安装治安岗亭合同
甲方：
乙方：
签订地点：
甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利、平等自愿、公平和诚信的原则，双方就法汤路与南环路交界处丁字路口安装治安岗亭工程协商一致，签订本合同。
一、工程名称：安装治安岗亭
二、工程地点：南环路、法汤路交界处丁字路口
三、工程内容：安装治安岗亭工程
四、材料及安装内容
（1）基础砖，挖槽宽800mm*深800mm，砖放脚620mm—490mm—370mm 各两皮，M5混合砂浆，3:7灰土基槽厚300MM。
（2）混凝土为C25，四周为240mm*180mm圈梁，顶层为100深观板跳出400mm。圈梁直径4MM,箍筋为直径6mm,间距200mm,现浇板为直径8mm,间距150mm双向。
（3）外墙及挑檐均为外墙标识瓷砖；内墙水泥分饰、乳胶漆涂料。（4）地面为地板砖，踏步为混凝土地转帖。
（5）屋面珍珠光保温，SBS防水水落管口斗一套。
（6）塑钢门窗，外做卷闸窗防护；门0.7*1.9米，窗0.62*0.9米。（7）治安岗亭效果图附后。
五、本合同费用为总承包方式，工程总价：人民币叁万贰仟伍佰玖拾贰元整（￥：32592元），承包价中包含为完成安装所发生的全部设备、劳务、材料，运输及管理和应交纳的税金，自负盈亏。
六、施工工期：。
八、付款方式，工程安装完毕后，甲方经现场验收合格后，乙方将为甲方提供相应支持的全额发票，甲方在一个月内一次性付清全部工程款。
九、双方责任：
1、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责实施安装治安岗亭工程，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。
2、甲方对乙方施工现场进行指导，确保工程顺利进行。
3、乙方施工中应加强员工安全管理，文明施工，自带安全设施，在施工中发生的任何伤亡事件或由于乙方管理不善造成的其他损失及在施工的过程中若造成第三方人身、财产受到损失的，由乙方负责。
4、乙方在施工前要在我司相关部门签订安全责任书，如要动火，必须在相关部门开具动火证明。
5、因天气、自然灾害、交通事故、罢工等人为不可抗拒因素，造成中断或延期不属于乙方责任。其他违约责任依照《合同法》中相关规定追究违约方。
十、本协议未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方共同协商解决，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。
十一、合同执行中，若发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成提交仲裁委员会解决，直至提交法院审理。
十二、本合同一式肆份，由甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，经双方签字盖章后生效。
甲方：
代表人：
日期：年月日
乙方：
代表人：
日期：年月日
岗亭采购合同协议书文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
岗亭、道闸制作及安装施工合同甲方（发包方）： 地址： 乙方（承包方）： 地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、规章的要求，遵循平等、自愿公平和诚实信用的原则，经友好协商，同意签定以下合同条款。详细价格规格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明。 第一条、合同货物 1、乙方根据甲方要求提供一下货物，并到场安装到位，达到交付使用条件。
第二条、合同总价 合同总价为￥元，人民币（大写）：。该合同总价已包括产品设计、制造、包装、仓储、人工、机械、运输及验收合格之前及质保期内备品发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。 第三条、质量要求 1、乙方需提供全新、符合国家有关质量标准和规范、环保要求货物。其质量、规格、技术特征应符合合同附件的要求。
2、货到后，甲方应抽检、核对，其产品标注的技术指标要与实测数据一致。如检测不合格，一切后果由乙方承担。 3、货物制造质量问题，乙方应负责三包（保修、包换、包退），费用由乙方负责。 4、货物质量质保期2年，质保期内产品有问题，乙方应负责三包（保修、包换、包退）。 第四条、保修期限 本工程的免费维修期（质保期）为两年，免费维修期从工程验收合格之日起计算，预留项目工程结算价款的5%作为质保金。保修期内如发生偷盗、破坏等人为因素由乙方负责维修，费用按实结算。 第五条、甲方的权利与义务 1、甲方负责施工的接洽和安排 2、甲方应为工程配置一名接洽人员，负责对工程协调。 3、甲方必须按照合同约定的期限和方式，支付工程款及其他应当支付的款项。 第六条、乙方的权利与义务
客运 弱 电 工 程 施 工 合 同 建设方：
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担客运站弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：。 4、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成甲方提供的本工程施工图、招标文件及乙方报价表（附件二）所包含的全部内容,满足施工图设计使用功能，即交钥匙工程： （1）、网络、电话、有限电视系统； （2）、广播音响系统； 三、合同价款 本项目合同包干价人民币大写：整（小写：￥元）。直接工程费、材料费、机械费、措施费、安全防护及文明施工费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。 四、工程工期 开工日：2011年月日； 完工日：2011年月日。 工期50日历天，具体开工时间以现场甲方或监理书面通知的开工报告为准。工期中已包括雨雪霜天、大风、国家法定节假日、现场
测试，与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。乙方将根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化。在合同约定的完工工期不变的情况下，前述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、合同组成及解释顺序 1、本合同书 2、合同附件 6、合同图纸及工程量清单 7、其他来往函件、签证等资料 六、付款方式 合同签订后七个工作日内甲方支付乙方合同价的30%（即人民币万元整）；待设备线路铺设完成后七个工作日内甲方支付乙方合同价30%，（即人民币万元整）；竣工验收合格（含建设主管部门及公安局验收）、提供完备竣工资料（四套）后七个工作日内甲方支付乙方合同价35%，（即人民币31.5万元整）；剩余5%（即人民币万元整）为质量保修金（质保期二年），在质保期内未发生质量问题，或发生质量问题乙方按《工程质量保修书》执行，则质保期满后一次付清。 七、质量标准 本工程经甲方、监理及相关部门一次性验收合格，取得验收意见书。 八、工期的顺延 1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。 2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担： (1)因不可抗力（按国家规定）事件造成工期延误的；
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
精心整理 岗亭、道闸制作及安装施工合同 甲方（发包方）： 地址： 乙方（承包方）： 地址： 依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、规章的要求，遵循平等、自愿公平和 诚实信用的原则，经友好协商，同意签定以下合同条款。详细价格规格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明。 第一条、合同货物 1、乙方根据甲方要求提供一下货物，并到场安装到位，达到交付使用条件。 第二条、合同总价 合同总价为Y元，人民币（大写）：。该合同总价已包括产品设计、制造、包装、仓储、人工、
机械、运输及验收合格之前及质保期内备品发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不 变。 精心整理 第三条、质量要求 1、乙方需提供全新、符合国家有关质量标准和规范、环保要求货物。其质量、规格、技术特征应符合合同附件的要求。 2、货到后，甲方应抽检、核对，其产品标注的技术指标要与实测数据一致。如检测不合格，一切后果由乙方承担。 3、货物制造质量问题，乙方应负责三包（保修、包换、包退），费用由乙方负责。 4、货物质量质保期2年，质保期内产品有问题，乙方应负责三包（保修、包换、包退）。第四条、保修期限 本工程的免费维修期（质保期）为两年，免费维修期从工程验收合格之日起计算，预留项目 工程结算价款的5%乍为质保金。保修期内如发生偷盗、破坏等人为因素由乙方负责维修，费用按实结算。 第五条、甲方的权利与义务 1、甲方负责施工的接洽和安排 2、甲方应为工程配置一名接洽人员，负责对工程协调。 3、甲方必须按照合同约定的期限和方式，支付工程款及其他应当支付的款项。 第六条、乙方的权利与义务 1、乙方应严格按照国家相关行业标准及设备按照规范和技术要求进行工程施工； 2、乙方负责工程的施工任务，做好施工现场管理，按照合同要求的期限以及工程进度完成各项工作。 3、施工期间，乙方必须严格按照施工安全规范操作，做好防火防盗工作。 4、甲方无偿提供水电接驳点，乙方自行接驳并承担相关费用，本工程施工用水用电相关费用亦由乙方自行承担。 第七条、工程验收 1、合同签订后15日内，乙方免费送货至甲方地点：，并安装到位，待安装测试完成后，乙方向甲 方工程部、设计部、成控部、监理单位提出验收，共同进行质量、规格、使用等验收，如质量、规格使用等验收合格后，乙方向甲方申报工程结算款。 2、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。 第八条、付款方式 2、到货安装完成并经甲方验收合格，且向甲方申报工程结算后30工作日内，一次性向乙方支付
编号：______________ 景观工程施工承包合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 _____ 月______ 日
第2页共16页
发包方：___________________________________________ （以下简称甲方） 承包方：___________________________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲方 同意将____________________________________________ 景观工程发包给乙方施工（该景观工程设 计亦由乙方负责，另行签订设计合同），为了明确双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同 一、工程概况 1、工程名称：________________________________ 景观工程 2、工程地点：__________________________________ 3、监理单位：__________________________________ 4、合同价款：本工程景观施工平米包干单价上限值为 _______________ 元/m2（含税），即实际施工结 算单价以__________ 元/m2为上限。实际施工结算单价=（按甲乙双方最终确认的分项预算单价 x分项实际工程量）+景观水平投影面积。如实际施工结算单价超过__________ 元/m2时则按元/m2结算，如低于元/m2时按实际施工结算单价结算。现场变更签证部分不计入实际施工结算单价内；暂定园林景观水平投影面积为m2；暂定合同总价为 __________ 万元（_______________________ 元整，含税）。 二、承包范围 ______________________ 公司设计的《_____________________ 景观工程施工图》及本合同约定的施工范围内的全部景观工程项目，其中 ___________________________ 元/平米上限值单价包干范围与非包 干范围界定如下：
弱电施工合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
弱电施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________
传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:
1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障， 由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并 提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收
停车场项目施工合同范本 * 甲方：（出租人） 乙方：（业主） 就乙方需租赁___ 停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议： 一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场，停车位号码：___________ ,用于停放车型： ________ , 车牌号码：________ , 车身颜色：__________ 。 二、用期限及车位租金：自 _____ 年______ 月 ____ 日至_____ 年______ 月____ 日止 共_____ 个月,月租金： ______ 元（人民币），乙方须于每月30日前交付下个月的车位租金。 三、甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。 四、租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续; 否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。 五、租约到期后仍未办理续租手续的车主，该车辆进出时一律按《xxx 市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。 六、乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥; 并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。 七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期： 甲方：乙方：乙方：鉴于:来往车辆停放混乱无绪，致患者、医院及职工无法正常使鉴于用之情形。甲、乙双方本着平等自愿的原则、经友好协商，就医院停车场合作经营、管理及其它事宜达成如下协议，以期共同遵守： 一、合作内容医院停车场项目。 二、停车场的经营与管理 1、乙方负责购买、安装、调试、维护上述项目所需的一切设备，包括入口设备、出口 设备、监控设备、管理中心设备、线材线管材料、岗亭设备、空调等，并负责停车位、指示线、分道线等的画线及维护。 2 、乙方对上述项目设备拥有完全所有权，合同解除或终止时由乙方负责拆解并收回。3 、乙方负责停车场的日常经营与管理，包括项目收费、缴纳税款、场地管理、人员管理、车辆摆放、设备维修、消防安全等。 4 、乙方设备如连接甲方电源，乙方需安装计量电表，并每月按实际流量费用支付给甲方。5 、医院北侧入口为医院员工专用通道，乙方负责发放免费通行卡方便进入，乙方还需按甲方要求规划外来车辆限制区并安装自动感应道闸门禁系统。 6 、重要接待、vip 客人、相关政府机关实行免费进出。 三、项目收益与分配 1、依据对停车场实地测试统计的数据、天津市物价局收费标准的规定和该项目运营的
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。
第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。 （3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。 第六条工程质量及保修： 1、本工程质量须达到国家合格标准。 2、由乙方提供的主要原材料、设备等材料必须按规定提供质量合格证，检测报告，合格的方可用于工程。 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表会同监理工程师检查同意后，方可进行下一道工序；甲方派驻代表和监理工程师在接到隐蔽工程检查通知单后一天内进行检查。 4、保修期为两年，在保修期间，乙方应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，修理费用由乙方负责，甲方有权直接从保修金中扣除。
合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
合同登记编号 工程承包合同书 工程名称:古雁岭工程 甲方: 乙方: 宁夏亿兴伟业科技有限公司 签定地点: 签定时间: 年月日
根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,为明确甲乙双方在工程承包中的权利、义务及经济责任，经双方协商一致同意签定本合同并严格执行。 第一条、工程工期 一、本工程施工总工期以施工总进度计划为依据。 开工日期：2016年月日 竣工日期：2016年月日 乙方配合甲方的总体管理和进度计划，保证甲方在验收前完工，系统设备经调试后正常运行。 二、工程竣工验收合格并配合调试至正常运行后，移交给甲方使用。 三、如遇不可抗力因素，工期相应顺延。 第二条、工程施工范围及内容 本工程的工程内容以合同报价清单为准。乙方负责项目101厂房、108办公综合楼内、厂区监控、电子围栏的辅材采购、综合布线、设备安装、配合调试整个工程双方按合同总价执行，乙方按合同清单施工，对合同清单内价格及工程量包死，如甲方增加工程内容须向乙方出具书面文件，经甲乙双方协商确认同意。甲方须向乙方支付新增相应工程量工程款项。 1、101厂房内网络、电话系统；厂房内监控系统，综合布线、设备安装、配合调试（办公网络布线、面板安装、厂区炉子网络布线、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等）。 2、108办公综合楼内网络、电话、监控系统；综合布线、设备安装、配合调试。（办公网络布线、面板安装、监控系统；布线、熔接、整理捆扎、安装固定等） 3、厂区内综合管网系统，厂区内监控系统、电子围栏。（厂区内管网挖掘、布管、砌井、穿线、监控立杆、设备安装调试等） 4、机房装修（地面、墙面、机房供电、消防、防雷接地、门禁系统等。） 5、以上系统保障前端信号正常传输至控制室。 6、本工程所有网络设备、线材、模块、配线架等网络传输配件等均有甲方采购。乙方负责 工程施工，辅材采购（详细见后附清单） 第三条、工程造价 一、经双方确定本工程总造价为￥（大写：） 二、如遇下列情况，本工程造价应作相应调整： 1、在施工中应甲方要求发生的设计变更（以甲方签证为依据）；
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013987 弱电施工合同(合同范本)
弱电施工合同(合同范本) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为
长沙市XX酒店弱电工程 施 工 合 同 甲方（全称）： 乙方（全称）：湖南省电气有限公司 长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方（全称）：有限公司
乙方（全称）：湖南省电气有限公司 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称：酒店弱电系统工程 2：工程地点：湖南省长沙市 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目； 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3）：确定工程的变更事项； 4）：负责申报工程验收； 5）：办理竣工结算； 6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6）：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良； 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行； 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围 保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况： 1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；
安装治安岗亭合同 甲方： 乙方： 签订地点： 甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本着互惠互利、平等自愿、公平和诚信的原则，双方就法汤路与南环路交界处丁字路口安装治安岗亭工程协商一致，签订本合同。 一、工程名称：安装治安岗亭 二、工程地点：南环路、法汤路交界处丁字路口 三、工程内容：安装治安岗亭工程 四、材料及安装内容 （1）基础砖，挖槽宽800mm*深800mm，砖放脚620mm—490mm—370mm 各两皮，M5混合砂浆，3:7灰土基槽厚300MM。 （2）混凝土为C25，四周为240mm*180mm圈梁，顶层为100深观板跳出400mm。圈梁直径4MM,箍筋为直径6mm,间距200mm,现浇板为直径8mm,间距150mm双向。 （3）外墙及挑檐均为外墙标识瓷砖；内墙水泥分饰、乳胶漆涂料。（4）地面为地板砖，踏步为混凝土地转帖。 （5）屋面珍珠光保温，SBS防水水落管口斗一套。 （6）塑钢门窗，外做卷闸窗防护；门0.7*1.9米，窗0.62*0.9米。（7）治安岗亭效果图附后。
五、本合同费用为总承包方式，工程总价：人民币叁万贰仟伍佰玖拾贰元整（￥：32592元），承包价中包含为完成安装所发生的全部设备、劳务、材料，运输及管理和应交纳的税金，自负盈亏。 六、施工工期：。 八、付款方式，工程安装完毕后，甲方经现场验收合格后，乙方将为甲方提供相应支持的全额发票，甲方在一个月内一次性付清全部工程款。 九、双方责任： 1、在签订合同后，乙方按照甲方要求负责实施安装治安岗亭工程，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护，符合国家有关技术标准。 2、甲方对乙方施工现场进行指导，确保工程顺利进行。 3、乙方施工中应加强员工安全管理，文明施工，自带安全设施，在施工中发生的任何伤亡事件或由于乙方管理不善造成的其他损失及在施工的过程中若造成第三方人身、财产受到损失的，由乙方负责。 4、乙方在施工前要在我司相关部门签订安全责任书，如要动火，必须在相关部门开具动火证明。 5、因天气、自然灾害、交通事故、罢工等人为不可抗拒因素，造成中断或延期不属于乙方责任。其他违约责任依照《合同法》中相关规定追究违约方。
停车场项目施工合同范本 * 甲方：(出租人) 乙方： (业主) 就乙方需租赁____停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议： 一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场，停车位号码：_______ ,用于停放车型：_________ ,车牌号码：_________ ,车身颜色：___________。 二、用期限及车位租金：自_______年______月_____日至_______年______月_____日止共_____个月,月租金：_________元(人民币)，乙方须于每月30日前交付下个月的车位租金。 三、甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。 四、租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续;否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。 五、租约到期后仍未办理续租手续的车主，该车辆进出时一律按《xxx市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。 六、乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥;并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。 七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期： 甲方：乙方：乙方：鉴于:来往车辆停放混乱无绪，致患者、医院及职工无法正常使鉴于用之情形。甲、乙双方本着平等自愿的原则、经友好协商，就医院停车场合作经营、管理及其它事宜达成如下协议，以期共同遵守： 一、合作内容医院停车场项目。 二、停车场的经营与管理 1、乙方负责购买、安装、调试、维护上述项目所需的一切设备，包括入口设备、出口设备、监控设备、管理中心设备、线材线管材料、岗亭设备、空调等，并负责停车位、指示线、分道线等的画线及维护。 2、乙方对上述项目设备拥有完全所有权，合同解除或终止时由乙方负责拆解并收回。 3、乙方负责停车场的日常经营与管理，包括项目收费、缴纳税款、场地管理、人员管理、车辆摆放、设备维修、消防安全等。 4、乙方设备如连接甲方电源，乙方需安装计量电表，并每月按实际流量费用支付给甲方。 5、医院北侧入口为医院员工专用通道，乙方负责发放免费通行卡方便进入，乙方还需按甲方要求规划外来车辆限制区并安装自动感应道闸门禁系统。 6、重要接待、vip 客人、相关政府机关实行免费进出。 三、项目收益与分配 1、依据对停车场实地测试统计的数据、天津市物价局收费标准的规定和该项目运营的成本，综合计算得出停车场每月净利润为约元。 1 2、甲方每月获得上述净利润的 30%即元，
编号：HL202017652 弱电施工合同范本标准版 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
弱电施工合同 合同编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2 、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥
岗亭制作合同 甲方（需方）： 乙方（制作方）： 经双方商定，就岗亭制作项目，达成如下协议： 一、制作的名称：岗亭2个，规格按现场尺寸制作，材料规格：4个大柱45×75不锈钢方管，厚度1.5mm厂标，不锈钢板1.2mm厂标，玻璃1.0cm等其他辅助材料，不包括空调、电线及电器设备等。 二、合同金额为：8000元/个×2个=16000元整。 三、付款方式及期限：合同签订后，甲方支付人民币5000.00元作为首付，岗亭制作安装完毕后，经甲方验收合格，甲方付清剩余余款即人民币11000元整。 四、制作时间、地点： 1、岗亭制作安装期限天。 2、制作地点：甲方现场。 五、验收标准、方法及期限：岗亭完工时甲方应按双方协议所订型号、数量验货并签收。 六、乙方责任： 1、合同签订后，乙方生产，并按照合同约定时间、地点供货。 2、负责保证产品的质量。 七、甲方责任： 1、乙方产品安装完毕时，甲方应指派专人对设备进行验收。
2、经验收合格后，如有人为或外力损坏，乙方不负责任。 八、其他约定： 1、甲、乙双方严格遵守合约，确保合同的正常履行。 2、因一方原因，合同无法继续履行时，应提前5天用书面形式通知对方，办理合同终止协议，并由责任方按合同总金额的50%赔偿对方的经济损失。 3、执行本合同发生争执时，由当事人双方协商解决，协商不成，由乙方所在地政府仲裁委员会仲裁，或乙方所在地人民法院起诉。 4、本合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定及相关附件（需双方签字、盖章）与本合同具有同等效力。 本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字或盖章即生效。 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 日期：年月日日期：年月日
发包人（甲方）： __ 承包人（乙方）： ___ 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，就乙方承包甲方“XX”地下停车场管理系统工程施工的有关事宜，为明确双方在施工过程中的权利、义务与经济责任，保护双方的合法权益，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条、工程概况 1.1、工程名称：XX地下停车场管理系统工程 1.2、工程地点： 1.3、承包范围：建筑面积约2151平方米。 1.4、工程承包方式：包工、包料、包设备、包工期、包质量。 第二条、工程造价 本工程总造价为人民币伍万伍仟元整（RMB：55000元）。 第三条、工程内容 本工程为XX地下一层停车场系统工程，具体内容包括停车场智能管理系统设备安装、下车库设备及安装、岗亭。凡设计图纸或施工图纸裁明的、隐含的或按照施工惯例应当由乙方完成的工作均属于本合同的工程内容。 3.1、停车场系统说明： 3.1.1一般说明： 须按规范及甲方要求完成整个停车场管理系统的设计及说明，乙方须于施工前呈交完整系统操作说明和施工图纸，经甲方签字确认方可生效。 3.1.2系统概括说明：
本系统由一进一出的1通道组成，具备读写卡和临时计费功能，采用人工对比方式；出入口设置管理机。 （1）入口机：入口发卡机须能发出临时卡，卡上应有时间包括年、月、日、时和分；发卡时间应有储存功能；发卡机须为自动操作及适合户外各种天气环境下工作。 （2）入口道闸应为全自动操作及适应户外各种天气环境下工作，唯当电源失效时，道闸应可人工手动开启并固定再开启状态，当汽车抵达入口道闸前而又取得临时卡或把长期卡提供给卡机辨认后，道闸应迅速生起。当一部汽车驶过后，道闸应迅速放下，所有汽车感应器须为线圈型暗藏地下。 （3）收费组合应包括计算机、发卡机等。 （4）出口机应能阅读临时卡及长期卡的储存记录，能辨认卡上的资料及肯定卡上资料正确与否，出口机须没收过时卡及临时卡；出口机应为自动操作及适应户外各种天气环境下操作。 （5）停车场收费系统须具备以下功能，自动计算进入和驶出的车辆数目及进行分类（临时和长期）；自动计算停车场内的空置车位数目，当没有车位时，满指示牌自动亮起；具有车辆人工对比功能。 第四条、工期 4.1、开工日：本合同签订之日；竣工日____年____月____日，总工期为____个日历日。 4.2、乙方应当严格遵守本合同及乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的开工日期、竣工日期、总日历工期、各阶段工期。前述工期中已包括法定节假日、乙方的设计及设计审批时间、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交