合同编号：地基基础检测合同
工程名称：
委托单位：
检测单位：
日期：
地基基础检测合同
委托方: (以下称甲方)
检测方: (以下称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其
它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程地基基础检测事项协商一致，订立本合同，以便共
同遵守。
第一条工程概况
一、工程名称:
二、建设单位:
三、施工单位:
四、工程地点:
五、工程采用地基基础类型(样品名称):
六、地基基础检测取样基数描述:
(见附件) 第二条工作量、进度、费用及结算办法
一、配合费用归属
配合费用由甲方负责，内容包括
等项目(如配合费用由甲方负责，下栏中费用
为单纯检测费用，如由乙方负责，下列费用为检测总包费用)。
二、工程检测项目、工程量及费用
1、甲方委托乙方进行检测的项目及抽样数量应符合国家现行规
范要求。
2、合同工作量及费用
三、在该工程具备现场检测条件时，现场检测计划周期自_ 年___月___日至年月日，甲方提供技术资料齐全后，现场检测结束____日内乙方提供中间检测报告 1 份。如因甲方原因或其他不可抗力造成检测工作延误或工程损失等,乙方不承担责任。检测工期顺延。
四、付款方式及报告领取
1、在乙方进入工地现场后，甲方支付给乙方元预付款，剩余部分工程桩基检测费用，甲方在乙方提交中间检测报告前一次性全部付请。甲方将全部工程桩基检测费用结清后，凭有效证件领取中间检测报告。
2.甲方不支付预付款，必须在乙方提交中间检测报告前，一次性付清全部工程桩基检测费用。甲方结清全部工程桩基检测费用后，凭有效证件领取中间检测报告。
3、甲方在领取中间检测报告后十五个工作日内凭有效证件领取正式检测报告。
4、甲方要求增加工作量，费用按原标准增加。
5、不可预见费用，双方本着对工程负责互助互谅的原则协商解决。
第三条双方责任
一、甲方责任
在乙方进入现场正式检测之前，甲方应做好下列准备工作:
(1)填写委托任务书，对乙方明确技术要求。提供与该检测有关的设计图纸、设计说明、地质勘察报告和施工记录等技术资料。
(2)负责检测场地“三通一平"，便于相应车辆正常通行作业。按检测要求进行基坑开挖、整理工作面、处理桩头(试点)等准备工作。
(3)保障乙方检测人员的正常工作不受其他干扰，并为乙方提供便利的工作条件。
(4)提前7天通知乙方进场检测。
二、乙方责任
1、依据规范和检测的需要向甲方明确检测实施前的准备方法及要求。
2、按时组织检测人员和设备进场，检测前调试仪器设备，保证检测仪器设备能正常运行。
3、严格按照现行的相关技术规范进行工作，并对检测结果负责。
4、按时提交检测报告，负责检测报告的有关解释工作并承担相关的法律责任。
5、应遵守施工现场的各项规章制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的处罚。
6、试验过程中的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担责任。
7、在甲方结清全部检测费用后，乙方开具发票。
第四条争议解决及违约责任
1、甲、乙双方必须认真履行合同有关条款，如发生违约，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定处理。
2、因故终止或变更合同，须经双方同意。若甲乙任何方无故终
止或变更合同，需向另一方支付合同总价____%的违约金，除此之外的损失由违约方支付。
3、乙方在规定时间内提交成果报告的同时，甲方结清全部检测费用。任何方违约，每日按检测费用总额的 5 ‰承担违约责任。
4、甲乙双方如有争议，应本着公平实际的原则协商解决。协商不成向当地人民法院提起诉讼。
第五条本合同一式四份，甲方两份，乙方两份。自双方签字(盖章)之日起生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。
第六条本合同未尽事宜，由双方另行议定，与本合同具有同等效力。
附件：
取样基数描述细则
地基基础检测合同范本第一条第3款：取样基数描述根据检测项目填写相应
内容。
1、浅层平板载荷试验:面积___㎡，基础类型:____ (独立基础____个，条
形基础__ m),设计承载力特征值___ kPa，载荷板面积__ ㎡。2、深层平板载荷
试验:
(1)深部地基土层承载力检测:面积____ ㎡,设计地基承载力特征值__ kPa；
(2)大直径桩端土层承载力检测:桩长____ m，桩径____ mm,基桩总数____根，设计桩端持力层承载力特征值 _kPa。
3.复合地基载荷试验:布柱形式(□等边三角形、□正方形、□矩形)，桩间
距___ m，桩长__m，桩径_ mm,面积置换率，设计复合地基承载力特征值
_kPa。基桩总数___根。
4、岩基载荷试验:
(1)天然地基承载力检测:面积___㎡，设计地基承载力特征值__ kPa;
(2)桩基础持力层承载力检测:桩长___m，桩径___mm,基桩总数__根，设计
桩端持力层承载力特征值__ kPa 。
5、单桩竖向抗压载荷试验:加载方式(□堆载、□锚桩)，桩长_ m,桩径_ mm,
基桩总数根，设计单桩抗压承载力特征值_ kN。
6、锚杆抗拔试验:锚杆长_____ ，杆体材料_____，锚杆杆体极限承载力
__ _kN,锚杆总数____根，锚杆拉力设计值_ 。
7、单桩水平载荷试验:桩长__ m，桩径__ mm，基桩总数___根，设计单桩水
平承载力特征值____ kN。
8、单桩竖向抗拔试验:桩长__ m, 柱径 _mm,基柱总数__ 根，设计单桩抗
拔承载力特征值__ kN。
9、高应变检测:桩长_ m,桩径_ mm,基柱总数颗，设计单桩承载力极限
值 kN，锤重吨。
10、低应变检测:地基基础设计等级级，柱型，桩径_ _mm,基桩
总数颗。
11、声波透射法检测:桩径 mm. 基桩总数颗。
地基买卖合同_地基买卖合同范本 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，甲方现将尤家茆路排号，两孔地基出售给乙方，共计壹拾伍万 元150000。签订合同时，一次性付清全部地基款项。现甲方应给乙方提供事项如下： 1、尤家茆村统一修建地基规划复印件，东西南北平面示意图。 2、铁路局的证明原件。 3、甲方需给乙方提供电、水、天然气的上户。 4、甲方需给乙方办理土地使用证手续。 5、甲方负责乙方跟相关部门的沟通，直至修建完毕为止。 6、未尽事宜甲乙双方共同协商解决。 以上条款甲乙双方共同遵守，空口无凭，立字为证，甲乙双方如有一方反悔或欺骗行为，按地基总价的50%赔偿并承担法律责任。此协议一式三份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 中介人：身份证号： 2021年5月10日 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 在充分协商的基础上，本着公平公正的原则，甲方自愿将其乡镇划拨的建房地基以总 额3万元大写：叁万元整的价款卖给乙方，乙方用于房屋修建。具体内容如下： 一、房屋及土地概况：该地块位于苍溪县陵江镇胡家梁村四组，左邻：正街，右邻：淹八路，前止街道界线，后止董永伍居住地。 二、双方权责： 1、甲方出卖给乙方的土地，在本协议签订之前的所有问题括债权债务全部由甲方负责，与乙方无关。
2、本合同签订时，甲方负责将此土地原有的全部手续和票据转交给乙方。甲方无条件配合乙方做好土地相关手续的办理工作包括土地审批表上的群众签字工作。 3、甲方负责协调地基开挖过程中的土地纠纷。 4、修建过程中，甲方不得以任何理由和借口阻挠施工的正常进行，否则，造成停工或者拖延工期等损失，全部由甲方负责;如果出现土地或者其它权属纠纷，甲方必须主动出面协调解决，如因甲方原因出现权属纠纷的，甲方负责承担相应损失。房屋整个建修、出卖、办证过程中，发生与此宗土地相关的问题和矛盾，甲方有义务配合协助乙方做好解释化解工作。 5、该块土地出卖过程中的相关费税全部由乙方负责，与甲方无关，地基开挖及房屋修建过程中的安全都与甲方无关。 6、除上述约定外，以后不管什么情况，甲方都不得再要求乙方支付其它任何费用。 7、自签合同之日起，不论以后房屋任何变迁包括一切赔偿、补助等都与甲方无任何关系。 三、违约责任： 甲乙双方必须严格履行本合同，若擅自违约或者终止本合同，使本合同无法正常执行的，违约方除承担已经产生的全部建设直接费用、其它间接隐形开支外，还要按对方已付资金数额支付双倍的违约赔偿金。 四、未尽事宜，双方可协商解决。 五、本合同一式两份自签字之日起生效，双方各执一份，希共同遵守。 >>>下一页更多精彩“地基买卖合同” 感谢您的阅读，祝您生活愉快。
合同编号: 基桩检测合同 工程名称: 委托单位: 委托项目: 基桩承载力、完整性检测 受委托单位: 签定日期：
基桩检测合同书 依据中华人民共和国合同法、招投标法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，（甲方）委托 （乙方）采用低应变动测法和静载试验法对本工程的桩基进行检测。经双方协商一致，拟定本合同，以示共同遵守。 1. 工程概况 1.1工程名称：。 2. 检测范围、内容及工作安排 2.1根据《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003)和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2002）及相关技术规范的要求，检测本工程抽测各桩的砼完整性和承载能力，并评定其是否满足设计要求。 2.2本工程的检测桩点的数量和位置由监理方和甲方、设计方确定。 2.2.1根据本工程的桩基检测方案进行桩基承载力、完整性检测。 2.3进场检测日期由甲方确定，需提前7天通知乙方。 3. 双方权利与义务 3.1 甲方的权利与义务 3.1.1在现场检测开始前及时向乙方提供桩位图、工程地质勘察报告、桩的施工记录及桩身设计参数等资料。 3.1.2负责做好静压桩桩帽和小应变桩头清理,修筑好吊车运输通道,提供三相电源,为整个工作提供必要保障。 3.1.3 在乙方进行现场检测时,甲方应委派人员在现场辨别确认拟检测的桩位。 3.1.4协调有关各方的关系，提供便利和一般性协作，确保测试工作顺利完成。 3.2 乙方权益和义务 3.2.1严格遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测，对测试数据及提交报告的真实性、准确性和公正性负责。 3.2.2 接受监理方及有关行业主管部门的监督,对检测的桩基负责。 3.2.3在接到甲方通知后需在三天内进入现场进行检测。 3.2.4因乙方提交的检测数据不准确，造成的损失由乙方全权负责。
地基基础工程施工承包合同方：甲负责 人：：乙方负责人： 二00 年月日 地基基础工程施工承包合同 甲方：______________________ 乙方： ______________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就地基处理工程施工协商一致，订立本合同。第一条：工程名称及地址 1、工程名称：2、工程地址：第二条：工程项目一、工程项目及内容：依据设计院提供的振冲碎石桩施工图进行施工。二、工程承包方法本工承包采用总包法。（包含：施工材料、机械、人员及其工艺的其它配套设施）第三条：工程量及工程造价施工桩距_____排距___桩径____桩长____共计桩数_____根，计:_____米,工程造价按__元/米进行结算,共计：_____元，大写：___________________（此费用不含水电费及税金，只向甲方提供施工人员工资表）。第四条：付款方式本工程无预付款，每月底进行每月的计量，根据计量每月付款70%，本工程施工完毕后，经检测合格，付款至90%，等本站工程全部竣工验收合格后付款至100%。第五条：振冲碎石桩工期 1、本工程开日工期为xxxx年x月xx日。 2、本工程商定有效工期为xx天，工程竣工日期为xxxx年x月xx日。 3、凡因人力所不能抗拒的自然因素，或经甲方认可的原
因延误了工期，按时顺延。第六条：甲方职责 1、负责施工现场的统筹、协调，施工质量监督和工程验收工作。 2、施工前负责向乙方提供施工必须的技术资料和施工图纸、建筑总平面图、建筑结构、基础结构及地基处理施工设计图、建筑场地工程地质勘察资料、普探资料、施工技术要求等。 3、提供施工所需要的平面坐标，建筑红线或基础轴线定位桩，场地水准点及标高数据。 4、负责提供现场正常施工条件、道路畅通，场地平整等满足施工所需要求，（三通一平） 5、负责清除施工现场上空、地表及地下障碍物，解决施工可能对周围环境的影响以及外界人 为影响施工有关事宜。 6、工程用水、用电由甲方负责提供至施工现场。 7、及时就施工中出现的有关问题召集有关单位和部门会商解决。 8、负责办理各项施工许可证（地质勘察报告1份） 9、负责解决与施工有关的土地纠纷和其它环境问题，解决施工中非乙方原因出现的困难。第七条：乙方职责 1、组织全部施工机具、人员，提供现场施工方案，精心施工。 2、严格按照施工图纸和技术要求，以及有关规范、规程的规定，接受甲方的监督、监理，保质保量、按工期要求完成施工任务,工程质量必须满足设计要求。 3、严把质量关，做好施工原始记录，备齐所需的技术资料，完工后向甲方移交相关的技术资料。 4、对因现场组织、管理不善所造成的质量、人身安全、交通安全承担全部责任。 5、及时向甲方及监理反映施工中出现的问题，积极协助甲方解决工程中出现的有关问题。第八条：其它事项 1、凡本合同未及列入或在施工中出现、发生的有关问题，甲乙双方应本着有利工程，互让互谅、团结协作、主动承担的原则精神，平等协商解决。 2、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份，合同经双方签订后生效，共同遵守。 3、工程结束，验收通过，工程费用结清，本合同自动失效。甲方（公章）：乙方（公章）：
合同编号：YT-FS-8147-25 地基工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
地基工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方权力和义务，保证工程质量和进度，确保工程顺利建设，双方协商一致，特签订合同，以资共同遵守。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 二、合同工期： 三、承包及结算方式： 1、承包方式：包工包料，包质量、包施工机械及
进出场费，包生产安全和文明施工。 2、结算方式：根据甲乙双方共同测量认定的实际强夯面积计算，承包单位为 /㎡(含税)。 四、付款方式： 乙方设备进场后甲方付进场费三万元，完成一半付五万元，全部完工后付拾万元，检测合格后一周内全部付清。 五、质量标准： 1、强夯地基达到设计承载力：P≥150 kpa 2、按设计要求和施工方精心组织施工，确保工程质量，质量检测由甲方指定具备国家授权资质的检测单位进行。 六、双方权利与义务： 甲方： (1)指定为甲方现场代表，负责工程管理，质量监督及签证等相关工作。 (2)提供现场规划图纸、标高及设计院有关文件。 (3)提供施工水、电源等辅助工作。
合同编号：YT-FS-6362-52 建筑土方工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑土方工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人：(以下简称甲方) 承包人：(以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程承包范围：三元区长安路3号(海西金属市场A-11地块) 建设用地平整土方施工范围坐标点省略，并按发包人提供的土方平整平面示意图的放坡范围，坡度进行放坡，在土方开挖范围内的所有原有建筑旧基础、建筑垃圾、毛石挡墙、砼路面、树根树枝及未砍伐的树木等均包含在内。 第二条工期要求：本工程施工工期为 75日历天。
(1)边坡土方施工期：开工至结束75天; (2)平整土方施工期：开工至结束30天; (3)以上两个工段同时进行施工; (4)开工日期，以甲方提前三天书面通知为准。 (5)如遇下列情况之一者，经甲方签证后工期允许顺延。 1)因设计变更、方案改变使施工无法进行的原因而影响进度。 2)雨天人力不可控制并不可抗拒的自然现象。 3)因甲方原因造成的延误工期。 (6) 乙方在以上情况发生后5天内，就延误的内容向甲方现场代表提出书面报告，5天内未提出或逾期提出报告的，甲方可视为延期要求不予确认。 第三条：承包方式 以包工包料的形式由承包方就本合同工程实行固定单价、固定总量施工总承包。 第四条：工程承包价： 土石方单价(实方)为每立方米
合同编号：地基基础检测合同 工程名称： 委托单位： 检测单位： 日期：
地基基础检测合同 委托方: (以下称甲方) 检测方: (以下称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程地基基础检测事项协商一致，订立本合同，以便共 同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、建设单位: 三、施工单位: 四、工程地点: 五、工程采用地基基础类型(样品名称): 六、地基基础检测取样基数描述: (见附件) 第二条工作量、进度、费用及结算办法 一、配合费用归属 配合费用由甲方负责，内容包括 等项目(如配合费用由甲方负责，下栏中费用 为单纯检测费用，如由乙方负责，下列费用为检测总包费用)。 二、工程检测项目、工程量及费用 1、甲方委托乙方进行检测的项目及抽样数量应符合国家现行规 范要求。 2、合同工作量及费用
三、在该工程具备现场检测条件时，现场检测计划周期自_ 年___月___日至年月日，甲方提供技术资料齐全后，现场检测结束____日内乙方提供中间检测报告 1 份。如因甲方原因或其他不可抗力造成检测工作延误或工程损失等,乙方不承担责任。检测工期顺延。 四、付款方式及报告领取 1、在乙方进入工地现场后，甲方支付给乙方元预付款，剩余部分工程桩基检测费用，甲方在乙方提交中间检测报告前一次性全部付请。甲方将全部工程桩基检测费用结清后，凭有效证件领取中间检测报告。 2.甲方不支付预付款，必须在乙方提交中间检测报告前，一次性付清全部工程桩基检测费用。甲方结清全部工程桩基检测费用后，凭有效证件领取中间检测报告。 3、甲方在领取中间检测报告后十五个工作日内凭有效证件领取正式检测报告。 4、甲方要求增加工作量，费用按原标准增加。
监督注册号 合同备案注册号 备案注册意见 建筑工程基础检测合同书 合同号：（__ZH-GC-DX-2011008_） 工程名称：_____ __________________ 委托单位（甲方）：_____ ___________ 检测单位（乙方）：______南京南大工程检测有限公司 _检测许可证号：___苏建检第A014B号、苏SJCB002号_ 南京市建筑安装工程质量监督站监制 （合同号的原则：许可证2位、年份2位。编号4位）
根据《中华人民共和国合同法》，双方就_____南通中海丁香花园______________________________ __________________ 工程的基础检测，经友好协商，签订本合同。 二．检测项目及目的 ■单桩竖向抗压静载试验，确定单桩竖向抗压极限承载力； ■单桩竖向抗拔静载试验，确定单桩竖向抗拔极限承载力； □单桩水平静载试验，提供单桩水平极限承载力； □复合地基荷载板试验，确定复合地基承载力； □平板荷载试验，提供地基土承载力； □基岩荷载试验，提供基岩承载力； □桩基高应变测试，提供单桩承载力及判断桩身质量； ■桩基低应变检测，判断桩身质量； □超声波（声波透射）检测，判断桩身质量； □钻芯检测，判断桩身（构件）质量； □成孔质量（垂直度、孔径、沉渣）检测，判断成孔垂直度、孔径、沉渣是否满足设计要求； □动探、标贯、静探检测，评价桩或地基性能； □点荷载试验，提供岩基承载力； □超声回弹检测，检测结构混凝土的均一性、强度、缺陷； □灌注桩钢筋笼长度检测，判断钢筋笼长度是否满足设计要求； □喷射砼厚度检测，判断是否满足设计要求； □焊缝检测，评价焊接质量； □锚杆（土钉）抗拔检测，检测抗拔承载力； □持力层钻芯检测，检测持力层岩土性状； □__________________ ________________。 三．检测依据 □《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 □《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 ■《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 □《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 □《港口工程桩基规范》JTJ254-98 □《港口工程桩基规范》JTJ254-98局部修订 □《港口工程桩基动力检测规程》JTJ249-2001 □《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-2004、J366-2004 □《铁路工程基桩无损检测规程》TB10218-2008 □《铁路工程结构混凝土强度检测规程》TB10426-2004
编号：_____________ 地基基础检测合同 委托方：_______________________ 检测方：_______________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 委托方（甲方）：____________________________________
检测方（乙方）：____________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。 1.1工程名称工程地点 1.2桩基类型 1.3建设单位 1.4施工单位 1.5设计单位 1.6 勘察单位 1.7监理单位 1.8 监督单位 1.9检测 联系人 甲方联系电话 乙方联系电话 第二条、检测依据 2.1 □《建设工程质量管理条例》 2.2 □《建筑地基设计规范》GB50007 2.3 □《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 2.4 □《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 2.5 □《建筑地基处理技术规范》JGJ79 2.6 □《桩身自反力平衡静载试验规程》DB36/J002 2.7 □《关于规范江西省建筑基桩检测方法和数量的意见》赣建质监字[2011]16号2.8 □其它: 第三条、检测项目、数量及收费
项目名称数量 收费单价 （元）单项 检测费 备注 3.1低应变根 3.2载荷板试验占 八、、 3.3静载吨 3.4 取 心钻孔米芯样抗压组注浆孔 3.5 进 出场 载荷板次 取芯次 静载次 3.6其它 3.7检测费总计 2、检测过程中，未到试验加载量桩被破坏，仍按 3.3条检测数量计费 第四条、结算与付款方式 4.1双方约定采用下列第___________ 条方式进行结算。 4.1.1 按双方约定的检测费人民币（大写）：___________________________ 实行总包。 4.1.2 按第三条的收费单价根据乙方《检测结算单》的检测数量进行结算。（结算单以检测报告数量及现场签证单为依据） 4.2双方约定采用下列第__________ 条方式进行付款。 4.2.1合同签订______ 日内，甲方一次性支付检测费__________________ 元。 4.2.2甲方在乙方进场检测前向乙方预付检测费 ________________________ 元，余款在领取报告时一次性付清。 423甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就桩基检测事项协商一致，订立本补充协议。 第一条：工程概况； 1、工程名称： 2、工程面积：约万平方米。 3、工程地址： 第二条：工程技术服务内容； 1、技术服务内容：进行单桩静载试验及低应变动力检测； 2、检测数量、单桩静载试验检测量为总桩数的0.5~1%，且每栋楼不少于3根，共计检测根。低应变动力检测及桩身完整性检测检测量为施工图纸内全部桩数量。 3、检测完成后对检测数据进行分析，提交检测报告一式四份。 第三条：技术服务质量要求； 1、应按照国家规范、行业标准认真进行检测，所出据的检测报告必须完整、准确，并且满足设计和工程需要。 2、桩基施工完成后要及时进行检测，不得拖延和影响下步工程进行。否则甲方将对乙方除进行经济处罚外，有权单方面解除合同，另择其他单位进行工程施工。 3、乙方在检测期间要严格遵守甲方安全生产、文明施工的要求，检测中不得污染场地、市政道路等环境。并且对检测中发生的一切安全事故负责包括并不限于工伤事故，人身损害赔偿等，承担因此产生的所有费用。 第四条：检测收费及付款方式；
1、单桩静载试验检测费用 ①检测费用为元/吨，总费用以甲方（或设计方）委托的实验加载值总吨位乘以上单价的总额。该总价为含税价，也是桩检测的从始至终价，包括测桩时所产生的全部费用，如：设备进出场费、吊装、倒运、平整场地、清理现场通行道路等费用。 ②检测费用： 检测总吨位： 总价格： 2、低应变动力检测及桩身完整性检测费用 ①检测费用为元/根，总费用以甲方认可的实际桩数量的70%乘以上单价的总额。该总价为含税价。 ②检测费用： 检测总根数： 总价格： 3、付款方式： ①检测全部完成后，乙方向甲方提供合格检测报告后，甲方向乙方付款总价款的70%， 元； ②检测报告满足设计及工程要求，并且无其他遗留问题后，甲方向乙方支付总价款的30%，元。 ③甲方凭乙方开据的合法有效含税发票付款。 第五条：其他条款； 1、本补充协议与桩基检测《技术服务合同》有不一致之处，以本协议为准执行。 2、本协议一式四份，甲方三份，乙方一份，双方签字盖章后生效。 甲方（签章）：乙方（签章）： 法定代表人：法定代表人：
地基基础工程施工合同条款 甲方： 乙方： 甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的灰土挤密桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。 4、承包方式及价格： （1）承包方式:综合单价 （2）承包价格：1100元/m3 5、质量等级：合格 第二条工程期限 1、开工日期：20**年3月12日 2、竣工日期：20**年5月20日
3、总施工期：68天 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延； （1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 （3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。 第三条甲方责任 1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。 6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 桩基础工程施工合同(范本) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
桩基础工程施工合同 工程名称: _________________________________________ 工程地点：_________________________________________ 发包方：___________________________________________ 承包方：___________________________________________ 签订日期：_________________________________________
________________________ 项目桩基础工程施工合同 发包方（以下简称“甲方” ）: ____________________________________ 承包方（以下简称“乙方”）: _____________________________________ 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、 互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：; 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标局低丁设计标局的接桩、桩顶局丁设计标局的截桩、土方开挖过程中配合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为活单计价，固定综合单价包干（详见工程量活单）, 工程量活单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限丁：包人工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年—月—日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m-^上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒力等原因造成停工的，经甲方代表确认后工期顺延。乙方未按合同工期完工，每延误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求：
篇一：地基基础工程施工合同 地基基础工程施工合同书 工程名称： 甲方： 乙方： 合同编号： 签订地点： 签订时间： 地基基础工程施工合同条款 甲方：乙方：甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ kn，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ kn，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作（不含试件制作、原材料送检报验）。 4深度，以每米元计价结算；预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度（含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度）为准，并以此为结算依据。 5、质量等级： 第二条工程期限 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、总施工期： 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延； （1）停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 （2）因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 （3）因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。 （4）因地质条件变化，各方在研究措施时无法施工。 （5）因拆迁、占地等未处理好影响施工。 （6）因排除地下隐蔽工程或阻碍物影响施工。 （7）试桩、基桩检测期间耽误的工期。 如因甲方原因造成的停工，除工期顺延外，每日应支付停班费用元，并纳入结算中。 第三条甲方责任 1、办理土地征用、青苗树木赔偿等手续，做好房屋的拆迁、清除地面、架空和地下阻碍排除等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。 2、接好施工所需水、电、线路至施工现场，并保证施工期间用水用电的需要，并承担费用。 3、开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及施工场地内的主要交通干道，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通。 4、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。 5、办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及线路专业用线的申报批准手续。 6、测放出建筑物四个角的精确点位，将水准点与座标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7、组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。 8、向乙方提供的原料必须符合有关规范规定。
合同编号：YT-FS-5182-57 地基工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
地基工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：乙方： 甲方委托乙方承担工程的部分桩基工程，设计为直径毫米的桩施工任务，设计要求单桩竖向承载力特征值≧ KN，按甲方要求制作安装钢筋笼，施工质量必须达到设计要求的单桩竖向承载力特征值≧ KN，以测桩成果报告为准，如果达不到设计要求值，由乙方负全部施工和经济责任并处理至合格为止。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》为基础，按相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合工程具体情况，经双方协商一致，依法订立如下合同条款，双方共同遵守。 第一条工程概况与承包方式 1、工程名称： 2、工程地址： 3、承包范围：桩机运输安拆、桩
尖就位、钢筋笼制安、搅拌砼、砼浇筑等相关工作(不含试件制作、原材料送检报验)。 4深度，以每米元计价结算;预制桩尖购置费：元/个，机械进出场安拆费包干：元/台套。成桩总进尺按相关计算规则以现场签证的自然地面到桩尖入土的深度(含桩尖长度并不得扣除桩尖虚体积的长度)为准，并以此为结算依据。 5、质量等级： 第二条工程期限 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、总施工期： 4、如遇下列情况之一者，工期可顺延; (1)停水、停电、下雨及不可抗拒的自然现象被迫停工。 (2)因设计变更或政府行为社会动乱被迫停工。 (3)因三通一平达不到要求或甲方资金不及时被迫停工。
合同编号：□□□□—□□□陕西省建设工程地基基础工程质量检测合同 工程名称: 工程地点: 委托单位: 检测单位: 签订地点: 签订日期: 年月日
陕西省建设工程地基基础工程质量检测合同 一、总则 XXXXXXXXX 委托XXXXXXX承担 XXXXXX工程共 12 台机位的管桩质量检测，并根据相关规范要求提供相应的检测结果报告。 根据《中华人民共和国合同法》，结合本工程具体情况，经双方协商，签订本合同，以资共同遵守。 二、工期及质量 1、试桩检测总工期为：根据现场施工的进度情况，具体见委托方书面通知书。 2、所有检测项目均为：合格 三、委托单位的权利和义务 1、提供相关图纸、地质报告及施工资料； 2、负责桩基检测前的平整、开挖等必要的准备工作（被检测桩20×20m范围内需尽量平整，以便于安装检测设备和搭设堆载平台。各检测桩之间应有道路转运设备车辆通行）。负责协调施工单位提供抗拔试验用钢筋，并按照设计图及试验要求进行制作和焊接； 3、提供与检测相关的协调配合。 四、检测单位的权利和义务 1、接受委托方有关行业主管部门的监督； 2、提供检测设备和仪器，派专人负责现场检测工作。 3、按《建筑基桩检测技术规范》（JGJ106-2014）及《建筑地基基础检测技术规范》（DB42/269-2014）进行检测。
4、对检测数据及提交报告的真实性、准确性、完整性和公正性负责； 5、周密组织、精心测试，按委托方工期要求及时完成检测，并及时出具正式检测报告。 6、检测单位自行承担作静载试验用材料（黄砂）费用。 7、检测单位对各项检测成果负一切责任，否则一切损失均由检测单位负责并承担相关法律责任。 8、检测完毕，提供正式检测报告一式四份（如业主需要增加份数、检测方需无偿提供）。 五、违约责任 1、因委托方原因造成检测单位窝工、返工的，委托方不承担检测单位因此产生的费用，工期顺延。 2、因检测单位原因造成的检测成果质量问题，损失由检测单位自行承担并承担相关法律责任。 3、因检测单位造成的工期延误，委托方按照3000元/天的标准进行处罚。 4、如不可抗拒的天气造成工期延误，以委托方确认签证单为准作工期延误依据。 5、在施工中由于检测单位自身原因造成的安全事故所产生费用均由检测单位承担、由于检测单位造成的业主罚款、将有检测单位承担。 六、其他约定事项 1、本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。未经双方协商同意，任何一方都不得终止本合同。
内部编号：AN-QP-HT410 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 地基基础施工合同通用范本
地基基础施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建设单位：(以下简称甲方) 施工单位：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和省、市有关政策规定，结合本工程具体情况，甲方将工程承包给乙方施工。为了明确双方权利、义务，经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、主要工程量： 4、主要技术参数： 点夯单击夯击能：KN.m
合同编号： 桩基检测工程合同 项目名称： 建设单位： 检测单位： 检测许可号： 签订日期： 签订地点：
发包单位：（简称甲方）： 承包单位：（简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》等法律法规的规定，甲方委托乙方承担建设工程质量检测任务。为明确权责，保护当事人双方的合法权利，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 第二条桩基（试桩）检测方法及目的： □静载试验法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求； □静载试验法确定单桩竖向抗压极限承载力；
□静载试验法判定复合地基承载力是否满足设计要求； □高应变法判定单桩竖向抗压承载力是否满足设计要求； □低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别； □声波透射法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。 □其它检测项目： 第三条技术要求 1、本工程设计提供的单桩竖向抗压极限承载力（复合地基承载力特征值）为：Quk=**KN 。 2、执行标准 （1）中人民共和国行业标准—《建筑基桩检测技术规范（JGJ106-2003）》。 （2）中华人民共和国行业标准—《建筑地基处理技术规范（JGJ79-2002）》。 （3）中华人民共和国国家标准—《建筑地基基础设计规范（JGJ106-2003）》。 第四条检测周期或提供检测报告的时间 提供检测报告的时间按下列第条执行： 1、双方约定检测周期为天，自年月日起，年 月日前提供检测报告。 2、甲方提前通知乙方进场检测，乙方在接到通知后天内进场实施检测，现场作业完成后天内提供检测报告。 第五条检测数量、费用和付款方式 根据国家和海南省现行规定及工程具体情况，双方就检测费用和付款方式商定如下： 1、检测数量和费用
编号：_____________ 地基基础施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
建设单位：（简称甲方） 承包单位：（简称乙方） 根据工程需要，甲方将********项目的人工挖孔桩项目承包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑管理条例》的有关规定，结合现场实际，经双方共同协商，明确责、权利的关系，特制定以下条款，双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包工程范围及内容、人工挖孔桩 1、乙方向甲方承包“********”小区的所有人工挖桩基础的施工（原地坪以下的土方、混凝土及钢筋的制作安装，其余按图施工），甲方负责施工现场的三通一平和放线定桩位，乙方复核无误后方能施工开挖。 2、承包方式：包工包料。 3、施工用的机械设备由乙方自备，乙方挖出孔桩的土石方由甲方负责及时组织转运，不得影响施工。 4、甲方向乙方提供工程地质勘察资料一份和施工图纸两份。 四、工期要求： 乙方于年月日进场施工，于年 月日交甲方组织验收，总工期为个工作日，因气候原因停电或自然灾害等不可抗拒因素，经双方协商，工期顺延。 五、工程质量要求： 1、按图施工。 2、桩挖到持力层由质量监督部门试压验收合格。
3、混凝土标号以设计图纸要求为准。 4、开挖过程中的工程量增减由甲乙双方代表签字认可，其工程价款按第六条执行结算。 六、工程价款、人工挖孔桩按预算计算条款： 1、该工程按包工包料方式承包，按XXX省20XX版建设工程造价计价依据。 2、20XX年XXX省建设工程造价计价政策规定。 3、当地建筑材料价格（水泥、钢筋、砂、碎石、瓜米石）。 4、施工图。 5、在施工过程中如遇到特殊地层障碍物、流沙层、水量超大等特殊情况时，由甲乙双方协商补偿解决。 七、付款方式： 本合同签订后乙方进场施工，施工时到十天后，甲方将乙方押金款全部一次性退还乙方作施工用款，工程进度款，甲方按工程进度工程量支付进度款 %，余款待桩基础工程全部完工验收合格后天内一次性付清所有的余款。 八、工程竣工验收： 甲方交乙方承包施工的所有项目乙方必须严格按照图纸进行施工、验收。 九、乙方人员安全由乙方负责，税、水、电费由乙方承担。 十、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。本合同一式四份，甲乙双方各执二份，由双方签字之日起生效，甲方向乙方付清所有工程款后自行失效。 甲方代表签字：乙方代表签字： 签订日期：年月日
桩基础工程施工合同 合同编号： 桩基础工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
项目桩基础工程施工合同 发包方(以下简称“甲方”)： 承包方(以下简称“乙方”)： 甲方委托乙方承建桩基础工程，为明确工程内容和双方责任，本着密切配合、互相合作、分工负责的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商签订如下条款，共同执行。 一、工程概况 1. 工程名称：桩基础工程（以下称本工程）； 2. 工程地点：； 3. 工程内容：按桩基础施工图所示的全部内容进行施工、实施安全设施方 案、桩顶标高低于设计标高的接桩、桩顶高于设计标高的截桩、土方开挖过程中配 合截桩，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修（保修期从 桩基验收合格之日起算二年）。 4. 承包方式：本桩基础工程计价方式为清单计价，固定综合单价包干（详见工程量清 单），工程量清单单价在合同签订后不作任何调整。乙方作为有经验的承包商，各 种风险因素已充分考虑在合同综合单价当中。施工承包范围包括但不仅限于：包人 工、包质量、包安全、包工期、包风险、包机械、包主材、包辅材、包放线、包施 工、包成品保护、包试验、包环境保护、包职业健康、包安全及文明施工、包规费、包税金、包通过有关部门的验收等。 二、合同工期 开工日期：年月日（具体时间以监理开工令为准） 竣工日期：年月日 1. 工期包括验收时间，工期结算以开工日期与提交甲方验收合格证明文件日期为准。 如遇连续8小时以上停水停电、30m3以上地下障碍物、重大设计变更以及不可抗拒
误一天向甲方支付违约金为人民币3000元。 2. 技术要求： (1）按施工图严格施工，遵守《建筑桩基技术规范》和《建筑地基基础施工及验收规范》及省标准《管桩基础技术规程》中的规定。 (2) 桩位放线采用全站仪定位，打桩前对桩位进行复核。 (3) 乙方应将场地浅层（3米深度内）浮石或埋石自行挖除。 (4) 乙方应具备穿越中部8米左右厚度砾砂层、残积土层及全风化岩层中强风化粗 粒岩硬夹层的技术措施。 (5) 乙方应具备锤击超长桩（40米以上）入岩的设备能力和技术措施。 (6) 电梯筒部位要求乙方送桩3米以上，但不得低于设计标高。 (7) 乙方应具备淤泥层沉桩时桩垂直度的技术控制措施。 (8) 乙方应具备处理因基坑底土体隆起导致沉桩上浮而采取的技术措施。 (9) 希望乙方桩机配备打桩自动记录仪，如无条件配备，乙方必须保证提供每条桩 的贯入度曲线书面资料。 3. 质量标准：本合同约定按省有关桩基工程验收评定规定以及设计要求达到合 格标准。桩基完工后须进行静载、抗拔力及桩基完整性试验（试验费包含在单价中），其技术指标须达到设计和规范要求，否则，乙方承担一切技术处理或赔偿责任。 三、合同价款的组成 1. 合同价款：暂定合同价为￥元；大写：人民币元（含工程税金）， 本合同内工程量均为暂定工程量，固定综合单价，工程量按实结算，措施费为包干项目，结算时不予调整。 2. 综合单价：按照合同附件（甲方最终确认的乙方中标价格）。 3. 合同价款中包括但不仅限于承包方式中所有内容的费用及相关措施项目费用（临时 设施费、安全防护措施费、大型机械进出场及安装拆卸费、打桩期间施工降水、排水、排污费、安全文明措施费、环保费、水电费、二次搬运费、工程保险费、夜间施工增加费、赶工措施费等）、其他项目费用（配合费等）、施工期间产生的建筑及生活垃圾、完工后临时设施的拆除及清理、与桩基施工相关的规费、所有税金等。 无论实际施工中发生的情况如何，均不作调整，施工过程中也不作此类签证。