甲方(买方):
名称:
地址:
电话:
邮编:
开户行:
传真:
税务登记号:
帐号:
乙方(卖方):
名称:
地址:
电话:
邮编:
开户行:
传真:
税务登记号:
帐号:
甲、乙双方经友好协商,双方依《中华人民共和国合同法》之规定,就乙方销售给甲方编号合同项下的设备安装事项,达成以下协议条款,以兹双方共同遵守。
第一条基本事项
第二条价格及货款支付方式
1、本合同总价:人民币(此价格涵括乙方依法应缴纳的税款);
2、甲方应当在双方确定的安装开始日前五日支付给乙方安装调试合同总价百分之五十(50%)的安装款,即:人民币;
3、甲方应当在当地质量技术监督局签发验收合格证书之日起十日内,支付给乙方安装调试合同总价百分之五十(50%)的安装款,即:人民币;但该笔安装款的支付最迟不得晚于取得电梯准用证后的一个月内。乙方在收到甲方本笔安装款项后正式向甲方交付设备;
4、乙方自收到第一次付款之日起,每次收到甲方付款应向甲方出具收据。乙方在收到合同的全部款项后,向甲方出具全部款项的税务发票。
第三条设备安装及交付
1、乙方在收到甲方的第一笔安装款(总价之50%)、且附件1中“甲方承担的工作”完
成后开始安装;
2、设备安装地点为:
3、设备到达安装地点且安装所需的各项条件均满足后,双方应在安装开始前三十日协商确定准确的安装开始日期;
4、安装工期为周(以安装地点的状况满足双方确认的布置及国家标准相关要求的工作日计算,该工期不包括政府监管部门的验收时间);
5、若因甲方原因造成延误,则工期相应顺延;
6、乙方在收到甲方全部安装款项后3日内与甲方办理设备移交手续。
第四条乙方之权利、义务
1、乙方应当依设备之特殊属性以及国家现行规定的相关标准以及当地政府之现行测试安装标准对本合同项下之设备进行适当安装。设备安装后应该达到该设备设计、生产时所预期之使用性能;
2、乙方进行设备安装应当适当履行本合同附件1中“乙方承担的工作”;
3、乙方对设备进行安装后,该设备应取得当地质量技术监督局签发的验收合格证书以及电梯准用证等,否则该设备不得交付甲方进行使用。
4、双方进行设备交付时,乙方应向甲方提交一套安装接线图;
5、双方进行设备交付时,乙方应向甲方提交一份安装调试报告;
6、双方进行设备交付时,乙方应向甲方提交一套操作/维修保养手册。
第五条甲方之权利义务
1、甲方应依本合同的规定按期支付安装款并接收设备;
2、甲方应适当完成本合同附件1中“甲方承担的工作”规定的工作,并配合乙方进行设备安装。
第六条检验条款
1、乙方提供的电梯安装工作必须符合GB/T10060《电梯安装验收规范》的国家标准的要求。
2、本合约电梯的安装质量由政府法定电梯质检部门进行检测验收,该部门出具的检验报告为甲方索赔的唯一有效依据。
如因甲方土建原因不合国标验收要求,导致无法如期获得电梯使用许可证,一切责任由甲方承担。
第七条违约责任
1、任何一方未经对方书面同意而单方面终止本合同的,应向对方赔偿相当于本合同总价百分之三十(30%)的违约金;
2、若因甲方原因造成乙方停工超过五日,则甲方应向乙方支付每日每台人民币伍佰元的误工费。若停工超过十日,双方可协商暂停施工。停工期间的设备保管由甲方负责。若由乙方负责,则费用均由甲方承担;
3、除不可抗力原因外,若甲方未能依本合同规定支付款项,则甲方应向乙方支付逾期付款违约金,其计算方法是:每延误一周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分金额的千分之三(0.3%)。如果付款延误超过五周,则乙方有权视甲方为单方面终止合同;
4、除不可抗力原因外,如果乙方未能按时交付设备,乙方应向甲方支付逾期交付违约金,其计算方法是:每延误一周(不足一周的按一周计),违约金为延误部分金额的千分之三(0.3%)。如果付款延误超过五周,则甲方有权视乙方为单方面终止合同。
第八条不可抗力
1、不可抗力条件:政府相关部门公布的战争、群体罢工、七级以上地震、十级以上台风等;
2、任何一方对由于不可抗力所产生的任何结果(包括损失和延期交货)不承担违约责任。受不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快通知对方,并于事故发生后十四日内将事故发生地的有关当局出具的证明文件用航空信(或任何更快的方法)寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故持续十周以上,双方应通过友好协商修改本合同的条款。
第九条争议解决
1、本合同产生或与本合同有关的争议应由双方通过友好协商解决。如果无法协商解决,该争议交由合同签订地人民法院依法裁决。
2、诉讼费用(包括但不限于律师费用)由败诉方承担。
3、本条款在合同终止或合同归于无效后仍然有效。
第十条附则
1、合同一式四份,双方各执两份,具同等法律效力;
2、合同自双方签字、盖章后生效。
第十一条其他
1、据本合同由乙方提供的任何软件应属于乙方或其他相关的软件提供者的财产,甲方仅有非独占的且不得转让的产品使用权,并且不得进行任何形式的复制、修改或允许任何第三方占有、使用、复制或修改;
2、合同为双方之间的完整协议并替代双方先前所有书面或口头的磋商、报价和协议。下列附件附属于本合同:
附件1:双方承担的工作;
附件是本合同不可分割的组成部分。如果附件与本合同不一致,以本合同为准。附件与附件之间的优先效力和解释顺序按照附件的编号顺序排列;
3、除非双方均在修改部分之上盖章确认,任何一方不得使用手写和/或涂改等任何其他方式对本合同中任何文字和/或符号作单方面修改。单方面修改后的文字和/或符号无效,修改前的原文字和/或符号仍然有效。
甲方:乙方:
公章:公章:
代表签字:代表签字:
日期:日期: