10kV开闭站、变电室及供电系统运行维护
合同书
发包方：
承包方：
项目名称：
项目地点：
签订日期：20 年月日
甲方：___________________________________（以下简称甲方）
乙方：___________________________________（以下简称乙方）
第一条承包内容
乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司，受聘（委托）于甲方________
1.110kV薛营变电站至新世界3.6公里高压线路、
2.110kV新源变电站至新世界5.9公里高压线路巡视、
3.新世界10kV开闭站
4.新世界A区商业配电室
5.新世界A区酒店配电室
6.新世界A区超市配电室
7.新世界A区公寓配电室
8.新世界C区配电室
共计8处委托乙方从事设备运行、维护、巡视、保养工作，期间如有元器件损坏由甲方负责更换，单体价格不超过500元由甲方采购乙方负责免费更换。备注：甲方应提供维护人员值班室、配电室整套安全工具并且保证地下车库通信畅通）。
第二条运行维护事项
根据《河北地区电器规程汇编》、《电业安全工作规程》、《河北地区用电单位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作：
1、严格执行河北地区电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，确保变（配）电系统的正常运行。
2、乙方按照符合配电室维护资格的要求，向变配电室安排工作人员负责新世界地产项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作，并认真填写日负荷月报表，并严格按甲方规定上报存档。
3、乙方定期做好运行记录和变（配）电设备的巡视工作。如遇紧急情况，乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。
4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患（安全隐患包括违反安全运行操作规程、消防隐患）。乙方应对值班人员定期培训，遵守安
全操作规程。
5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故，并及时通报甲方负责人。
6、结合季节气候特点，做好季节性预防措施。
7、负责与供电局的职能部门联络，协调日常用电事宜，每月向甲方提交报告，保证项目安全供电。
8、依据高压配电设备维修保养工作范围，对高低压柜（箱）调试、低压配电箱（柜）、定期作检查、保养、除尘。
第三条质量目标
1、严格执行河北地区电气安全工作规程，电气设备运行管理规程，保证供、配电系统的正常运行。
2、认真巡视，定期保养，及时维护，设备完好率。
第四条甲乙双方的权利义务
甲方的权利与义务：
1、甲方有权监督检查乙方的工作计划、管理制度、运行记录等日常管理工作。
2、甲方有权制止乙方的一切违约、违规行为。
3、甲方负责协调施工安装管理方负责变电站的高低压变配电设备设施的保修工作。
4、甲方有义务提供运行所需图纸、资料。
5、设备及用具按规定进行检测、实验、维修、更换等产生的合理费用由甲方支付。
乙方的权利与义务
1、乙方有责任认真执行本协议，接受甲方的监督和检查。
2、乙方派出工作人员负责设备的安全运行管理，须符合国家及河北省变配电运行相关规范要求，乙方应遵循甲方相关施工改造等变配电操作的安排与要求进
行规范操作，保障变电站的各类设备设施完好无损、运转正常。
4、乙方应根据项目实际情况建立变配电管理制度、设备管理制度、岗位职责、操作票管理制度等各项规章制度，并严格执行。
5、乙方应建立配电室检查记录、设备运行记录、交接班记录、工作票记录、检查保养记录、临时停送电记录、倒闸操作记录等各项工作记录，并报甲方检查。
6、乙方有权拒绝甲方提出的违反国家及相关部门法规、法令和安全规程的管理指令。
7、乙方有义务向甲方提出配电室设施、配电系统完善建议。
8、乙方派驻现场工作人员，注重工作安全，仪容仪表整洁及工作环境清洁。
9、本协议执行完毕时，乙方须交还甲方所提供的全部图纸资料及器具。
第五条合同期限：本合同有效期为，保养期限自 2015 年 10 月 1 日起至 _2016 年 6 月 1 日共计 8 个月。
第六条费用及其他
1、乙方待甲方运行配电室设备，项目承包总价为 1249758.00 元人民币。
2、每月运行费用明细
2、如因甲方工作需要而发生人员增、减变动等或者需要更换设备或者配件，相关费用由甲、乙双方协商以书面形式确认。
第七条付款
1、签订合同后，甲方一次性支付乙方合同金额的95％，共计 1187270.10
元人民币。剩余5%为质量保证金，合同终止后10个工作日内甲方一次性支付给乙方。
第七条违约责任
1、因乙方人员安排不当、管理不善所造成的事故损失，乙方应承担由此导致的相关经济赔偿、处罚及法律责任。
2、在本合同期满或提前解约时，乙方应将甲方原购置的所有物品如数完好无损地返还甲方。若有损坏或丢失，乙方应向甲方赔偿相应的经济损失（自然损坏除外）。
3、因设备质量问题和外界电网原因以及其他施工单位造成的事故由厂家和相关责任单位负责，乙方负责参与事故调查，分析事故责任、协调解决问题并配合事故抢修。
4、若本合同期间，因不可抗力导致本合同无法执行，甲乙双方均不负担赔偿责任。
第九条争议和解决
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：
1、提交_________仲裁委员会仲裁；
2、依法向所属地区的人民法院起诉。
第十条附则
1、以上合同内容经甲、乙双方共同确认，在本合同履行期间，如有未尽事宜，则甲乙双方另行协商解决，并另行签订与本合同具有同等的法律效力的补充协议。
2、本合同一式二份，甲方持一份，乙方持一份，每份具有同等效用。
甲方：_______________________ 乙方：
_______________________
法定代表人：_______________________ 法定代表人：
_______________________
授权委托人：_______________________ 授权委托人：
_______________________
联系电话：_______________ 联系电话：
________________
__________年_______月_______日 __________年_______月__ _____日
变电站代维协议书 甲方： 乙方： 经双方协商，就甲方10KV箱式变电站代维运行事宜达成协议如下： 一、甲方委托范围：10KV电源进线电缆、10KV高压开关、变压 器及10KV高压附属设备的巡视、检查、维护、周期性试验工作为业务委托范围。 二、甲乙双方的责任范围：以低压受总开关下口出线端为分界 点，低压受总开关出线端以上至10KV电源进线电缆与电网搭接点为乙方责任范围，低压受总开关出线端以下为甲方责任范围。如乙方人员造成责任范围的责任事故，乙方无条件尽快处理，费用甲方不负担。自然灾害及其他非人力能阻止的因素造成的事故，乙方负责组织抢修，费用由甲方负担。乙方责任范围以外的正常维护以及出现的任何问题均由甲方负责，如需乙方协助处理，甲方负责购置所需设备并负担乙方检修费用。 三、管理及服务质量要求： 1、乙方应保证本协议涉及的配电室、变压器系统范围内的 一切线路、设备、设施等处于完好状态。 2、乙方应及时有效地处理供电、用电及设备故障保障正常
用电，使客户满意。 3、乙方必须严格执行国家电力公司巡视、检查、维护和周 期性试验的有关规范、规程及相关制度，完成本箱式变电站的代维工作。 四、合同费用： 经甲、乙双方商定，全年维护费用为万元。自年月日起至年月日止。本协议生效之日起10日内付清维护费。 五、本协议有效期一年。期满前一个月经双方协商，如继续委 托代维，必须将下一年度费用交齐后，方可继续代维。 六、甲乙双方权利和义务： 1、甲方用按协议规定时间及时向乙方支付合同费用和所 需正常维修、维护、检修所需的材料费和配件费。 2、乙方对甲方所托管的变电站实行执证上岗，定期巡视、 检查，认真履行职责。发现问题及时与甲方负责人联系，妥善处理，并作好值班记录，确保甲方安全用电并满足用电需求。 3、乙方责任之外的故障或事故，乙方积极协助和配合。 七、属于新建工程遗留问题，仍由甲方负责处理解决，因设备 运行年久和本身产品质量问题及因外界因素所造成的损坏，需更换设备及购置零部件由甲方负责；根据技术规定，需进行设备大修时，由乙方负责施工，甲方负责费用。 八、本协议生效后，变电站安全责任范围划分。
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订内容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。 清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单，由施工方依据清单自行报价的计价方式。清单计价模式下，工程量清单项目分为一般项目、暂定金额项目和计日工项目。 因此，采用“计日工”计价意味着该工程全部或部分采用了清单计价的模式，纯粹的定额计价模式下，无需使用计日工。
10KV高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相关法律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的******小区永久性用电变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵守执行。 一、工程慨况 1、工程名称：******10KV高压供电专线及****住商楼、***地下室及***地下室、幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点：********小区项目工地。 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。其中包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分）。高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV高压开关出线间隔引出一组高压电缆，到*****高压环网柜或分支箱的设备。高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧，再从箱变低压侧引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、商铺、幼儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、安装调试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV高压供电专级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。
3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将各电度表抄表及收费移交给当地供电局直接管理（简称直供电）。 4、高压专线容量应满足《中华人民共和国电力法》和《电气安装工程验收规范》、满足*****项目规划图中所有住户居民、商业、动力、物业、消防、户外照明、景观等用电要求。 三、乙方负责采购的设备及材料要求 1、乙方负责采购的设备及材料必须选用符合国家及电力行业相关标准，生产企业应通过ISO9001质量体系认证，产品应通过“3C”认证并通过电力管理部门批准的入网产品。若乙方负责采购的设备及材料存在质量问题而影响验收的，乙方应在甲方指定期限内整改到位； 2、乙方对其所安装的设备及材料负责实行质量三包，质量保质期为二年（从送电之日算起计算），材料设备必须提供产地证明、出厂合格证明、质量保证书、装箱单及检验报告，送电并将小区转为当地供电局直供电后，产品如有非人为因素损坏的质量问题，乙方应在甲方指定期限内无偿维修或整机更新设备，并保证提供产品的全套性和正常运行； 3、乙方所有采购的设备及材料，必须提供有效的出厂合格证及有效证明文件。 四、工期要求 1、开工日期约定：合同签订后7日内。 2、2013年1月10日完成高压专线安装、验收通过。 3、****苑一期工程（15栋）要求在2013年1月10日前安装完成所需箱变器，2013年3月10日完成一期工程每个用户表箱的一户一表及相关的公变部分供配电的设备安装与交产送电。 4、***苑二、三期要求在土建工程竣工验收前完成箱变、电表箱及相关供配电设备安装并交产送电，具体日子绝对服从甲方二、三期土建工程的完成时间而确定。 5、如遇自然灾害和人力不可抗拒的因素，经甲方确认后工期相应延顺。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
深圳北站10KV电源及电气设备维护工程施工承包合同 Xxxx 交通枢纽10KV电源 及电气设备维护工程合同 施工承包合同 甲方：xxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxx 二○一六年九月
合同书 甲方：xxxxx 乙方：xxxxxx 第一条工程概况 工程名称：xxxxx10KV电源及电气设备维护工程 工程地点：xxxxx工程范围和内容：10KV外线高压电缆线路、高压柜、变压器、变电所低压柜、交直流屏、变电所后台设备、低压配电室保养维护。 第二条工程期限 本工程合同维保期：xxxx（从甲方发出进场通知之日算起）。 第三条工程质量和检查验收 本工程质量标准：参照电气行业相关国家法律规范及太原供电公司相关要求和标准。 1.乙方必须严格按国家颁发的有关规范、招标文件、图纸、技术要求进行运行管理，并接受甲方的监督检查。 2.乙方确定的现场负责人及运行管理人员，必须以书面形式将其姓名、身份、所分担的工作通知甲方。 3.乙方雇用的所有特殊工种人员、各种领班以上人员的资质，均应符合国家及山西省的有关规定。应培训后持有该项工作的上岗证，在施工维保期间佩戴上岗证上岗，供甲方随时检查。 4.乙方采购故障维修的材料及设备在用于本工程之前，按甲方的选择和要求，提交试验设备清单，并按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、检测报告等。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。 5.工程完工后，乙方按规定整理提供完整的维保技术档案资料。 第四条合同形式及计量支付方式 1.本工程为固定总价合同,合同总价为xxxxx元（大写）xxxxx整。其中包含突发事故检修费暂列金xxxx元，如未发生则予以扣回。
10KV 高压供电专线 及高低压变配电供电工程施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》等相 关法 律、法规之规定，甲乙双方就甲方开发的 ******小区永久性用电 变配电工程按期保质完工，经甲乙双方友好协商，订立合同，共同遵 守执行。 一、工程慨况 ******10Kv 高压供电专线及****住商楼、***地 二、承包内容和施工范围 1、乙方负责该配电工程的整体规划、勘察、设计、电力部门的 图纸审核、施工、监理、验收全部工作。 2、乙方根据设计的图纸负责该配电工程设备的采购和安装调试。 其中 包括湘江苑高压专线供电部分（后面简称高压专线部分）和高低 压用户“一户一表”交产验收部分（后面简称“一户一表”部分） 。 高压专线部分施工范围为乙方负责从*****变电所接10KV 高压开关 出线间隔引出一组高压电缆，至y *****高压环网柜或分支箱的设备。 高低压部分施工范围为乙方以双方确定的施工图纸为准，负责从沿线 相应的高压电缆环网柜引接高压电缆至箱变高压侧， 再从箱变低压侧 引接电缆至每个用户表箱的一户一表和小区内各动力设备、 商铺、幼 儿园及户外照明等；电缆施工工程安装、变配电设备和材料的采购、 安装调 试、验收送电运行（一户一表的表数及容量均以甲方现场实际 配置的要求为准）。承包范围与*******工程项目《10KV 高压供电专 级及高低压变配电供电工程招标书》第五款招标内容为一致。 3、乙方负责电力部门相关用电手续的办理，办好交产手续，将 各电度 下室及***地下室、 幼儿园、营销楼项目变配电供电安装工程。 2、工程地点: ******** 小区项目工地。 1、工程名称:
井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA（1＃箱变） 100kVA（2＃箱变） 技术协议 井陉县供电公司 代表： 井陉县城建局 代表： 河北开利机电设备有限公司 代表： 二○一一年九月二十七日
10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时，应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件，与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜，双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准： 以下标准所包含的条文，通过在本协议书中引用而构成协议书的条文，其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下： 1．IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2．IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3．IEC298（198）《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4．ZBK40001-89《组合式变电站》； 5．SD320-89《箱式变电站技术条件》； 6．DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》； 7．GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8．GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9．GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10．GB3804《交流高压负荷开关》 11．GB1985-89《接地开关》 12．GB3906-91《3～35kV交流金属封闭开关设备》 13．GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14．GB1497《低压电器基本标准》 15．GB1094.1～5～85《电力变压器》 16.GB6451.1～5～86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。
The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 建设部工程施工合同(标准版)
编号：FS-DY-74981 建设部工程施工合同(标准版) 发包人：____(简称甲方) 承包人：____(简称乙方)(必须有施工资质) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫金广场部分排水及砼道路工程施工项目，经双方协商一致，订立本合同。 特别条款：该承包人于20____年____月____日之前以____名义与本发包人(包括____置业有限公司)签订的所有合同，自本合同签署生效时起，宣布作废。 第一条工程概况 工程名称：____道路工程 工程地点：____ 工程内容：____道路工程 资金来源：自筹;
第二条承包范围 承包范围：小区内的砼道路工程，排污管道，雨水管道及相配套的检查井等小型工程。(上述项目本小区总施工图中注明的由总承包单位承建的除外) 第三条合同工期 开工日期：待定; 竣工日期：待定或见工期补充协议; 第四条质量标准 工程质量标准：按照甲方提供的小区规划设计图纸及甲方现场实际要求施工，执行有关验收规范，规定及标准，经质检管理部门验收合格。 第五条合同价款 金额(大写)：暂定____/____元人民币，以审计机关审计结果为准。 第六条词语定义 下列词语除另有约定外一，应具有本条所赋予的定义： 1、甲方：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继
息黔高速4标段10kV施工电源工程 总承包合同 合同编号： 工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程 建设单位：贵州路桥集团有限公司 总承包单位：贵州天凌电力工程有限公司 签订时间：年月日
息黔高速4标段10kV施工电源工程工程总承包合同 发包方：某某项目部（以下简称甲方） 承包方：贵州天凌电力工程有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，自愿达成以下协议，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程名称：息黔高速4标段10kV施工电源工程。 2、工程地点：贵州省毕节地区。 3、工程规模：主干线长度约14.76km，支线部分合计约3.85km。 第二条：工程承包范围及内容 工程的承包范围：从勘察设计、采购、施工、建设期维护至质保期（指按建设期完成之日起计算满两年）内的勘察设计、采购、施工、维护一体化总承包。包括本工程关于电力设施勘察设计、审批、电力设施施工（安装）、调试、验收、搭火、建设期线路维护及询价人使用期线路维护等从设计、采购、施工至最终交付使用、使用期线路管理维护及缺陷修复的全部工作内容。包括施工（安装）的材料费、机械设备、配（变）电设备采购、征地、青苗赔偿、林木赔偿、地方单位或个人要求的赔偿、电力设施验收、搭火、停电损失、整定值计算、工程相关的线路及环境保护，同时还包括合同明示或暗示的所有责任、义务。 （1）乙方承担的设计范围：总承包范围内的所有设计工作。 （2）设备、材料供货范围：总承包范围内的所有设备及材料供货（含公路施工用支线变压器、公路用变压器及安装）。 （3）乙方负责提供工程各个阶段全部的有关图纸、技术资料（含必要的电
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
变电站施工合同 篇一：110KV变电站施工合同 110KV变电站施工合同 合同编号： 甲方： 乙方： 签订日期： 签订日期： 工程施工协议 甲方：乙方： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同 一、工程概况工程名称： 110KV变电站施工 工程地点：： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV）及
室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 参与工程质量、安全活动； 按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续； 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到双方约定的要求，承担因自身原因违反
编号：_____________建设部工程施工合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 受 (以下简称甲方)的委派， (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营管理工作，为明确甲、乙双方的责、权、利关系，经甲、乙双方充协商，特制订以下条款，供双方共同遵守履行。 一、项目经理部主要负责人： 二、经营承包主要内容 1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的__________%(不含税)。 2、各项流转税及附加包括：印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。 3、管理费缴纳方法：综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的__________%由甲方扣缴，待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。 4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理，乙方须向甲方支付保函总额__________%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费，保函返还后无息退还保函质押金。如需甲方办理预付款保函，乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费，预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。 5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理)，在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定，签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同，否则视为违约并追究相关责任。 三、甲、乙双方责任 (一)甲方责任
合同编号：高低压变配电工程施工合同 工程名称： 工程地点： 发包单位： 承包单位：
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 鉴于甲方采取邀请招标方式选择城市明珠花园一期高低压变配电工程施工单位，乙方自愿投标并对招标内容作出实质性响应，承诺全面履行本合同条款及义务。故甲方在充分让利的情形下，以合理低价法确定乙方作为中标单位。结合本工程的实际情况，经双方协商一致，特订立本合同，共同遵照执行。 甲方以邀请招标方式确定乙方为中标单位，故乙方对本合同及相关文件的全部内容已经充分知悉，投标及签订本合同的行为是其真实意思表示，不存在本合同无效或者被撤销的法定事由，同时乙方也明知甲方是在做出很大让利以合理低价方式选定的，而其并非报价最低的施工单位。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模及特征：框架-剪力墙；层/幢：12层/ 11 幢、18层/1幢；B幢商铺；建筑面积：约为7.22万m2。 工程承包方式及范围： 1、工程承包方式 ①本工程采用承包全部人工、机械设备和部分材料的大包干方式。 即包全部人工、全部机械设备、部分材料，同时要包质量、包 工期、包安全文明施工、包所有的工程资料、包验收、包一次 性竣工验收及取得“竣工验收合格证明书”。 ②本工程采用按总价一次性包干，固定不变，在任何情况下都不 做调整的方式。已经包含所有的直接费、管理费、规费、利润、 税金等可能发生的一切费用。除规费中的保险费外还包含了第 三者意外伤害险。
2、工程承包范围 乙方承包全部高低压变配电工程按施工图施工所应完成的一切工作内容，具体承包的范围包括但不限于下列项目： ⑴高低压变配电施工组织和管理，包括施工组织设计、临时设施、人员、材料、设备及质量、安全、工期等。 ⑵所有预埋件的制作和预埋。 ⑶所有暗管、暗盒、暗箱及各种洞口的预留预埋。 ⑷所有孔、洞的封阻和修复工程。 ⑸所有的场内运输，包含垂直运输、水平运输和二次运输的杂料包扎、装卸、转运、堆臵和分配所涉及的一切工作内容。 ⑹其它所有的配套高低压变配电工程， ⑺所有的施工机械设备，包括垂直及水平运输机械、焊接机械、动力机械等设备和配套的机具等。 ⑻所有的试验、检验和验收工作，包括取样、做试样试块、送检和收集所有的工程资料，达到一次性通过验收的要求(甲供材料有质量问题除外)。 4、甲方采购供应的材料和设备有高压外线电缆、高压配电柜、室内高压电缆、变低器、母线槽、低压配电柜。除此以外所有的材料包括辅材和周转材料全部由乙方采购。 二、质量标准 工程质量标准：按照国家验收标准达到一次性验收合格。 三、合同价款 1、本合同总价系乙方承包方式和范围中所有内容的一次性大包干价格，固定不变。 2、合同总价款约为： 金额（大写）元整（人民币） （小写）元（人民币）
合同编号: ＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ项目 变配电工程分包合同 采购人（甲方）：ＸＸＸＸ集团有限责任公司 供货人（乙方）：ＸＸＸＸ电工设备有限公司
第一部分合同协议书 编号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 承包人（全称）：ＸＸＸＸ集团有限责任公司 法定代表人：ＸＸＸ 法定注册地址：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 分包人（全称）：ＸＸＸＸ电工设备有限公司 法定代表人：ＸＸＸ 法定注册地址：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 鉴于国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目工程施工总承包合同（以下称为“总承包合同”），承包人为完成ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目建设中的变配电工程分包工程（以下简称“本分包工程”），已接受分包人提出的承担本分包工程的施工、完工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。 一、工程概况 分包工程名称：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ建设项目变配电工程 工程地点：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 分包工程内容：包括分界室内高压柜下口出线高压电缆、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管线、线缆、设备（包括不限于高压配电柜、中央信号屏、直流屏、变压器、低压配电柜、模拟
屏等）、元器件、规章制度标识牌；配电所内配电设备的供货、安装（含设备基础）、系统调试、验收等全过程；所安装设备的防雷接地接到防雷接地板及室内接地母线安装；负责变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统（含相应管线与设备），并预留与整个工程楼宇自动化系统接口；配合火灾漏电报警系统模块的连接工作；负责变配电系统深化设计、出图及审核报批工作；负责协调外电供电，并负责相应变配电设备安装调试、电能计量、电源检测、电源质量改善、直至在配电柜低压侧能提供正常电源；负责移交后发包人人员免费上岗培训。 工程立项批准文号：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ号 资金来源：发包人自筹 二、分包工程承包范围 承包范围：包括分界室内高压柜下口出线高压电缆（含高低压变配电室（含夹层）内的桥架、支架（界线为出外墙0.5米））、总变配电室及两个分高压变配电室内的高低压配电柜、到低压柜出线端子的所有管道、桥架、支架、线缆、设备、元器件以及变配电室内接地线（含变电所的电源监测及建筑能耗分析管理系统并预留与整个工程楼宇自动化系统接口）等供货、安装、系统调试、验收等全过程，包括配合火灾漏电报警系统模块的连接工作，并负责深化设计，满足招标图纸及设计要求，符合现行北京市及国家规范要求。 详细承包范围见附件“技术标准和要求”。 三、分包合同工期 计划开工日期：年月日 计划完工日期：年月日 工期总日历天数ＸＸＸ9天，自承包人发出的开工通知中载明的开工日期起算。 四、质量标准 工程质量标准：合格
2019年建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正）-word 范文模板 本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议请及时联系，本司将予以删除 == 本文为word格式，简单修改即可使用，推荐下载！ == 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正） 建设部、国家工商行政管理局关于印发《建设工程施工合同（示范文本）》的通知（修正） 各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，计划单列市建委（建设局）、工商行政管理局，国务院有关部门： 为了贯彻《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律，我们在总结近几年施工合同示范文本推行经验及借鉴国际上一些通行的施工合同文本的基础上，对《建设工程施工合同》（GF—91—0201）进行了修订。修订后的《建设工程施工合同（示范文本）》由协议书、通用条款、专用条款三部分组成，基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。现将《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201）印发给你们，请做好推行工作。原《建设工程施工合同》（GF—91—0201）停止使用。 附件：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—1999—0201） 国建设部国家工商行政管理局制定一九九九年十二月二十四日 第一部分协议书 发包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包人（全称）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
电力高低压配电工程设 计合同协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
合同编号： 电力（高低压供配电）设计合同 委托工作名称： 发包人： 设计人： 签署日期：2017年12月12日 电力（高低压供配电）设计合同 发包人： 设计人： 发包人委托设计人完成_ 项目（下称“项目”或“本项目”）高低压供配电工程（下称“工程”或“本工程”）设计工作（下称“设计工作”），设计人接受委托。为明确双方的责任、保护双方的合法权益，确保本工程设计的顺利完成，根据有关法律法规及文件规定，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 1 本合同依据下列文件签订： 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》》、《河南省城镇住宅电力设施建设技术规范》。 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 建设工程批准文件。 2本合同项下设计人的设计内容为：本工程方案设计、施工图设计。设计人完成的各阶段设计成果应满足附件一《设计任务书》规定的设计深度要求。 发包人的工程造价控制在______万元内(本数据依据投标时概算投资总额确定)。 4 设计人应向发包人交付的设计成果（包括设计资料及设计文件等）
5 设计服务内容及周期： 设计人的设计服务须按项目所在地供电部门和发包人的要求完成，按时提供高质量的设计成果，并免费提供专业设计咨询。设计人提供的设计服务内容包括设计人在投标时提供概念设计方案；以及在发包人确认的电气设计方案的基础上进行方案深化设计、施工图设计及施工阶段服务工作。 设计方案范围和内容： （一）项目概况： 1 项目名称： 2 项目地址：本项目位于 3 项目概况：该项目总用地面积约亩，项目住宅总建筑面积约万平方米（其中地上万平方米，地下万平方米）。 （二）设计方案范围和内容： 设计方案应满足郑州市供电公司提供的有关电力建设技术规范。住宅项目共用电力设施设计范围从10千伏电源接入点至新建住宅项目建设范围居民计量电表箱。住宅项目专用电力设施（物业、商用、电梯、消防、绿化、公共照明、电动汽车充电设施等）设计范围是从10千伏电源接入点至新建住宅项目专用电力配电室低压出线柜。 注：开闭所、配电室及桥架的位置请结合主体建筑设计院综合管网布置。 附：设计任务书 6 设计深度 达到可以根据设计内容进行设备采购安装和系统集成、系统调试验收合格、现场答疑。（达到供电项目协议要求并通过图纸审查加盖供电公司审图专用章） 7 本合同设计费的确定与支付 本合同设计费采用固定总价，设计费总金额（即总设计费）为贰拾柒万元人民币（小写：￥270000元整）。
编号：______________ 变电站施工合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________ 签订日期： _______ 年______ 月______ 日 甲方: 乙方：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变 及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备 安装及全所、动力车间10KV系统联调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV） 及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；另 包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。，本期工程通讯设备费，综合电缆费另计，不包括照明 工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动； 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作： 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造成的经济损失和责任； 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 住房城乡建设部 国家工商行政管理总局制定 说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款
通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
10kv配电工程合同 篇一：10KV配电工程施工合同 10KV配电工程施工合同 合同编号： 甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和有关基本建设与工程管理工作方面的规定，为保证工程质量，加快工程建设进度，本着诚实守信、平等自愿的原则，经甲、乙双方协商，签订本合同。一、工程名称：二、工程地址：三、工程合同范围： 四、工程建设工期：合同签订预付款到账后并施工现场具备施工条件45个工作日内达到送电条件，如遇不良天气、停电困难、阻工及因设计变更增加工程量等原因工期顺延。五、工程承包方式： 1、本工程按照甲、乙双方共同商定的费用和工程内容进行 施工，含设计、施工、土建、材料、送电手续所有费用。 2、实际工程施工中需要设计变更，涉及工程造价5000元 （含5000元）以上，甲乙双方协商按增减工程量和预算价格办理结算。 3、现有供电方案无法实施，或因政策变化需要变更供电方
案和设计图纸的，按新方案和新的设计图纸重新核定合同价值。 4、甲方付款支付时间延迟约定的支付日期超过15天，或 因甲方原因造成工期延迟一个月及以上，市场相应材料价格涨幅大于3%时，甲方应支付乙方损失补偿金。 六、工程合同价款：工程完工后甲方依据乙方工程量清单报审，以审计部门的审计结果为最终结算依据，工程结算方式为按实结算。 七、合同价款支付方式：合同签订之日起一周内甲方预付工程合同价款元整（￥元），剩余工程合同价款于工程审结后5个工作日内由甲方一次性支付给乙方。八、双方责任： 1、甲方： （1）委派施工代表，负责组织和协调甲方内部与工程相关的各 部门关系。 （2）负责提供必须的施工场地，为工程施工创造良好的施工环 境。 （3）按期完成好未在承包合同内的配套工程，并通过验收达到 合格标准。
XXXXXXX有限公司XXX工程建设施工承包合同 合同编号：_________________ 合同双方： 发包方：_________________________
承包方：_________________________
________________ 工程（—部分） 施工承包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲方经_____________ 文批准，建设__________________ 工程，已于—年_月_日经 过招投标，由乙方中标承包。按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定, 结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：______________________________ 。 2、工程地点：______________________________ 。 3、工程项目批准单位：______________________________ 。 4、承包范围和内容：_____________________________ 。 5、其他需要约定的工程概况内容______________________________ 。 第二条工程期限 1 、本工程开工日期------年——月——日，竣工日期-----年----月----- 日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后,工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。 （1）甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地,道路、水、电源未能接通而影响施工。 （2）甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而 影响进度的 (3)因设计变更而延误工期的。