地下室交通设施环氧地坪漆施工合同地下室交通设施和环氧地坪漆工程施工合同甲方:XXX(以下简称甲方)乙方:XXX(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方委托乙方进行****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆工程以及配电房防静电地坪漆工程施工。
双方本着“平等、自愿、公正”的原则,经友好协商达成以下协议:一、工程概况:1.工程名称:****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆工程以及配电房防静电地坪漆工程。
2.工程地点:*******二、承包范围:本合同包括****三期、四期地下室交通设施和环氧地坪漆以及配电房防静电地坪漆工程的采购和施工。
施工内容包括:1.交通设施:指示牌、箭头、护角等。
2.地坪漆:坡道、踢脚线、墙漆等。
3.配电房地坪漆:防静电地坪漆等(即甲方提供的施工图纸中包含的所有内容及合同报价清单明细表中的所有项目)。
三、承包方式:包工包料。
四、施工工期:1.合同日期:配电房地坪漆工期为5个日历天,地下室地坪漆工期为50个日历天。
2.开工日期:配电房为2019年8月20日前,地下室地坪漆甲方另行通知。
具体时间以甲方通知为准。
3.竣工日期:以工程验收合格之日为准。
4.工程承包单价计价依据:以XXX三期、四期地下室交通设施和环氧地坪报价明细表的基础上再优惠7%。
5.合同造价:暂估******元(人民币大写)******万元整,以实际施工的工程结算款为准。
按清单标注的单价及施工内容,按现场实际施工数量进行结算,计算结果再优惠7%作为最终合同结算价(即实际施工的面积乘以对应清单的单价乘以0.93等于最终的合同结算价),最终合同结算价已包增值税专用(票面税点9%)。
甲方可根据实际需要调整施工内容及合同总价,乙方不得有异议。
最后结算金额以实际施工面积为准,画线按长度计算。
六、合同工期:6.1设备投入:乙方的进场机械设备应满足施工需求的配置。
6.2 乙方必须按照甲方的施工进度计划组织人力,合理有序地进行施工。
如果甲方要求赶工,乙方应该无条件服从并加班加点,以确保工期及时完成。
如果施工进度明显滞后且没有有效的赶工保证措施,乙方应该赔偿甲方的所有经济损失。
6.3 乙方不能因为质量问题或进度问题等原因影响其他班组的工序施工。
6.4 如果发生以下情况,工期将顺延:①因停水、停电(超过24小时)而造成停工并影响工期;②遇到不可抗力事件(如大雨、台风)而影响工期。
五、进度款付款方式与结算:1)工程结算:乙方完成分项工程施工后应及时通知监理部和甲方工程部进行验收。
验收合格后,乙方应提供完成量清单供甲方审核。
工程量按实际完成量结算,以核对后的工程量为准。
结算书必须由甲方工程部按照甲方公司流程和规范进行审批签字,方可作为有效的结算凭证。
乙方应严格按照设计要求和施工规范进行施工,各项施工记录应及时通知监理和甲方工程部现场代表到场检查并签字认可,否则工程量不予承认。
本工程的施工质量按照样板工程施工并随机抽样检查。
如果不符合规范或合同约定,乙方必须无条件返工,且不能增加工期。
如果仅是厚度不足但质量上属于合格的项目,甲方将按照实际完成的结果进行折算,折算价为不高于实际厚度市场价的50%。
2)付款方式:①乙方施工人员及材料进入工地后,全部施工完成后,按照合同约定的计价方式,支付乙方所完成实际工程量工程款的80%;②工程竣工验收合格、质量保证资料归档完成后,支付乙方所完成工作量的工程款95%。
预留5%作为保修金,保修期一年,保修期满无质量问题则一次性无息付清;③每次付款前,乙方应按照税务相关规定提供同等额度的工程款税票(提供可抵扣的9%的专用增值税)给甲方。
所有税费由乙方单位缴纳,并根据税收政策变化而变化。
如果由于乙方提供的引起的任何经济或法律纠纷,乙方将自负全责。
六、双方责任与违约责任:1、如果因为一方的原因合同无法继续履行,应该通知对方并办理合同终止协议。
如果不是不可抗力的原因,责任方应该赔偿对方的经济损失并支付合同总价30%的违约金。
2、在保修期内,如果由于乙方施工原因导致质量事故,乙方应负责返修。
如果由于甲方人为机械损伤或其他原因(如要求乙方赶工而导致地面未干),导致质量问题,甲方应支付合理费用给乙方,乙方有责任配合维修。
1、因甲方原因拖延工期,造成乙方费用增加或其他损失,应由甲方承担。
2、甲方工作:合同签订后,甲方需向乙方提供施工图纸。
监控工程进度、质量、安全等,及时向乙方提出整改意见,必要时可发出停工令和返工令,并对其开具罚款票据。
协调周围外部环境,如遇周围居民阻挠施工,应及时协调解决。
3、乙方工作:根据现场实际情况编制各分项工程施工方案,确定施工顺序,做好各项施工准备工作。
施工方案要求:确保合同工期,确保机械设备投入,工期滞后处理措施,各分项工程的技术节点质量控制。
严格按照甲方提供的设计施工图纸进行施工,确保工程质量、安全、文明施工。
在施工期间负责对已成品的保护工作及自供材、机的保管义务。
4、材料要求:本工程所用材料应为合格产品或符合建设单位指定的材料,并满足相关规范、规程等要求。
每批材料进场时必须提供质保书及原厂盖章等相关资料,并报验经监理和甲方工程部现场代表验收合格后方可使用。
5、施工质量:本工程施工质量应符合国家、地方相关部门及设计图纸、现场施工规范和施工组织方案要求,质量验收达到市优良标准。
若施工完成后未达到质量等级优良标准,将扣除结算总造价5%的违约金。
同时,因质量原因造成的返工费用及由此引起的工期延误、罚款等相关责任损失皆由乙方承担。
具体要求如下:熟悉设计施工文件及相关变更签证文件。
在施工中必须严格遵守《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及现行的有关专业规范。
严格按《福建省建设工程质量安全动态监管办法》及总包单位有关动态管理、质量管理、文明施工管理相关规定执行。
否则,甲方将按总包单位相关管理规定的处罚对乙方给予处罚。
严格按照施工图纸、更改通知及现行施工规范、规程、标准及甲方提供的配合比和技术交底进行施工。
严格按各分项的验收规范、规程和质量评定标准认真自检,把存在的质量隐患消灭于工序之中。
施工完成后,乙方应及时通知监理和甲方召集有关人员共同进行验收。
乙方应在做好自检的基础上进行报验,通知甲方组织验收。
未经甲方组织验收确认的项目不能回收结算单。
乙方应遵守甲方的指挥、管理和监督,并遵守甲方的规章制度。
乙方应积极配合甲方,并及时整改质量和安全隐患。
如果未按期整改,甲方有权叫人进行整改,并从工程款中扣除费用,并处以1000元以上3000元以下的罚款。
在施工过程中,乙方必须遵守安全规范要求,并认真遵守国家和本市的安全生产法律法规。
乙方应对自身的安全隐患承担责任,并遵守总包单位的安全文明管理规定。
如果违反规定,甲方将按相关规定给予处罚。
乙方应承担因违章作业造成的所有安全责任和经济责任。
乙方进场时必须组织有资质、相对固定的、技术力量较强的队伍进行施工。
乙方必须自觉进行三级安全入场教育和安全技术交底,并提供三证。
乙方还应对安排进入工地的施工人员提供合格的安全帽、绝缘手套、鞋等安全生产用品,并进行安全防护,确保施工安全。
对无证人员及残疾人员不准招工,违者由乙方承担主要责任。
乙方在施工中应积极进行施工和安全检查,并服从甲方现场管理人员的指挥和管理。
乙方应指派专业班组安全员做好班组日常的安全知识教育和班前安全技术及安全活动,并督促班组工人遵守施工安全操作规程。
乙方必须自行配备施工现场所需要的所有材料、各类机械、吊具等机具设备、电缆线、施工照明、脚手架及防护设施,并经甲方主管部门进行验收合格后方可使用。
各类机械防护设施应齐全可靠。
施工用水用电必须按照国家规定的标准配置,施工所需的水、电、电讯接驳点至场地内接驳点接至施工现场的工作均由乙方负责,并需征得甲方和总包单位项目部认可,费用由乙方自行承担,与总包单位进行结算。
甲方不提供住宿,由乙方自行解决,工程现场不允许搭设临时工棚。
乙方承诺除施工人员外,任何施工人员的家属和其他的闲杂人员不得滞留施工现场。
乙方不准私自拆除安全防护设施,特别是外架安全网。
乙方应管理好自己的人员,严禁在场内吵闹、斗殴。
如果工人在场内打架,每发生一起事件处违约金1000元。
如果事态严重,移交公安机关处理,其一切后果由乙方承担。
乙方必须加强文明施工,并在完工后及时整理材料并退场。
如果影响文明施工,总包单位有权进行清理,费用由乙方承担。
十、其他注意事项:1.甲方应及时验收乙方完成的合格工程,并按照合同约定付款。
乙方应按时足额支付所属施工人员的工资,并不得以不属实的借口拖欠工人工资。
2.严禁班组的工人住宿在建筑物内。
3.在合同签订进场施工后,乙方应主动积极配合总包单位,遵守《福建省建筑施工企业信用综合评价暂行办法》,并做好关于《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业通常(合同履约、质量安全文明施工)行为评价标准》的动态管理相关要求及总包单位质量管理奖罚实施细则的有关规定。
如果乙方的不作为造成甲方损失,则乙方应承担相应责任及总包单位的有关处罚。
十一、协议生效与终止:1.在履行期间发生争议时,双方应及时进行协商。
如果协商不成,应在工程所在地人民法院诉讼解决。
2.本协议未尽事宜由双方协商解决。
合同经双方签字盖章之日生效。
工程竣工验收合格、甲方工程款按本协议书约定支付完毕,合同自动终止。
3.本协议一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
甲方法人代表(签章)。
法人代表(签章):公章)。
(公章)委托代表人。
委托代表人:身份证。
身份证:联系方式。
联系方式:日期:2019年。
月。
日。
日期:2019年。
月。
日。