项目支护桩工程
施工合同
甲方：
乙方：
支护桩工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围及工程内容
承包范围及内容：
1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。
三、施工工期
1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期：合同工期总日历天数,合同生效之日起开始计
算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。
4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。
四、承包方式
1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准
1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。
六、合同价款：
1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
约为米（据实结算），钢筋笼制作元／吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业管理费用。
2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。
七、付款方式及付款条件
付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。
八、双方一般权利和义务
甲方责任:
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。
2、按乙方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
3、甲方负责提供细线基点、±0.00标高及送桩深度；待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。
4、甲方提供基坑支护图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。
5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。
6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。
乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程
质量、进度、安全文明施工管理。
2、乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责。
3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。
5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。
6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。
7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。
九、补充条款
1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。
2、钢筋损耗率按0.5％、混凝土充盈系数按1.1。
3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿（补到开工之日为止）。
十、争议
甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。
十一、合同生效
合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。
1、本合同自双方签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代表人：
电话：电话：
签约日期：签约日期：
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 基坑支护降水施工合同正 式版
基坑支护降水施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：####项目。 2、工程地址： 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包
干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： (1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。 (2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证
基坑支护及降水施工协议 甲方：江苏成章建设集团有限公司来安项目部 乙方：有限公司 经甲、乙双方友好协商，甲方同意将来安区域研发示范区项目工程中基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：来安区域研发示范区工程项目。 2、工程地址：来安县汊河镇104国道以西、滁河以北 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： （1）基坑支护及降水位置按基坑设计图纸执行。 （2）基坑支护采用喷锚简易支护和双轴搅拌桩支护方式；降水为集水明排和轻型井点降水。具体的施工内容和施工要求详见基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程基坑支护工期为30 天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。 第三条、款项及付款方式 1、基坑支护工程价款、支付及结算 （1）基坑支护元/㎡。
（2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的25%，基坑支护全部完成付已完工程造价的50%，回填完成付至结算总金额的20%，余5%质保金一年内付清。 （3）承包价款含本工程所需的所有相关材料的材料费、运输费、卸车费、搬运费、施工机械进出场费及机械的安拆、调试和维保费、材料复试费、拉拔试验费、基坑支护产生的泥土外运费、施工人工费、施工用水电费、及备案费和税金等所有相关费用。 2、降水井使用时间及费用结算 （1）成井费85 元/m，运行费100 元/天/眼，以上均包含电费，电费每度按0.85元计算，所用电费甲方有权从相应的降水费中扣除。 （2）付款方式：成井完成付已完工程造价的30%，运行费用按月支付已完工程造价的70%，封井后一月内付清。 （3）本合同降水综合单价内包含打井费、水泥井管、潜水泵、排水管、抽水管、滤料等相关材料的购买与施工安装费。并包括相关设备的运输、拆装、搬运及设备的维修保养费、人工费、水电费、税金、以及当地等主管部门办理相关手续等所有与本降水工程相关的费用。 3、甲方向乙方支付工程款时，乙方应向甲方出具正规合法的正式税票，否则，甲方有权拒付工程款。 4、乙方应及时支付农民工等实际施工人的款项。如果存在拖欠，甲方可以要求乙方与实际施工人进行同期结算，并向甲方提交结算协议的原件；甲方可以选择将款项支付给乙方或者按照结算协议将款项分别支付给乙方和实际施工人。
项目支护桩工程 施工合同
甲方： 乙方： 支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数,合同生效之日起开始计
算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
基坑边坡支护工程施工合同工程名称： 工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：
基坑、边坡支护工程施工合同 发包人：南江百益房地产开发有限责任公司 承包人：四川省欧荣岩土工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平、诚信信用的原则，并经双方协商一致，发包人委托承接方承担基坑及边坡支护工程施工任务。为明确双方的责任、权利和义务，特签定本协议，以双方遵照执行。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围： 承包范围：工程图纸范围内的基坑及边坡支护工程施工。工程内容包含：锚杆的钻孔、钢筋（锚筋）的制作安装、灌浆、坡面面板钢筋的制作安装、喷射混凝土的制作、喷射，脚手架搭设与拆除、泄水孔的埋设、工程验收，并包含设计和施工图审查，包含边坡支护的第三方监测（边坡支护的第三方监测由发包人授权乙方委托有资质的第三方进行监测）。 三、合同工期: 开工日期：年月日，或以发包人通知为准。 竣工日期：如下 净工期45天，根据土石方开挖情况交叉配合进行施工，若受土石方开挖制约，经发包人同意后工期适当顺延。 在组织施工过程中，如遇下列情况需顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：（一）因天灾或人力不可抗拒的原因被迫停工者； （二）因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； （三）因甲方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方书面同意后工期相应延顺，因乙方原因不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担。 四、质量标准： 工程质量标准：必须符合现行国家建筑工程验收标准。
太阳城住宅二期工程（三标段）项目基坑围护水泥搅拌桩 工程施工合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 台州东方太阳城房地产开发有限公司（以下简称甲方）与（以下简称乙方）为明确双方责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他相关法律法规、司法解释的规定，经双方友好平等协商，自愿达成如下协议： 一、工程项目名称：太阳城住宅二期工程（三标段）项目基坑 围护水泥搅拌桩工程 施工地点：太阳城住宅二期工程（三标段）项目 二、工程量及工期： 本工程量为：太阳城住宅二期工程（三标段）项目基坑围 护水泥搅拌桩 工期为：一标段10 日，（自年月日起至月日止）；三标段20 日，（自年月日起至月日止）。 三、质量标准：严格按照设计图纸施工，质量合格。 四、工程单价：水泥搅拌桩单价为143元/立方米，单价包干。 五、付款方式： 1、完成全部水泥搅拌桩工程经检验合格后，支付总工程款的30%，三标段土方工程全部完成后无质量问题支付总工程款的50%，双方结算后支付总工程款的15%，余款5%在结算后六个月内付清； 2、乙方需开具正式建安发票，如经查询发票不合法、不合规，甲方有权拒绝付款。如乙方提供不合法、不合规的发票，造成甲方被税务部门处罚的税款和罚款，均由乙方承担。乙方同意甲方以转账支票或者银行汇票支付货款。
六、签证 1、所有签证都必须在签证事由发生之日起5日内由乙方提起签证，经监理工程师核实和甲方核实签署意见并加盖甲方公章后生效； 2、逾期的签证或事后补报签证一律无效，无效签证不能进入决算； 3、本合同签订时，甲方已告知签证办法内容，乙方亦知悉并愿遵守甲方制定的签证办法，甲方签证办法作为本合同的附件； 七、双方的权利义务 （1）、甲方有权随时对工程质量、工期进行监督检查； （2）、甲方必须按照合同约定的方式支付工程款； （3）、乙方有权按期收取工程款项； （4）、乙方必须保证同时有三台双头桩机在现场施工； （5）、乙方必须按照本合同、施工图纸、施工标准和规范以及甲方依据合同发出的指令施工； （6）、乙方随时接受并配合甲方监理代表对质量、工期的监督检查； （7）、乙方必须按期保质将工程交付竣工验收，及时将竣工技术文件移交给监理或者甲方； （8）、乙方必须安全、文明施工，施工完毕后应当清场，做好施工现场的安全工作，在施工过程中由于非甲方原因造成的侵权行为纠纷，其责任全部由乙方承担； 八、违约责任 1、乙方如延误工期，每延误一天按工程合同总价款的1%向甲方支付违约金； 2、合同工程如验收不合格，乙方必须无条件返工至合格，返工费用与甲方无关； 3、如工程质量不合格，经返工修复仍不合格的或者乙方拒绝修复至合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价款20%的违约金，以及要求乙方赔偿该工程另行修复的损失；
项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日
基坑支护工程施工合同 甲方（发包人）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 乙方（承包人）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： （黄色部分是合同填写说明，使用时请删除） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律法规规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下条款，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点：
第二条承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写） 2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条工期 3.1施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4以上工期已充分考虑乙方定货、节假日、天气等各种因素影响，为绝对工期，不再进行调整。如有变化，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。 3.1.5竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4乙方同意整个工程的进度可根据甲方要求做相应的调整，乙方同意不因工期调整提出费用索赔。 3.5工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出
深基坑支护工程专业分包合同 签订日期：2010年3 月28日
深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方：（以下简称：甲方）专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础
工作。 （钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求，工期安排如下： （1）支护桩、立柱桩施工45天；
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩施工合同 (2) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
支护桩工程 施工合同 甲方: 乙方: 支护桩工程施工合同 甲方：__________________________________________
乙方：__________________________________________ 依照〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 —、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1 、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测品定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历—天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期—天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的白然灾害等原 因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝
北大资源集团标准文本—___号 （使用时请删除标识） 项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签署日期: 年月日
发包人（甲方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 承包人（乙方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方承包项目基坑支护工程。经充分共同协商，甲方乙方就项目基坑支护事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条本工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点： 第二条本工程承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施 工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写）
2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条合同工期 3.1 施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4 开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。 3.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2 乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4 工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长: 3.4.1 不可抗力； 3.4.2 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。 第四条合同价款及结算方式： 4.1本合同工程总价款为人民币元整。 4.2本合同采取如下第条约定的计价方式： 4.2.1固定总价计价方式 4.2.1.1本工程固定总价包含以下内容： 4.2.1.2除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商费用，绝对值 10000元（含10000元）以内，工程费用不予调整。（注：根据具体项目填写） 4.2.1.2如出现上述合同价格调整之情形，合同价格调整之单位均以附件中确定的固定综合单价为计算依据。 4.2.2固定单价计价方式 4.2.2.1本工程固定综合单价包含了为完成合同中所内容所发生的一切费用，乙方依据甲方所能提供的资料，结合乙方本身的技术水平、施工经验，满足施工规范及相关技术要求，在进行现场踏勘后已充分考虑了各种因素和风险而确定报出上述固定单价；
合同编号：YHZYGC-004 *****项目基坑支护施工合同 一、合同协议 发包人：********房地产开发有限公司（以下简称甲方） 承包人：********工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雅荷中央广场项目基坑支护工程施工事项协商一致，订立本合同。 （一）工程概况 1、工程名称：********广场项目基坑支护工程 2、工程地点：西安市未央路********* 3、资金来源：自筹资金。 4、工程内容：该项目护坡工程包括但不限于以下工作内容： （1）、护坡方案设计、护坡施工图设计、方案提报专家论证通过、配合观测单位基 坑变形观测 （2）、护坡桩（含冠梁、锚索）、微型桩支护，包括测量放线、钢筋笼制作及吊装、成孔、砼浇灌、桩孔内的泥（浆）土运至场内指定位置堆放； （3）、土钉墙挂网喷射及挂网素喷支护：坡面修平，土钉人工洛阳铲成孔, 土钉制作安放，编网、注浆、焊接、喷射等； （4）、挂网素喷； （5）、锚杆：人工洛阳铲成孔，锚杆制作、注浆、锚头、锚具、槽钢、锁 （6）、挖土基坑坡道防护、现场清理及与其他工种作业的配合等；
（7）、脚手架及相关的所有机械设备等； （8）、排水等不可预见的相关内容等 （9）、施工时其他不可预见的需要支护的工作等。 （二）工程承包范围 承包范围：雅荷中央广场施工设计图纸（蓝图）涵盖的所有施工需要及临时 施工安全确需的基坑支护工程，包括南区和北区，南区为20xx年7月开挖图（正式蓝图）范围，北区为20xx年3月开挖图（电子版）范围，如北区正式开挖蓝图出来后，与3月开挖电子版图相比，开挖范围变大，差额部分费用按照原基坑支护设计及合同中标价A性土钉墙的综合单价180元/平米*差额部分支护面积进行计算，由甲方承担。 （三）合同工期 南区自开工后15日历天内竣工，北区自开工后60日历天内竣工，开工日期以甲方下达的开工通知为准。该工期为绝对工期，未经甲方书面同意，该工期不做任何形式的调整、顺延。 （四）质量标准 符合国家、陕西省及西安市相关施工规范及验收标准，经验收合格。 （五）承包方式 此造价为包工包料、包设计、包安全、包专家论证、包风险等，一次包干价，由乙方根据有关规范和标准自行设计，自行协调有关外围关系，确保现场施工安全，满足政府检查验收等有关要求。 （六）合同价款 以发包人提供的雅荷中央广场项目设计图纸及前期招标采用的基坑支护设计方案及中标价（****万元整）为依据，考虑优化后图纸南区开挖降低2M，北区开挖降低0.8M。最终双方协商确定中央广场项目南北区基坑支护工程包干总价为含税价人民币***万元）。 包干价格包括但不限于以下内容：
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
项目支护桩工程 施工合同 甲方：
乙方：
支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历
天数,合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米
基坑支护工程施工协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________
签订日期： _________ 年_______ 月 ______ 日
甲方: 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本基坑支护工程施工事项协商一致，特订立如下合同。 1.工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包方式：包工包料 2?工程承包范围与内容 2.1承包范围：。 2.2工程内容：基坑支护施工（包含土钉成孔、注浆，面层的喷射）。 2.3工程量：平方米（含翻边及排水沟）。 3. 合同工期 3.1基坑支护工期：天。 3.2如因非乙方原因造成工期需顺延的，工期相应顺延。 4. 工程质量和竣工验收 4.1工程质量标准：本工程质量等级为验收合格，
4.2检验和施工：甲方和监理随时进行工程质量检验，乙方应予配合。
4.3施工试验和材料检验：按照有关规定执行 4.4本工程基坑支护面层混凝土采用设计要求等级。 4.5工程竣工验收：以基坑支护方案、 《建筑基坑支护技术规程》（ ），并 执行国家及有关部门现行业规范和相关标准及竣工验收资料为依据。 5. 合同价款 5.1、本工程采用综合单价合同，合同单价款￥: 元，工程数量竣工时实测实量。 6. 付款方式 6.1按照施工进度支付工程款，工程完工，甲方拨付合同价的 回填后7日内甲方一次付清。 7. 施工现场条件和临时设施搭设 7.1甲方提供的水、电源，水电费乙方自理。 7.2乙方在甲方指定的场地内搭设临时设施。 8. 材料供应方式 8.1本工程乙方按设计要求、进度要求购进原材料。 9. 甲乙方权利义务 9.1甲方权利义务 9.1.1按合同约定派驻工地施工代表，负责协调工作关系，掌握工作进度。 9.1.2甲方提供水源、电源。 元/平方米，总价款暂定为 80%,剩余工程款待基坑
项目基坑围护及桩基合 同协议书 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】
上海某项目工程 基坑围护及桩基专业分包工程合同 编号：cscec-2b-QPWDM-ZYFB-002 甲方： 乙方： 签订地点：上海市 日期：
第一章.合同双方及法律依据 第1条.甲、乙双方 第2条.合同依据的法律和文件 第二章.合同文件 第3条.合同文件及优先顺序 第4条.合同文件使用的语言、交换文书的语言第5条.合同文件适用的标准、技术规范 第三章.工程概要 第6条.工程名称与地址 第7条.工程概况 第四章.工程范围 第8条.合同工程范围 第9条.合同方式 第10条.转让、转包和再分包 第五章.工程价款 第11条.分包工程价款 第12条.工程预付款 第13条.工程款的支付 第14条.保修金 第六章.工程结算 第15条.结算准则 第16条.设计变更的价款 第17条.工程结算书 第七章.工程工期 第18条.本工程工期 第19条.总工期的延长
第20条.进度计划及工程施工计划 第21条.暂停施工 第22条.工期延误 第23条.变更设计不影响总工期的原则第八章.工程质量 第24条.工程质量等级 第25条.检查和返工 第26条.隐蔽工程验收
第九章.材料采购和供应 第27条．甲方供材料 第28条.乙方采购材料以及材料确认 第29条.材料代换 第十章. 工地、工程及其管理 第30条.施工组织设计及施工方案 第31条.施工管理组织及施工人员撤换第32条.工地确认与移交 第33条.临时设施 第34条.材料、施工机械设备 第35条.提供图纸和设计交底 第36条.设计变更 第37条.工地管理 第38条.环境保护及文物 第39条.安全施工 第40条.安全保证金 第41条.施工配合 第42条.通知、指令及紧急情况处理 第43条.处罚 第十一章. 保险及履约担保 第44条.人身财产的损伤和对甲方的保障第45条.保险 第46条.履约保函或保证金 第十二章. 竣工验收与保修 第47条.竣工验收与工程交接 第48条.保修
基坑支护合同范本(范本） 基坑支护合同范本基坑支护合同范本 基坑支护结构应按照方案进行变形监测，并有监测记录。基坑支护合同怎么写呢?以下是在我为大家整理的基坑支护合同范文，感谢您的欣赏。 基坑支护合同范文一 发包方 日期: 日期: 基坑支护合同范文三 甲方 : 乙方 : 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关 规定，为明确双方权利义务，本着自愿互利、权益平等的原则，结合 本工程的实际情况，经协商一致，订立本合同。 第一条工程名称: 奥帆赛场28#、29#地块高层住宅工程; 第二条合作范围: 基坑边坡支护工程，基坑周长约560米; 第三条工期目标: 计划于201X年03月28日开工，确保跟随土石方工程施工进度，满足施工现场进度要求; 第四条工程质量要求 按照国家现行《建筑安装工程验收规范》、《建筑工程地基处理规范》
及基坑支护工程施工规范相关规定执行，确保施工过程中基坑边坡稳定和安全。 第五条合同价款: 固定总价包死，人民币壹佰贰拾叁万元整。 第六条甲方驻现场代表为: 宋刚 第七条乙方驻现场代表为: 刘洪华 第八条甲方工作 8.1 甲方负责提供水、电至现场，费用由乙方承担。 8.2 对乙方施工的工程进行质量检查和验收。 8.3 负责对乙方结算、付款。 8.4 负责及时安排土石方工程施工进度并协调交叉作业关系，确保施工工作面的及时提供。 第九条乙方工作 乙方精心组织施工，就本合同合作范围内的工程向甲方负责。 9.1 及时做好各项施工机械、材料及施工人员的准备，确保按规定工期目标完成工作任务。 9.2 接受甲方管理，就工程施工期间基坑边坡的施工质量向甲方负责。 9.3 按照青岛市建设行政主管部门的要求，做好质量和安全工作，自行承担一切安全责任。 9.4 现场施工按照青岛市现行要求搞好现场文明施工。 第十条质量与验收
文件编号：TP-AR-L8998 Written Materials Signed By Both Parties Or Several Parties In Order To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, So As To Maximize Their Interests （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 深基坑支护施工合同正 式样本
深基坑支护施工合同正式样本 使用注意：该协议资料可用在工作或生活中，协作的双方或数方，为保障各自的合法权益经各方共同协商达成一致意见后，签订的书面材料，以便实现利益最大化。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相 关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则， 经双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、 注浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接 钢筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修
整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架 4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：赵新平（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工，包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 三、合同价款 本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：叁拾万元），包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。
四、进度款支付 1、地下室±0.00完成，按图纸计算工程量支付75%，回填土结束付至95%，剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识。 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，乙方应积极配合，不得以任何理由推脱。如因乙方劳动力不足延误工期，甲方有权处1000～5000元的罚款。
___________ 项目支护桩工程 施工合同 甲方:
乙方: ______________ 支护桩工程施工合同 甲方：_________________________________________ 乙方：_________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1 、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历—天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期—天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶
工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量 约为—（据实结算），钢筋笼制作—元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及 企业管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm （翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。 八、双方一般权利和义务 甲方责任： 1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。 2、按乙方施工要求搞好施工及现场的三通一平”提供水源、电源到施工