当前位置:文档之家› 合同履约担保函

合同履约担保函

合同履约担保函

致:XX公司

XX有限公司与YY有限公司于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书(以下简称主合同)已生效。ZZ有限公司(以下简称担保方)愿为YY有限任公司(以下简称被担保方)按主合同约定履行义务承担担保责任。现向贵公司提供如下担保:

一、担保的范围

担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同义务。

二、担保方式及期间

担保的方式为:连带责任保证。

担保方的担保期间为:自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约日期届满之日起_____个工作日内。

贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的,经担保方书面同意后,担保期间按照变更后的日期作相应调整。

三、担保责任的承担

被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务,担保方在担保期限内承担担保责任。

贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日知会担保方,否则担保方有权拒绝承担担保责任。

四、保证责任的解除

1、在本保函承诺的担保期限内,贵公司未书面向担保方主张保证责任的,自担保期间届满

次日起,担保方担保责任解除。

2、被担保方按主合同约定完全履行合同义务后,担保方担保责任解除。

3、担保方按本保函承担担保责任后,保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,担保方在本保函项下的

担保责任亦解除。

5、担保方的保证责任解除后,贵公司应自担保方担保责任解除之日起____个工作日内,将

本保函原件返还于我方。

五、免责条款

1、因贵公司违约致使被担保人不能按照主合同约定履行合同义务时,担保方不承担担保责

任。

2、贵公司与被担保人协议变更主合同的,需征得担保方书面同意,否则担保方不再承担担

保责任。

3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的,担保方不承担担保责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷,关联人协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为担保方所在地法院。

七、保函的生效

本保函担保方法定代表人(或授权代理人)签字或加盖公章并交付贵公司之日起生效。

本保函一式三份,正本一份,副本两份。

担保人:ZZ有限公司

法定代表人(或授权代理人):

年月日

合同履行担保书范文

合同履行担保书范文 合同担保是缔结合同双方当事人为了保证合同的切实履行,根据法律的规定或合同的约定,采用的一种保证合同履行的法律形式。下面学习啦小编为大家精心整理了合同履行担保书范文,希望能给你带来帮助。 合同履行担保书范文篇一: 根据本担保书,______________(承包人名称)做为委托人(以下称“承包人”,)和 ________________(担保公司,证券公司或保险公司名称)做为担保人共同向债权人 ______________(雇主名称)(以下称雇主)承担支付人民币_________元的责任,承包人和担保人均受本担保书的约束。 鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________(合同名称)的书面协议,下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改;本担保书的条件是:如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同,本担保书的责任失效;否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约,而雇主又履行了自己的责任,担保人将迅速弥补违约的损失,或者迅速: 1.根据合同要求完成合同;或_______________________________________。 2.按合同条件提供雇主合格的投标书,在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后,安排投标人和雇主之间合同,在施工过程中提供足够的资金,支付“合同价余额”以外完工所需的费用,包括担保人有责任承担的赔偿费,但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额;或 3.付给雇主按合同条件完成合同所需的金额,但不超过本担保书的限额。 本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼,必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外,任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章,以资证明。 担保人(公章):_________ 承包人(公章):_________ 代表(签名):___________ 代表(签名):___________ _________年_____月_____日 _________年_____月_____日 签订地点:_______________ 签订地点:_______________

合同担保书格式范文

合同担保书格式范文 甲方(担保权人):乙方(担保人):丙方(被担保人):(以下简称甲方)与担保人(以下简称乙方)就被担保人(以下简称丙方),提供担保,签订如下担保合同: 1、乙方自愿为丙方保,并承担连带担保责任。 2、担保人承担担保责任的范围为: (1)丙方所发的一切费用及违约金; (2)甲方与丙方之间出现协议终止或被解除等情况;丙方出现时,乙方仍然应依照本合同履行担保责任,以上情况不发生免除乙方担保责任的后果。 3、担保人承担担保责任的期限自本合同生效之日起至丙方赔偿甲方所有损失并承担违约金后终止。 4、若丙方出现权要求乙方承担连带担保责任,若乙方和丙方都不履行合同义务的,甲方有权向甲方注册所在地法院申请强制执行或采取相应的强制措施,并追究乙方和丙方相应的违约责任。

5、在担保期间担保人不得擅自单方撤销担保;担保人若撤销担保,需经甲、乙、丙三方再次共同达成相关协议,赔偿甲方所有损失并承担相应违约责任后方可撤销。 6、担保人承诺在本合同下面所填写个人资料真实无误。如资料有误,甲方有权随时要求乙方支付违约金元。 7、本合同自甲、乙、丙三方方签字、盖章之日起生效。一式三份,甲方、乙方、担保人各执一份,具有同等法律效力。担保合同8、乙方、丙方需提供 __复印件并按手印或法人营业执照、法人证、组织机构代码证、税务登记证、安全生产许可证并加盖公章。 甲方(盖章、签字): 乙方(盖章、签字): 丙方(盖章、签字): 年月日 债权人(全称):

保证人(全称):(1)____________ (2)____________ (3)____________ 为了确保____________(下称债务人)与债权人签订的编号为 __________的《特许经营合同》(下称主合同)的切实履行,保障债权人债权的实现,保证人愿意为债务人依主合同与债权人所形成的债务提供保证。为明确双方权利义务,根据我国《担保法》及其他有关法律、法规,经双方当事人协商一致,特订立本合同。 第一条被保证的主债权种类、数额 担保合同保证人担保的主债权种类、数额(币种及大写金额)分别为:_________________________。 第二条保证范围 保证人担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、复利息、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

工程履约担保合同

承包人履约保函 尊敬的______________ (业主): 鉴于贵方与(以下简称“承包商”)就项目于______年月______日签订编号为的《建设工程施工合同》(以下简称主合同),应承包商申请,我方愿就承包商履行主合同约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额: 1、我方的保证范围是承包商未按照主合同的约定履行义务,给贵方造成的实际损失。 2、我方保证的金额是主合同约定的合同总价款%,数额最高不超过人民币元(大写:)。 二、保证的方式及保证期间 1、我方保证的方式为:连带责任保证。 2、我方保证的期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。贵方与承包商协议变更工程竣工日期的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。 三、承担保证责任的形式 我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任: (1)由我方提供资金及技术援助,使承包商继续履行主合同义务,支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿贵方的损失。 四、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及承包商未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明承包商违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由,向我方提出违约索赔的,还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 五、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期间内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 2、承包商按主合同约定履行了义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。 我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起本保函失效。 六、免责条款

履约担保合同

担保服务合同 合同编号:(年字第号) 签约地点:市 甲方: 住所: 乙方: 住所: 丙方:住所: 身份证号码:电话: 签约事由: 1、甲方因投标(下称该工程项目)需要向发标方提供(以下称出保银行)出具的相应工程保函 (担保金额人民币万元人民币); 2、(以下称出保银行)与甲方签署《开立保函合同》(编号:____________________),为其出具上述保函; 3、乙方就上述2事由为甲方向出保银行提供保证担保并丙方为甲方向乙方提供反担保。甲、乙、丙三方为明确各自的权利义务,在诚实信用、等价有偿原则下,经友好协商达成一致,自愿签订本合同。 第一条保证方式 乙方为甲方向出保银行提供的上述保证方式为连带责任保证, 丙方亦为甲 方向乙方提供的上述保证方式为连带责任保证。 第二条保证范围 当出保银行就该工程项目在上述担保金额内承担保证责任时,甲方应当向 出保银行承担上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等。 当乙方就上述担保发生经济损失时,丙方应当就其反担保责任向乙方承担 包括但不限于上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等。 第三条保证期间 乙方的保证期间自乙方与出保银行签订担保合同或乙方为甲方向出保银行

出具担保函之日起两年,丙方的反担保保证期间在该保证期间基础上增加两年。 第四条担保费及收取方式 甲方应按上述工程保函担保总金额的 %向乙方计付担保费(即人民币元(大写:(不含银行手续费),并应于乙方与出保银行签订担保合同之前(如乙方与出保银行无需签订担保合同的,则应为甲方向出保银行出具担保函之前)一次性向乙方付清。 第五条反担保 甲方、丙方同意以下列方式向乙方提供反担保,反担保保证范围为乙方因 上述担保而所受到的一切损失,包括但不限于:本合同约定的工程履约担保的 本金、利息、罚息、担保费、违约金、实现债权的费用等。 3、甲方同意向乙方提供本合同约定保函金额的 %作为保证金,并在签订本合同之时汇入乙方指定的账户,开户行帐户名帐号。该保证金自解除乙方上述保证责任且甲方未出现违约情形上时,由乙方一次性无息退还. 4、上述反担保依法需要登记的均由甲方、丙方负责在本合同生效时办妥有关登记手续,且上述反担保执行不分先后顺序及担保比例,乙方有权根据实际情况自行选择追索方式。 第六条乙方的追偿权 出保银行就本合同约定工程履约担保事宜要求乙方承担违约责任之日起, 乙方即有权要求甲方、丙方承担包括但不限于上述工程履约保函的本金、利息、违约金、实现债权的费用等,并按上述代偿款项的20%一次性支付违约金。 第七条其他权利义务 1、乙方在甲乙双方签订本合同,收到甲方支付的担保费并且双方落实完毕反 担保措施后,与出保银行签订保证合同,为甲方提供担保。 2、甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措的,则甲方、丙方应提 前三十日通知乙方;或甲方、丙方发生亏损、诉讼等事项亦应立即通知乙方。 否则均视为甲方、丙方违约, 甲方、丙方应赔偿乙方损失外,还应按上述工程履约 保函担保总金额的20%一次性支付违约金。

个人担保通用版协议书模板

编号:DB-20211285 甲 方:______________________________ 乙 方:______________________________ 日 期:_________年________月_______日 个人担保通用版协议书模板 Parties hereto may revise or supplement through negotiation matters not mentioned herein.

[标签: titlecontent] 甲方: 地址: 法定代表人: 联系电话: 乙方: 地址: 身份证号码: 联系电话: 甲、乙双方依据《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规的有关规定,经友好协商,就乙方委托甲方为乙方向XXX (以下简称贷款人)申请的贷款人民币 万元( 万元)提供提供阶段性保证担保及支付甲方担保费用等相关事宜达成以下一致条款,以资共同遵照执行。 第一条被担保的主债权 第 1。1 条、甲方所担保的主债权为乙方和贷款人签订的《借款合

同》(以下简称主合同)所约定的主债权,担保金额为主合同项下规定的贷款本金即:人民币(下同)元整(万元整,以借款借据为准)。 第二条担保方式 第 2。1条、甲方承担的担保责任方式为连带责任保证。 第三条担保范围 第 3。1条、本合同项下甲方担保范围包括主合同项下借款人实际债务本金、利息、罚息、实现债权的费用及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、催告费用和其他所有相关费用等。 第四条担保期限 第 4。1条、本合同项下保证期限至乙方办妥以贷款人为抵押权人的他项权证之日止。暂定为叁个月,自________年____月____日始至________年____月____日止(以银行借款借据为准) 第五条担保费用 第 5。1条、乙方应向甲方支付叁个月的担保费用(包括项目受理费、项目评审费和担保费,不足叁个月按叁个月计)。担保费为叁万元整(30000元),若担保期限超出叁个月尚未能解保,超出时间按每月1%计收担保费用,不足壹个月按壹个月计,并且乙方须在甲方出具担保额度起用通知书之日向甲方一次性付清。如逾期支付,乙方

农民工工资履约委托担保合同

农民工工资履约委托担保合同 编号:MG(2013)— 保证人(以下简称甲方):四川瑞银非融资担保有限责任公司凉山州分公司地址:西昌市胜利南路二段一号市设计院一楼 法定代表人:魏东 电话:传真: 委托人(以下简称乙方):雷波县建筑有限责任公司 地址:雷波县锦城镇南街8号 法定代表人:杨耀恒 电话:传真: 鉴于乙方就雷波县烂坝子乡综合文化站建设工程于 2013 年 7 月22日向甲方提出农民工工资支付担保的申请,甲方同意接受乙方的委托,向监管方以保证方式提供农民工工资支付履约担保。甲乙双方经协商一致,本着友好互利、公平公正的原则,订立本合同。 第一条定义 本合同所称农民工工资履约担保是指:甲方在接到监管方提出的因委托人在履行农民工工资支付义务中,未能履行农民工工资支付约定的责任和义务,监管方要求甲方支付农民工工资的书面通知次日起15个工作日,由甲方向监管方负责支付被拖欠的农民工工资。甲方向监管方支付额度最高不超过甲方为乙方所担保总额。 第二条保证的范围及保证金额 2.1 甲方保证的范围:指乙方与农民工签订的劳动合同约定的农民工工资。 2.2 甲方保证的金额为人民币 17632.00元(大写:壹万柒仟陆佰叁拾贰元整)。 2.3 乙方委托甲方提供保证的范围和金额最终以甲方向监管方出具的

《农民工工资支付担保书》所载内容为准。 第三条保证的方式及保证期限 3.1 甲方保证的方式为:连带保证。 3.2 甲方保证的期限为:从 2013 年 7 月 22 日起至工程竣工验收备案后半年止(特别约定除外)。 第四条担保费用支付方式 4.1 乙方向甲方支付的担保服务费为: 1000.00 元(大写壹仟元整)。 4.2 本合同签订当日内,乙方一次性以转帐/现金的方式向甲方支付担保服务费共计人民币 1000.00 元(大写壹仟元整)。 4.3本合同签订当日内,乙方一次性向甲方缴纳保证金人民币 / 元(大写 / ),乙方完全履行本合同义务后,甲方退回该笔保证金。 第五条反担保 乙方按照甲方的要求需向甲方提供反担保的,反担保合同双方另行签订。 第六条甲方享有的追偿权 乙方违反相关合同约定导致甲方承担了保证代偿责任的,乙方应在五个工作日内归还甲方依照《农民工工资支付担保书》约定的在其担保限额内向监管方支付的任何数额的代偿款项本息(利息按银行同期贷款利率计收)及甲方为实现债权所支出的全部费用。 第七条双方的其他权利义务 7.1 甲乙双方签订本合同生效后,从甲方收到乙方足额支付的担保服务费及保证金之日起3日内,甲方向监管方出具《农民工工资支付担保书》。 7.2 乙方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组、发生亏损、诉讼、变更劳务分包协议等事项应提前三十日以书面的形式通知甲方。 7.3 乙方应按时足额支付农民工工资,并应每月向甲方以书面形式通报项目进展情况及支付农民工工资的履约情况,甲方有权对项目进展情况进行不定期检查和监督,乙方应积极配合,不得阻挠。 7.4乙方应书面授权甲方对整个项目的工程进度和农民工工资的发放情

合同履约担保的形式有哪些(示范合同)

合同履约担保的形式有哪些 (示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-012375

合同履约担保的形式有哪些(示范合同) 合同履约担保的形式有哪些? 银行履约保函 银行履约保函是由商业银行开具的担保证明,通常为合同金额的10%左右。银行保函分为有条件的银行保函和无条件的银行保函。 有条件的保函是指下述情形: 在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时,由发包人或监理工程师出具证明说明情况,并由担保人对已执行合同部分和未执行部分加以鉴定,确认后才能收兑银行保函,由招标人得到保函中的款项。建筑行业通常倾向于采用这种形式的保函。 无条件的保函是指下述情形:在承包人没有实施合同或者未履 行合同义务时,发包人不需要出具任何证明和理由。只要看到承包人违约,就可对银行保函进行收兑。

履约担保书 履约担保书的担保方式是:当承包人在履行合同中违约时,开出担保书的担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务或者向发包人支付该项保证金。工程采购项目保证金提供担保形式的,其金额一般为合同价的30%一50%。承包人违约时,由工程担保人代为完成工程建设的担保方式,有利于工程建设的顺利进行,因此是我国工程担保制度探索和实践的重点内容。 履约担保金 履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%; 云博图文设计 本文档文字均可以自由修改

保函担保的合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-5449-48 保函担保的合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

保函担保的合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 保证人名称: 合同编号: 年字第号 住所: 法定代表人: 开户金融机构: 帐号: 德律风: 邮政编码: 传真: 贷款人名称: 住所: 法定代表人: 德律风: 邮政编码: 传真: 借款人名称: 住所: 法定代表人: 开户金融机构: 帐号:

德律风: 邮政编码: 传真: 签订合同日期: 年月日 签订合同地点: 省(市) 市县(区) 借款人(以下称甲方): 贷款人(以下称乙方): 保证人(以下称丙方): 因甲方的请求,丙方乐意为甲、乙签订的年字第号合同提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方还款的保证人。甲、乙、丙三方经协商一致,按下列条款订立本合同。 第一条丙方保证金额为甲方凭据年字第号合同(以下称主合同)向乙方借用的 (币种)资金本金(大写) 整及其相应的利息、费用。 第二条丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如甲方不按主合同的约定偿 第五条本合同生效后,甲方和乙方如需要延伸主合同项下借款限期大概变更主合同其他条款,应征得丙方同意,由甲、乙、丙三方达成书面协议。

合同履约担保函

合同履约担保函 编号:______________________ 致________________________: 鉴于贵方与____________________(以下简称“申请人”)就__________________________旅游项目于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书(以下简称主合同),受申请方委托,我方(“保证方”)愿就履行主合同约定的返回我国境内的时间以保证的方式向贵方提供如下担保: 一、保证的范围及保证金额 我方的保证范围是申请人未按照主合同的约定的时间履行返回国境义务。 我方保证的金额为人民币:50000元(大写:伍万圆整)。 二、保证的方式和保证期间 我方保证的方式为:连带责任保证。 我方的保证期间为:自本合同生效之日起至主合同约定的日期结束后_____个工作日内。 贵方与申请人协议变更合作期限的,经我方书面同意后,保证期间按照变更后的日期作相应调整。 我方确认,本担保合同在主合同约定的时间到达之前不得撤销。 三、代偿的安排 贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知及申请人未履行主合同约定的返回我国境内时间的证明材料。 我方收到贵方书面索赔通知及相应证明材料后,在______个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。 四、保证责任的解除 1、在本保函承诺的保证期内,贵方未书面向我方主张保证责任的,自保证期间届满次日起, 我方保证责任解除。 2、申请人按主合同约定履行了返回我国境内义务的,自本保函承诺的保证期间届满次日 起,我方保证责任解除。 3、我方按照本保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本保函金额时,自我方向贵方全 部兑付之日起,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,我方在本保函项下的保 证责任亦解除。 我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起____个工作日内,将本保函原件返还我方。 五、免责条款 1、因贵方违约致使申请人不能按照约定时间返回我国境内的,我方不承担保证责任。 2、贵方与申请人协议变更主合同的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担保证责任。 3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的,我方不承担担保责任。 六、争议的解决 因本保函发生的纠纷,由贵我两方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为保证人所在地法院。 七、保函的生效 本保函自我方法定代表人(或授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。 本保函一式三份,正本一份,副本两份。

销售合同,合同履约保证金意思

销售合同,合同履约保证金意思 合同履约保证金的定义及特点 合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证,并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。那么合同履约保证金的定义是什么呢?合同履约保证金的特点有哪些呢? 履约担保是工程发包人为防止承包人在合同执行过程中违反合同规定或违约,并弥补给发包人造成的经济损失。其形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票,额度为合同价格的10%;履约银行保函是中标人从银行开具的保函,额度是合同价格的10%;履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。一般情况下履约担保是在保修期满并颁发保修责任终止证书后15天或14天退回。 一、定义 简介 什么是履约保证金

商业合同 1.(商业合同)合同履约金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证。并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。它不是法定的债的担保方式,其性质和效力都缺乏法律依据。 期货领域 2.(期货领域)为确保履行合约而由期货合约买卖双方或期权卖方存放于交易帐户内的押金。商品期货保证金不是一种股票的支付,也不是为交易该商品而预付的定金,而是一种良好信誉押金。 详解 履约保证金是买卖双方确保履约的一种财力担保。期货市场的交易者在进行交易时必须存入一定数额的履约保证金,保证金数额由提供合约交易的交易所制定,其金额通常为合约总值的5-15%,当然,经纪商或委托经纪商还会自选制定额外保证金,这种额外保证金数额不会低于交易所规定的水平。另外,保证金水平还受市场交易风险大小所影响,在波动较大的市场中通常要付较多的保证金。同时,对套期保值和投机交易的保证金要也有所不同,一般前者所收保证金相对低些。保证金又分为初始保证金和追加保证金。初始保证金是交易者

履约保证金协议合同书

精心整理 履约保证金协议 甲方(全称):原乡安吉旅游管理有限公司 乙方(全称): 本履约保证金协议由双方于年月日订立。 为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经平等协商一致,订立本协议。 第一条鉴于甲方与乙方已于年月日签署了关于CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目(休闲度假综合体)施工合同协议,乙方在对建设工程施工合同协议条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同协议中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本协议约定向甲方提供履约保证金。 第二条保证金缴纳时间 乙方应当在施工合同协议签订后3日内(日历天)向甲方账户交纳履约保证金。未能按期缴纳履约保证金的,视为CASA˙溪龙国际茶文化交流中心建设项目(休闲度假综合体)项目施工合同协议自行终止。 第三条保证金额 乙方应当向甲方账户交纳现金,金额:大写人民币壹仟伍佰万元(¥元)作为履约保证金交付给甲方。 第四条保证期间自本合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后3日内。甲方直接将履约保证金(无息)归还给乙方。 第五条生效条件 本合同自双方的法定代表人或其授权代理人签字、加盖公章并乙方交付履约保证金之日起生效。 精心整理

精心整理 精心整理 第六条其他 本协议一式陆份,具有相同法律效力。甲方执叁份,乙方执叁份。甲方:(公章)乙方:(公章) 原乡安吉旅游管理有限公司 地址:湖州市安吉县溪龙乡地址: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人:法定代表人 经办人:经办人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:浙江安吉农村商业银行开户银行: 股份有限公司溪龙支行 帐号:帐号:

建筑工程履约担保合同书范本(2020版)

STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-HT-031827 建筑工程履约担保合同书范

建筑工程履约担保合同书范本(2020 版) 合同编号: 保证人(以下称甲方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债权人(即承包商,以下称乙方): 住所: 法定代表人: 电话:传真: 债务人(即业主,以下称丙方) 住所: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于乙方与丙方就项目于年月日签订编号为号《建设工程施工合同》

(以下简称主合同),甲方接受丙方的委托,同意以保证的方式为丙方向乙方提供业主支付担保,甲乙丙三方经协商一致,订立本合同。 第一条定义 本合同所称担保是指甲方为丙方向乙方提供工程款支付保证,保证丙方履行号主合同约定的工程款支付义务。 本合同所称工程款是指除工程质量保修金以外的全部工程结算款。 第二条保证范围及方式 甲方为丙方提供保证的范围是主合同项下的工程总价的 %,数额最高不超过(大写),币种。 甲方在丙方发生以下情形时承担保证责任:丙方未能按照主合同的约定向乙方支付工程款项。 甲方在保证范围内承担连带保证责任。 第三条承担担保责任的形式 甲方承担保证责任的形式:甲方代丙方向乙方支付主合同约定的应由丙方支付的工程款,但支付总额最高不超过本合同第二条担保范围约定的金额,即不超过元。 第四条保证期间 甲方的保证期间自本合同生效之日起至丙方根据主合同约定应完成除工程质量保修金以外的全部工程款支付之日后日,即至年月日止。 第五条各方的权利义务 一、乙方必须全面履行主合同约定的义务,若乙方发生下列违反主合同义务的情形,致使丙方不能全面履行主合同,则甲方不再承担本合同项下的保证责

合同履约担保函

合同履约担保函 致:XX公司 XX有限公司与YY有限公司于_______年_____月______日签订的编号为__________的___________________________________合同协议书(以下简称主合同)已生效。ZZ有限公司(以下简称担保方)愿为YY有限任公司(以下简称被担保方)按主合同约定履行义务承担担保责任。现向贵公司提供如下担保: 一、担保的范围 担保方的保证范围是被担保方未按照主合同约定的时间履行主合同义务。 二、担保方式及期间 担保的方式为:连带责任保证。 担保方的担保期间为:自本保函生效之日至主合同约定的被担保方履约日期届满之日起_____个工作日内。 贵公司与被担保人协议变更主合同履约期限的,经担保方书面同意后,担保期间按照变更后的日期作相应调整。 三、担保责任的承担 被担保方未按主合同约定履行主合同约定的义务,担保方在担保期限内承担担保责任。 贵公司要求担保方承担担保责任应提前十五日知会担保方,否则担保方有权拒绝承担担保责任。 四、保证责任的解除 1、在本保函承诺的担保期限内,贵公司未书面向担保方主张保证责任的,自担保期间届满 次日起,担保方担保责任解除。 2、被担保方按主合同约定完全履行合同义务后,担保方担保责任解除。 3、担保方按本保函承担担保责任后,保证责任即解除。 4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的,担保方在本保函项下的 担保责任亦解除。 5、担保方的保证责任解除后,贵公司应自担保方担保责任解除之日起____个工作日内,将 本保函原件返还于我方。 五、免责条款 1、因贵公司违约致使被担保人不能按照主合同约定履行合同义务时,担保方不承担担保责 任。 2、贵公司与被担保人协议变更主合同的,需征得担保方书面同意,否则担保方不再承担担 保责任。 3、因不可抗力造成的相关履约方不能履行义务的,担保方不承担担保责任。 六、争议的解决 因本保函发生的纠纷,关联人协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为担保方所在地法院。 七、保函的生效 本保函担保方法定代表人(或授权代理人)签字或加盖公章并交付贵公司之日起生效。 本保函一式三份,正本一份,副本两份。 担保人:ZZ有限公司 法定代表人(或授权代理人): 年月日

“银行存单质押”履约担保合同书

烟台聚银资产管理有限公司 “银行存单质押”履约担保合同书NO: _______ 甲方(持票人):______________________________ 证件号:____________________________ 联系电话: _____________________________ 地址:______________________________ 乙方(借用人):______________________________ 证件号:____________________________ 联系电话:—地址:一 丙方(保证人);证件号: 联系电话:地址: 为了适当发展民间信用,开展第三方存单质押担保业务,促进地方经济发展,三方协商订立 本合同: 一. 甲方有人民币_____ 万元存银行,将存单交丙方,存单编号:_________ ,并同意在________ 银 行做质押担保,期限_月,不能提前随意处分。期满,银行存款利息归甲方所有,并到丙方提取质押担保期内的担保费,以月息 _计。甲方承诺一旦乙方提前还贷,存单自然解冻, 甲方无条件收回存单。 二. 乙方凭担保合同与存单即向银行要求增加借贷_______ 万元,除了承担银行贷款利息以外, 再以』月息,一次性预交 _______ 元为______ 月。可提前还贷,应以实际使用天数结算,多退少补,逾期另加每天罚款 _____ 利息,风险金0.3%月,12个月计:_______ 元,按实际使用月数结算。同时付丙方佣金 _____ 元。 并以自有的座落 ______ 区_______ 路________ 花园_______ 幢_______ 室________ 平方米房产。评估 _____ 万元,向银行作为增加借贷额度的抵押登记。一旦逾期同意无条件由担保公司拍卖抵押房产,以还银行贷款及实现本合同项下债权的全部费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、保函费用、差旅费用、调查费用、评估费用、拍卖费用等,其中,律师费按本协议约定或法院依认定的应给付数额的15%计算,其他费用以实际发生为准)。。 三?丙方必须在甲方存单到期10天内(到期日:指银行存单质押放贷签约生效的起止日),将存单解除质押,使用方顺利取款。否则要负全部赔偿责任。同时,丙方有权在乙方提前还贷后办理新的质押担保,甲方应以配合。并在质押到期后将担保费交给甲方。 四.甲乙双方必须积极配合丙方办理有关登记结算借贷手续,在质押期内有争议纠纷,无法达成 协解。可由当地法院依法判决。 五?未尽事宜,可进一步协商。本合同条款经签字具有法律效力,一式三份,甲、乙、丙各执一份。六?补充条款:丙方承诺:此存单没有适合的借用人,每月仍支付甲方以0.375%计算的月息。 甲方银行账号 _______________________ 甲方: 乙方: 丙方:

保函担保的合同范本

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 保函担保的合同范本 保证人名称: 合同编号: 年字第号 住所: 法定代表人: 开户金融机构: 帐号: 德律风: 邮政编码: 传真: 贷款人名称: 住所: 法定代表人: 德律风: 邮政编码: 传真: 借款人名称: 住所: 法定代表人: 开户金融机构: 帐号: 德律风: 邮政编码: 传真: 签订合同日期: 年月日 签订合同地点: 省(市) 市县(区) 借款人(以下称甲方): 贷款人(以下称乙方): 1/ 6

保证人(以下称丙方): 因甲方的请求,丙方乐意为甲、乙签订的年字第号合同提供担保。乙方经审查,同意丙方作为甲方还款的保证人。甲、乙、丙三方经协商一致,按下列条款订立本合同。 第一条丙方保证金额为甲方凭据年字第号合同(以下称主合同)向乙方借用的 (币种)资金本金(大写) 整及其相应的利息、费用。 第二条丙方对上条所列款项承担连带清偿责任。如甲方不按主合同的约定偿 第五条本合同生效后,甲方和乙方如需要延伸主合同项下借款限期大概变更主合同其他条款,应征得丙方同意,由甲、乙、丙三方达成书面协议。 付借款本息和相应费用,乙方有权直接向丙方追偿。丙方保证在接到乙方书面索款 关照后个业务日内清偿上述款项。 第三条丙方的保证责任不因甲方上级单位的任何指令、甲方地位及财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议或文件及本保证合同所担保的主合同的无效或排除而免去。 第四条丙方机构若发生变更、打消,丙方应提前天书面关照乙方和甲方,本保证合同项下的全部义务由变更后的机构承担;或由甲方和丙方落实为乙方所接受的新的保证人承担。 第五条本合同生效后,甲方和乙方如需要延伸主合同项下借款限期大概变更主合同其他条款,应征得丙方同意,由甲、乙、丙三方达成

协议履行担保函

协议履约担保函 致先生/女士: 鉴于贵方与鑫联天汇财富投资管理(北京)有限公司于20 年月___日签订的《出借咨询与管理服务合同》,编号为:,受贵方委托,我方(保证方)愿就履行主协议约定的义务以保证的方式向贵方提供如下担保: 一、保证的范围及金额 我方保证的金额是主协议约定的协议总价款加约定预期收益 %,借款金额为人民币元(大写)。我方保证履约方能够按照主合同的规定就上述保证金额内的款项到期向贵方偿还。履约方在主合同到期时未能偿还上述款项,贵方必须首先要求履约方偿还,只有当履约方不能偿还,直至贵方对履约方的财产申请并实施强制执行后仍不足以清偿时,履约方才有权要求我方代为清偿,我方则应在保证金额的范围内和在本合同约定的期间内,就其不足的部分代履约方向贵方予以清偿。 二、我方保证的期间 我方确认,本担保函主协议约定的收益及出借资金全额兑付之前不得撤销。 三、保证责任的解除 我方按照本担保函向贵方履行保证责任所支付的金额达到本担保函约定金额时,自我方向贵方支付之日起,保证责任即解除。 我方解除保证责任后,贵方应自我方保证责任解除之日起3个工作日内,将本担保函原件返还我方。 四、我方的求偿权和代位权 按照本合同第二条的规定,我方代为履约向贵方偿还债务后,有权立即向履约方行使求偿权,即有权要求履约方归还下列款项: (一)我方保证金额的本金及自付款之日起的利息(利率_________); (二)我方的其他费用及损失等。 五、未经我方同意,贵方不得将主合同与本保证合同转让给他人; 六、免责条款 1、依照法律法规的规定或贵方与相关履约方的另行约定,免除相关履约方部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。

开立担保函合同模版

开立担保函合同 银行

编号: 开立担保函合同 申请人: 法定代表人(负责人): 法定地址: 通讯地址: 担保人:银行分(支)行负责人:

通讯地址: 鉴于申请人向担保人申请开立担保函,为明确双方权利义务,申请人与担保人经协商一致,特订立本合同。 第一条担保函的开立 1.1 本合同所称“担保函”指保函或备用信用证,以下款约定为准。 1.2 担保函的各项内容: (1)担保函类型 □不可撤销的保函 □不可撤销的备用信用证 (2)受益人名称及地址(中英文) (3)基础交易名称及合同号(中英文) (4)最大担保金额(币种及大写金额) (5)担保范围: (6)索赔条件及文件: (7)担保函为□可转让担保函□不可转让担保函。

(8)生效时间: (9)失效时间: (10)适用的国际惯例: (11)法律适用: (12)担保函的其他内容以本合同附件所列为准。 1.3 在下列条件全部满足之前,担保人有权拒绝开立担保函:(1)本合同项下的反担保条款和/或合同(如有)已生效; (2)申请人已按担保人的规定缴纳相应的费用; (3)开立本合同项下担保函依法需经国家有关部门审批的,已取得该有权部门的批准。 1.4 本合同项下担保函的实际格式以担保人出具的担保函正本为准。 第二条费用 2.1 申请人应按下述约定支付手续费及其他费用: (1)手续费币种:大写金额:;支付方式及时间:。 (2)因开立担保函而发生的通讯费、邮递费、文件印刷费、咨询费、律师费等费用金额、支付方式及时间: 2.2本合同生效后因申请人的原因未实际出具担保函时,申请人应一次性支付费用(币种及大写金额)。

农民工工资履约委托担保合同(最新)

农民工工资履约委托担保合同 编号:(保字)第号保证人(以下简称甲方):绵阳市银信担保有限公司地址:四川省绵阳市桃园路190号峻峰金岸12-3号 法定代表人: 电话:传真: 委托人(以下简称乙方): 地址: 法定代表人: 电话:传真: 鉴于乙方就_____________ 项目于_______ 年—月日向甲方提出农民工工 资支付担保的申请,甲方同意接受乙方的委托,向监管方提供农民工工资支付履约担保。甲、乙双方经协商一致,本着友好互利、公平公正的原则订立本合同。 第一条定义 本合同所称农民工工资履约担保是指:甲方在接到监管方提出的因委托人在 履行农民工工资支付义务中,未能履行农民工工资支付约定的责任和义务,监管方要求甲方支付农民工工资的书面通知次日起15个工作日,由甲方向监管方负责支付被拖欠的农民工工资。甲方向监管方支付额度最高不超过甲方为乙方所担保总额。 第二条保证的范围及保证金额 2.1甲方保证的范围:仅指乙方与农民工签订的劳动合同约定的农民工工资。 2.2甲方保证的金额为人民币______________ 元(大写:________________ )。 第三条保证的方式及保证期限

3.1甲方保证的方式为:一般保证。 3.2甲方保证的期限为:从_______ 年____ 月_日起至_________ 年_月_日止 (特别约定除外)。 第四条担保费用支付方式 4.1本合同签订当日,乙方一次性以现金/转帐的方式向甲方支付担保服务费共计人民币___________________ 元(大写: ___________________________ )。 4.2本合同签订当日,乙方一次性向甲方缴纳保证金人民币_________________ 元(大写_________________________ ),乙方完全履行本合同义务后,并持建设(委) 局出具的相关担保终结书后的________ 个工作日内,甲方退回该笔保证金。如果甲 方逾期不退还该笔保证金,承担该笔保证金每日万分之三的违约金。 第五条反担保 乙方应按照甲方的要求向甲方提供反担保,反担保合同双方另行签订。如乙方不按本合同约定按时履行反担保手续,甲方有权单方面取消为乙方承担的担保责任,不退还担保费和乙方交纳的其他款项,由此造成相关部门对乙方采取处罚措施的,由乙方自行承担所有法律后果。 第六条甲方享有的追偿权 若乙方违反本合同约定,或者甲方按照本合同的约定承担了保证责任后,乙方应在五个工作日内归还甲方代偿的全部款项及甲方实现债权的全部费用(包括差旅费、律师费等),且按担保总额3%向甲方支付违约金。如超过五个工作日没有全额归还,乙方除按未还款额0.3%/日向甲方支付违约金外,甲方还有权提起诉讼,申请查封、冻结乙方土地、在建工程、工程机械或其它财产,由此造成的一切后果和经济损失由乙方自行承担。

履约担保合同范文

履约担保合同范文 履约担保协议书一 合同编号:______________ 委托人:___________________________________________ 地址:_____________________________________________ 受托银行:_________________________________________ 地址:_____________________________________________ 委托人_________依照《中国人民建设银行担保业务暂行办法》向受托银行_________申请出具人民币保函,受托银行同意出具此项保函。 双方就有关事项签订协议。 一、受托银行出具有(无)条件不可撤销的保函,受益人为 _________,担保金额_________元人民币。 二、保函自受益人接受之日起生效,截止日期为_______年______月______日。 三、委托人在受托银行开立保证金存款户,帐号_________,并一次存入_________元人民币。 该存款只用于支付受益人的索赔 四、委托人不能在受托银行出具保函前存足保证金的,委托人由具有企业法人资格的_______________提供第三方反担保,受益人为_________(受托银行),担保额度为_________元。

委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代替偿还本息时, _________(反担保人)应代委托人归还受托行所垫资金。 受托银行出具保函之前,委托人以可转让的自有资产 ____________元(其中企业债券____________元,金融债券 ____________元,国库券_________元)作为抵押,当委托人不能按期归还贷款本息由受托银行代偿还本息后,受托银行有权按约定将抵押财产折价或变卖,并从变卖抵押财产的价款中优先受偿。 第三方反担保金额、抵押资产现值合计不低于受托银行出具的保函金额。 五、保函有效期内,受益人凭保函和证明其与委托人债务关系的文件,有权要求受托银行从委托人存款中划付应付款项。 受托银行审查无误后通知委托人并从委托人结算保证金存款帐户划付。 保证金存款户不足支付的,可从委托人其他存款户支付。 六、委托人存款不足支付的,由受托银行垫付。 委托人应在接到受托银行通知后30日内归还垫款。 受托银行对垫付款项按建设银行其他贷款计收利息。 超过30日不还,加收20%利息。 七、委托人按担保金额的_________‰×_______(年)支付保费,共计_________元人民币。 保证费在每年______月______日交纳。 如过期不交,受托银行有权从委托人的存款中划拨。

相关主题