计算机硬件采购合同
合同编号:
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
签订时间：
签订地点:
使用说明
1．本合同范本适用于国家电网公司各单位以招标及非招标方式进行的计算机硬件采购活动，但不包括为日常办公使用的台式或便携式计算机硬件采购活动。
2．当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。
3．对本合同范本的修改或补充，可由当事人在“其他”条款中进行约定，不得直接对合同文本进行变动。
4．合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录
第1条计算机硬件设备 (1)
第2条设备的交付 (1)
第3条付款 (3)
第4条履约保证金 (3)
第5条保证义务 (4)
第6条设计联络会、培训和工厂验收 (4)
第7条验收 (5)
第8条质量保证 (6)
第9条违约责任 (7)
第10条保密条款 (9)
第11条不可抗力 (9)
第12条合同组成文件及顺序 (10)
第13条适用法律 (10)
第14条争议解决 (10)
第15条合同附件 (11)
第16条合同生效 (11)
第17条份数 (11)
第18条其他 (11)
计算机硬件采购合同
甲方（买方）：
乙方（卖方）：
鉴于甲方有意向乙方采购，且乙方同意向甲方供应计算机硬件产品。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，经协商一致，订立本合同。
第1条计算机硬件设备
1.1 甲方根据需要向乙方采购的计算机硬件设备（以下简称“设备”）及为保护该设备的安全、稳定运行及安装维护所必须的备品备件、专用工具。
1.2 设备及其备品备件、专用工具的名称、生产厂商、型号规格、配置、数量、单价详见附件1。
第2条设备的交付
2.1 乙方应按照甲方指定的时间、地点和方式向甲方交付本合同项下的设备。
2.2 具体的交货时间、地点、方式为：
2.3 乙方负责设备到达交货地点之前的运输，包括编制运输方案和办理相关运输手续（如需要），并承担所有
运输费用。
2.4 包装
2.4.1 设备应有适合运输及多次搬运的坚固包装，并采取措施防止货物受潮、生锈及震动等影响，以保证安全运抵安装现场。由于包装不当而引起的损失或损坏，由乙方负责。
2.4.2 设备一般情况下不使用松木做包装材料，如确需使用松木包装材料,乙方必须到所在地主管部门办理植物检疫证书，植物检疫证书必须随货同行，并作为设备到货验收凭据之一。如使用松木包装材料且无植物检疫证书随货同行，甲方有权拒收该批设备。
2.5 交付
2.5.1 乙方应严格按照本合同要求的交货时间，将设备安全、完好运达合同规定的交货地点，并在设备到达交货地点日前（含本数）将发货情况（内容视情况包括合同号、设备名称、型号规格、数量、重量和体积的约数、交货时间、地点、运输安排等）以传真等书面形式通知甲方，以便甲方做好接货安排。乙方交货时应提供设备出厂检验合格证明。
2.5.2 乙方按照附件2的要求完成由其负责的软件安装及设备调试后方完成设备的交付。在完成交付前因交付而产生的所有的费用和风险由乙方承担。
2.6 技术资料提交
乙方应按附件2中规定时间向甲方或其指定的设计方等单位提供完整的与设备相关的技术资料和文件。
第3条付款
3.1 本合同总价为人民币（大写）
(￥)（含税）。
3.2 甲方应按以下约定向乙方支付合同价款1：
3.3 本合同总价指乙方将设备运到合同规定或甲方指定交货地点并履行完毕其他合同义务所需的全部费用，包括但不限于设备价款及包装费、保险费、各种税费、运杂费、卸车费、技术资料费、安装调试费、软件升级费、培训费、技术服务费等。
在合同履行过程中，除另有约定外，甲、乙双方均不得以任何理由变更合同总价。
第4条履约保证金2
4.1 乙方应在合同生效后5个工作日内（含本数）向
1建议选择条款：设备到达交货地点经甲方初步验收合格并签字认可且乙方提供全额增值税专用发票和收货凭证后日内支付合同总价的%；设备安装验收合格，经双方签字认可后日内支付合同总价的%；设备投入试运行个月，经双方验收签字认可转入正常运行后日内支付合同总价的%。合同总价的10%作为质保金，在设备正常运行个月后日内予以支付。如乙方违反质量保证义务，甲方可视情况扣除适当金额。
2若采取招标方式的，可选择将投标保证金直接转为履约保证金。国家电网公司系统内单位协商无需履约保证金的可不采纳此约定。
甲方提交金额为合同总价10%的履约保证金，有效期自提交甲方之日起至设备全部交货并经安装验收合格后个工作日内（含本数）由甲方无息退还。
4.2 乙方提供的履约保证金应为由甲方可接受的中国境内银行按合同附件3所附格式出具的银行保函，或者为现金、汇票、支票，与此有关的费用由乙方负担。
4.3 履约保证金是乙方履行合同义务的担保，如乙方未能履行本合同项下的任何义务，甲方有权根据乙方所需承担的违约或赔偿责任扣除相应的履约保证金。
第5条保证义务
乙方就向甲方提供的设备承担以下保证义务：
5.1 设备是全新的，且其在技术、质量、性能、数量上不存在瑕疵。
5.2 设备的所有权属于乙方，不存在权属纠纷且未有被抵押、扣押或查封等权利瑕疵。
5.3 设备不侵犯任何第三方的知识产权。
5.4 符合国家最新规定的有关技术标准，并满足合同附件2的规定。附件2与招、投标文件的要求（如有）不一致时，以较高标准为准。
5.5 乙方如非设备生产商，则应取得设备生产商的合法授权及技术服务承诺。
第6条设计联络会、培训和工厂验收
6.1 设计联络会、培训和工厂验收的具体实施办法和日程安排按照附件2等文件执行，双方费用均在本合同总
价中列支。
6.2 设计联络会应形成会议纪要，会议纪要由乙方负责编写，经双方授权代表签字。会议纪要应作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。
6.3 乙方负责对用户运行、维护人员进行必要的培训，并提供培训资料，技术培训的具体内容详见附件2等文件。乙方应负责提供设备接线图以及必要的技术文件及图纸等资料。
6.4 为保证设备质量，除乙方对设备进行自检外，甲方将根据附件2的规定组织有关人员到乙方工厂参加工厂验收，若工厂验收的任何一个结果不能满足合同规定的要求或系统不能正常运行，甲方有权拒绝接受。甲方到乙方参加工厂验收并不解除乙方的责任和义务。
6.5甲方及设备使用单位技术人员在乙方国内、国外工厂参加设计联络会、技术培训和工厂验收期间所需的往返机票、交通、住宿、医疗、人身安全全额保险等费用包括在合同总价中。
第7条验收
7.1 初步验收
设备到达交货地点后，甲、乙双方应对设备的数量及外观质量进行初步验收。若设备发生缺、损或与合同规定不符时，乙方应负责补足或更换，并由双方确认。设备数量及外观符合合同规定的，双方代表签署该部分设备的初步验收记录。设备初步验收后，甲方应妥为保管，若因保
管不善造成损失，由甲方负责。
7.2 最终验收
乙方完成设备的安装调试和对甲方操作人员的培训后，设备试运行个月,无明显技术问题和产品故障的,双方依照本合同中约定的质量要求和验收标准对设备进行最终验收。
7.3 对技术复杂的设备，甲方可申请国家认可的专业检测机构参与初步验收和最终验收，出具质量检测报告。此项检测费用由方承担。
第8条质量保证
8.1 乙方承诺对本合同项下的设备提供个月的质量保证，质量保证期自设备通过最终验收之日起起算。在质量保证期终止之前乙方对合同设备实行包退、包修、包换服务。
由于设备设计制造质量问题而给甲方造成的直接损失及费用由乙方承担，乙方还应承担因设备故障而发生的修复及技术支持等费用。因设备故障而进行更换的，被更换部分的质量保证期应从投运时开始重新计算。
8.2 乙方应保证在设备的整个寿命周期内向甲方提供必要的维修及服务。
8.3 如果因设备潜在缺陷造成损坏，无论在质量保证期内或者质量保证期外乙方对消除潜在缺陷均应承担责任和费用并赔偿甲方因此受到的损失。
8.4 无论在质量保证期内或质量保证期外，当甲方要
求乙方进行现场服务时，乙方接到甲方的服务要求后,应于
小时内（含本数）作出电话响应，小时内（含本数）能到达现场提供服务。乙方服务联系人为：联系电话为：（24小时开通），对于因乙方原因造成的故障，乙方应无偿提供维修服务；如属甲方原因，乙方可按成本价收取一定的维修费用。
8.5 法律规定或双方另行约定的包退、保修、包换（以下简称“三包”）期长于本合同规定的设备质量保证期的，适用“三包”期的规定。
第9条违约责任
9.1 因乙方原因造成延期交货，每延误一周（不足一周以一周计），乙方应向甲方支付相当于延期交货设备价格%的违约金。
9.2 因乙方原因未按合同约定时间向甲方或甲方指定单位提供完整的设备相关的技术文件的，每延误一周（不足一周以一周计）,乙方应向甲方支付元的违约金。
9.3 如因设备质量问题引起故障，乙方应承担由此产生的全部费用并赔偿甲方因此而发生的经济损失；因产品质量不合格造成退货，乙方应承担由此产生的全部费用，赔偿甲方因此而发生的经济损失，并须向甲方支付该批次设备合同价格%的违约金。
9.4 发生以下任何一种情形时，甲方有权单方面终止合同：
9.4.1 因乙方原因迟延交付设备超过30天；
9.4.2 乙方需支付的违约金达到合同总价的20%；
9.4.3 乙方在安装调试、培训、技术服务等方面严重违约对甲方正常生产运行和经济利益造成影响的；
9.4.4 乙方违反合同义务且在收到甲方书面通知后天内（含本数）仍未纠正的；
9.4.5 设备侵犯第三方权利的；
9.4.6 法律、法规规定的甲方有权终止合同的其他情形。
因上述原因终止合同的，甲方可将收到的设备退还乙方，并有权向第三方进行采购。乙方应在甲方发出终止通知后日内（含本数）退还甲方已支付的合同价款，并赔偿由此给甲方造成的损失，包括但不限于甲方因向第三方采购设备所发生的额外费用，且乙方须向甲方支付合同总价款％的违约金。
9.5 甲方可从乙方的履约保证金、质保金或甲方应向乙方支付的任何款项中扣除乙方根据合同需向甲方支付的费用。
9.6 因甲方原因未按本合同约定期限支付合同价款的，每迟延付款一周（不足一周以一周计），甲方向乙方支付相当于迟延付款金额%的迟延付款违约金，但该违约金总额不应超过迟延付款总额10%。
第10条保密条款
10.1 乙方及其有关人员除应遵照《中华人民共和国保密法》等有关规定外，对在合同执行过程中了解到的涉及甲方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息承担保密责任，并采取相应的保密措施。
10.2 上述保密责任的期限至上述文件资料或信息正式向社会公开之日、或非因乙方原因保密信息已成为公开、或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日止。
第11条不可抗力
11.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
11.2 任何一方由于不可抗力而影响本合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。
11.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。
11.4如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天以上（含本数）时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的遗留问题
由双方友好协商解决。
第12条合同组成文件及顺序
12.1 合同、补充协议及相关附件；
12.2 中标通知书（如有）；
12.3 招标文件和投标文件（如有）；
12.4 形成合同的其他文件。
上述文件均为本合同的组成部分，并互为补充和解释，如有表述不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准。
第13条适用法律3
本合同的订立、效力、解释、执行及争议的解决，均适用中华人民共和国现行有效的法律。
第14条争议解决4
14.1 合同履行过程中发生争议时，双方应本着真诚合作的精神，通过友好协商解决。
14.2 若争议经协商仍无法解决的，双方约定选择的解决方式为：。
（1）提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
3签订涉外合同时需约定合同的适用法律，应以约定我国法律为宜。
4建议尽量选择甲方所在地法院或仲裁委员会作为争议解决机构。如选择仲裁作为争议解决方式时，应核实所填写的仲裁委员会是否存在及其名称是否准确。目前并非每一城市均设有仲裁委员会。系统内单位之间签订的合同，只选择14.1条款作为争议解决方式。
（2）向所在地人民法院提起诉讼。
14.3 在仲裁或诉讼期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第15条合同附件
附件1：计算机硬件设备清单；
附件2：技术协议书；
附件3：履约保函格式。
上述合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第16条合同生效
本合同自双方法定代表人(负责人)或其授权代表5签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。
第17条份数
本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
第18条其他6
（以下无正文）
5如本合同当事人为非法人单位，则由其负责人或负责人的授权代表签字。如本合同由授权代表签字，需出具合法、有效的法定代表人或负责人的授权委托书。
6除根据范本可在条款中填写的内容以外，如有对本合同示范文本的修改或增减，请在本条（第18条其他）中规定。
签署页
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表人(负责人)或授权代表（签字）：法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
签订日期：签订日期：地址：地址：
邮编：邮编：
联系人：联系人：电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：账号：账号：
税号：税号：
附件1：计算机硬件设备清单
附件2：技术协议书
附件3：履约保函格式
合同编号：YT-FS-6380-15 电力建设工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力建设工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间： 按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明 确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合 该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称：东兴用电工程 2、工程地点：城东 3、工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期 工程间隔部分)、变压器、柱上开关、隔离刀闸、避雷 器、接地网、柱上开关、柱上开关以下高压电缆、开 关室至表计上桩低压电缆、配电室密集型母线以及施 工过程中辅助材料供应，所有设备安装调试、电缆施
放、表计安装，本工程含设计费、试验费、运行准备费、二级负荷安装(含材料)及规费。本工程不含：电气工程土建部分，所有电缆桥架，表计配套费(乙方协助甲方申请开户)。 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元￥ 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路未能接通，障碍物未能清除，设备未能到位，影响进场施工。 (2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。
2017电力施工合同模板 发包人: 承包人: 依照>,>及其他有关法律,法规,遵循平等,自愿,公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行. 一,工程概况 1,工程名称: ; 2,工程地点: ; 3,工程范围: ;（详见施工图纸内容）; 4,承包方式:＿ . 5,材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）. 二,合同工期及工期延误 1,开工日期: 年月日 ,竣工日期年月日 ,合同工期总天数天（以实际进场施工之日算起）; 2,由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之＿＿的违约金,算至验收合格之日; 3,因以下原因造成工期延误,工期相应顺延: a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件; b发包人未能按约定日期支付工程预付款,进度款; c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令,批准等,致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人原因停水,停电,停气造成停工累计超过小时; f不可抗力; g其他非因承包人原因造成停工累计超过小时. 4,承包人在以上情况发生后日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告;发包人代表（或监理工程师）在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改意见,视为同意顺延工期. 三,质量标准
工程质量标准:合格,按照>验收. 四,合同价款 总计合同金额（大写）（人民币） ,小写￥ . 五,工程款结算及支付 1,主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2,纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3,工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人; 六,施工准备 1,承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过. 2,发包人在施工前应负责做好三通一平工作,提供基准测量点,免费提供施工用水,电; 3,发包人应办理完备项目报建,图样签章手续,协调好周边及有关部门关系; 4,承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5,承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工,并提供主要钢材,彩板的质量保证书; 七,安全施工与检查 1,承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患; 2,发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,;发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工,因发包人原因导致的安全事故,由发包人承担相应责任及发生的费用; 3,如发生安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方承担发生的费用;4,当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理.
篇一：南方电网施工资料清单 施工资料清单 工程概况pd-01 工程开工报审表（w） （控制类型：w，检查方式：p/r） 表号： pd-01 本表（含附件）一式份，由承包项目部填报，监理项目部存份，建设单位（业主项目部）存份，承包单位存份。篇二：电力工程施工标准施工合同范本 电力工程施工标准施工合同范本 贵阳供电局文件 筑供工程字［2007］7号 关于下发《贵阳供电局第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目标准施工合同范本》的通知 局属各分、县（区）局： 为规范贵阳供电局配电网项目在工程建设等方面的工作，控制好配电网项目建设的投资、安全、质量和进度，确保配电网项目建设目标的实现，特制定本标准施工合同。 本标准施工合同所提“配电网”是指贵阳供电局10kv及以下电压等级电网，“配电网项目”是指配电网10kv及以下电压等级的输变电工程项目。本标准施工合同适用于签订贵阳供电局所属各分（县）供电局的第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目。 附：贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目施工合同范本。 二○○七年七月四日 主题词：下发农网施工合同 附： 第一批农网完善化工程 与农网完善工程预备项目施工合同 范本通知 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据xx电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从年月日至年月日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。 5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。 5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。 三、工程管理
科学技术项目合同 合同编号： 项目名称： 甲方（委托人）： 乙方（受托人）： 合同期限： 项目负责 人： 电 话： 手 机： 电子邮 箱： 通信地 址： 邮政编 码：
使用说明 1. 本统一合同文本适用于国家电网公司各单位作为委托人签订的技术开发、技术咨询以及技术服务类的科学技术项目合同。 2．受托人为多个单位的，当单位数量超过3个时，只填写主要承担项目的单位，其余单位以签署页为准。2个及以上（含本数）受托人联合承担项目的，应就各自承担的工作任务在合同中约定。 3. 项目负责人是指承担该科技项目的主要单位的主要技术组织和实施人，负责人栏下的信息为该自然人的个人信息。 4. 项目简表中的项目负责人原则上只填写一个人，一般为主要承担单位的主要组织和实施人员。 5. 简表中的“研究生”指的是在项目的实施过程中尚在大专院校从事硕士及以上学位攻读的人员。 6. 当该项目不涉及经济技术指标时，可以根据项目的种类和实际情况在“项目研究内容和最终成果摘要”中的“成果的主要技术经济指标”栏中填写“本项目不要求具体的经济技术指标”。 7. 合同第1条至第5条均以表格方式记载约定事项，表格中的“小标题”需要受托方根据具体的情况用以精练的文字描述代替之，而不应保留在表中。其中表四中的成果方式可以是“专利”的名称；表五中的进度计划一般应以一个季度为一个阶段填写。 8. 对于本统一合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 9. 对本统一合同文本的任何修改或补充，当事人均应在“特别约定”条款中进行约定，除此之外不得直接对合同文本进行改动。 11. 有关本统一合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 12.
保密合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
使用说明 1．本合同范本适用于国家电网公司各单位作为信息提供方对外签订的所有保密合同。国家电网公司各单位作为信息接收方对外签订的保密合同可参考本合同范本。 2．本合同可单独使用，也可作为其他合同附件。 3．当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 4．对本合同范本的修改或补充，可由当事人于“其他”条款中进行约定，不得直接对合同文本进行变动。 5. 合同范本有关其他填写说明见本合同条款注释。
I 目录 第1条保密信息 1 第2条保密责任 2 第3条知识产权 3 第4条保密文件的归还 3 第5条侵权 4 第6条保密期限 4 第7条违约责任 4 第8条不可抗力 4 第9条使用法律 5 第10条争议解决 5 第11条合同生效 5 第12条份数 5 第13条其他 6
II
保密合同 甲方： 乙方： 鉴于甲乙双方（以下简称“双方”）正在进行业务项目（以下简称“项目”），双方在该项目的实施以及合作过程中可能了解到对方的有关保密信息且双方均希望对本合同所述保密信息予以有效保护。为此，双方经协商一致，达成本合同。 第1条保密信息 1.1 本合同项下的保密信息指双方在合作过程中或本合同签署前为项目开展而获知（无论是对方提供，还是无意中了解）的不为公众所知，又能为对方（合法所有者或占有者）带来经济效益的所有信息、数据或技术，包括但不限于提供方的与研究、开发、生产、产品、服务、客户、市场有关的软件、程序、发明、工艺、设计、图纸、专有技术、工程、流程、方式、硬件配置信息、客户名单、员工信息、合同、价格、成本、研究报告、预测和估计、报表、商业计划、商业秘密、商业模式、公司决议等任何或所有的商业信息、财务信息、技术资料、生产资料以及会议资料和文件。 1.2 如上述保密信息存在如下情况，则本合同的条款将不适用： 1.2.1 在无需承担保密义务的情况下，接收方从提供方处获得上述信息之前就已知晓的； 1.2.2 非因任何一方的过错而为公众所了解的； 1.2.3 从没有保密义务的第三方正当取得的，并且以该取得方所应了解为限，该第三方不是违法获得和披露该保密
电力安装合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_____ 年 ____ 月_____ 日至____ 年_____ 月_____ 日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币______________ 元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001 和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001 并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由________ 方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。
2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价 格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50％给乙方，水电完工后支付工程款的30％，整体竣工验收合格后支付20 ％。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_____ 米 4、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装； 6 后期灯具的安装；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款％支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48 小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则
供电工程施工合同范本_电力施工合 同模板 本工程由甲方提供施工用电至施工区域范围内，其他乙方自带的电缆、配电柜等必须符合质量、安全要求。今天小编就给大家整理了供电工程施工合同，希望对大家的工作和学习有所帮助，欢迎阅读! 供电工程施工合同1 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就乙方承包甲方的电路工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 一.工程。 二.工程内容：前期预埋穿线管、穿线、上面板、分户电源、完工等。 三.委托方式：采取甲方提供材料方式，乙方包人工的委托方式。
四.工程工期： 1、开工日期：(以乙方工人开工算起)。 2、竣工日期： 五、工程总造价：(人民币)每平方8.5元，面积按照图纸国家统一规范计算。 六、甲方的权利和义务： 1.乙方负责自行采购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必须为合同上指定使用电线、线管等材料。. 七、乙方的权利和义务： 1.乙方施工人员须严格依照甲方的图纸进行施工。 3.按施工程序开展监理，及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。 八、付款方式： 1.工程前期开工前付生活费由甲乙双方协商。
2.变更工程项目的，甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。 3.工程中期甲方付给乙方工程款的40%，等工程完工再付清全部剩款。 十、违约责任： 1.合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。 十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在 十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 供电工程施工合同2 甲方： 乙方：
计算机硬件采购合同 合同编号: 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 签订时间： 签订地点:
使用说明 1．本合同范本适用于国家电网公司各单位以招标及非招标方式进行的计算机硬件采购活动，但不包括为日常办公使用的台式或便携式计算机硬件采购活动。 2．当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3．对本合同范本的修改或补充，可由当事人在“其他”条款中进行约定，不得直接对合同文本进行变动。 4．合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第1条计算机硬件设备 (1) 第2条设备的交付 (1) 第3条付款 (3) 第4条履约保证金 (3) 第5条保证义务 (4) 第6条设计联络会、培训和工厂验收 (4) 第7条验收 (5) 第8条质量保证 (6) 第9条违约责任 (7) 第10条保密条款 (9) 第11条不可抗力 (9) 第12条合同组成文件及顺序 (10) 第13条适用法律 (10) 第14条争议解决 (10) 第15条合同附件 (11) 第16条合同生效 (11) 第17条份数 (11) 第18条其他 (11)
计算机硬件采购合同 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 鉴于甲方有意向乙方采购，且乙方同意向甲方供应计算机硬件产品。根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，经协商一致，订立本合同。 第1条计算机硬件设备 1.1 甲方根据需要向乙方采购的计算机硬件设备（以下简称“设备”）及为保护该设备的安全、稳定运行及安装维护所必须的备品备件、专用工具。 1.2 设备及其备品备件、专用工具的名称、生产厂商、型号规格、配置、数量、单价详见附件1。 第2条设备的交付 2.1 乙方应按照甲方指定的时间、地点和方式向甲方交付本合同项下的设备。 2.2 具体的交货时间、地点、方式为： 2.3 乙方负责设备到达交货地点之前的运输，包括编制运输方案和办理相关运输手续（如需要），并承担所有
电力建设工程监理合同 合同编号： 委托人： 监理人： 签订时间: 签订地点：
使用说明 1.本合同范本适用于国家电网公司各单位对大型电力建设工程施工进行的监理行为。 2.当事人使用本合同范本时无约定的条款，应在该条款处注明“无”。 3.对本合同范本的修改或补充，可由当事人在“专用条款”中进行约定，不得直接对合同通用条款进行变动。 4.合同范本有关其他填写说明见合同条款注释。
目录 第一部分协议书 (1) 第二部分通用条款 (4) 第1条定义及解释 (4) 第2条合同的解释顺序 (5) 第3条语言 (5) 第4条适用法律 (5) 第5条转让和分包 (6) 第6条著作权 (6) 第7条利益冲突 (6) 第8条通知 (6) 第9条出版 (6) 第10条服务范围 (6) 第11条监理人的义务 (6) 第12条监理人的权利 (22) 第13条委托人的权利 (23) 第14条代表 (23) 第15条违约责任 (24) 第16条不可抗力 (24) 第17条争议解决 (25)
第18条生效 (25) 第19条份数 (25) 第三部分专用条款 (26)
建设工程监理合同 第一部分协议书 委托人： 监理人： 鉴于委托人拟委托监理人对 工程（以下简称“工程”）实施监理，且监理人同意接受该委托。为此，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。 第1条本协议书中的措词和用语应与下文提及的通用条款、专用条款中分别赋予它们的含义相同。 第2条监理工程概况 2.1 工程名称：。 2.2 工程地点：。 第3条监理服务范围 第4条工程建设目标： 4.1 质量目标：。 4.2 安全目标：。 4.3 进度目标：。 4.4 投资控制目标：。 4.5 环境保护目标：。 第5条合同总价 5.1 合同总价为人民币（大写）（￥），价款构成详见本合同附件。
合同编号：YT-FS-5852-46 电力工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电力工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (简称甲方) 乙方： (简称乙方) 一、项目立项： 乙方负责办理甲方安装供电部门专变立项报批所有相关手续，由甲方提供准确的申请立项资料。 二、工程名称： 三、工程范围： 800KVA变压器安装及调试。电缆敷设及调试。接地网制作及调试。计量表计安装。 四、工程地点： 五、承包方式：包工包料(不含低压配电出线)。 合同价款：人民币大写：整 (小写￥： )。 六、付款方式：转帐。工程自签订协议之日起，甲方应按工程款项
七、合同工期：60个工作日竣工。(以甲方首付工程款到帐之日起计算开工日期)。 八、在施工中如遇下列情况拖延工期，双方应及时协商顺延。因款未到而影响的延期。因人力不可抗拒的原因被迫停工。因整体方案变更不能继续施工。因土建施工原因而被迫停工。因线路不能停电而造成的延期。 九、工程质量和竣工验收：按国家供用电施工规范标准由供电局验收合格同意送电为标准。 十、双方主要责任： 1、在商定的时间内做好施工范围内前期工作等。指派专人配合施工，解决甲方应解决的问题及其它事宜。工程未经验收，甲方不能提前使用或擅自改动设备，因此产生的损失和费用，由甲方承担。 2、工程中途由于甲方原因设计变更以及设计错误致使施工错误，造成不良后果返工，由甲方负责。 3、甲方有责任统一组织现场治安保卫工作。 乙方责任：
供电设施工程建设和运行维护协议 甲方： 乙方：云南电网公司怒江供电局 为统一规范新建住宅项目供电设施工程建设，明确供电设施安全和维护责任，减少用电安全隐患和事故，提高供配电质量和供电可靠性。根据怒江州怒发改价格〔2013〕35号文要求，甲乙双方就供电设施建设工程费的统一收取，供电设施建设的统一规划、统一设计、统一建设、统一管理维护达成如下协议： 一、供电设施工程建设和运行维护内容 甲方依据怒发改价格〔2013〕35号文，依据泸水县城乡规划管理局颁发的《建设工程规划许可证》核定的建筑面积向乙方交纳供电设施建设工程费。在甲方向乙方统一交纳供电设施建设工程费后，乙方配合甲方住宅工程进度，在约定的时间内完成供电设施安装和保质保时供电，并承担今后的用电安全、维修、改造及日常运行管理工作。 1.工程建设范围 从上级电源出线至住宅楼居民电能装置（含表箱和电表）“一户一表”，以及低压供电公建设施的产权分界处止的所有供配电设施的设计、材料和设备的购置、安装和调试。包括：工程设计、高压T接箱、高压出线、变配电站（不含征地、拆迁费用）土建、电气工程、低压线路、低压T接箱、线路基础、土建工程。根据住宅建设项目的要求必须配备的应急供电系统的建设、临时施工电源的建设及小区原有电力设施的拆迁不在本次项目的建设范围内。 2.工程建设内容 小区名称： 小区地点： 《建设工程规划许可证》编号 报建建筑总面积：m2（最终建筑总面积为实际建设并经有关部门核准的面
积） 其中：住宅面积：m2 住宅类型：多层建筑栋m2、二类高层建筑栋m2、一类高层建筑栋m2 经营性、办公用房面积：m2 公益性用房、公建设施面积：m2 地下面积：m2 3.配置标准 （1）商品住宅配置标准（建筑面积）：不低于6kW/户（90㎡及以下）、不低于8kW/户（91－150㎡，不含150㎡）、不低于10kW/户（150㎡及以上） （2）保障性住房配置标准（建筑面积）：4kW/户（90㎡以下） （3）住宅区公共设施用房配置标准：不低于40W/㎡ （4）配套建设的办公用房配置标准：不低于80-100W/㎡ （5）经营性用房配置标准：不低于100-120W/㎡ 有特殊配置要求的甲方将面积及提高要求以书面方式明确，同时甲乙双方签订《补充协议》。 4.收费标准 （1）商品住宅及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：110元/m2； （2）保障性住房及住宅区内公共设施用房、配套办公用房、经营性用房收费标准为：75元/m2。 收费说明： （1）在基本供电容量配置标准之外每提高1kW供电容量的收费标准提高10%。（2）高层住宅10层至18层按多层住宅1.1系数标准计收。19层至32层按1.3系数标准计收。33层及以上由双方协商确定系数标准 （3）开发小区容积率低于1或总面积低于2万平方米或因场地狭小要求采用地下站供电并使用小型化设备、配套成本较高的项目，收费标准以1.1系数计算。 5.工程费的收取
ECP合同编号：采购订单编号： （招标） 合同编号（买方）： 合同编号（卖方）： 工程名称： 签订日期： 签订地点： 买方： 卖方：
合同协议书 买方： 卖方： 鉴于买方为实施_ _，已接受卖方对该项目货物_ _ （简称“合同货物”）的投标，买卖双方就合同货物的采购订立 本协议。 一、词语含义 本协议中所用词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中相应词语的含 义相同。 二、合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1．双方在合同履行过程中依法依通用合同条款和专用合同条款约定达成的 协议、纪要等文件； 2．合同协议书； 3．中标通知书； 4．已标价合同货物清单； 5．投标文件； 6．专用合同条款； 7．通用合同条款； 8．招标技术规范书； 9．合同附件及其他合同文件。 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 三、合同标的 卖方应按照合同供应的合同货物名称、规格、单位、数量、合同价款、交货 期、交货地点等见附件一：《已标价合同货物清单》。 四、合同价格与支付 1．本合同签约价格为人民币（大写）_ _(￥ )（含税）， 分预付款、到货款、投运款和质保金四次支付，支付比例为__。 2．本合同货款支付条件见通用合同条款。 五、承诺 1．卖方承诺按合同约定向买方提供符合要求的产品和服务。 2．买方承诺按合同约定向卖方支付合同价款。 六、生效 本合同在合同协议书经买卖双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并 加盖单位章或合同专用章后生效。 七、签订日期 合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。 八、份数 本合同一式_ _份，买方执_ _份，卖方 执_ _份，具有同等法律效力。
XXXXXXXXXXX有限公司 （项目名称） 供 电 协 议 书
供电协议书 供电方：XXXXXXXXX 用电方：XXXXXXXXX 为明确供电方和用电方在电力供应与使用中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法律、法规，经双方协商一致，同意签订本协议，并共同遵守，严格履行。 一、用电地点、用电类别 1.用电地点：XXXXXXX 2.用电类别：XXXXXXX 二、供电方式、供电容量 1.供电电压：三相交流50Hz、380V电源 2.供电容量：100kVA 三、供电质量 1.在电力系统正常运行的情况下，供电方应按《供电营业规则》规定的电能质量标准向用电方供电。 2.在电力系统正常运行的情况下，供电方应向用电方连续供电。但为了保障电力系统的公共安全和维护正常供电秩序，供电方按规定事先通知停电，用电方需配合。 3.用电方的功率因数应达到《供电营业规则》第四十一条规定，且谐波源负荷、冲击负荷、波动负荷、非对称负荷等对电能质量产生的干扰与影响不得超过国家规定的控制范围，否则用电方必须积极采取措施使其达到国家规定的标准。
四、用电计量 1.供电方按国家规定的电价类别对每路电源分别安装用电计量装置。用电计量装置的记录数据，作为向用电方结算电费的依据。 2.用电计量方式、计量装置参数如下：用电计量装置安装在产权分界处，安装的是电度表。 3.设在用电方的用电计量装置和负荷管理装置的安装、移动、更换、检验、拆除、加封及连接线等均由供电方办理，用电方需提供工作上的方便，并对用电计量装置负责保管。 4.供电方在用电方新装、换装及电能表强制检定站现场校验后的用电计量装置应加封。用电方应在工作凭证上签章。 5.供电方按规定对用电计量装置进行更换，并按规定周期委托电能表强制检定站进行校验。用电方发现用电计量装置有故障时应及时通知供电方，由供电方负责处理。 6.用电方认为供电方装设的计费电能表不准时，可按规定向电能表强制检定站提出校验申请。用电方对检验结果有异议时，在接到检验结果后15个工作日内，可向相关技术监督局申请检定。 五、电价及电费结算方式 1．计价依据及方式： (1)供电方根据物价管理部门批准的电价和用电计量装置的记录，向用电方定期结算电费。在协议有效期内，发生电价和其他收费项目费率调整时，按调价文件规定执行。 (2)居民生活、农业生产用电，实行单一制电度电价。工商业及其它用户中受电变压器容量在100kVA或用电设备装接容量在100kW及以上的用户，实行两部制电价。受电变压器容量或用电设备装接容量小于100千伏安的实行单一电度电价，条件具备的也可实行两部制电价。 (3)基本电价按最大需量计费的用户，按协议确定值计收基本电费，如果用户
新能源电站并网协议（试行） 封面
【】并网协议 本协议由下述双方签署： （1）甲方：【】 注册地：【】 法定地址：【】 法人代表/负责人：【】 职务：【】 （2）乙方：【】 注册地：【】 法定地址：【】 法人代表：【】 职务：【】 第一章定义与解释 1.1本协议中所用术语，除上下文另有要求外，具有如下含义： （1）“【】【风力发电站/太阳能发电站/生物质发电站/其
他类型新能源发电站】”指位于【】，由售电人拥有并经营管理的装机容量为【×台×MW】的【×发电站（调度命名为×）】的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施。 （2）“首次并网日”指本协议双方商定的，电厂首次同期与电网进行连接的第一天。 （3）“并网方式”指电厂与电网之间一次系统的电气连接方式。 （4）“购售电合同”指甲方与乙方就【】【风力发电站/太阳能发电站/生物质发电站/其他类型新能源发电站】所发电量的购销及甲方的有关付款等事宜签订的合同。 （5）“解列”专指将与电网相互连接在一起同步运行的发电设备与电网断开的操作。 （6）“计划检修”指协议双方为检查、试验、检修机组或其他设施而根据电力行业标准，参照设备供应商的建议、技术参数及电厂运行经验而有计划安排的机组处于检修期内的状态，分为A、B、C、D 四个等级和调峰消缺。
（7）【“广东电网有限责任公司电力调度控制中心”（以下简称中调）/“广东电网有限责任公司X供电局电力调度控制中心”（以下简称地调）】是甲方为确保电力系统安全、优质和经济运行而设立的，专门依法对电力系统生产运行、电网调度系统及其人员职务活动进行调度管理的机构。就本协议项下有关【中调/地调】的任何条款而言，其已获得甲方的批准和认可。 （8）“电网调度规程”指由甲方制定的用于规范在本网内的调度行为的技术规范。 （9）“日发电有功曲线”指甲方下属机构【中调/地调】每日以乙方申报的可用容量和年度发电计划为基础而制定的乙方日计划发电的有功曲线。 （10）“电力行业标准”指为了电网和设备安全稳定运行，由电力技术主管部门制定的一系列技术规范。 （11）“AGC”指自动发电控制，是Auto-Generation-Control 的缩写。
输变电工程施工劳务分包合同 合同编号： 工程名称：本溪市本溪220千伏变电站改造工程施工承包人：本溪电力安装有限责任公司 劳务分包人：本溪富鼎建筑工程有限责任公司签订日期：2016年7月29日 签订地点：本溪
使用说明 1.本合同文本为施工总承包单位或专业分包单位在进行劳务分包时使用。 2.对本合同文本中需当事人填写之处，如当事人约定无需填写的，则应注明“无”或划“/”。 3.对本合同文本的任何修改或补充，当事人均应在专用合同条款中进行约定，不得直接对通用合同条款进行改动。 4.有关本合同文本的其他使用说明见合同文本脚注。 5.对于统一合同文本中出现的要求合同对方遵照执行的企业规章制度，各单位应在签订合同时在专用部分补充条款中明确。 6.本合同文本适用于公司建设管理的35千伏及以上输变电工程，施工总承包单位在进行工程劳务分包，签署劳务分包合同时使用，其它工程项目可参照执行。
合同协议书 施工承包人（全称）： 劳务分包人（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本劳务分包工程施工事项协商一致，达成如下协议： 一、劳务分包人资质或资格信息 住建部资质及等级： 电监会许可证等级： 安全生产许可证编号及有效期： 分包类别： 是否在国家电网公司合格分包商名录中： 二、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 三、劳务分包范围和施工内容 劳务分包范围： 劳务分包施工内容： 四、劳务分包工作期限 （1）计划开始工作日期：年月日，计划结束工作日期：年月日，总日历工作天数为天。 （2）实际进场时间，以承包人书面通知为准，但总日历工作天数不得突破。 五、合同价款 金额（大写）：元。（人民币） 小写：元。
电力建设工程劳务分包安全协议－输变电工程－土建工程劳务 发包单位：______________________________以下简称甲方 承包单位：______________________________以下简称乙方 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程劳务分包合同的同时，经协商一致，签订本协议。 一、承包工程项目 1、工程项目名称： 2、工程地址： 3、承包范围： 4、承包形式： 5、工程合同编号： 6、工程项目期限：自年月日至年月日。 二、协议内容 1、安全文明施工目标1) 不发生轻伤及以上人身事故。2) 不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件。3) 不发生因工程建设、劳务作业原因造成的电网、设备事故。4) 达到甲方提出的现场安全文明施工要求。 2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：1)《中华人民共和国安全生产法》2) 国务院《建设工程安全生产管理条例》3)国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》4) 国家发改委《电力建设安全工作规程》（DL5009.2、DL5009.3）5) 国家部委办相关安全的规定6) 国家电网公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定。7) 国家电网公司《电力安全工作规程》8) 国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程9) 建设工程所属的地方安全、环境法规10) 建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。 3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务1) 认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 电力分包合同
编号：FS-DY-37846 电力分包合同 劳务发包人： 劳务承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围： 质量标准：质量评定等级为合格 二、工作期限 开始工作日期：年月日; 结束工作日期：年月日;
总日历天数为：天。 三、劳务价款 1、本工程的劳务价款采用下列方式计算： 根据20xx年《省安装工程计价表》，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日，取机械费定额总价的50% 。 2、劳务价款的支付 (1)合同生效即支付预付款30000 元; (2)进度款支付： 每月根据本月完成的工程量计算价款，支付本月完成价款的60% ; (3)最终支付： 工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ;劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期(竣工验收起一年)满后7天内，付清(质量保证金不计利息)。 四、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
Contract No.: ICD/NW-2014-OM O&M Technical Service for ICDAS BEKIRLI #2 UNIT OF (1+1) x 600MW POWER PLANT CONTRACT O&M Technical Service Between ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. And SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD 30th June, 2014
O&M Technical Service Contract O&M 技术服务合同 Party A:ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) 甲方：ICDAS ELEKTRIK ENERJISI URETIM VE YATIRIM A.S. (ICDAS) Party B: SHAANXI NORTHWEST POWER GENERATION CO.,LTD (CONTRACTOR) 乙方：####股份有限公司（承包方） According to ICDAS requirement, CONTRACTOR organized the following operation persons as ICDAS’ employees, under the administration and management of ICDAS, to be working in ICDAS BEKIRLI #2 600MW power plant. 根据ICDAS的要求，承包方组织下列运行人员，作为ICDAS的雇佣人员，在ICDAS BEKIRKI #2 600MW电厂工作，接受ICDAS的监督和管理。 1. Person and Position List 1. 人员和职位列表
竭诚为您提供优质文档/双击可除年南方电网施工合同范本 篇一：电力施工合同书 电力施工合同书 发包方：上林县禾田生态农业投资有限公司 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：****电力建设工程； 2、工程地点：****； 3、工程范围：****所辖园区范围； 4、承包方式：包工包料。 5、项目投资金额： 甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、
乙双方协商同意并达成如下协议： 一、甲方应承担的安全责任 1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和广西电网公司颁发的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。 2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工请对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。 3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。 4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。 5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。 6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安
国家电网施工合同范本 篇一：施工合同示范文本(国家电(有通用条款) GF—1999—0201 建设工程施工合同 （示范文本） 中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 第一部分协议书 发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：。 工程地点：工程内容：。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期：
开工日期：XX年月日竣工日期：XX年月日合同工期总日历天数：天 四、质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币） ￥: 元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、投标书及其附件 ４、本合同专用条款 ５、本合同通用条款 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸 ８、工程量清单 ９、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：XX 年月日 合同订立地点：秦皇岛市海港区本合同双方约定：双方签字盖章，主管部门审查盖章后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：秦皇岛市海港区东港路193号法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码： 建设行政主管工商行政主管 部门审查意见：部门签证意见：经办人：经办人：审查部门：（公章）签证机关：（公章）审查登记第号审查第号年月日年月日 篇二：国家电合同模板 ECP合同编号：采购订单编号： 东营广饶永和***工程钢管杆（桩）,AC110kV,单杆,双回,Q345,杆, 耐张杆采购合同