当前位置:文档之家› 建设工程施工劳务承包合同钢筋

建设工程施工劳务承包合同钢筋

建设工程施工劳务承包合同

甲方:恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部

乙方:夜红山电站工程施工项目部钢筋班组()依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致,订立本合同。

一、工作内容及工作范围

工程名称:夜红山电站工程

工程地点:远安县洋坪镇

工作范围及内容:钢筋制安(含:放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝),钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供,乙方保管,小型手动工具由乙方自备。

二、质量标准

严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工,执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》,本工程必须达到质量评定合格标准,在施工过程中,乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理,如乙方自作主张,不按照甲方的要求施工而出现的质量事故,所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担,甲方不给予任何补偿。

三、工期

开始工作日期: 2010年08月01日

结束工作日期: 2010年11月01日

四、工程款支付和结算

本工程必须达到合格工程,以实际完成工程量结算。

1、人工单价:

钢筋制安500.00元/T;大写伍佰元/T ;

2、结算:工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后,乙方可向甲方提出工程款支付申请,甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工

程竣工验收合格后,一次性结清。

五、施工管理(文明施工、安全管理)

1、甲方根据施工进展的情况,可对乙方下达具体的工程进度计划,进行技术质量、安全工作交底,如乙方不能认真执行,对签订的合同条款在没有能力履行的情况下,甲方有权终止合同,并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算,并解除本合同。

2、作业人员进入施工现场,必须服从管理,严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业,违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事,违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥,由于违章指挥造成事故的,追究当事人相应责任。

3、乙方必须文明施工、安全生产,若发生安全事故,乙方承担主要责任,甲方承担连带管理责任。

4、乙方应对班组的工人行为负责,教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同,并提供作业人员身份证复印件。

六、本协议从签订合同开工之日起执行,由项目部负责解释。

七、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,签字生效,具同等法律效力。

甲方:恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部

项目负责人:

乙方:夜红山电站工程施工项目部钢筋班组

负责人:

年月日

劳务钢筋承包合同简易版

It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 劳务钢筋承包合同简易版

劳务钢筋承包合同简易版 温馨提示:本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证,且对当事人双方或者多方都有约制性,能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 发包方: (以下简称甲方) 承包方:身份 证号: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华 人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规 范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、 《建筑施工安全检查标准》,本着对工程负责 和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致, 签订本合同共同遵守。 一、工程名称:新增家属随军人员公寓楼 建设工程 二、工程地点:广州市梅花园梅园路109 号

三、承包方式:包人工、包质量、包工期、包安全文明 四、承包单价: 35.00 元/平方米(建筑面积) 1)无论本工程单体钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。 2)本承包单价中,80%为农民工工资,其余20%为机具设备添置、维护、运输费、辅材费、质量保证费、工期保证费、安全文明施工费、管理费和利润等均包括在内。 3)如发生甲方直接外加工成型,具体价格双方协商,在乙方总价中扣除。 五、承包范围:(包含并不仅限于)

钢筋工程劳务分包合同

甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合公司有关规定和本工程的具体情况,经公司决定,本工程 钢筋分项由乙方实行劳务分承包。为确定双方在本施工中的权利、义务,双方本着平等自愿、互惠互利的原则,经双方协商一致,签订本合同。 第一条承包要求及方式 1 、工程名称: 2 、工程地址: 3、承包形式:本工程采取包工不包料的分包形式,(扎丝、扎钩和钢筋所需机械等材料工具由乙方自理)把钢筋分项工程承包给乙方。 4、工作内容:乙方在施工过程中必须严格按施工图纸及施工规 范进行施工,包括所有图纸变更及业主、施工单位调整的工作量等,按照甲方规定施工期完成工期内的全部任务。 (1)钢筋的翻样、制作、绑扎、安装,不包括钢筋对接但乙方要将制作好的需要焊接的钢筋搬运至对焊部位旁; (2)包括各种箍筋和光圆钢筋的板筋制作安装。 (3)所有钢筋原材料下车、堆放场地至加工场地运输及钢筋半成品运输; (4)合理利用钢筋、废钢材及时清理; (5)预埋铁件安装、钢筋锚拉筋制作; (6)浇捣混凝土时看钢筋; (7)施工过程中所发生的杂工;

(8)对每次验筋时业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员提出的质量问题及时整改,无正当理由乙方拒不整改,甲方有权采取整改措施直至更换劳务分承包方,责令乙方退场,并由乙方承担因此给甲方造成的全部损失; (9)乙方必须保证制作,安装的钢筋通过验收业主、监理、建筑主管部门及现场施工管理人员的质量验收。 4、承包工作要求 (1)乙方必须有强烈的安全、质量、进度管理意识,乙方现场管理人员是项目部管理人员之一,承包价已包含乙方现场管理人员工资。乙方现场管理人员必须同项目部齐心协力管好现场安全、质量、进度。乙方现场管理人员参加项目部每周的例会。对本分项工程负责。乙方现场管理人员必须得到甲方认可,才能行使管理权力。 (2)乙方现场管理人员必须具备良好的业务素质,良好的沟通能力,强有力的执行力。对乙方工人的管理符合项目部制定的要求。 (3)乙方现场管理人员必须履行好自己的职责,配合项目部管理工作,如乙方现场管理人员不配合项目部管理工作。或项目部认为此人不适合管理工作。项目部有权不理会此人,有权直接越过此人要求乙方承包人直接管理。有权支付工程款不经过此人。有权要求承包人本人亲自管理或另外指定有能力的人管理。 (4)乙方管理人员必须加强过程控制,对每个工程过程严加控制,把不合格项,事故控制在萌芽状态。过程精品,才有一个精品的结果。钢筋制作完成及时检查是否有不符合要求的地方,钢筋安装完成后及时检查钢筋安装情况。 (5)乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业,组织必要的加班工作。(7)乙方应按照项目部的施工进度计划要求安排施工作业,组织必要的加班工作。(8)合理使用钢筋等材料,厉行节约,杜绝浪费,禁止大材小用、乱截乱裁,短钢筋尽量用完,尽量使用在挑梁钢筋上。 否则予以重罚款。发现浪费每次罚款元,严重浪费罚款元。

工程施工劳务承包合同

泥水分项工程承包合同 发包人(下称甲方): 身份证号码: 承包人(下称乙方): 身份证号码: 根据平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,双方就泥水工程施工劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包方式、范围及要求: 1、承包方式:包工、包辅材、包一切泥水机械[搅拌机、斗车等]、包工期、包质量、包安全、包劳保雨具、包运输工具、包文明施工。 2、承包范围:必须完成定额包括的全部内容,才能按合同单价结算。包括但不限于以下内容: (1)完成设计院设计的X厂区二期施工图纸甲方指定内容的泥水分项工程;包括一切变更图纸内容所涉及的泥水工程等。 (2)工地围墙内的水平及垂直运输,工完场清等。 3、承包要求:

(1)砌体工程(砖胎模):砂浆制作(包括泡石灰、添加外加剂)、运输;砌体材料的湿水、场内运输、堆码;砌体施工、安放与砌体工程有关的预制构件、预埋木砖、预留孔洞、施工洞口的填补;砌筑前测量放线工作(招标人只提供轴线);施工完毕的工作场所工完场清。 (2)每层(每段)的工作完成后经现场施工员验收合格并签隐蔽工程验收单后,方可作为工程量结算凭证。无验收单,实际又施工的按80%结算。 (3)施工中途不能以任何理由提出增加费用,如在施工期间认为工价太低而影响工程进度和质量,将视为自动退场,所做工程量结算付80%工程款,所扣20%工程款作为后续班组施工补贴。 三、质量要求 1、乙方保证本专业工种的各施工质量一次性验收达到合格标准,达到规范规定的指标。 2、施工前要熟悉施工图纸及有关资料,了解各分项工程的设计及施工规范 要求,对工人进行技术交底,把关键的技术要点及技术措施全面灌输给施工工人。 3、质量须先自检互检,符合标准后通知施工员、质安员检查,合格后方可 进行下一工序施工。 4、服从上级质检人员的检查,对整改意见及时整改。项目部对分项工程或分时间段进行质量检查,若达不到规范要求应立即整改;若整改二次后还达不到质量要求,则表示乙方自动放弃后续工作,对已完成工程量按80%结帐。 四、工期 1、年月日~年月日前完成全部指定工作。(具体按照甲方进度计划实施)

工程劳务承包合同通用范文

工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

工程劳务承包合同通用范文 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定,结合本工程具体情况,本着平等互利、相互合作的诚信原则,自愿达成以下合同条款,双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程承包量:项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求:主体结构优良

5、工期要求:严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价:平方米单价300元人民币 7、工程类别:框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式:大清包,包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材(铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等)、承包范围内的垂直运输设备(塔吊、卷扬机等)、钢筋制作设备(对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等)、砼浇捣设备(砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器)、木工设备(大电锯、手动电锯)、内粉设备(喷毛机、砂浆搅拌机等)、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等,包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等,变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料(属拆带不走的所有材料)。

建设工程施工劳务承包合同钢筋

建设工程施工劳务承包合同 甲方:恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 乙方:夜红山电站工程施工项目部钢筋班组()依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就夜红山电站工程项目劳务承包事项达成一致,订立本合同。 一、工作内容及工作范围 工程名称:夜红山电站工程 工程地点:远安县洋坪镇 工作范围及内容:钢筋制安(含:放样、锚固、电焊、钢筋制作安装、二次转运、焊条、扎丝),钢筋及所需的切断机、弯曲机等大型机具由甲方提供,乙方保管,小型手动工具由乙方自备。 二、质量标准 严格按照业主、监理方的技术交底的要求施工,执行国家现行的《水利水电建设工程验收规程》和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》,本工程必须达到质量评定合格标准,在施工过程中,乙方必须接受甲方、业主及监理工程师的监督和管理,如乙方自作主张,不按照甲方的要求施工而出现的质量事故,所造成的返工损失、材料损失等费用均由乙方承担,甲方不给予任何补偿。 三、工期 开始工作日期: 2010年08月01日 结束工作日期: 2010年11月01日 四、工程款支付和结算 本工程必须达到合格工程,以实际完成工程量结算。 1、人工单价: 钢筋制安500.00元/T;大写伍佰元/T ; 2、结算:工程量以实际完成量为计算依据。工程开工正常并完成工程量的一半后,乙方可向甲方提出工程款支付申请,甲方按实际完成工程量的60%给予支付。剩余工程款待工

程竣工验收合格后,一次性结清。 五、施工管理(文明施工、安全管理) 1、甲方根据施工进展的情况,可对乙方下达具体的工程进度计划,进行技术质量、安全工作交底,如乙方不能认真执行,对签订的合同条款在没有能力履行的情况下,甲方有权终止合同,并对其完成的部分合格工程量按完成量价款的50%结算,并解除本合同。 2、作业人员进入施工现场,必须服从管理,严禁下河洗澡。严禁酒后上岗作业,违者罚款50元/人次。不准上下抛掷物体。施工现场不准打架闹事,违者视情节轻重罚款50-200元/人次。严禁违章指挥,由于违章指挥造成事故的,追究当事人相应责任。 3、乙方必须文明施工、安全生产,若发生安全事故,乙方承担主要责任,甲方承担连带管理责任。 4、乙方应对班组的工人行为负责,教育工人自觉遵守现场施工纪律制度。保证安全生产、保障职工生活的基本权力。与作业人员签订安全生产合同,并提供作业人员身份证复印件。 六、本协议从签订合同开工之日起执行,由项目部负责解释。 七、本协议一式贰份,甲乙双方各执一份,签字生效,具同等法律效力。 甲方:恩施州新禹公司夜红山电站工程施工项目部 项目负责人: 乙方:夜红山电站工程施工项目部钢筋班组 负责人: 年月日

钢筋分项工程劳务分包合同范本

钢筋分项工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 工程名称: 工程地址: 甲方将承建的工程的钢筋分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款;本着平等互利的原则,经甲、乙双方共同研究,充分协商达成如下条款。 一、工程承包范围、内容? 1、本工程从基础→主体工程钢筋制作及安装工作。不包括二次结构及电渣压力焊接头。 2、所有扎丝、钢筋分项所用的焊材及其它辅助材料全部由甲方提供。 3、各种机械设备自备(含对焊机__1__台,断钢机___1_台,弯钢机__2_台,焊机等),所有机具维修(包括配件、各类润滑油等)均由乙方自行负责。 4、所有进入施工现场的钢筋的水平运输、垂直运输由乙方负责 二、承包方式:人工费承包 三、承包单价 本工程+0.0以下钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以吨计算,+0,0以上钢筋工程不论品种、规格、大小,一律以㎡计算。 1、承包单价为__450_元/吨。34元/㎡。 2、计算方法:吨位计算按图纸结算,建筑面积计算按建筑物投影面积计算,屋顶构架按一层建筑面积一半计算。 四、价款的结算 1、如工程质量未达优良,只按基价的%结算;如工程质量达到优良,按基价的100%结算,并全额获得质量奖。 2、凡施工期间无经济损失1000元以上的安全事故可全额获得安全奖;反之,不能获得安全奖。 3、凡基础、主体工期能按项目要求总工期完成时,可获得进度奖;反之不能获得进度奖。 4、凡标准化文明施工能通过验收可全额获得文明施工奖;反之不能获得文明施工奖。

五、价款的支付 甲方按乙方每月完成的工程量结算一次,并按完成额的70 %支付。预留的人工费主体封顶95%支付,余款待竣工后 3 个月内付清。 六、质量要求 1、料表准确,必须经甲方钢筋工长、技术负责人、项目经理审核后,方可下料。严格按照审核的料表先作试件,试件达到规范要求后,方可批量生产,所有制作过程中,不允许出现长材短用现象发生。 2、对焊、竖焊、间隙焊、绑焊、搭接焊必须先做试件,待试件合格后方可批量焊接,对焊、间隙焊、竖焊的同心度≤0.1d且≤2mm,无夹渣、弯曲现象发生。 3、绑扎质量:严格照施工图施工,不允许出现漏扎现象;垫块必须按800×800间距,梁按800间距,板凳铁按@600×600梅花型布局,所有箍筋必须绑扎牢实,并要求横平竖直、无扭曲,按钢筋砼结构验收规范进行验收。 4、钢筋绑扎成型后,成品保护尤其重要,在砼浇筑过程中铺垫好木板,成品保护时乙方必须派人看守修复,此人必须具有高度责任心,否则甲方以100元/次处罚. 7、水电预留洞口处的钢筋必须按规范处理。 七、工期要求 工程施工时,乙方按照甲方编制的每天工作任务单必须按时合格完成,未完成时按300元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,内容如下: 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程,特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。 3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。 4、施工前,甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方

安装工程劳务承包合同

【编号】 HBCJ-LW-SD-2018-000 **************公司 《 ****** 项目劳务承包合同》 (专业:水电安装工程) 甲方(委托方): 联系电话: 乙方(承包方): 联系电话: 签订日期:年月日

水电安装工程劳务承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人以共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲方将下列工程承包给乙方施工。结合工程具体情况,为明确责任和经济关系,加强协作,共同完成工程建设任务,经双方协商达成下列合同条款,以便双方在施工、结算中共同遵守。 第一条工程概况、承包范围及内容 1. 工程名称:***项目 2. 工程地点:*** 3. 承包方式:劳务包干。包质量﹑工期﹑安全生产﹑文明施工﹑综合管理(施工管理、已完工程保护等)。 4. 承包范围: (1)包括楼施工图、图纸会审、会议纪要、设计变更以及技术核定单等所涉及的所有工作内容,并负责该区域内现场临水、临电(二级配电箱内)以及塔吊照明的施工及维护工作。 (2)主体工程(包括给水﹑排水﹑雨水、强电﹑弱电及消防预埋﹑防雷接地,止水钢板焊接施工等)(给排水均以室外井为界限,电有?配电房按低压屏下端,单栋按总箱)需施工至室外总平管网及强弱电接头处。同时须完善乙方所承担工作内容的书面资料并配合甲方进行竣工验收工作。主体工程中的预埋、预留孔、洞、吊洞(吊模)等工作由乙方自行完成,且不得因预埋预留等影响其他工种施工,否则视情节轻重予以处罚并承担甲方的相应损失,情节严重的将解除合同并追究乙方的相关责任。 (3)现场临水、临电(含一,二级配电箱及开关箱,临时办公室及宿舍)以及塔吊照明的施工﹑维护。

劳务钢筋承包合同完整版

劳务钢筋承包合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

劳务钢筋承包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:身份证号:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》,本着对工程负责和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致,签订本合同共同遵守。 一、工程名称:新增家属随军人员公寓楼建设工程

钢筋劳务分包合同模板

钢筋劳务分包合同模板 钢筋劳务分包合同模板 钢筋包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。那么签订钢筋劳务分包合同需要注意什么呢?以下是在为大家整理的钢筋劳务分包合同范文,感谢您的欣赏。 钢筋劳务分包合同范文一 发包方:(以下简称甲方) 分包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方本着互赢互利的原则,经甲、乙双方同意,达成以下协议: 一、工程地点 黄陵县商业街原机砖厂家属区内。 二、开工时间 本工程计划开工时间为年月日,计划竣工时间为年月日。 三、承包方式 包清工、包安全、包质量、包进度。 四、承包内容 2#、3#、4#楼图纸内的所有钢筋工程量,从井桩开始至坡屋面封顶,包括井桩、地梁、圈梁、楼梯踏步、构造柱及厨房卫生间现浇板钢筋加工、制作、绑扎、下料。 五、合同单价

按建筑面积24.5元/㎡包死(含扎丝、小型工具、装卸、场内运输)。 六、付款方式 乙方先垫资,在甲方资金能周转的情况下,可预借适当的工程款和生活费。 七、工程质量及任务 1、严格按照图纸及变更和有关验收规范进行施工,不能跳绑、漏绑、搭接长度满足规范要求,; 2、如不能按规定时间内完成任务,每推迟一天罚总工程款的2%。 八、安全管理 乙方在进入工地后,必须按照安全条例和项目部规定的有关安全方面的制度执行,定期进行安全教育。在不遵守安全制度所造成的一切安全事故伤亡,甲方一概不管,全部由乙方负责承担。施工场地内的工人必须佩戴安全帽,塔吊不能混吊材料,做到有安全隐患的地方绝对不施工。 九、材料管理 1、若不按图纸施工,不听从指挥所造成的反工浪费,材料必须加倍扣除; 2、下脚料合理利用; 5、对恶意造成材料浪费或偷盗现象,一经发现,十倍罚款。 十、服从管理 1、工队必须无条件服从项目部管理,进行有文字性的安全教育、

20xx劳务承包合同示范文本

20xx劳务承包合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

20xx劳务承包合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 以下合伙合作合同范本由应届毕业生合同范本栏目为 您提供,希望对大家有所帮助。 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法 规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的 原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成 一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围

_______ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天; 2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;

建筑施工劳务承包合同完整版

建筑施工劳务承包合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建筑施工劳务承包合同完整版 下载说明:本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务,一旦发生纠纷,可以通过法律途径来保护自己的权益,实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方:___________ 乙方:___________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:______________ 工程地点:______________

钢筋工劳务承包合同(最新版)

钢筋工班组承包合同 工程总包单位:(以下简称甲方) 工程劳务班组:(以下简称乙方) 身份证号码:住址: 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程施工规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑施工安全检查标准》,本着对工程负责和平等互利的原则,甲乙双方经过协商一致,签订本合同共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包方式:清包(即包人工、包质量、包安全文明、包工期) 四、承包范围及承包内容: 1)从基础承包,剪力墙至屋顶花架施工图中所有的扎钢筋项目,包括二次结构的扎钢筋及屋面钢筋防水工程等项目,都由乙方负责完成,并在该承包价之内。 2)因工程施工,管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由钢筋工班组完成的工作。 3)施工中因甲方原因引起的返工,造价在200 元以内不另计工程款,超过200 元按实际工程量计算。 4)本合同约定的其它应由钢筋工完成的工作。 5)与各工序工种之间的配合协作。 6)配合甲方迎接每次公司、建设单位及政府组织的大检查。 五、质量标准:合格,确保按照国家有关规定及验收标准进行验收并通过。 1)确保每次隐蔽工程验收一次性通过,如一次验收通不过罚款200元/次,整改后再通不过罚款500元/次,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,甲方有权作清场处理。 2)若甲方通知乙方清场,乙方必须在3日内无条件清场,按照已完成工程量的80%结账。

六、安全文明标准:嘉兴市经济开发区安全文明工地 1)进入施工现场,乙方必须遵守安全文明管理规定,如有违章操作的,甲方将视情节轻重进行罚款。2)严禁工地内有聚众闹事、打架、赌博现象。班组内部出现打架现象每次罚款500元,班组与其他班组打架每次罚款1000元,情节严重的交公安部门处理。 3)工伤处理:乙方在施工过程中,由于自身原因造成医疗费用均由乙方负责,与甲方无关;如因甲方原因造成的均由甲方负责,如双方共同原因,一次工伤费用在人民币2万以内均由乙方自行承担,一次工伤费用人民币2万元超出部分甲方负责50%,乙方负责50%。乙方任何人员不得酒后上岗,酒后发生所有事故均与甲方无关,乙方及本人承担一切费用及责任。 七、进度指标: 1)乙方进场时间定为20 年月日,退场时间为20 年月日,施工工期为天(包括雨、雪天及节假日)。 2)标准层施工时间为天,因乙方原因造成未达到甲方的工期要求,每延误一天罚款500元,如累计三次发生此类情况,则视为无力承担此项工作,作清场处理。 八、设备管理 1)乙方自配工具:包括扎丝和扎钢筋所需要的一切机械,电线、开关都由乙方负责购买和操作,并在该承包价内,如:切割片,钢筋焊接及焊接材料(14.12毫米不碰接,10毫米以上的箍筋要乙方制作);乙方包辅助材料:手套、雨衣、雨鞋、安全帽、安全带、手套、等劳动保护用品均由乙方自理,但安全帽的样式、规格、颜色统一、且颜色质量由甲方指定。 2)甲方提供乙方仓库及值班室各一间,门、窗及玻璃、墙板、退场时验收归还,如损坏照价赔偿,恶意破坏的处以罚款。 十、工程进度款及结算方式 1)付款方式: 工程至平均标准层二层付总款的 %,四层付总款的 %,通过中间结构验收付总款的 %,通过竣

钢筋工程劳务合同范本

钢筋工程劳务合同范本 合作双方经常涉及利益争吵,因此签订劳务合同是很有必要的。下面是钢筋工程劳务合同范本,为大家提供参考。 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、政策之规定,甲乙双方就本工程钢筋劳务分包事宜协商一致,特订立本合同,共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地址: 3、结构类型: 4、结构层数: 5、建筑面积: 二、工程承包范围: 本次报价所涵盖的承包范围为本工程图纸设计的所有钢筋工程劳务。设计变更、图纸会审纪要、技术核定单、技术交底等范围内的所有钢筋分项和为完成工程而需进行的辅助工作及配合其他专业分包队伍的配合工作。 三、承包方式及内容: 1、采用甲方负责项目管理、材料和大型机具机械,乙方包人工、

包辅材、包中小型工器具、包安全、包工期、包质量、包文明施工、包交工验收的一揽子承包方式,采用固定综合单价形式。 2、钢筋工程的内容包括:配料、制作、绑扎、下料、工地内所有相关材料装卸车、转运,绑扎柱墙的脚手架搭拆,不得有50cm以上的废料,废料清理堆码,搭接电焊,对焊,垫块制作,机械安拆,钢筋后浇带除锈等所有钢筋工程相关的施工内容。 3、辅材辅机包括:电焊条、扎丝、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、钢筋剪钳、鸭嘴钳、切割机、切割片等所有相关辅材;钢筋调直机、钢筋弯曲机、钢筋剪断机、车丝机等,还包括电渣焊、钢筋转运、焊接,自带焊机、夹具、电源电缆,包焊剂、二级箱以下的的电缆电线等。机械连接、马凳的加工,止水带的安装,钢筋收料,领料、卸车。 四、工程结算及合同条款: 1、主楼地下室:***元/吨,按实际钢筋吨位结算。 2、标准层:***元/㎡,按建筑面积结算。 3、商业楼及地下车库(含基础):***元/吨,按实际钢筋吨位结算。注:以上单价均包含所有人工费用,机械费用,辅材费,电渣压力焊等费用。 五、结算及付款方式: 1、合同签订后,乙方一次性提交5万元工程保证金,在工程结构验收合格后,扣除罚款后一次退还。 2、按施工形象进度分阶段办理结算与付款,出±0.000按已完工

施工劳务承包合同范本

施工劳务承包合同范本 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的木塑板加工及安装工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 商洛市滨江银杏公园五标段马连峪人行栈道桥和构峪河人行桥。 二、承包方式与要求 该工程甲方采用包工包料一价清的方式将本项目的木塑板材料,安装、人工、运输以及工人食宿承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该工程按照完工后实际完成量据实结算,综合价为_______元/㎡的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:木塑板原材料,木塑板运输费用、图纸木塑板安装所需的各种辅料、木塑板安装所需的一切劳务用工、正常施工工艺下的所需辅料、劳务人员食宿等,甲方只提供木塑板安装所需的电源。 四、工程质量与安全

乙方必须严格按照图纸设计以及相关规范要求施工,所有的原材必须按照合同签订时决定的原材供料,不得私自更替变动。 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须管好自己的队伍,违者予以罚款,乙方人员必须服从管理人员指挥,遵守工地一切规章制度。未满法定年龄,不得来工地做工。如所有违反规定者,参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期: 该工程乙方原材队伍进场后,其先期费用由乙方负责,待人料到位后甲方适当支付乙方部分生活费用,待木塑板安装施工后甲方按照

建筑工程施工劳务分包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况

1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程数量:_____ 4.工程数量及内容:_____ 第二条工期 1.开工日期:____年_____月_____日开工。 2.竣工日期:____年_____月_____日竣工。 3.总工期为:日历天____天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、

(钢筋)劳务承包合同

(钢筋)劳务承包合同 劳务管理内部委托合同 委托方:四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部(以下简称甲方) 受托人: (以下简称乙方) 为便于管理和工作,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》及其相关法律、法规,本着自愿、诚信的原则,双方就四川省腾达县新都富力桃园A11 号楼主要建筑工程劳务项目的施工组织、队伍组建和管理达成协议 全面组建四川腾达建筑工程服务有限公司新都富力桃园项目部钢筋队伍,独立管理、自负盈亏,完成富力桃园A11 钢筋工程建设。 为了明确双方的责任和义务,我们就合同条款达成如下协议,并共同遵守。 第 1 条:项目概述 一、项目名称: 富力xxA11 栋(建筑面积约 平方米) 二。项目位置: xxxxxx路 3.开始时间:以实际开始时间为准 四.工程承包的内容: 1. 本工程设计图纸:联合审查总结、技术验证表、设计验证表、设计变更通知单中所有钢筋工程的放样、制作、安装工程包含在合同范围内。施工应严格按照施工

方案中的相关施工规范和规定进行。混凝土浇筑期间,应监督值班人员的操作。各类钢筋预埋、柱钢筋、梁钢筋等。应该受到保护。 2. 主体工程钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 3. 二次结构钢筋使用方案:放样、配料、下料、制作、连接、绑扎、焊渣清理、除锈、安装、调直、固定、梁柱钢筋、剪力墙钢筋定位。 4. 本工程装饰构造柱:空调侧板等竖向结构钢筋的制作和安装。包括:墙体拉杆、拉杆、门窗过梁等的制作和安装。 5. 完成所有钢筋的铁马制作、钢筋垫块制作和外框挑线铆钉环制作。 6. 完成本工程的所有焊接:立焊、闪光对焊、单面焊、机械连接。 7. 当钢筋进入现场时,派专人指挥钢筋下车。8. 钢筋绑扎完成后,清理所有剩余钢筋:绑线、焊条、焊渣、用竹跳板搭建人行通道。混凝土浇筑前,跳板应包装并堆放在指定位置。 9. 所有预留开口均应用钢筋切割,所有钢筋试件均应制作并焊接,试件应按甲方规定的时间完成,并堆放整齐于指定地点。

钢筋工程劳务分包合同模板

钢筋工程劳务分包合同模板 建筑工程施工劳务承包合同发包人: 承包人: 工程名称: 签订日期:(钢筋工)*****************************工程 钢筋工施工承包合同书 发包方:******************有限公司(以下简称甲方)承包方:****** (以下简称乙方)为了明确责任,按质、按量、按时完成协议任务,依据《中华人民 __经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策的规定,明确各自本身职责范围,经甲乙双方协商一致,乙方承担甲方************工程钢筋施工任务,并就具体事宜达成如下条款,共同遵守。 一、工程慨况 ******建筑面积********㎡。

二、工程单价 1、包清工,单价为*****元/m2。 三、工程内容 本工程从基础承台垫层开始直至工程结束所有钢筋制作、安装任务,包括材料的场内运输,乙方提供钢筋制安机具等。 四、工程工期、质量与安全 1、工程工期: 1.1从开工之日起单项钢筋,甲方要求晚上加班乙方必须服从(必须配合其他工种工作)超工期一天罚款****元,由于甲方 的原因造成工期延误,工期顺延。 2、工程质量 2.1乙方应按照施工图纸、变更、洽谈记录、合同约定及规范要求进行认真施工,安装准确确保工程质量,同时控制好钢筋保护层,

乙方在通知验收之前必须先做好自检工作,同时满足甲方、公司项目部及现场监理的检查。自检合格后报现场监理工程师,由甲方负责组织五大责任主体进行验收。 2.2工程质量验收不合格的,其返工所造成的人工费、材料费、门卫工资、合同工期的延误、机械设备以及其他工种的等一切费用由乙方负责赔偿。 3、安全 3.1乙方应做到安全生产、文明施工,听从现场管理人员技术指导,对施工现场的所有工人负安全管理和安全责任,如违反安全规章制度,责令立即整改并进行经济处罚(根据现实情况按公司规定处罚条例进行处罚)。 3.2乙方所有工人进入施工现场必须正确佩戴好合格的安全帽,安全帽由乙方自备。 3.3乙方使用的建筑辅助材料、机械设备、安全帽必须有质量合格证书、经公司安全科、设备科验收合格方可进场使用,否则以后影响安全责任、安全罚款等,由乙方自行负责赔偿。

施工劳务承包合同

装饰工程施工承包合同 甲方:销售服务有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方 同意将本项目的工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力及义务,特签订如下协议条款, 供双方共同遵守。 一、工程名称及地点: 二、承包方式及要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承 包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价及内容 经双方协商,该工程按元/(m2、m3、)的承包单价由乙方进行承包,其承包单 价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整

及清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;及其他队伍配合等内容。 四、工程质量及安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优 良工程,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担, 并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全 意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安 全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙 方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工及奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格 把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。同时,乙方负责人必须 管好自己的队伍,安庆市以外的人员,进入现场前,办好“暂住证”,严禁有

钢筋施工劳务承包合同(甲乙双方)

钢筋工程承包合同 发包人:×××(以下简称甲方) 承包方:身份证号:(以下简称乙方)因甲方为明确职责,加强施工管理,确保工期按期、按质顺利完成。根据工程具体情况,经双方商议,特定合同如下: 一、工程名称:××× 二、工程地点:××× 三、承包内容及方式: 1、甲方将×××项目×××钢筋施工任务承包给乙方﹙基础工程地下室及地下室以上主体所有钢筋加工、安装工程,图纸中所设计的要求﹚,外挑架钢筋预埋件制作。 2、甲方仅提供钢筋原材料,乙方负责施工劳动力工具和铁丝,等辅料,包工程质量,包安全生产,包工期和包文明施工,包现场材料整洁。 四、主要施工范围: 1、按图纸及相关的设计变更和技术交底要求下料,制作、全绑扎、清 理施工现场。 2、收集剩余钢筋及时分类堆放使用。 3、钢筋的检验取样制作。 4、墙、柱、梁、板、楼梯钢筋中保护层块的铺设。 5、预留洞板、梁、柱钢筋开孔,洞口钢筋绑扎。 6、所有板内钢筋马镫制作安装。 7、浇筑硅时派人跟班,负责整理被踩乱的钢筋。 8、钢材进场负责协助指定却料地点,并堆放整齐。 五、双方责任: A、甲方责任: 1、本工程甲方代表为_负责日常施工管理,协调工作。

2、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件,负责与其它班组协调工作。 3、向乙方提供一份完整的施工图纸,图纸变更和技术交底,并办理施工洽谈。 4、负责组织施工检查、验收、监督承包人工程进度、质量、安全生产及材料领用情况。 5、负责按计划、按定额用量供应材料,但乙方必须提前5天报计划单。 6、负责测量放线,协助弹好墙、柱轴线、标高。 B、乙方责任: 1、本分项工程施工代表全权负责日常施工现场管理工作。 2、严禁乙方将本工程另行转包,否则双方立即终止合同,并由乙方承担违约责任,赔偿甲方损失,并支付给甲方违约金人民币2万元。 3、乙方必须严格按国家规范,设计图纸,图纸变更及技术交底要求进行组织施工。必须服从工程建设,监理单位及甲方对工程质量检查和监督,对施工中的质量、进度、安全、文明施工以及甲方下达的各项指标全面负责,乙方必须积极配合,因乙方原因造成其它施工对工期延误,每延误一天乙方应本合同总价款1‰支付违约金。 4、浇筑硅时乙方必须派专人值班看筋,对位移钢筋及时进行调整,如乙方不派人值班看筋,甲方派人处理钢筋存在的问题时,甲方扣乙方10.00元/吨,乙方不得对此提出异议。 5、乙方在加工钢筋时必须按设计要求及施工规范有计划地合理下料,不得有浪费材料现象,下脚料钢筋能利用必须全部利用,不得随意切断钢筋,一经发现浪费材料,立即停工,按浪费材料的原价进行赔偿,并处罚按浪费材料的总价的10%进行处罚。 6、乙方必须对进场施工人员进行技术交底,安全培训,甲方有权对施工人员技能不适应施工技术要求的,有权要求乙方换人,乙方必须无条件服从。

相关主题