防撞护栏施工合同协议书
发包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就甲方防撞护栏工程合作事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：防撞护栏工程
1.2工程概况：防撞护栏施工
第二条合同工期
2.1合同签订后，在进场后日内完工（因甲方原因及不可抗因素，甲、乙双方协商后工期应予顺延）。
第三条护栏规格
3.1
第四条合同条款及支付
4.1合同单价为元/米（或元/m3），工程量约为米，合同总价约为元，工程最终结算价以工程完工后实际验收为准。
4.2合同签订后甲方向乙方支付合同总价款 %的工程预付款，约人民币元。预付款到账后，乙方开始组织人员、设备、材料，并在合同规定日期内完成该工程。工程完成50%时，甲方再向乙方支付总工程量 %的工程款，约人民币元；待工程完工后，甲方向乙方支付到总工程量100%的工程款，
即元。
第五条甲方责任
5.负责清除影响施工的障碍物，为乙方提供良好的施工环境。
5.2无偿向乙方提供设备、材料的存放场地，但现场机具、材料保管由乙方自行负责。
5.3协调处理乙方在施工过程所发生的技术及外界关系等
问题。
5.4为施工用水、用电提供方便，水电费及接电设备由甲
承担。
第六条乙方责任
6.1按照甲方提供的施工图及相关要求进行施工。
6.2执行安全操作规程、防火安全规定，由于乙方自身原
因造成的相关人身事故及财产损失等由乙方自行承担。
6.3乙方食宿费用自理
第七条争议或纠纷处理
7.1本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。
7.2当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，可向人民法院起诉。
第八条其他事项
8.1若发生设计变更、工期变更、工程量的增减等，甲方应在第一时间内以书面形式告知乙方。如因价格变动及工程量
变化引起的单价变动，甲乙双方应进行充分协商，达成一致后，方可实施。
8.2未尽事宜双方协商解决。
第九条附则
9.1本合同一式贰份，双方各执壹份。双方签字盖章后该合同生效。
发包方（甲方）代表人：
承包方（乙方）代表人：
年月日
上海市水利工程合同工程质量核定表 合同工程名称 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标 监理单位意见 项目负责人： 签章 日 期 主要结构 河道护岸结构 工程造价 2984.1万元 建设单位名称 三林镇政府（代建单位：上海浦东大禹水利工程建设发展有限公司） 设计单位名称 上海市政工程设计研究总院、 上海浦东建筑设计研究院有限公司 设计单位意见 项目负责人： 签章 日 期 监理单位名称 上海东华工程咨询公司 施工单位名称 上海市水利工程有限公司 工程开工日期 2008年3月10日 竣工日期 2011年9月15日 建设单位意见 项目负责人： 签章 日 期 工程概况 三林塘港（上南路~三林塘水闸内闸）河道整治工程1标，河道地处三林镇西部，呈东西向布置。原有护岸由于来往船只频繁，年久失修，以远不能满足于航道的通航和防汛需求，所以对该河道的两侧护岸进行建设。工程内容：①新建护岸结构形式主要为A 型断面，穿越桥梁段护岸采用D 型断面型式，护岸桩长采用0.25m ×0.25m ×7m 钢筋砼方桩，40cm 厚C30钢筋砼承台，承台面标高为1.0m ，墙身采用M10浆砌块石砌筑，压顶为C30钢筋砼，标高为3.2m ，栏杆为仿木栏杆，每隔15m 设置一道沉降缝。②本工程DN300~DN400污水管道，过河段采用PE 直壁管拖管施工，其它采用HDPE 双壁缠绕管开槽埋管施工，中粗砂坞膀至管顶。③河道疏浚2405m 。④3m 宽舒布洛克防汛通道和景观平台。沿河道两岸新建污水、雨水管道，雨水泵站南北各50m 范围不属于本单位施工范围。 工程于2008年3月10日开工至2011年8月15日完工。 验收工作组意见 组 长： 签章 日 期 监督机构意见 施工单位意见 合同工程量按规定已完成，施工质量符合设计、规范及合同要求，自评质量等级为优良。 法定代表人： 签章 日 期： 遗留问题及处理意见
合同编号：YT-FS-4450-56 施工个人安全协议书(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
施工个人安全协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 为提高外来施工单位对安全生产工作的重视，加强我公司的安全管理，保证双方财产和员工的人身安全，防止各类事故的发生，特签订本安全协议书。 凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定： 第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规，负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作，保证安全施工无事故。 第二条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施；施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危险因素建立安全预案，并组织职工进行演练。
第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。 第四条：施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人，施工单位应当在施工开始前，根据工程的性质、规模和特点，至少配备一名专职或兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责和范围，每天进行安全检查。 第五条：施工安全防护设施的设置 施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求： （一）根据工程的施工进度、季节或天气特点，及时调整和完善安全防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查；
建筑工程施工安全合同协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派＿＿＿＿＿＿＿同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；
（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派＿＿＿＿＿作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。
仿木栏杆施工合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定，双方本着“平等自愿、诚信”的原则，结合本工程实际情况，签订如下合同条款，双方须共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 3．工程内容：按甲方提供仿木栏杆设计图纸，负责对仿木栏杆的制作施工。 第二条工期 1．工期为天（从进场第二日起计算）； 2．非乙方不可抗拒自然因素造成的工程延误，工期顺延； 第三条承包方式和承包综合单价、进度款支付 1．承包方式：单包工程（人工劳务费即清包）。 2．承包综合单价为：元/米（大写）：元/米， 3．付款方式：乙方工人进场正式施工（三日之内），甲方支付到预算工程款的；钢架主体完成后，钢筋造型确定、钢网铺装完成，甲乙双方当日收方，并按实际工程量支付到工程款的（三日之内），第一次水泥造型完成，表面肌理塑形完成按实际工程量支付到工程款的：表面颜色处理完成验收合格（三日之内）甲方向乙方支付工程款。 4. 支付方式为现金及转账。 第四条工程质量 1、乙方必须按照设计效果图和施工图进行施工，施工质量必须符合国家现行规范和标准要求。确保每道工序的质量达到使用和验收标准。乙方自愿接受甲方检查和提出合理的质量整改。 2、质量保修期为一年，保修期间乙方承担质量保修。 第五条双方责任
一．甲方责任 1．保证施工现场具备开工条件，提供施工所须用水用电； 2．负责协助办理施工的各项进场手续； 3．负责协调现场个施工单位间的关系； 4．若有设计及施工调整应以书面形式及时通知乙方；按合同规定时间付款； 工程款延期造成的一切后果由甲方负责。 二．乙方责任 1．按照甲方的要求和提供的场地进行仿木栏杆的效果图和施工图设计，设 计图应甲方确认后生效。 2．接受甲方指派监理人员的监理及甲方现场代表的管理。 3．接受甲方人员到制作现场的随时检查，服从甲方项目上的统一管理。 4．按照文明施工、安全生产规范进行施工，确保无安全、质量事故，按期 完成，环境卫生管理，谁污染，谁负责清理和承担费用。 5．负责施工过程中成品保护。 6．有权对甲方的调整提出合理化建议。 7．负责自身施工人员的安全和文明施工教育及技术交底，自身施工场地和 住宿范围按照文明施工要求进行施工及管理，不得随意大小便，否则进行重罚。 8．因乙方设计施工造成的返工及质量事故，由乙方自行承担各项损失费。 第六条违约责任 1．因乙方自身原因未能按本合同工期完成施工，延期一天扣除 300 元，依次类推； 2. 施工过程中甲方不按时提供材料，不配合乙方提出的进度合格验收，超 过2日，因此造成的工人误工滞留所产生的费用由甲方承担。若甲方未按合同约 定拨付工程款项超过3日，因此造成的一切后果由甲方承担。 3. 因甲（乙）方自身原因单方面终止合同，视为违约，违约方按合同价的 50%向对方进行赔偿。 4. 因乙方原因发生的质量事故，乙方无条件的返工，并承担所产生的一切 费用 第七条本合同经双方签字盖章后生效。保修期满无质量问题，甲方支付
工程施工安全协议书 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 第一条工程项目： 第二条施工地址： 第三条甲方安全责任 1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。 2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。 3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担： （1）人身伤亡事故； （2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故； （3）发生厂内火灾事故； （4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的； （5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。 第四条乙方安全责任
乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派作为安全工作联系人。 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。 7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。 8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。 9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。 10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
甲方： 乙方： 为预防此项工程在施工过程中发生意外事故，明确施工安全责任，经双方充分协商签订本协议。 第一条本工程项目：。 第二条甲方安全责任：督促检查乙方在施工过程中的安全制度和安全施工方案落实情况。 第三条乙方安全责任 (一)乙方负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，制定安全施工方案，并指定专人负责监管安全施工作业。 (二)开工前必须对现场施工人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育。 (三)乙方在施工过程中使用甲方的设备，必须经甲方同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。 (四)教育和监管施工人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动楼内设施设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。 (五)乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。 (六)乙方负责此项目的全部安全责任，如果在施工过程中发生安全事故，全部责任和经济损失均由乙方承担。 第四条甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。 第五条本协议作为防水工程合同附件，具有同等法律效力，双方自签订之日生效，一式两份，甲、乙方各执一份。 甲方（公章）：乙方（公章）:
甲方授权代表：乙方授权代表：年月日年月日
签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。 签合同的注意事项如下（使用时请删除）： 一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。 二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。 三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。 四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。 五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。 六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。 七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院
仿木栏杆安装施工合同 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其化有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经过甲方、乙方友好协商， 就事宜，依据国家法律、法规的规定签定本合同。 一、工程概况 1、项目名称：。 2、工程地点： 3、工程承包内容： 4、生产日期：本协议定于年月日生产。 5、完工日期：本协议定于年月日完工。 三、付款方式 1、签订合同甲方支付乙方总工程款的30%作为定金，即人民币￥元。（大 写：） 2、材料进场安装至工程总量的70%，甲方向乙方支付至工程总价款的60% ，即 人民币￥元。（大写：） 3、工程完工3天内，甲方向乙方支付至工程总价款的97% ，即人民币￥元。 （大写：） 4、工程完工30天内，甲方向乙方支付至工程总价款的100% 。 四、甲乙双方责任： 甲方责任： . 1、甲方不按合同约定支付工程进度款，乙方有权停工，工期顺延且甲方按合同价款每日万
分之五向乙方支付违约金，并赔偿停工、窝工损失。停工超过三十日，乙方有权解除本合同。 2、合同签订后，甲方不得擅自变更设计方案和工程量或终止本合同；否则，甲方应对给乙 方造成的损失承担相应的赔偿责任。 3、按乙方现有栏杆款式（详见附件）生产施工，按乙方提供的样板经甲方同意后，按样板 制作及验收。 乙方责任： 1、遵守国家、当地有关政策、规定和甲方的有关规章制度。 2、保质保量按时完成本项目。 五、下列情况，乙方工期可相应顺延 1、甲方未能履行本协议规定之责任； 2、不属包干系数范围内设计方案重大变更，致使设计方案改变令施工无法进行而影响进度； 3、在施工生产过程中，因间歇性停水停电达4小时以上，影响工程进度； 4、因在生产施工过程中，气温低于5。C、下雨或风力大于4级而影响进度； 5、因甲方未按协议规定时间支付款而影响进度。 6、人力不可抗拒的因素； 六、违约责任 1、甲方未按本协议规定的时间内支付工程应付款，每延期一日，按合同总额的万分之三 支付违约金给乙方。 2、由乙方原因造成的工期延误，材料原因等则由乙方承担所有责任。每延期一日，按合同 总额的万分之三支付违约金给甲方。 3、双方均有违约行为，可以协商解决。协商不成的，按实际损失相互赔偿。 4、赔偿额度不超过本合同的总额。 七、工程停建或缓建 8.1 本合同的建设工程项目无论以何种原因停建或缓建后，甲方均不得以任何理由对乙方所做 工程拒绝结算。 8.2 甲方应按本合同约定对乙方所做工程进行结算。在结算结束后十日内，甲方应支付乙方已 做工程的所有价款，逾期不支付的，按本合同款承担违约责任。 八、议解决方式
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工安全协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
任务。乙方应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。 3、乙方必须认真贯彻执行国家和上海市劳动局颁发的，关于劳动保 护、安全生产、消防等操作规程条款的规定。 4、乙方必须建有工程施工安全管理组织体制，以及各种工种专职或 者兼职的安全专员，特种作业人员的审证考核制度，及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。 5、乙方在施工前应组织召开管理人员、施工人员进行必要的安全生 产教育，法制观念教育，加强和提高安全防范意识。 6、所有施工人员在施工期间必须严格执行和遵守现场甲方的安全生产防火管理条文规定，并接受甲方指派管理人员的日常管理督促、检查和指导，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。 7、乙方使用的所有机械设备、配电箱、电动工具等必须符合国家安全检测标准。未经检验合格，违章操作使用所发生的人员伤亡和造成伤亡事故均由乙方负责承担和赔偿。 8、乙方人员对施工现场的脚手架、各种安全防护措施、安全标志和 警告牌、不得擅白攀登，不得擅白拆除移动，未经许可擅白违反规定 操作所造成的后果均由肇事者和乙方负责。 9、特种作业必须执行〈〈国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上 岗，并按规定定期审证。严禁违章、无证操作。由于乙方工作人员不
按规范操作，或者乙方私白任用不懂电器、机械设备的人违章作业所造成的一切后果由操作者和乙方负责。 10、乙方在施工过程中需要拖接电缆、电线、拖线板、配电箱等电器设施时应制定专职人员负责施工。特别是使用井架电梯时，须遵守现场安全规章制度，有专人负责开启。 11、乙方施工中离地登高作业须系好安全带，戴有安全帽，按规范做好安全防范措施。施工现场要做到六不准：不准高空抛物，不准随便大小便，不准抽烟，不准偷盗财物，不准乱倒垃圾，不准私白带外人进现场。 12、由于乙方责任造成人员伤亡事故，甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，事故的损失和善后处理费用由乙方负责。 13、本协议经双方代表签字后即生效。安全协议书作为合同正本附件一式三份，甲乙各持一份，一份留作备案。 甲方：乙方： 授权代表：授权代表： 日期：日期： 地址：乙方住所地： 邮编：邮编: 电话：电话:
仿木围栏安装合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议： 工程名称：羊马镇来龙寺福田北苑小区仿木围栏安装工程一期约4000米 1、工期：本工程自2010年8月1日开工于2010年9月25日竣工。 2、承包方式：由乙方包干计价，由于场地不能满足施工要求所产生的用工和平整费用另计；产品规格：高强GRC材料，埋20CM 地下并由混凝土浇筑，地上部分以80CM 为标准，具体颜色和样式以甲方认同为准，（附甲方认同照片1张）。 3、单价每米220元，合同总价88万元；最后结算以实际安装米数为准，不低于合同米数的80%。 4、甲方负责协调有关部门作好现场安保工作，并达到良好的施工条件，以保证乙方施工顺畅并承担费用；甲方负责对工程质量，进度要求进行监督检查并协同办理验收等相关手续。 5、因甲方原因造成不能按期完工则工期顺延；因乙方原因造成不能完工则自愿接受甲方处罚。 6、竣工后乙方通知甲方验收，甲方应在3日内组织验收，并办理验收移交手续。 7、双方约定按固定价格付款，以每500m结算1次，第一次500m结
算时，应向甲方支付合同总价5%作为工程质保金，验收合格后结清余款，保修期后3日内由甲方确认并退还质量保修金。 8、本工程约定，工程竣工验收合格后保修期为一年，工程质量保修金为工程总价的5%，保修期间产生费用由乙方承担，人为及不可抗力因素除外。 9、因单方原因，合同无法继续履行时应通知对方，办理合同终止，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 10、本合同在履行过程中发生争议由双方协商解决，协商不成提交当地人民法院受理。 11、其他未尽事宜，双方应另行商议，本合同一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 12、本合同履行完成后，自动终止合同。 甲方单位：乙方单位： 法定代理人：法定代理人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 年月日年月日
施工安全协议书范本专业版 (协议文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-085248
施工安全协议书范本专业版(协议文本) 甲方（发包方）： 代理人： 联系电话： 联系地址： 乙方（承包方）： 代理人： 联系电话： 联系地址： 为贯彻国家安全生产法律、法规、条例、规章以及“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，明确双方的安全生产管理目标及责任，确保施工安全，杜绝安全事故的发生，双方在签订工程施工合同的同时，签订现场施工安全目责任协议书，具体责任条
款如下： 一、工程项目情况 1、工程项目名称：_______________________________________ 2、工程地点：_______________________________________ 3、工程范围：_______________________________________ 4、工程期限：___年___月___日——___年___月___日 二、管理人员 为保证施工现场的安全管理与明确安全责任，需要明确双方的现场管理人员： 1、甲方现场管理人员：___________________，联系方式： ___________________ 2、乙方现场管理人员：___________________，联系方式： ___________________ 三、甲方的安全责任 1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民
施工安全合同协议书5篇 协议书是社会生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料。下面是我搜集的施工安全合同协议书5篇，希望对你有所帮助。 施工安全合同协议书(一) 为了搞好高空作业的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。 一、甲方的职责： 1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，为乙方带给《安全操作规程》，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的处罚制度。 2、甲方在乙方进行高空作业时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的处罚制度进行处罚。 3、作业过程中出现人员伤亡状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。甲方承担任何职责。 二、乙方的职责 1、本次施工过程中，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。 2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。 4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司 相关规定对乙方进行处罚。 5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。 6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的员工进入现场。 7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。 8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。 三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。 四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。 五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。 甲方：乙方： 职责人：职责人： 签订日期：签订日期： 施工安全合同协议书(二) 甲方：
工程施工合同 发包方：深圳龙岗大鹏长城实业发展有限公司（以下简称甲方）承包方：柯于佳身份证号码：（以下简称乙方）甲方现将大鹏街道水头社区绿道水头村段工程施工任务发包给乙方，双方本着合作精神，遵循互惠互利、平等自愿原则，共同管理好工程，确保工程能保质、保量、保安全完成施工任务。经双方协商同意，签订以下协议供双方共同遵守执行。 一、工程名称：大鹏街道水头社区绿道水头村段 二、工程地点：大鹏水头村 三、承包方式：包工不包料 四、计算单价： 以面积计算，每平方米人民币大写元整（小写：￥元）。 栏杆安装每米人民大写元整（小写：￥元） 五、承包内容： 1、乙方承包大鹏街道水头社区绿道水头村段工程的透水砖铺装施工任务，即路基平整、路缘石基础及安装、透水砖铺装，栏杆安装（基础挖土方、浇砼）。 2、乙方施工人员应听从甲方管理人员及施工员指挥，遵守国家法律法规和本地政府部门及本公司的规章制度。 3、乙方要自备斗车及以下施工工具：斗车、绳线、锄头、砂铲、用水塑料管、切割机（片）、铝合金靠尺等泥水工所用的小型工具。 4、乙方要承包距本路段100米内的一切材料运输、装卸，派技术员协作甲方人员放线、定点。 5、工程完成后，剩余材料及机械要运往甲方指定位置放置好。 六、甲方责任： 1、甲方应提供工程施工图纸及施工设计变更图，提供临时食宿设施、水电设施（乙方人员每天的用水、用电每10人一天用电3度，用水0.5立方米，超出部分乙方自行付款）。 2、甲方协助乙方办理人员工伤保险，派施工员管理放线、定点，负责及时提供工程材料（乙方应于三天前通知甲方），按时发放伙食费用款。
3、检查、督促工程进度、质量、安全。 七、乙方责任： 1、乙方应对本组工人进行工程质量、安全的思想教育，确保工程无事故发生，负责派施工技术员每天对工人的工作进行检查验收，协作甲方施工员工作，当天工作完应清理好当天场地，对能够回收的材料应及时回收使用。 2、乙方所有的施工人员，必须购买深圳市工伤意外保险，其保险费用由甲、乙双方各承担50%；如乙方有一人无购买保险，在施工过程中遇到一切工伤事故，由乙方负全部责任。若乙方有全部购买保险，在施工过程中出现重大安全事故，经保险公司赔偿后不足部分，甲方负责50%，乙方负责50%。 乙方工人无购买工伤意外保险的一律不准上岗，否则，一经发现，每人罚款10000元（从乙方工程款中扣除）。 3、乙方安排属下工人日常工作，对工人进行技术交底。本承包范围内一切杂工由乙方负责安排（包在单价内）。 八、工程质量验收及安全： 工程质量按国家有关规范（合格标准）验收，需翻工、返工部分，一切人工、材料由乙方负责，机械应派有工作经验人员操作，如违反操作规范而发生的故障、维修费用由乙方负责。 九、施工管理 1、工程进度管理： （1）乙方应根据工期要求，配备足够的施工人员及现场管理人员进场施工。施工过程中，甲方有权根据工期需要及现场情况，要求乙方增加生产工人。乙方在接到甲方关于增加工人通知后48小时内，应按甲方要求的增加人数，全部组织到位。如未能按时满足甲方要求，甲方有权对乙方做出相应的罚款。如造成工期延误，甲方有权立即采取相应措施，包括单方面组织人员进场，或即时终止乙方的承包资格，因此而造成的一切损失，全部由乙方承担。 （2）乙方承包的施工项目，工期应在甲方确定的时间内完成；乙方应根据甲方下达的工期指令，合理安排劳力及施工计划进行施工，包括夜间加班。务必按期完成施工任务，如未能按期完成，乙方应承担违约责任，并承担因此而造成的一切损失。 2、工程质量管理：
施工安全协议书 为进一步加强建筑施工企业的安全管理，确保施工人员在生产过程中的安全健康，杜绝一切伤亡事故的发生，凡在本公司施工人员必须签订安全生产协议书。 1、施工人员未经培训和安全教育、未办好上级主管部门规定的一切手续，不得从事各种作业。 2、施工人员进入施工现场必须遵守公司及施工现场的各项管理制度，必须戴好安全帽，穿戴好个人安全防护用品，严禁违章作业。 3、施工人员进入施工现场严禁穿高跟鞋，拖鞋及易滑鞋。 4、施工现场所有人员身体不适、酒后不得从事各种作业。 5、施工现场电气设备、机械设备、安全防护、消防设备未经领导批准不得擅自拆改或使用。 6、在阳台、楼层和一切室内施工时严禁将头伸向室外、井字架、电梯井、门窗洞口等危险处，防止发生意外事故。 7、施工人员应注意现场一切孔洞、坑槽，上架子作业前要检查架子是否安全可靠，注意架子的探头板和飞跳板，以免掉落伤人。 8、施工中如要使用机械和手动电动工具，操作人员必须熟悉机械和电动工具的性能、操作规程及使用说明，戴好安全防护用品防止触电伤人。 9、特种工种人员(电工、焊工、架子工、塔司、起重工、机工等)必须经专业培训，合格后持证上岗。 10、高处作业时要遵守安全规定，必须佩戴好安全带和防护用品，要有切实可行的安全保护措施，严禁向下抛扔杂物，工具和灰尘防止发生事故。 11、施工现场严禁吸烟和一切非法用火，必须用火时要办理用火证，作好现场消防工作，避免火灾发生。 12、施工人员禁止在新砌墙上行走，防止标号未达到强度，造成倒塌伤人。 13、施工人员往架子上码砖时，不得超过三码，严禁荷载过重，架子失稳伤人。 14、施工人员严禁攀登脚手架、高车架及一切非通行上人道路，禁上乘坐非乘人运输工具上下，防止发生事故。 15、施工人员冬季取暖时，炉具安全防护措施要齐全有效，安好风斗防上煤气中毒，任何人不得使用电炉子取暖。
施工安全合同书 以下是关于《施工安全合同书范文》，供大家学习参考！ 发包单位： 承包单位： 为确保建设工程在施工中人身、设备的安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》等法律、法规、规定，明确发、承包方安全责任，确保施工安全，保证员工和其他所有雇员在工程建设过程中人身健康安全，预防发生各类施工安全事故，经双方协商，甲乙双方自愿签订本协议。 一、工程项目名称： 二、工程地址： 三、工程范围： 四、协议期限：本协议与工程施工合同同步有效 一、发包方的安全责任： 1、工程项目发包前，发包方安全监察机构必须对承包方资质和条件进行审查，并出具资质和条件审查书，合格后方可参加工程招、投标等活动。 2、对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备下列条件： 持有有相关部门颁发的营业执照和资质证书：持有法定代表人身份证明书、授权委托书：有施工简历和近3年的
安全施工记录。 相关负责人、工程技术人员和特种作业人员的配置及持证符合安全生产要求。 配备的机械、工契据及安全防护设施、安全用具满足安全生产需要。 应有的安全管理制度齐全。保括各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育等制度。 具有两级机构的承包单位设有专职安全管理机构：施工队伍超过30人的配有专职安全员：30人以下者设有兼专职安全员。 3、在有危险性的电力生产区域内作业，开工前发包方必须对承包方项目负责人等，进行全面的安全技术及文明施工交底，应有完整的交底资料和交底记录，并经双方交底人员签字。并要求承包方事先制定施工方案，明确“三措”，经发包方工程项目主管机构、生技和安监部门审查合格后方可施工。 4、不定期检查乙方施工现场，对乙方人员在生产工作中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止和纠正，并发出有存底联的书面整改通知书；对严整违章的行为立即勒令停止其工作。 工程合同总价在50万元及以上的其他工程，发包方必
施工安全协议书 甲方：________________________________________________乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
工程名称： 1#2#厂房设备安装施工 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工安装现场的安全生产和施工安装现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工安装现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工安装现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工安装现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 6、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
施工安全合同协议书甲方：乙方： 工程名称：浙江青年莲花汽车有限公司涂装车间工程地点：江 东工业园区向前村开竣工时间：施工采取的主要安全措施：（1）定 期组织施工作业人员进行安全教育，提高安全生产意识；（2）开展 例行安全生产检查和召开安全生产例会，每周一为安全生产例行大 检查，周二为安全生产例会，解决施工中遇到的安全生产技术问题；（3）加强对桩机、吊机等重型机械设备的安全检查，严防机械带病 作业；（4）及时清理场外道路及施工道路尘土，控制扬尘；（5）设立基坑外沉降监测点，严密检测深基坑围护作业对居民围墙、楼房 的安全影响，制定应急预案，做到防患于未然。为进一步加强安全 生产管理，确保甲方厂区及施工场地的安全生产环境，根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共 同遵守。 一、目标： （一）劳动安全： 1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打 击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按JBJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格 工地。 （二）消防安全： 1、乙方土地无火灾事故。 2、乙方工地应健全防火责任制和措施。 3、乙方工地要监理动火申报制度。 （三）文明施工 1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。 2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明 生产广告及工地门牌楼。 3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放， 做到堆放整齐。 4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。 5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。 6、乙方工地食堂整洁，有防蝇设备，炊事人员持证上岗，职工 宿舍通风、明亮、整齐、卫生。