文件、通知或其他通讯往来，如以邮寄的方式，在寄出后第48小时将被视为已送达，邮政局出具的邮政快递投送收据，将作为有效证明；如以手递的方式，则于对方签收时视作已送达，签收条将作为有效证明。
三、如双方通讯地址发生变更，应立即书面通知对方，因变更方未书面通知对方通讯地址变更而导致文件无法送达的，由变更方自行承担责任。如被送达方拒绝签收、通讯地址发生变化未通知对方、或因其他不可归责于送达方的原因而无法送达的，则按照本合同载明通讯地址寄出后第个工作日将被视为已送达。
第十四条本合同组成文件
双方在履行合同中达成的补充协议、本合同书及相关附件组成合同文件，合同文件应能互相解释，互为说明、补充。当出现含糊或歧义时，则甲方有权对有关条款作出解释或校正，并就此向乙方发出有关通知。
签署时间：________年________月________日
甲方（盖章）：______________ 乙方（盖章）：_____________
法定代表人或授权代表（签字）：法定代表人或授权代表（签字）：
______________ ______________
高低压配电工程施工合同 篇一：室外 合同编号： ×××·××× 供配电工程 发包方： 承包方： 施工安装合同 ×××××× ×××·×××供配电工程 施工安装合同 发包方：×××有限公司 承包方：有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就×××·×××供配电工程建设施工事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称：×××·×××供配电工程。 2、工程地点：×××。 3、工程内容：施工图范围内供配电工程的敷设、安装、
调试及验收。 二、承包范围和内容 1、承包范围：详见双方确认的施工图、工程量清单报价（工程费用汇总表和工程预算表）。 2、承包内容：4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填；电缆穿越地下室的开孔及修复；高压驳接设备的安装调试；低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点（含进线端的电缆头）；高低压系统调试；本工程施工范围内一切技术资料；办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。 三、工期 1、开工日期：发包方签署开工通知单次日开始计算。 2、竣工日期：1#、3#号楼于20XX年12月30日完成临时供电条件，1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于20XX 年01月25日竣工并正式通电。 四、质量要求 质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBJ232-82）、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）为合格。 五、合同价款 1、本工程合同总价为人民币：叁佰玖拾玖万贰仟陆佰元整（￥：元整）。合同总价签订后，除非双方协商一致，
The role of the contract is first to protect the legitimate rights of both parties. If the terms of the contract are violated, the contract is evidence that the other party seeks justice. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 2020标准供电工程施工合同(完 整版)
2020标准供电工程施工合同(完整版)合同的作用首先是保护当事人双方的正当权利。“口说无凭，立字为证”，如果有一方违反约定而不满足另一方的要求，合同就是另一方讨回公道的证据。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的***项目供配电工程按期保质完工，经双方友好协商，订立本合同，共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包内容及范围 1、。 2、。 三、乙方负责采购的设备及材料 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业有关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认
证并通过电力管理部门批准的入网产品。若因乙方采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的乙方应在甲方指定期限内整改到位。 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保证期为壹年(从送电之日起计算)，送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
合同编号：YT-FS-2966-62 电力建设工程施工合同 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程施工合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。 3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。
4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 10．工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设
临时用电电力工程施工合同书 电力工程施工合同书 建设单位: 施工单位: 经双方协商同意在施工中遵守下列条款: 一、工程名称: 工程地点: 工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。 二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币 元整。 三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入 工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送 电后7日内支付工程合同价款的 %。本工程综合单价固 定，工程量按实结算。 四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。 五、施工工期: 个工作日。 六、施工准备: 1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。 2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。 3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。 5、保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。 七、施工单位未按合同约定履行上述义务。承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。 八、工程验收: 1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。 2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。 3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。 九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工 地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。 十、保修条款: 1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
工厂装修合同样本 厂房装修合同范本 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和所有补充合同），以便共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程地址： 总计：施工面积_________ 平方米; 2?施工内容：详见本合同附件（一）《装潢施工内容单》和施工图。 4?委托方式： 5.__________________ 工程开工日期： ___ 年月日 6.__________________ 工程竣工日期： ___ 年月日 工程总天数：_________ 天
第二条：工程价款 工程价款:（金额大写）____ ，详见本合同附件（二）《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________ 元 2、人工费__________________ 元_ 3、设计费__________________ 元 4、施工清运费__________________ 元; 5、搬卸费__________________ 元 6、管理费__________________ 元； 7、税金（5.72%）_________ 元8、其他费用（注明内容）________ ； 第三条：质量要求 1.工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。详见本合同附件（三）《装潢工程材料决算清单》。 2.工程验收标准，双方同意参照市地方标准DB31/T30-1999《住宅装饰装 修验收标准》规定。 3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费 用，应另签订补充合同。 4.质量检查监督部门：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5.凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。
工程施工合同 合同编号： 工程名称：XXXX中学（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 发包方：XXX中学 承包方：XXXX有限公司 签订日期：年月日 工程施工合同
根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规，国家、行业、地方工程建设管理规定。为保障工程建设安全、质量、进度，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则
，共同协商、签订工程施工合同（以下简称合同），以资共同遵守。 一、合同签订单位： 发包方：XXXX （简称甲方） 承包方：XXXX （简称乙方） 二、工程名称：XXXX（630KV A）10KV配电新建一户一表工程 三、工程地点：XXXX321号 四、工程建设规模：新上容量630KV A，一户一表改造。 合同承包范围：合同承包内容：（具体详见工程预算书中所列 五、合同价款支付方式：转账 六、双方责任： 1、甲方 （1）负责委派工程项目建设代表；负责监督、检查工程施工安全、质量和进度等工作；负责组织工程中间验收和工程竣工验收工作；负责协调和处理工程项目实施过程中的地方关系和周边环境工作及其相应费用（如阻工、青赔、补偿等）。 （2）负责办理工程建设项目规划、城建、城管、交警、环卫、园林绿化、电力等报批及其相应费用；负责向乙方提交工程施工所需资料。 （3）负责按照国家、行业、地方工程建设管理标准、规范、规程、规定、工程施工图纸和工程技术资料规定及其要求进行工程施工工作。 （4）负责协调处理施工场地内各交叉作业单位之间关系，确保乙方按合同约定工作。 （5）负责工程物资进场道路平整、施工场地内障碍清除和清理等工作；负责按照合同约定完成甲方工程施工部份的工程竣工验收和工程施工场地移交乙方施工工作；负责向乙方提供安全的工程物资存放条件。 （6）负责在工程施工期间内向乙方提供施工所需水源和电源，确保乙方工程施工需要。 （7）负责按合同约定的范围内容和时间完成工作，积极配合乙方工作。
电力工程施工合同范本(通用版)2篇Model contract for power engineering construction (general version) 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
电力工程施工合同范本(通用版)2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：电力工程施工合同范文 2、篇章2：电力工程施工合同模板标准版 篇章1:电力工程施工合同范文 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 甲方：xx 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx
计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的 实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海 南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进 行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《xxx有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 乡镇工厂施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方甲方承接方乙方工程项目甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行厂房装潢。 为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同包括本合同附件和所有补充合同，以便共同遵守。 第一条工程概况1工程地址总计施工面积_________平方米;2施工内容附《装潢施工内容单》和施工图。 4委托方式5工程开工日期_______年_______月________日6工程竣工日期_______年_______月________日工程总天数________天第二条工程价款工程价款金额大写_______元，附《装潢工程材料预算表》。 1、材料款__________________元 2、人工费____________________元; 3、设计费__________________元 4、施工清运费__________________元; 5、搬卸费__________________元 6、管理费__________________元; 7、税金 572____________元8、其他费用注明内容_________元;第三条质量要求1工程使用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。 附《装潢工程材料决算清单》。 2工程验收标准，双方同意参照市地方标准3130-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4质量检查监督部门市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。 5凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 6甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条材料供应1乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。 甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 电力工程承包合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：电力工程施工合同范本 电力工程施工合同 工程名称： 甲方： 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）： 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式： 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起60天 三、质虽标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要 求的工程质虽标准为依据，要求竣工验收单位工程质 虽合格率为100%优良率：安装工程为：85% 土建工程为
75% 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：。 2、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付20%合同款, 款项合计元，其余款项根据工程进度进行支付，留合同价款的5利质保金，质保期满后付清。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过10%勺则按照新价格执行。 2、乙方不能按合同工期完成交付使用，乙方应承担违 约责任，乙方延误一天工期须按合同价款％tj甲方支付违约 金。 第二部分通用条款 第一章双方一般权利与义务 第一条甲方代表 甲方派出代表或委托代理人在施工现场代行甲方在合同中约定的部分职责，如隐蔽工程和中间检查验收，有关施工需要配合停电等。 第二条乙方代表 乙方委派驻施工现场代表，按照要求行使合同约定的权 利和履行合同约定的职责。 第三条甲方工作 1、办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场
编号： _____________ 供电工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 甲方: 乙方： 根据武汉供电公司批准的供电方案（报装编号/传单编号 __________________ ）,经招投标程序及双 方协商，甲方委托乙方负责报装用电工程，依照武汉供电设计院设计的方案进行设备选型、购置及施工。为
使工程顺利进行，明确甲、乙双方的责权，根据《中华人民共合国合同法》双方特签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程质量： 4、工期： 5、工程主要内容和范围 本工程的供电方案报批程序（此方案必须满足本项目用电容量）和武汉供电设计院设计的施工图 纸的内容（不含开闭所及配电室土建工程）。 （1）开闭所及公用配电室的电气设计，专用配电室电气设计，变电站至开闭所外线设计及配电室低压出线设计。 （2）开闭所、公用配电室的高、低压柜、变压器、电缆、计量装置的设备采购、安装、调试， 专用配电室的高、低压柜、变压器及箱式变压器的设备采购、安装、调试。 （3）市电到开闭所外线工程的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试，开闭所至各配电室的土建工程，设备及材料的采购、安装、调试。 （4）其余施工内容详见武汉市供电设计院设计图。 二、工程费用和付款方式： 1、根据供电方案及工程施工设计图，经公开招标，中标价为人民币___________ 万元，大 写: _________ 。其中：清单包干价______ 万元，预留金____ 万,配电房土建费用_______ 万。（预留金为甲方可能发生的工程量变更而预留的金额属甲方支配） 2、合同签订生效后，甲方向乙方支付工程款总价的30%,合计人民币_______ 万元，大 写：________________ 。（设备订制款） 3、甲方按供电部门提供的交款清单全额支付，如设计费、施工费、检测费、调试费、安装费、 计量费及验收送电（因户主为江岸区房地产公司，此费用含在清单包干价中，如甲方交需从清单
合同编号： 临时用电施工合同 ………………有限公司 二〇一六年印制
临时用电工程施工合同 发包人(以下简称甲方): 承包人(以下简称乙方): 为明确双方权利义务，甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就工程（项目）协商一致，订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地址： 三、工程内容: 四、合同价款及支付方式 4.1合同包干总价为人民币。合同总价中已包括所有国
家及当地规定应缴纳的各项税金，达到政府主管部门规定要求的全部费用，达到供电主管部门电力验收、供电及移交要求的全部费用。 4.2支付方式双方签订合同之日起甲方支付合同价款%；工程施工全部完成经验收合格后支付至工程合同价款的%。工程竣工验收合格及竣工资料齐备后，乙方将工程完整移交给甲方。甲乙双方结算完成后，在送电前一次性付至工程结算总价的%。剩余%作为质量保修金在保修期满后支付。 4.3 价款调整本工程为总价包干合同。乙方在合同总价中已包括人工、材料、安装、调试、维护、管理、利润、税金、风险、责任及工程施工期间可能出现的政策、施工环境和材料市场的变化可能影响工程造价的因素。除发生甲方另行委托的新增工程内容时调整外，乙方不得因其它任何原因提出调整工程造价： 工程价款调整方法： 五、质量保修 5.1工程保修期限按《建设工程质量管理条例》的有关规定执行，质量保证金为工程结算总价的%计元，保修期为
年。 乙方按合同签订的保修期期满,无任何质量问题，甲方如数退还质量保证金。 5.2.保修期内因质量问题需维修的，乙方在接到甲方通知后小时内完成维修。 5.3.保修期内，乙方承担所有维修费用，否则，甲方有权委托他人维修，由此产生的费用由乙方承担。 5.4.超过质量保修期的，甲方有权委托第三人维修。 六、工程工期 6.1工程开工日期: 年月日， 6.2工程完工日期: 年月日； 6.3合同总历时天 6.4如果由于下列原因，乙方可提出工期延长： 6.4.1、变更所引起的某项工作量的显著变化，且该项工作在关
编号：QJ-HT-0446 零星项目施工合同范本新 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
零星项目施工合同范本新(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 零星项目施工合同范文篇一 甲方： 乙方： 甲方愿将____零星工程以包工的方式承包给乙方，经双方充分协商一致，达成如下协议： 一、承包内容：-_____________________ 二、承包价格：承包价格参考《现代城零星项目价目表》。___________________ 三、结算方式：乙方施工完毕验收合格7天后方可结算。 四、付款方式：所有工程完成验收合格后一次性结清承包价款。 五、质量要求：必须按甲方提供的施工图、甲方要求的建筑工程规范和要求施工，必须达到建筑工程质量验收标准。如因工艺问题造成的返工，一
切工费由乙方负责。 六、工期要求：工程总工期为天，即施工时段为年月日至年月日，工期包括雨天在内，每延迟一天按贰佰元进行处罚。 七、其他要求 1.施工期间，坚决杜绝一切安全事故发生，所有安全事故无论大小，概由乙方负责。 2.施工期间，乙方必须服从甲方相关技术人员的现场指导和监督，不得以任何借口无理取闹，拒绝施工。 3.乙方若无故擅自停工，甲方有权终止合同，前面工程所发生的费用甲方概不负责，合同另签他人。 4.乙方在施工过程中应严格遵守国家各项法律规定，遵守甲方的工作规范、操作规程、劳动安全卫生制度等各项规章制度，爱护甲方财物，维护甲方利益，服从甲方的领导、管理。乙方在施工中因违章作业，违反劳动纪律，发生人身伤亡事故，概由乙方自己负责。 5.工程竣工后由甲方验收质量检查，并签字付款。 八、本合同一式二份，甲方乙方各执一份。自签字之日起生效。
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
项目临时供电工程施工合同 甲方（发包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 乙方（承包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 第一条工程概况 一、本项目名称：。 二、工程名称：。 三、工程地点：。 四、工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于： 1．高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：KW，系统详细说明及要求见“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定） 2．办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。 3．市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。 4．办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。 5．施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。 6．施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。 五、工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。 六、工程承包方式：包工、包料。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-034123 工厂建造合同书范本(2020
工厂建造合同书范本(2020版) 第一条定义 “业主”指_____。 “承包商”指_____。 “工厂”指在附录_____中指定的构成固定设备的全部机器、设备和材料。 “工地”指按本合同用于建造工厂的全部土地。 “工程”指承包商按本合同实施的工程。 “合同价格”指业主向承包商支付的全部工程款项。 第二条承包商的职责 1.承包商应负责设计、筹划以及在工地上建造工厂。 2.除了业主根据第_____条提供的项目和设施，承包商应提供所有为使工厂成功建造所必需的设备、材料、工具、设施、劳工和服务。 3.承包商应根据附录_____中的日程安排施工。 4.承包商应根据附录_____中的规定为业主培训工厂设备的操作和维修人员。 5.承包商应向业主提供附录_____中规定的备件。 6.承包商应向业主提供附录_____中指定的维修设备。 第三条业主的职责
1.业主应提供工地，并在本合同有效期内允许承包商自由地、不受干扰地出入该工地。 2.业主应按时提供附录_____中指定的物件和设施。 3.业主将从有关部门获取为工厂建造、设备运行所必需的执照和许可证，包括承包商雇员的工作许可证。 4.业主应按第_____条中规定的合同价格向承包商支付工程款项。 第四条合同价格 1.在本合同生效后_____天内，业主应向承包商支付金额为合同价格，作为承包商完成该工程并承担本合同规定的所有义务的全部报酬。 2.合同价格不再上调，完成工种的成本风险应由承包商承担，商定合同价格时应认为承包商已获得全部信息并已把所有可能影响成本的因素估计在内。 第五条设计图样 1.承包商应根据合同，在附录_____规定的时间内向业主提交工厂建造所需的图样，供业主审批。业主应在收到这些图样后一个月内，对图样进行审核，并作出批准或不批准的决定。 2.承包商应对上述图样中的任何缺点、错误或疏漏负责，除非这种缺点、错误或疏漏是因业主书面提供的不准确信息所致。 3.业主或承包商互相提供的所有图样和技术资料，收到方应作为机密文件对待，除非另有商定，收到方不得将这些图样和资料用于与本合同无关的其他目的。 第六条检验 1.承包商应该按法律和正常的工程惯例的要求，负责工厂所有的检验和试验工作。
电力工程施工委托合同书 发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方） 承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称：教授新村箱变工程 工程地点：科技学院教授新村 工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方 工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）； 2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币）50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写壹拾万元整) 4、双方盖章后合同开始生效。
第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时 不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原 价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。 第七条技术规范 按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。 第八条工程日期 1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订 后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由 甲方承担。 2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲 方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切 损失均与乙方无关； 第九条解约
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力工程施工合同
编号：FS-DY-20801 电力工程施工合同 工程名称：xx工程 发包单位：xx 承包单位：xx 施工安全协议 甲方：海南电网xx公司 乙方：xx 工程项目名称：xx 工程项目地点：xx 计划工作时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任
1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和海南电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有
施工现场临时用电安全协议书 承包单位（以下简称甲方）： 分包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 工程地点： 起止时间：从乙方进场至分包工程结束。 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针和国家的有关政策、法规，保障施工现场的用电安全，依据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ59-99）的要求，以及市建委颁发的关于《北京市建设工程施工现场安全防护标准》的通知规定，结合施工现场的实际情况，甲乙双方经协商达成一致，订立本协议。协议双方须共同信守，严格履行。 一、甲方职责 1、甲方对乙方施工人员进行安全用电教育，若发现违章、隐患作业及时责令乙方停止作业并及时整改。 2、遇到需要停电的紧急情况，甲方应在停电之前及时通知乙方。 3、制定现场施工用电管理制度，进行施工用电安全技术交底。 二、乙方职责 1、各配电箱位置设立合理便于使用，各开关插座安全可靠，并按标准配备持有上岗证的专业电工。 2、乙方需严格遵守国家及北京市的安全用电技术规范及相关用电标准。 3、乙方须严格遵守甲方所制定的现场施工用电制度、规定及施工用电安全技术交底。 4、乙方人员不得随意乱接乱拉电源及其它不安全的电气设备，如需用电必须由专业电工进行操作。 5、乙方在使用手持电动工具时必须使用安全可靠合格的手提箱，禁止使用不符合要求的其它小插板。电源线必须选用无接头、无破损的多股铜芯橡皮护套软电缆。 6、现场移动照明必须采用封闭式碘钨灯，严禁使用开口式碘钨灯；在特殊场所需使用手把灯，必须采用36V以下的安全电压。
7、在使用电焊机等电气设备时必须穿戴好防触电防护用品；所有用电设备都必须接保护线并安装插头，严禁用电线直接插入插座使用。 8、施工现场的配电箱和开关箱应配置两级漏电保护，并选用电流动作型，漏电动作电源部大于30mA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。潮湿及手持工具末级漏电动作电流应不大于15 mA。配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统，箱内应配锁，并由专人负责。配电箱周围不能有杂物。 9、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 10、发生有碍整体系统安全的隐患或问题后，乙方应立即向甲方报告，需要甲方提供电源停电配合的，提前向甲方申请，经甲方同意由甲方人员完成（因触电事故急救需要除外）。 11、因一方违反有关规范、标准、规定及本协议所引发电气灾害事故，造成经济损失或人员伤害的一切责任、经济损失均由乙方承担。 12、补充条款： 以上条款望双方共同遵守，如另有未尽事宜按北京市有关用电规范、规定执行。本协议一式二份，甲乙双方各持一份，自签字之日起生效。 甲方名称： 负责人： 乙方名称： 负责人：