竭诚为您提供优质文档/双击可除

建筑模板木工合同

篇一：木工承包施工合同样本

木工承包合同

甲方：

乙方：身份证号:

甲方在公司内部对工程木作项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。

1乙方按照业主签字，盖章确认的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行

业现行的标准及规范，负责的施工。

1.1

1.2清单项目内容详见清单附件二。包干单价：是指按

照现场现行基层开始到完成图纸规定的基层工程内容所需

的

所有费用并考虑风险因素，实行交钥匙工程。

2

3工程地点：工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、

项目部要求执行。

3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，

不得以任何理由和借口拖延交付。签证变更资料必须经项目经理、造价工程师

及相关人员签认，由于设计变更而引发的增减工程量，只能作为办理设计变更

调整工程结算的依据，乙方不能因一般设计变更而要求甲方延长工程合同工期。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才能按照本合同约定的结算程序办理

工程价款的结算。

4

4.1合同价款本合同对施工图纸范围内的全部木作工程内容实行单价包干（包干价清单见附

件二），该包干单价包括但不限于人工费、机械费、安装费、辅料费、安全防护

费、成品及半成品保护费、赶工补偿费、等所有费用及本工程的所有风险及责

任。结算时综合包干价不作任何调整。

4.2在工程实施过程中，本合同的综合包干价不因市场价格（含设备及人工）的变

化及工程量的增减而调整。

5

5.1工程变更乙方不得拒绝甲方提出的任何工程变更，否则甲方有权委托第三方完成该项工

程变更，且甲方按照实际发生费用的2倍从乙方的工程款中扣除作为违约金，

不足部分由乙方补足，乙方不得持有异议。

6

6.1

7

7.1工程变更的办理施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。付款方式工程进度款按月支付。经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是

否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报。

7.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方下月10日

前按上月完成产值的80%向

乙方支付上月工程进度款。

7.3工程竣工经甲方及业主单位验收合格并移交业主单

位后，甲乙双方办理完工程

结算，甲方向乙方支付至结算总价的95%。

7.4

8

8.1余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。安全文明施工本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施

工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明

施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事

故，由乙方承担经济和法律责任。

8.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地

标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。

8.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的

人员进行本合同相关项工

作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。

乙方所派往工程现场

之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。

8.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损

害的，由乙方承担全部责任。

如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等

额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再

按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。

8.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有

垃圾堆放至甲方每层指定地点，甲方统一清理。

8.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度

及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。乙方现场人员必须提供购买的人身意外综合保险，复印件

交于甲方。