港基·双水岸二期
铁艺栏杆工程施工合同
发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司
承包方：
签订日期：2014年5月17日
铁艺栏杆工程分包施工合同
发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》文本(GB1999-0201)、《中华人民共和国建筑法》及施工图会审记录及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方的权利、责任和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称：沈阳港基·双水岸二期工程
2、工程地点：沈阳市东陵区白塔街26
3、建设单位：沈阳港晟房产开发有限公司
4、监理单位：北京地厚工程管理有限公司
二、工程主要内容及合同约定单价
1、甲方提供的施工图纸所列的项目内容（栏杆和防雨百叶窗），具体做法详见甲方确认并签字的图纸。
2、合同约定单价
三、甲、乙双方责任及义务
1、甲方责任及义务
1.1在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件，及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。
1.2管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的施工方案。
1.3会同建设单位、监理单位组织有关专业人员按国家的有关标准和规定进行竣工验收；对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验。
1.4负责协调解决施工所需主要施工通道，合理分配现有场地给乙方；甲方负责提供生活用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置，施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。
1.5为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及其他施工单位的相互关系，确保施工顺利进行。
1.6按照合同约定支付工程款给乙方。
2、乙方责任及义务
2.1乙方队伍进场时，须向甲方提供施工人员身份证，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由丙方承担。
2.2乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、建设单位、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。
2.3乙方应遵守甲方制定的现场施工管理条例，签订《安全生产协议书》后方可施工作业，积极主动与建设单位及其他相关单位联系配合，认真参加有关协调会议。
2.4接受甲方、建设单位、监理单位对本工程的管理与监理，每周向甲方、监理汇报工程的进展情况，参加每周的监理理会，并形成书面文件报上述三方备案。
2.5根据本合同的质量要求，按时优质完成工程的制作、安装和保修服务工作。2.6乙方承包范围内分项工程施工完成并进行自检合格后应以书面形式通知甲方和监理单位验收。甲方和监理单位验收合格后，乙方可进行下一道工序的施工；验收
不合格的，乙方在监理、甲方限定的时间内整改后重新报验。验收合格并不免除乙方对产品、工程可能存在的隐蔽瑕疵所应当承担的责任。
2.7乙方工程完成时，进行全面的清理工作，做到工完场清，负责每天将自己施工范围内的垃圾运到甲方在现场指定的垃圾堆放点。否则，甲方可以自行或者为妥第三方清理，所发生的费用甲方有权在乙方的款项中扣除。
2.8栏杆分项工程中如涉及到政府有关部门检查、检测，由乙方负责组织并承担相关费用。承担竣工验收后所有乙方施工完成的成品保护及交付前的保洁工作，产生的各项费用，由乙方承担。
2.9乙方负责提供所有的技术资料以及竣工资料，包括施工图、竣工图、进度计划、施工组织方案、材料、构件及五金配件清单、产品合格证、使用说明书、质量保证书及其它必须的相关技术资料。乙方工程验收前向甲方提供完整的技术资料（一式四份），保证工程验收；否则，甲方可拒绝给付乙方工程剩余工程款，并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失。
2.10如施工前建设单位要求做施工样板，则乙方在进场施工前预先在甲方、监理单位指定的位置做一套样板，经甲方和监理单位确认后作为质量验收标准，乙方制作的样板应当符合本合同约定的质量要求；制作样板费用费用由乙方承担。
2.11由乙方负责施工现场的施工安全、施工人员安全，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并承担其费用。凡在施工过程中所发生的一切安全责任事故及其他责任事故，均由乙方承担，与甲方无关；由此损及建设单位和甲方利益时，乙方必须负责赔偿。
2.12施工现场的安全保护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方须采取措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。
2.13每期付款前，乙方每月10日之前提交叁份当月15日之前能完工程量资料，其内容应包括本期已完工的平米工程量及下月的进度计划。
四、承包方式
1、合同单价为综合单价包干，即包工包料、保质量、保进度、保安全文明生产。在工程承包范围，乙方承担本项目的人工、材料、机械费、加工安装费用及完成该工程所需的其它一切费用、并承担本工程的工期、质量、安全等全部责任和风险。
2、乙方在本合同约定的工程禁止转包、分包，否则甲方可拒付工程款，因此导致的一切责任及损失均由乙方承担。
五、施工队伍管理
1、乙方委派*******为现场代表（该现场代表须持有与本工程项目相适应的资格证书），应处理工地的一切事宜，乙方现场代表为乙方全权授权人，甲方给予他的任何指令视为有效地给了乙方，现场代表选经甲方批准后，乙方不得无故更换，双方来往函件，经项目经理的签字视为双方来往的有效文件，具有法律效力。
2、乙方现场代表到位率保证达到每周到5天，如达不到要求，则按甲方有权对乙方处以每天2000元的经济处罚。
3、本合同在实施中，如发现乙方的施工队伍素质、施工质量、现场管理班子、机械设备不符合要求，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到甲方要求时，甲方有权要求其调整施工力量，乙方必须接受，否则作违约处理，甲方有权单方解除或者中止合同。
六、工程承包价及付款方式
1、工程承包价
1.1本合同约定固定综合单价（本合同第二款第2条），甲方从中扣除8%作为管理费（包含税金、资质使用管理费、配合费），水电费乙方按实际使用另行支付，工程量按实结算，措施项目费用包含在单价内，为一次性包干不做任何调整。
1.2本合同签订时，乙方已认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。除本合同另有约定外，乙方保证不以任何理由要求延长工期或增加费用。
1.3所有关于工程量及价格的核定与调整均由甲方相关人员签字方为有效。
2、工程付款方式及履约保证金条款
2.1本工程无预付款，也无履约保证金；
2.2甲方按照总包合同每期向乙方支付建设单位核定已完工程量80％的进度款，每次支付款项时甲方同比例扣除每次付款额度的8%。甲方在收到报告核实后与甲方每期上报的进度总产值资料一起上报给建设单位，经建设单位工程师审核，建设单位核定的工程量为依据支付工程进度款。如因乙方原因未按计划完成进度要求及未按甲方要求完成整改，甲方有权拒付当月工程款。
2.3当建设单位工程款支付不到位时，乙方承担因此发生的全部风险责任，同时本条2.2款约定的甲方对乙方支付各款项的付款时间和比例将随之变化，甲方不承担付款时间与比例同2.2款约定不一致的任何责任，乙方不得因此延误工期。此种情况下乙方应全力配合甲方共同向建设单位催讨工程款；如遇特殊情况，双方另行协商。
2.4首次上报工程款同时提交乙方授权办理工程款经办人的授权委托书，每期工程款甲方主审核后通知乙方授权人签字后付款。
2.5整体工程竣工验收合格，竣工资料齐全经甲方确认，甲方支付乙方至工程结算总额的85％；结算审定完成后支付至工程竣工结算价的95%；款项支付前乙方须出具全额发票给甲方（按甲方财务部门要求），否则甲方可不予付款。
2.6工程结算总额的5%作为工程质量保修金，保修期起算之日起一年后30天内（未出现较大质量问题，并按本合同约定保修）无息退还工程结算总额的3%，保修期两年届满后30天内（未出现较大质量问题，并按本合同约定保修）无息退还剩余工程结算总额2%工程质量保修金。保修期从工程竣工验收之日开始计算。
3、工程结算
3.1工程量计算规则根据《辽宁省建筑工程预算定额》2008版执行。
3.2本工程整体竣工后30日内乙方提供完整的决算资料，甲乙双方共同核定后，形成书面资料，结算文件须有双方指定人员签字确认或加盖公章为有效。
七、工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、设计说明和双方确认的施工组织设计、《铁艺栏杆制作安装技术要求》及国家现行的规范、规程和建安工程质量检验评定统一标准等有关规定中的最高规定，精心组织施工，对施工过程中的全部数据必须如实记录，并及时整理递交甲方与监理单位，严格把好每道工序的质量关，确保工程质量达到国家规范的相关标准，并一次验收通过。
2、乙方在施工过程中如发现设计、材料、施工等质量问题应及时通知甲方，其处理方法必须经监理工程师、建设单位认可。
3、乙方须在甲方指定的权威检测部门进行材料检测，甲方、监理应监督检测全过程，有关检测费用由乙方承担。
4、甲方和建设单位有权对工程所有部位以及任何工艺、设备和材料进行检验。乙方
应为甲方的工作提供一切方便并提供必要的数据。
5、甲方、监理工程师、建设单位如发现施工质量不符合要求者，有权通知乙方进行整改、停止施工或返工，乙方必须接受并承担由此发生的费用和工期损失。
6、施工质量、工艺及节点做法须严格按规范要求的工程节点做法的标准执行。
7、如乙方使用不合格的原材料、成品或半成品所出现的质量问题，甲方有权无限期追索，甲方因乙方产品质量问题遭受第三方索赔或其他损失的，所造成的一切经济损失均由乙方承担，甲方有权直接在工程款中予以扣除，乙方对此接受并认可。
八、施工进度
1、本工程合同工期为 150日历天。具体开工时间以收到甲方报告起算。乙方施工进度进度必须满足甲方土建工程进度要求。乙方收到甲方开工通知后三天内进场。乙方承包工程单项验收通过之日为竣工日期。
2、合同工期如遇下列情况，经双方在七天内协商签证（不能过后补签），可作相应顺延：
A、重大设计变更调整工程量20%以上而影响施工进度的；
B、非乙方原因（经甲方书面认可）而影响施工进度的；
C、不可抗力因素（仅指地震、战争、动乱）。
3、无论何种原因，乙方不得擅自停工。如乙方未经甲方书面确认擅自停工，所造成的一切责任均由乙方自行承担（包括工期、费用、处罚等）。
九、材料供应
本工程所需的材料设备均由乙方负责采购、筹备。所有材料和设备，乙方均需提供相应的产品合格证、备案证等品质合格证明、质保书、试验报告（材料理化试验、涂层理化试验、相溶性试验等）及安装使用维护的技术资料，并须经甲方验收合格，否则，相关的材料、设备不得使用。甲方发现使用的，有权要求乙方更换，无论该材料、设备是否质量合格，因此所发生的费用由乙方承担，工期不予顺延。任何进入施工现场材料不得擅自外运，否则由此造成的一切损失乙方自负。
十、设计变更
1、甲方发出的属合同范围内的设计变更联系单，乙方必须接受并实施。
2、乙方在施工过程中如发现图纸上的错误或不合理的情况，必须及时通知甲方和监理。并按照设计单位和土建设计单位认可（出具）经监理工程师签字的设计变更联
系单进行施工，不得擅自修改设计图纸。
3、乙方如为施工方便而提出要求改变设计的，必须征得甲方同意，其增加费用，由乙方自行承担。
十一、环境及成品保护
1、各方在施工过程中应遵守国家有关环境保护的法律、法规。采取有效措施，保护好施工现场和周边地区的环境。做好成品的保护工作至竣工验收。（措施费内已含成品保护费）。
2、乙方对施工和生活所产生的各种生产、生活垃圾和废弃物应进行妥善处置，防止对环境造成污染，并严格控制施工噪音。
3、乙方必须非常重视半成品、成品的保护，如有半成品、成品发生破损、变形、污染、影响使用及美观的情况，乙方须无条件维修和更换。
4、如因乙方措施不力而造成环境破坏或人员、财产损失的，应承担全部责任。如因乙方施工造成其他相关单位成品的破坏，由乙方负责赔偿。
十二、工程验收
1、乙方应按照工程建设的有关规定，及时如实整理施工检查记录、检测试验报告和技术资料，并由监理工程师进行检验和签证。
2、隐蔽工程在隐蔽前，乙方应填写隐蔽工程施工检查记录和验收单，并提前48小时通知监理工程师和甲方。监理工程师和甲方应及时组织验收，办妥验收签证后，才可进行下一道工序的施工。
3、关键部位完工，应组织进行中间验收。
4、产品的供货安装验收必须以国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据，满足甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件的要求。
5、当全部合同工程完工，准备交工验收前，乙方的人员、机具和材料必须全部退场，并将由施工产生的垃圾、废料或各种障碍物全部清除。并按城建档案整理规范的规定内容整理提交全部竣工资料（8套竣工资料含电子文档，其中包含二套所有产品的使用说明书）。
6、在验收中，如发现有不合格工程，乙方应无条件进行整改或返工，直到验收合格
方能签署验收证书。由于施工质量原因造成的整改或返工所增加的费用和延误的工期由乙方负责。
十四、工程保修
1、本工程质量保修参照国务院279号令《建设工程质量管理条例》的有关规定执行。在国家规定的工程保修期限内，乙方确保承包范围内工程质量。因乙方原因致使工程保修期限内造成人身和财产损害的，乙方负责赔偿。
2、本工程的质量保修期为两年，质量保修期、质量保证期自本期工程集中交付给客户之日起计算。
3、在质保期内，乙方免费对工程进行保修服务。3.1保修期内若发现乙方设计、施工、供应的材料或完成的工程方面存在缺陷，乙方应立即自费修理、替换或修复直至甲方认可为止。
3.2 如果乙方未能在合同规定期限内对缺陷或由此给工程造成的损失进行必须的补救工作，甲方可以自行进行此项工作，其费用由乙方承担。
3如同一部位、同一缺陷的维修问题，经乙方两次维修后仍然不能达到相应质量要求时，甲方可以要求乙方无偿再次维修或另行委托公司代为执行，而此等另行委托所需费用由丙方负责。
4、按政府有关法律、条例或细则的要求进行周期性测试及检查部件的安全程度。如有需要，应提供由权威部门出具的鉴定证明文件。
6、保修期满后，乙方对工程进行永久维修和维护，服务时只收取成本费。
7、乙方需在接到甲方（或甲方委托的物业管理部门）维修通知后24小时内赶到现场。
8、本工程质量安全性问题等同于结构安全，因质量问题造成人身伤亡的责任均由乙方承担。
十五、奖罚及违约责任
1、如本工程出现质量问题，达不到国家合格标准，造成损失的甲方可作相应处罚，并无条件整改至合格为止；
2、工期处罚：按合同确定的总工期内完工，不奖不罚；工程延误工期的，由乙方承担违约责任，工期每拖延一天，支付违约金2000元。
铁栏杆工程施工合同 发包方：________________________________以下简称甲方 承包方：________________________________ 以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建 公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称： 1.2工程内容：环湖栈道栏杆、观景台栏杆、登山栈道栏杆瞭望塔栏杆。具体材料按图纸和相关图集做法。 二、工程承包范围 2.1 并签字的图纸（后附施工图纸和图纸要求的相关图集做法）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按延长米计算。 3.1.1 铁栏杆：数量_______米，综合单价________元，合价 合计总价_____________元（人民币大写)。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 本合同签订后，5日内支付该工程的预付款50%。
3.1.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，一周内支付合同价的全部尾款。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁栏杆安装总工期：50天（以预付款拨付第二日计）。 5.2由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。 5.2.1甲方不能提供施工条件或不能施工的自然条件； 5.2.2工程量变化和设计变更； 5.2.3不可抗力； 六、技术质量保证措施 6.1 材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。6.2 施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。 6.3 在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量问题更改措施，保证工程质量达到“合格”要求及验收规范。 第七条验收 7.1、乙方安装完成后应书面通知甲方进行验收，确认后视为验收合格。 八、违约责任 8.1合同签订后，未经双方协商同意，任意一方不得随意变更或解除
劳务施工合同 合同编号:
签订日期：年月日
目录 第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付方法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更治理 (13) 第二条竣工结算和经济签证治理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)
第一部分协议专用条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围： 方盖章确认施工规范及强制性条文、施工图会审纪要、设计变更文件、技术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯
机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采纳包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。 2： 2.1、室内窗户栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.2、楼梯栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.3、靠墙扶手栏杆（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.4、室外铁艺栏杆高1m（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.5、室外铁艺栏杆高0.5m（不含油漆）单价：元/m； 栏杆油漆单价：元/m。 2.6、电梯机房爬梯及栏杆（包括铁件制作安装）单价：元
建设工程施工劳务分包合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就合作事项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 l 、工程名称： 2 、工程地点： 3 、建筑面积： 4 、工程内容： 。 5 、承包方式：包工、包料。 二、工期要求 1 、总工期为20天，从签定协议之日至2016 年5月20日完成，根据甲方进度施工将所有的空调板铁艺护栏制作、安装到位。 2 、属甲方原因造成的工期延误者，乙方可要求甲方将工期相应顺延。 三、协议价款 1 、本协议的空调板铁艺护栏单价为75 元／米。 2 、以上单价包括：购料、加工制作、安装、包装、装卸车、运输至工程安装地点、安装损耗、保管、成品保护、工人工资、保护用品发生的费用。 四、结算方式 甲方对护杆及施工中所有铁艺验收后，按实际发生数量办理结算。
五、付款方式 现金支付或银行转账，甲乙双方经同意签订合同后，甲方预付给乙方工程款一万元；待乙方材料进场后，甲方付给乙方60%的工程款；待乙方安装完成后，付给乙方90%的工程款；经甲方及验收单位检验合格，甲方一次性付给乙方全部工程款。 六、质量目标 1、不得在已安装完成的护栏上涂抹砂浆及挂放杂物。 2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。 七、施工保护 1、成品出厂保护措施： 成品出场之前需要进行包装保护。 2、成品运输保护措施： 成品装车时做到轻放轻拿，全部有序的竖立摆放在车上，成品中间用软物分隔，防止相互碰花。 3、成品工地装卸保护措施： 成品运至工地后，首先找个空旷的地方集中放置，然后分批分量运至安装洞口，期间做到专人专运，运送期间做到不碰花，轻放轻拿。 4、成品安装保护措施： 包装膜在竣工验收前去除，去除后进行清理，并修补。 5、与其他分项承包单位的配合： 我司将积极友好的配合其他工种的工作，不得妨碍及破坏自身承包范围外的其他工程、工作。 八、纠纷处理 合同履行中发生争议时，双方应协商解决，协商不成的可向有关部
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1 工程名称： 1.2 工程内容： 二、工程承包范围 2.1 甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1 本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后以实际工程量结算。 3.1.1 阳台栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元； 3.1.5 厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元；
总记合价元（人民币大写）。 3.2 工程款支付方式 3.2.1 合同签订后按照合同价的40%支付预付款元（人民币大写） 3.2.2 栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的95% 元（人民币大写）。 3.2.3 工程保修款：保修款按照合同价款的5%计取元（人民币大写）。 四、承包方式 4.1 本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1 铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲方要求及时完工，不得影响下道工序的施工。 5.2 由于以下原因造成工期延误，经甲方代表书面确认，工期相应顺延。 5.2.1 甲方不能提供施工条件； 5.2.2 工程量变化和设计变更； 5.2.3 不可抗力； 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 六、现场管理要求 6.1 甲方指派作为施工现场管理负责人，联系电话：，乙方指派作为施工现场管理负责人，联系电话：。
室内外栏杆工程 劳务施工合同 合同编号:
签订日期：年月日
目录 第一部分协议专用条款 (1) 第一条工程概况 (1) 第二条承包范围及承包方式 (1) 第三条工程造价、结算单价及结算原则 (1) 第四条工程款支付办法 (3) 第五条质量要求及验收 (4) 第六条工期及进度 (5) 第七条双方工地代表 (7) 第八条合同附件 (7) 第二部分协议固定条款 (13) 第一条工程变更管理 (13) 第二条竣工结算和经济签证管理 (13) 第三条甲乙双方权利与义务 (14) 第四条违约责任 (16) 第五条通知与送达 (19) 第六条工程及资料移交 (19) 第七条其他 (20) 第八条附件 (21)
第一部分协议专用条款 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、行政法规的规定，为了建立稳定的和谐的劳务关系，完成劳务承包各项工作内容，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，本着自愿、平等、诚信、合作互利精神，订立本合同，以资共同执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：室内外围护栏杆，包括但不限于室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆等。 4、总建筑面积： 第二条承包范围及承包方式 1、承包范围： 术核定单、现场施工样板及各种工作联系函、甲方通知等范围内的室内窗户栏杆、楼梯栏杆、靠墙扶手、电梯机房爬梯及栏杆、室外铁艺栏杆、残疾人不锈钢栏杆的制作与安装；所有栏杆油漆施工。 2、承包方式：本合同采用包工包料、包机械、包工期、包质量、包安全文明施工等方式承包施工。 第三条工程造价、结算单价及结算原则 1、本工程暂定总造价（含税）：元（大写：人民币圆整）。
厂区围杆工程施工合同 发包方： 以下简称甲方 承包方： 以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则 厂区围栏安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 工程名称： 工程 工程内容 羊管家场区铁艺围栏制作安装刷油，基础浇筑等全部工序，达到国家现行制定的制作安装质量验收标准，满足场区的功能使用要求和甲方的一切要求。 工程地点：八里桥南团结乡东沙窝村紧邻 省道东侧羊管家基地。 二、工程承包范围 甲方提供的施工场地，乙方提供安装制作样式，满足使用要求后方可进行施工，围栏制作安装、刷油、混凝土墩浇注、预埋件安装及围栏成型的全部工序。
三、合同价款计算及支付方式 本合同价款采用固定综合单价按延长米计算，预计本批次安装工程量约 米。 厂区围栏：数量据实结算米，综合单价（含税） 元 米，合价约 元。 围墙的样式及材质由乙方提供，甲方核实无误后方可施工。 工程款支付方式 安装制作需地材进场后，甲方预付乙方材料费 元 现场围栏混凝土墩及预埋件全部安装完毕后，甲方支付乙方该工序总工程量的 ，约每米 元，总金额 万元。 进度拨款：工程完工甲方支付至乙方（需经甲方验收合格）总安装工程量的（其中含工程预付款五万元） ， 日后甲方支付至乙方总工程量的（含混凝土墩及预埋件安装款 万元） ，滞留安装工程总量的 ，保修期满 年后如无质量情况，全部返还。 四、承包方式 本工程采用包工包料、一次性包死。 甲方只负责场地平整，进场材料的材质及施工质量的监管，对违反操作规程和一切质量问题，有权责令其返工，对情节严重的，有权自行解除合同，责令其退场。 乙方负责场区围栏所有施工及安全，发生的一切均与甲方无关，甲方只负责乙方材料及工程质量的监管。 五、施工工期 从 年 月 日起， 日内完成，每延误一天
港基·双水岸二期 铁艺栏杆工程施工合同 发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司 承包方： 签订日期：2014年5月17日
铁艺栏杆工程分包施工合同 发包方：宁波创新建设有限公司沈阳分公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》文本(GB1999-0201)、《中华人民共和国建筑法》及施工图会审记录及其它有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确各方的权利、责任和义务，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称：沈阳港基·双水岸二期工程 2、工程地点：沈阳市东陵区白塔街26 3、建设单位：沈阳港晟房产开发有限公司 4、监理单位：北京地厚工程管理有限公司 二、工程主要内容及合同约定单价 1、甲方提供的施工图纸所列的项目内容（栏杆和防雨百叶窗），具体做法详见甲方确认并签字的图纸。 2、合同约定单价
三、甲、乙双方责任及义务 1、甲方责任及义务 1.1在本合同生效后向乙方提供必要的技术资料和图纸文件，及时提供必要的工程变更资料，负责提供工程整体施工组织进度计划。 1.2管理并配合乙方工程施工工作，并负责审核乙方呈报的施工方案。 1.3会同建设单位、监理单位组织有关专业人员按国家的有关标准和规定进行竣工验收；对工程进度、工程质量进行监督检查，参加材料报验、样板验收、组织工程的初验。 1.4负责协调解决施工所需主要施工通道，合理分配现有场地给乙方；甲方负责提供生活用水、电源接驳位置，但到具体用水用电作业区的二次接线及独立计量表由乙方自费接驳、安置，施工及生活用水、用电费用由乙方自行承担。 1.5为了确保施工顺利进行，解决应由甲方解决其它事宜，协调乙方与有关部门及其他施工单位的相互关系，确保施工顺利进行。 1.6按照合同约定支付工程款给乙方。 2、乙方责任及义务 2.1乙方队伍进场时，须向甲方提供施工人员身份证，须按当地政府外来人口的有关管理规定，申报办理相关手续，如不办理，发生的一切责任由丙方承担。 2.2乙方在本合同签订后2日内，向甲方提供本工程所需专项方案（施工方案）、材料材质单等相关技术资料，经甲方、建设单位、监理公司审核确认后实施，并以书面形式向甲方提出本工程在进场施工前应具备的工程现场条件。否则，因此而造成的工期延误、工程改造及其他相关损失由乙方承担。 2.3乙方应遵守甲方制定的现场施工管理条例，签订《安全生产协议书》后方可施工作业，积极主动与建设单位及其他相关单位联系配合，认真参加有关协调会议。 2.4接受甲方、建设单位、监理单位对本工程的管理与监理，每周向甲方、监理汇报工程的进展情况，参加每周的监理理会，并形成书面文件报上述三方备案。 2.5根据本合同的质量要求，按时优质完成工程的制作、安装和保修服务工作。2.6乙方承包范围内分项工程施工完成并进行自检合格后应以书面形式通知甲方和监理单位验收。甲方和监理单位验收合格后，乙方可进行下一道工序的施工；验收
铁艺栏杆工程施工合同 发包方：________________________________ （以下简称甲方） 承包方：_______________________________ （以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“楼”铁艺栏杆安装施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 1.1工程名称：_______________________________________________ 1.2工程内容：_______________________________________________ 二、工程承包范围 2.1甲方提供的施工图纸所列的项目内容，具体做法详见甲方确认 并签字的图纸（后附施工图纸）。 三、合同价款计算及支付方式 3.1本合同价款采用固定综合单价按米计算。工程量待施工完毕后 以实际工程量结算。 3.1.1阳台栏杆：数量_____ 米，综合单价 ___ 元，合价________ 元; 3.1.2 飘窗（角窗）栏杆：数量米，综合单价元，合价
元； 3.1.3 楼梯窗栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.4 空调栏杆：数量米，综合单价元，合价元; 3.1.5厨房窗栏杆：数量米，综合单价元，合价 _______________________________________________________________ 元 ； 总记合价 _______________ 元（人民币大写 ____________________________ ）。 3.2工程款支付方式 3.2.1合同签订后按照合同价的40液付预付款元____________ （人 民 币大写—） 3.2.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，工程款支付到合同价的 95% 元（人民币大 写—）。 3.2.3工程保修款：保修款按照合同价款的 5%十取_______________ 元（人民币大写—）。 四、承包方式 4.1本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 5.1铁艺栏杆安装按栋号与土建施工同步进行，根据总体进度及甲
楼梯栏杆承包合同 甲方（发包单位） 乙方（承包单位） 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就楼梯栏杆承包事项协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包围及工作容： 1、A-1-4#楼楼梯铁艺杆扶手(高度900mm、平直段高度1050mm)制作与安装。主要工作容包括：铁艺栏杆的材料采购、制作、加工、场外运输、现场安装、涂饰(油漆颜色待定)等定额所包含的所有辅助项目。 2、承包围所有项目施工完毕，必须做到工完料尽场清。 3、施工工具：乙方自带电焊机、切割机、砂轮磨光机、空压机、冲击钻、钢卷尺、刷子、扫把等机具用具，甲方提供运输机械、电源及技术服务等。 四、承包单价：本工程室外铁艺栏杆制作、安装采用包工包料的形式承包给乙方，承包单价如下： 1、本工程现场不提供住宿用房，所有安装人员进场后食宿自理，费用均包含单价中。 2、此单价含扶手安装好后的所有费用包括原材料的采购、加工制作、运输、现场安装、现场至各楼层垂直运输、二次搬运、成品保护、文明施工、验收配合、抢工措施，因质量问题引起的维修和更换、乙方的利润、税金、政策性文件的规定以及合同明示或暗示的所有一切风险、单价不因个别窗型变动而变动单价。
3、乙方的承包单价包括（该乙方现场操作人员发生安全事故或造成他人安全事故）所造成的一切费用。 4、上述单价已包含了法律规定的一切费用及国家规定的社会保险费； 5、上述单价已充分考虑了各种风险，为固定不变价，无论市场如何变化，此单价不再变更 6、上述单价包含了文明施工费； 7、若乙方能保证在2015年5月22日前完成所有的楼梯栏杆安装且满足甲方质量、文明施工等合同约定其他条款的情况下，甲方在此单价的基础上增加5元给予乙方奖励。 五、合同工期（按日历天数计算）： 计划进场时间：2015年05月08日，完工时间2015年05月22日，合同工期总日历天数14天。进场人数：6人，其工5人，普工1人。乙方必须保证足够的劳动力和技术力量。按时完成甲方安排的计划工作量。 六、工程质量： 楼梯铁艺栏杆制作及安装必须达到GB50300-2013《建筑工程质量验收统一标准》、GB50210-2001《建筑装饰装修质量验收规》。 1、楼梯铁艺栏杆原材料必须选用国家标准材料，符合国家相关材料验收标准，经甲方同意方可下料、加工； 2、楼梯铁艺栏杆的选型、尺寸必须符合设计及甲方要求，安装必须牢固、稳定、横平、竖直、焊缝光滑平整、色泽一致、观感优良、细部处理精细，严格按项目部《技术质量交底》操作。 3、材料规格为：钢管外径为Φ48mm，壁厚1.5mm-2mm；方钢20*20、30*30壁厚均为1mm、40*40壁厚均为1.2mm。 4、楼梯体艺栏杆的选型严格按乙方提供的样品加工安装。 七、安全生产：
铁艺栏杆施工合同范本-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
铁栏杆工程施工合同 发包方：________________________________以下简称甲方 承包方：________________________________ 以下简称乙方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程项目 工程名称： 工程内容：环湖栈道栏杆、观景台栏杆、登山栈道栏杆瞭望塔栏杆。具体材料按图纸和相关图集做法。 二、工程承包范围 甲方提供的施工图纸所列的项目内容具体做法详见甲方确认并签字的图纸（后附施工图纸和图纸要求的相关图集做法）。 三、合同价款计算及支付方式 本合同价款采用固定综合单价按延长米计算。 3.1.1 铁栏杆：数量_______米，综合单价________元，合价 合计总价_____________元（人民币大 写 )。 工程款支付方式 3.2.1 本合同签订后，5日内支付该工程的预付款50%。
3.1.2栏杆安装完成经甲方验收合格后，一周内支付合同价的全部尾款。 四、承包方式 本工程采用包工包料承包施工。 五、施工工期 铁栏杆安装总工期：50天（以预付款拨付第二日计）。 由于以下原因造成工期延误，工期相应顺延。 5.2.1甲方不能提供施工条件或不能施工的自然条件； 5.2.2工程量变化和设计变更； 5.2.3不可抗力； 六、技术质量保证措施 材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。 施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。 在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量问题更改措施，保证工程质量达到“合格”要求及验收规范。 第七条验收 、乙方安装完成后应书面通知甲方进行验收，并经甲方签字确认后视为验收合格。 八、违约责任
某某防护栏杆施工合同 发包人（全称）：甲方（以下简称甲方） 承包人（全称）：乙方（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就某某工程的铁艺栏杆及不锈钢栏杆施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：某某防护栏杆工程 2、工程地点： 3、工程范围:某某工程的楼梯铁艺栏杆、屋面铁艺栏杆、楼层不锈钢防护栏杆等的加工制作与安装。 第二条栏杆工程量、单价及合同总造价 1、各栋号栏杆工程量、综合单价及合同总造价详见汇总表。某某栏杆工程量汇总表
）上表中综合单价为固定全费用综合单价。竣工后按固定综合单1注：（价和实际发生的工程量结算。综合单价包括但不限于外购、外协、配套件、原材料及生产制造、包装、保险、税费、管理、运杂、装卸车、采保费、施工中所发生的安装、措施费（含安全、质量、文明施工等措施费）、配合、场内运输费、垂直运输、检验检测、验收、图纸资料、技术服务、质保期内维保费、利润等全部费用。㎜；表中
各种规格型号10502）室内楼梯栏杆顶层平直段的高度≮（的栏杆根据现场情况经双方协商可做适当调整。3）各种栏杆的式样、材质以双方确认的图纸及制作工艺为准。（4）屋面钢梯等零星构件如需乙方制作安装，双方定价办理签证。（元，人民币大写：壹佰壹拾捌万叁11838812、本工程合同总造价约仟捌佰捌拾壹元整。竣工结算工程量以现场甲方、乙方及监理三方的实测长度签证为准。开工日期以现场具备施工条件监理公司签发的开工令工程工期：第三条日历天。为准，施工绝对工期45工程质量标准和工程验收第四条1、工程质量标准：工程竣工验收时达合格标准。 2、工程质量要求及工程验收 （1）乙方必须按照双方确定的铁艺栏杆和不锈钢栏杆设计图中的材料规格与式样、甲方的现场交底、甲乙双方认可的样品及《烟台市住宅工程质量通病防治办法》有关规定进行制作与安装。 （2）本工程铁艺栏杆及不锈钢栏杆完工后，在乙方自检合格前提下，由甲方、乙方、总承包方及监理方共同按现行国家相关标准进行施工质量验收。 第五条甲方责任 1、甲方负责对现场的施工部位与栏杆的具体要求进行交底。 2、委托新世纪监理公司对施工单位的加工制作与安装质量进行监督。 3、协助乙方，解决进场后临设、施工用水、用电等相关事宜，费用由乙方承担。
铁艺栏杆施工合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
建设工程合同书 施 工 合 同 发包单位： 分包单位： 签定日期：2016年08月 15日
建设工程合同书 发包方（以下简称甲方）： 分包方（以下简称乙方）： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。 第1条工程概况 工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程 工程地点：深圳 工程内容： 铁艺栏杆制作运输及安装； 质量要求：符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求 工程内容：1.纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头方钢铁艺拼花 *25*2方管栅栏铁艺拼花 4.除锈、刷红丹防锈漆二遍 5.详设计图纸
第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律 合同语言：汉语 适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。 适用法律法规：《合同法》、《建筑法》 第3条工程承包范围及方式 承包范围： 按甲方确认的设计图纸进行： 铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板） 承包方式： 凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。 第4条合同工期： 甲方应于2016 年月日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年月日，安排工人进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。 如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任： 1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的； 2、甲方不能按期支付工程款； 3、非乙方原因停电造成停工累计超过8小时； 4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场；
栏杆制作安装合同 发包人（全称）云南云福投资有限公司（简称甲方） 承包人（全称）（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《公会人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：鑫仁园住宅小区 工程地点：宜良汇东西路 工程名称：外围墙、室内楼梯铁艺栏杆 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围 1、本工程的承包范围：按建设方提供的设计施工图中，外围墙及挡墙铁艺栏杆材料采购、运输、制作、安装、油漆。 三、合同工期： 开工日期：2012年1月1日 竣工日期：2013年6月1日 合同工期总日历天数180天 四、质量标准 工程质量标准：按照《建筑工程施工质量验收统一标准》一次性验
收合格。 五、合同价款 金额（大写）：本小区铁艺栏杆工程按固定全费用单价承包 单价如下： 铁艺栏杆：354元/米。栏杆基础：砖柱罩面按定额。 暂定35000米，总价壹仟贰佰叁拾玖万元。 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，包括承包人签章接受的主体工程议标条件及与本合同同时签订的补充协议。 拨款方式：本合同签订后20天内，甲方视乙方的工程进度及时拨款，至合同规定内容全部内容完成并经甲方和监理验收合格后，甲方将工程款拨至80%（含抵押一套脂肪的价款），留20%待决算审
合同编号： 项目铁艺栏杆工程合同 本合同由 建设单位：（下称甲方） 办公地址： 和 施工单位：（下称乙方） 办公地址： [注:请公司从商业角度判断是否需要总承包单位签署。] 订立。 鉴于 甲方拟将项目铁艺栏杆工程（以下简称“本工程”）以指定分包的形式发包，甲方向乙方提供了描述全部工程的邀请招标文件。 乙方按邀请招标文件进行投标。[注: 我们理解, 本协议采用指定分包的方式。请贵司留意, 根据我国合同法等法律、法规的相关规定, 发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个发包人。本合同就部分工程进行指定分包, 其安排有可能被相关主管部门认定为肢解分包。此外, 我国最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件的有关司法解释, 发包人直接指定分包人分包专业工程, 造成建设工程质量缺陷, 发包人应当承担过错责任。承包人有过错的, 也应当承担相应的过错责任。因此在指定分包的情况下, 如果发生工程质量问题或者工程延误, 可能发包人需要承担一定的过错责任, 而总包商的责任将得以减轻。] 兹特此达成协议如下： 1.乙方同意按照和根据合同文件规定、有关附加的合同条款、合同图纸和工程要求及 工程规范所说明与显示的内容进行工程所需的深化设计、制作、供应、安装、测试、维修并完成整项工程。本工程概况如下: 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：
1.3 设计单位： 1.4 监理单位： 1.5 工程范围： 2.合同价款 2.1 合同暂定总价为：元（大写）元（在下文简称“合同 总价”），除按合同规定外，合同单价不能作任何调整。合同总价组成详见合同 费用工程量清单。最终按完工后实际工程量计算。 2.2 本合同单价包括但不限于本合同约定承包范围内的工作内容及乙方投标文件 和合同费用工程量清单中所列全部工作内容。 2.3 本合同单价为固定单价，属闭口包干性质（包深化设计、包供应、包施工、 包工期、包质量、包测试、包验收、包安全、包工资及材料上涨差价、施工管 理费、所有间接费、综合费率、大型机械进退场费、赶工费、保险、利润和国 家规定的任何收费、税金（包括但不限于设备进口关税及增值税等）、必须的 加班费、物价上涨、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、 运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）。合同单价除按本合同的规定外， 不得以任何方式调整或变更，任何计算合同单价（如算术上或数量上）的错误 皆由本乙方承担并应视为已被双方接受。[注: 闭口包干价主要适用于工程量 小、易于精确计算、工期短、风险低的工程。根据我国工程建设合同纠纷的有 关规定,在约定闭口价的情况下，因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不 利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴， 涨价部分应由承包人承担。如果公司认为施工周期较长、不确定因素较多, 则 对双方均存在风险, 可以材料涨跌幅度、工程增减数量等作为调整条件进行调 整。请公司从商业上判断确认是否需要。] 2.4 深化设计费用、油漆、热镀锌、选样费用、施工报审费用、已完工程成品保护 费用、临时设施费用、新增脚手架费用、水电费用、建筑垃圾清理外运费用、 工程保修费、甲方指定分包配合管理费等及其相关的利润、税金等也已包含在 合同单价中。 2.5 尽管有些部件、构件、附件和配件未单独或整体列明，或在合同费用工程量清 单中部分费用项目乙方未列明，但他们均应被视为包括在合同及合同单价中。 2.6 本合同单价已包含根据合同图纸、乙方深化设计图纸所显示的所有的工作范 围，如合同单价少于实际施工过程中所发生的单价，不论这种差距有多大，所 涉及的费用也已包含在本合同单价中。 2.7 如材料、设备装置的品质、效果、性能未能符合设计图纸、样板、甲方指定的 品质、效果、性能要求，甲方/代表有权要求乙方在[ ]日历天内调换、增加 材料、设备、部件、构件、附件或其他项目以达到指定的要求。所增加的费用 由乙方自行承担，工期不予顺延。
铁栏杆加工合同 篇一:护栏加工合同 加工合同 委托方(甲方): 合同编号: 承揽方(乙方): 签订时间:年月日签订地点: 甲乙双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方包工包料加工护栏事宜订立合同如下: 一、产品名称、型号、生产厂家、数量、金额(人民币元) 二、质量要求:钢丝材质为4mm基材，网孔为70*150mm，护栏网片长度为3m，高度为1.8m，立柱为φ48圆管，要求钢丝表面包塑，接口焊接处平整美观大方;质保期为一年。三、运输方式及费用负担:乙方负责运输，运输费用及风险由乙方承担。 四、交货时间地点及方式:乙方应自合同签订日起15日内加工完毕，乙方送货到甲方指定地点(日庄镇河头村)，运费由甲方承担。五、验收标准、方法及提出异议的期限: 1、乙方加工完后通知甲方，由甲方组织有关人员到乙方处按照合同所规定的质量标准验收。 2、验收结束后，参与验收的工作人员应当在乙方的验收单子上签字确认。甲方在验收过程中发现产品的质量不符合合同规定的应当拒绝收货，并向乙方提出异议:乙方在接到甲方异议后，应在2个工作日内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)作出处理，否则，即视为乙方接受甲方提出的异议和处理意见。乙方对验收结果有异议的，应在获知甲方检验结果后一个工作日内提出。如甲方未按规定期限提出异议的，视为所供产品符合合同规定。
六、结算方式及期限:合同签订后付货款的30%作为加工定金，其余货款在货到验收合格乙方提供发票后5个工作日内付清，乙方需提供付款银行及账户等信息，甲方通过网上银行支付方式，为乙方支付货款。七、违约责任: 1、乙方未按合同约定数量交货的，应向甲方赔偿不能交货部分货款的20%的违约金，并承担甲方因此所受的损失。 2、乙方未按合同约定的交货期交货的，每逾期一天，应承担逾期部分的5‰的违约金。 3、乙方所交产品质量不符合合同规定的，应向甲方承担本合同总价款的10%的违约金。如果 甲方同意接收，应当按质论价;如果甲方不同意接收的，乙方应在5个工作日内给与调换或退货。乙方不能调换的，按不履行合同处理，每延期一天按5‰计收违约金。乙方未按合同约定的材质或以次充好的材料加工护栏网的;一经甲方查出，乙方双倍价格赔偿甲方损失。 4、合同有限期内，除不可抗力因素，任何一方单方面不履行合同的，应向对方支付合同总价款20%的违约金，并承担对方因此所受的损失。 5、甲方未按合同约定验收及提出异议的，视为乙方所交付的标的物符合合同的约定。 6、质保期内，产品出现质量问题，乙方 负责与予免费更换或维修，否则需赔偿甲方所有损失。 7、甲方未按合同约定的时间支付价款的，每逾期一天，应承担逾期部分的5‰的违约金。八、解决合同纠纷的方式:凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商予以解决;协商不成的，任何一方有权向莱西市人民法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。 九、本合同如有未尽事宜，经双方共同协商，可以作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。双方协商一致的，可以终止合同的履行。一方违约的，另一方有权解除合同，但应当及时书面通知对方，发生根本性违约的一方应向对方承
围墙铁艺栏杆制作安装合同协议书自动保存的 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
围墙铁艺栏杆制作安装工程合同 甲方（发包方）：鄂尔多斯市东胜区亿恒房地产开发有限责任公司 乙方（承包方）： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合鄂尔多斯市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就金景阳城市花园围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致，订立本合同 一、工程概况 1、工程名称：金景阳城市花园锦园紫园 2、工程地点：伊旗阿大线2公里处 3、工程内容：围墙铁艺栏杆制作安装 4、工程期限：自甲方书面通知进场施工之日起，至工程全部竣工共天（日历天）。 二、承包方式和范围 1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。 2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工） 3、工程量：700m（暂估）(最终以现场实测为准) 三、质量要求 栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。
本工程围墙铁艺栏杆： 1、高度为1.5m； 2、50*50方管壁厚为1.5mm； 3、40*40方管壁厚为1.2mm； 4、20*20方管壁厚为1.0mm；防锈漆为黑色；乙方安装时，主立管与预埋件必须满焊。乙方必须根据图纸及限价房意见进行施工， 四、合同价格 本工程为固定综合单价为元/1延长米（包括铁艺栏杆材料制作安装刷油）。总价款以现场实测核算为准。 五、付款方式 发货前甲方支付乙方预付款10000元整，乙方货到现场后，甲方付款达到所到现场货款70%，竣工验收合格后付至合同价款的95%，其余5%如没有维修问题一个月内一次性付清。 六、责任 甲方 1、负责提前7日向乙方发出进场通知。 2、负责提供乙方施工用水、用电源等，电源线、水管乙方自备。 3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。 4、办理工程竣工结算。 5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。 乙方 1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。 2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由乙方自行承担。
建设工程合同书 施 工 合 同 发包单位： 分包单位： 签定日期：2016年08月15日
建设工程合同书 发包方（以下简称甲方）： 分包方（以下简称乙方）： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。 第1条工程概况 1.1 工程名称：民顺小学校园部分围墙改造工程 1.2 工程地点：深圳 1.3 工程内容： 铁艺栏杆制作运输及安装； 1.4 质量要求：符合图纸设计要求,满足技术规范及相关技术要求 1.5 工程内容：1.纵向立杆为25*25*2方钢；上配铸铁凸锐栏杆头 2.14方钢铁艺拼花 3.25*25*2方管栅栏铁艺拼花 4.除锈、刷红丹防锈漆二遍 5.详设计图纸 第2条合同文件使用的语言文字、标准和法律 2.1 合同语言：汉语 2.2 适用标准：符合设计及其它技术要求和企业相关标准。 2.3 适用法律法规：《合同法》、《建筑法》 第3条工程承包范围及方式 3.1 承包范围： 按甲方确认的设计图纸进行： 铁艺栏杆的制作加工，运输及安装。（不含基础及预埋板） 3.2 承包方式： 凡属乙方承包范围内的分项工程，由乙方采用包工、包料、包制造、包安装、包质量、包工期、包安全、包资料、包住宿的总承包方式承建。 第4条合同工期： 4.1 甲方应于2016 年月日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年月日，安排工人进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。 4.2 如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任： 1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的； 2、甲方不能按期支付工程款； 3、非乙方原因停电造成停工累计超过8小时； 4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场； 5、人力所不可抗拒的自然因素所造成的工期延误，如：地震、台风等； 4.3 开工及延期开工： 1、乙方应按照合同约定的进场施工日期进行施工，乙方如不能按期开工，应当不迟于约定的施工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期施工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方，如甲方在48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。如甲方不同意延期要求，工期不予顺延。 2、因甲方原因不能按照合同约定的进场日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟施工日期，并相应顺延工期。 4.4 暂停施工： 1、因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，赔偿乙方由此造成的损失，工期相应顺延。 2、因乙方原因造成停工的，由乙方承担责任，赔偿甲方由此造成的损失，工期不予顺延。 3、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。 （1）甲方未能按约定时间提供各项施工条件。 （2）不可抗力原因。 （3）合同约定或甲方同意顺延的其他情况。 第5条甲方工作 5.1 甲方任命同志为甲方项目经理负责本项目。（联系电
竭诚为您提供优质文档/双击可除 铁艺承包合同 篇一：铁艺护栏承包合同 铁艺护栏轻工承包合同 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 甲方自愿将位于市区路工程项目交由乙方施工建设，为了明确双方权利、义务，特制订本协议，供双方遵守：甲乙双方在平等互利的基础上,根据《中华人民共合国合同法》之规定，特订立此合同供双方遵守。 一，工程名称： 二，工程地点： 三，工期： （1）本工程自年月日开工，（开工日期以正式进场施工之日起计算），于年月日竣工。 （2）工期延误：由于以下原因造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延，a,甲方不能按协议条款的约定提供开工条件;
b,不可抗力; c.其他非乙方原因的停工； 四，工价及工程款支付方式： （1）清工每米35元，以实际完成米数结算 （2）工程完工后，工程款3日内结算 三，施工方式及材料设备人员的约定 （1）清工，即材料设备甲方提供，乙方只提供焊机及人员，吃住及一切费用由 甲方提供。 （2）甲方必须保证所需材料及时到位。 四，违约责任 甲方应当在工程完工后按实际米数一次性结清，迟延付款的，应当按日支付总价款7%的违约金，诉诸法律的，应在新市区法院诉讼解决。 五，合同附件 甲方营业执照，大包合同负责人身份证，乙方身份证。 六，本合同一式二份，签字后盖章即时生效， 七，补充条款 甲方（签字或盖章）乙方（签字或盖章） 甲方身份证号乙方身份证号： 甲方联系方式：乙方联系方式; 日期：
篇二：铁艺工程承包协议书 铁艺工程承包协议 今有顾乡万家铁艺工程发包（工费、材料费） 工程发包人：甲方： 工程承包人：乙方： 甲方20XX年9月25日将顾乡万家铁艺工程发包给乙方，乙方于20XX年10月10日前整体完工。 甲方要求：1、铁艺围栏柱子料为80×80方管。厚不低于3㎜。 2、围栏为20×20方管厚不低于1.5㎜。 3、预埋件为200×200×6㎜铁板. 4、大门柱为40×40方管，厚不低于2.5㎜。内侧铁艺花，整体黑油配金粉。 5、大门不低于3米宽，门边柱为40×40方管。厚不低于3㎜，其余如有同料不低于以上厚度。 铁艺门柱及围栏为1.8米高，每延长米180元（工料费），大门为每平方米260元（工料费）所有铁艺按甲方要求配制。 其中预埋件总价为500元。 甲乙双方自签订协议之日付乙方人民币一千元为定金。三日内付乙方人民币玖仟元材料费，工程验收完工后按实际发生量付余额。 以上所定协议双方如有违约，违约方按法律程序付对方