XXX工程
临时工程施工合同
发包人：XXX项目经理部（以下简称甲方）
承包人：XXX （以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》以及有关的法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方友好协商，甲方同意由乙方承担XXX工程的临时工程单项工程的施工。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同，以便双方共同遵照执行。
一、工程概况
1.1工程名称：XXX
1.2工程地点：XXX
1.3工程内容：XXX修建所需的全部材料、机械、人工及项目部所指定的其它临时工程等。
1.4承包方式：材料、机械、人工以现场负责人员签收的数量为准，人工单价为普工150元/工日，技工250元/工日，265挖机360元/小时，70挖机180元，90挖机180元，三-185挖机250元/小时，三-365挖机580元/小时，260神钢360元/小时，350神钢580元/小时，压路机260元/小时，装载机250元/小时，砼块1350元/车，连砂石75元/m3，建渣45元/m3，砂浆王60元/包，石粉、米石115元/m3，青砂120元/m3；30多孔页岩砖0.63元/匹，24多孔页岩砖0.53元/匹，PC3
2.5R 水泥360元/t，PC32.5
白水泥70元/包，其它零星项目经双方协商为准。单价均为含税包干价
二、下列文件均为本合同的组成部分
2.1在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
2.2合同条款
2.3图纸、勘察技术报告、答疑文件
2.4标准、规范和其他有关技术资料、技术要求
三、工程承包范围
乙方负责所有临时工程的全部工作内容。
四、工程工期
临时工程有不确定因素，具体开工时间以甲方通知开工时间为准。五、工程质量
本工程应达到符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格。
六、合同价款及支付
6.1结算价款以甲方和乙方确认的综合单价为准，综合单价为包干价，任何一方不得擅自更改、调整。
6.2乙方临时工程施工完成后，两月内甲方按乙方已完工程量的100 %支付乙方进度款
6.3 最终支付合同价款以公司结算价款为准。
6.4乙方需提供相应满足财务部门要求票据及发票，甲方给予付款。否则有权拒绝付款。
七、工程量
7.1计量工程量以现场甲方负责人员签收，经甲方认可的工程量为
准。
八、违约及处罚
8.1乙方不得将工程转包，不得找合伙人，上述情况视为乙方违约，甲方有权单方解除合同，对乙方已完成的工程量不予结算，其工程款额不予支付。
8.2乙方应严格按合同有关条款和规范要求组织施工，若乙方在施工中单方面停工，不履行合同，则视为乙方违约，甲方按本合同总金额的5%收取违约金。
九、其他约定
8.1 甲方委派为项目现场负责人，联系电话：；
8.2 乙方委派为项目现场负责人，联系电话：；
十、双方责任
10.1甲方责任
10.1.1.根据合同约定条件支付工程款。
10.1.2．提供图纸。
10.1.3．负责施工现场的管理和协调工作。
10.2乙方的责任
10.21．自行负责施工现场临时设施的搭建，管理人员及操作工人的食宿由乙方自行解决，负责从甲方配备的一级配电箱处搭接自身的用水、用电。
10.22．施工现场满足文明施工管理要求，做到用水、用电线路整齐有序。
十一、执行本合同中出现的问题及未尽事宜，双方协商解决，协商不成，甲乙双方均可向合同履约地区人民法院提起起诉。
十二、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具同等法律效力。
十三、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，待本合同内容全部完成并验收合格、办理完财务结算后且所有工程款额付清后失效。
发包人：XXX项目经理部承包人：XXX
法人代表：法人代表：
承办人：承办人：
电话：电话：
传真：帐号：开户行：传真：帐号：开户行：
签约地点：签约时间：
我也始终相信，你每天的认真付出总会有回报，生命不息，努力不止，好运总会来！我不信命，因为我的命掌握在自己手中！
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 临时施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：临时工程建设施工合同范本 中铁五局赣龙铁路GL-5合同段 编号：合同书ZTWJ-GLTL-LSGC- 施工合同书 工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5 标第XX隧道项目部劳务分包人（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工 程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段； 分包工程名称：XX施工 分包范围：XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX XX XX、XX、XX 2、劳务分包方式 实行总价承包方式。合同总价￥元（大写：元整）付 款账号：XXXXX艮行XXXXXXXXXXXXXXXXXX 合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材
料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。 双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具,乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 施工中因工程质虽、安全、进度需要，甲方需要调整工程虽，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程虽的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求 要求 1）乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规 程，接受甲方相关人员的监督检查，采取必要的安全防范措施，安排专职安全防护员现场指挥。 2）乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工
临时用电安装工程施工合同 发包方(甲方)：深圳智慧空间物业管理服务有限公司 承包方(乙方)：深圳市茂南电力工程有限公司 经甲乙双方共同协商,甲方将深圳市龙岗区平湖中环阳光星苑临时用电工程委托乙方施工，为明确双方责任，分工协作、互相配合、按期完成工程任务，双方同意订立如下条款共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称：中环阳光星苑临时用电安装工程（SCB10-2×500KVA箱式变配电工程） 2、工程地点：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳 二、承包范围 根据甲方委托乙方向供电部门、规划部门立项、报批并获得同意的相关文件及图纸内容，乙方承包的工程范围为：包办理一切负荷申报、包设计、包工包料、包质量、包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以合同价综合单价包干的形式进行承包。 三、承包方式 1、本工程由乙方以包办理一切负荷申报、带电作业等手续、包设计、包工包料、包质量、 包工期、包安全、包供配电设备供货及施工安装、包竣工验收、包装表、包送电、包办理产权移交、包风险（物价上涨）等以综合单价包干的形式进行承包。 2、由甲、乙双方协定造价为￥50万元（人民币大写：伍拾万圆整）结算，合同价应包 括办理一切负荷申报、相关行政交费费用、设计费、高低压电缆敷设费用（含电缆主材及辅材）、架空线架设费用（含主材）、供配电设备供货及安装费用、设备费及设备保管费、预算包干费、临时设施费、劳务费、材料费、文明施工增加费等一切费用。 3、结算方式以实际完成的工程量为准，如施工中发生工程变更须另行增减，按双方签证 在结算中调整。 页脚内容1
4、本合同综合单价不因施工方案的变更而作调整； 四、合同工期 1、本工程开工时间为2015年月日； 竣工时间为2015年月日； 2、本合同约定40个施工日内完成所承包的工程内容，如遇不可抗力或甲方变更因素，方可顺延工期。 五、双方责任 1、甲方责任： 1)按时按合同约定方式付款； 2)委托专职现场代表，检查、监督工程质量，处理施工中 的设计、变更、签证等工作； 3)提供必要的施工条件（如水、电及土建现场）； 4)工程竣工供电部门验收合格后，及时提供办理通电手续 所需资料。 2、乙方责任： 1)确保工程质量符合施工图纸及国家电力部门验收规范，保证施工质量并验收合格； 2)查阅施工图纸，提出施工方案，按期、按有关技术规范进行施工； 3)乙方的施工人员必须严格遵守施工所在地的有关规定，并制定相应的内部管理措施，由于违规而引起的一切后果由乙方负责，确保施工安全，并负安全责任； 4)乙方在施工期间，必须做到文明施工，积极按照甲方监理要求进行专业施工； 5)如因安装过程中出现错误而损坏甲方供电线路设备，由乙方负责； 6)及时办理送电手续和送电。 页脚内容2
临时用电工程施工合同 合同编号： [填写甲方] 与 [填写乙方] 临时用电工程施工合同 ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点] 临时用电工程施工合同 甲方（发包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 乙方（承包人）：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 法定代表人：职务： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本工程施工事项经协商达成一致,双方订立本合同。 一、工程概况： 1、工程项目名称：项目临时施工用电工程； 2、概况：； 3、工程地点：。 二、合同价款及承包方式： 1、合同总价：人民币元（大写：）。 2、承包方式：本合同工程的承包人承包方式为全费用综合单价报价、合同总价包干；即在承包范围内，承包人包工、包料、包设计深化、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工移交、包资料整理、以及施工过程中的扰民事件处理等在工程移交前所发生的费用。工程量清单及报价表是乙方按招标清单、承包范围、招标文件、约谈纪要、合同条款、现场条件等且充分考虑了各项费用后编制的；按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付；报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完成的内容、垃圾清运及搭设必要的脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 三、合同范围： 承包范围为，主要内容包括：箱变土建、安装工程以及竣工验收后的运行维护供电线路、设备。 四、权利义务： 甲方权利义务： 1.提供有关工程的技术资料。落实解决现场施工条件，提供施工用水、电源接驳，确保施工期间的需要，并协助乙方办理施工人员进场手续。 2.提供现场及设备运输的安全通道。 3.在收到乙方发出的，供电部门的竣工验收报告后个工作日内，应组织甲方有关人员验收，若超过个工作日仍未组织验收工作的。 乙方权利义务： 1.严格按照国家及省、市电力部门的有关规程规定进行设计和施工,电气及土建设计图应送甲方预审,然后再送电力部门审批。所有施工均按电力部门审批的结果执行。 2.严格按照安全工作规程进行施工,若因乙方原因,在施工中造成的设备损坏和人身伤亡,一切经济及法律责任均由乙方承担。
临时工程建设施工合同范本工程承包人（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXXXX劳务分包人（以下简称乙方）：XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段; 分包工程名称：XX施工 分包范围：XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XXo 2、劳务分包方式 实行总价承包方式。合同总价￥元（大写：元整）付款账号：XXXXX 银行XXXXXXXXXXXXXXXXXXo 合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的
人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或喑示将发生的所有费用。 双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求 要求 1）乙方应建立完善的安全生产管理制度，严格执行各种安全生产规章制度和操作规
XXX项目 临时用电报装及施工工程合同 工程名称：XXXXX项目临时用电报装及施工工程工程地点： 发包人： 承包人： 签订日期：二零一五年六月 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，甲、乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经发包人、承包人协商一致，特签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：XX项目建设施工临时用电报装及施工工程 1.2 工程建设地点： 1.3 工程说明： 1.4工程内容：本次招标工作内容包括但不限于以下工作：施工临时用电工程设计、高压线路工程、箱式变压器基础工程、箱式变压器的运输、检测和安装工程、向供电局报装、设计、验收、送电、装表等内容，同时按商业模式办理用电报装手续、协调电力设计院提前开展供电方案设计。本次施工临时用电计划安装 KVA箱式变压器。 第二条：合同工期 双方商定合同总工期为日历天。具体开工日期以发包人下达的开工令确定的日期为准。
第三条：双方权利与义务 3.1 发包人权利与义务 3.1.1 为承包人的设计、报建、施工提供所需资料； 3.1.2 提供开工准备条件； 3.1.3 按时支付工程款； 3.1.5 指派为发包人代表，负责合同履行。对施工供电工程质量、进度进行监督检查，负责工程中间验收，办理竣工验收、变更、登记手续和其他事宜。 3.1.6承包人应支付给发包人的违约金直接从承包人工程款中扣除。 3.1.7发包人有权要求承包人调换发包人认为不适合于在本项目工作的承包人项目管理人员。承包人以下人员，经发包人要求，须在48小时内调离本工程范围，同时，承包人应在48小时内用经发包人批准的合格人员代替调离的任何人员。承包人未按发包人要求调离管理人员的，每天每人次向发包人支付违约金人民币壹仟元。发包人确认无法胜任工作者，包括对工程进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉熟练本专业工作的施工人员、工作责任心不强的施工人员等： （1）不能积极配合发包人正常工作者； （2）违反发包人或承包人工地现场管理规定者； （3）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证者）；
项目临时供电工程施工合同 甲方（发包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 乙方（承包人）：________________ 统一社会信用代码：________________ 地址：________________ 联系方式：________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙方双方就项目（以下简称本项目）临时供电工程（以下简称本工程）施工有关事项达成一致意见，订立本合同。 第一条工程概况 一、本项目名称：。 二、工程名称：。 三、工程地点：。 四、工程内容：乙方应按施工图及市政供电主管部门针对本工程的相关书面意见及甲方要求施工，承包范围包括但不限于： 1．高压电缆外线工程施工，箱式变电站（包括其基础和围栏）、接地系统等的安装、调试及其材料设备的采购。临时施工用电的装机容量为：KW，系统详细说明及要求见“临时用电系统说明、施工要求及配电图纸”。（提示：由沿海公司根据实际情况制定） 2．办理临时用电施工的报批手续，联系市政供电主管部门组织验收。 3．市政供电主管部门对施工设计的审图意见、设计图纸中要求做的工程。 4．办理变压器的报停、报开、增减容量及高压停电等手续。 5．施工用电设施通电移交给甲方前的维护、保管。 6．施工完毕后应提供完整的工程资料，办理设备入网、检测、接驳等供电所需手续（含费用），并提供维修和售后服务等。 五、工程质量标准：按照国家现行施工验收规范标准验收为合格，同时满足合同约定要求。 六、工程承包方式：包工、包料。
中铁五局赣龙铁路GL-5 合同段 同 书 编号：ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书 工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部劳务分包人（以下简称乙方）:XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段； 分包工程名称：XX施工 分包范围：XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX XX XX XX X% 2、劳务分包方式 2.1实行总价承包方式。合同总价Y 元（大写：元整） 付款账号：XXXX）银艮行XXXXXXXXXXXXXXX X XX 2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。 2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具，乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求
甲方： xx公司 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规和政策的规定，经双方平等协商，订立本用工合同。 一、协议期限 协议期限为一个月。即自年月日起至年月日止。 二、工作内容。 甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在_土石方_岗位，承担_土石方_临时生产(工作)任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。 三、劳动保护和工作条件 甲方为乙方提供生产所需的劳动保护用品。乙方应严格遵守各项安全操作规程，如乙方违反安全操作规程所产生安全事故及相关责任由乙方承担。 甲方为乙方购买意外伤害保险，如乙方在工作时间内因工发生人身伤害费用由保险理赔。 四、工作报酬 (一)劳动时间：甲方实行每周_6_日，每日_8_小时工作制。严格控制加班加点，确因生产(工作)需要加班加点的，应控制每日加班不超过_3_小时，每月加班不超过_36_小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每月 3000元（即税前收入）。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。 (三)在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_20_元。 五、工作纪律。 (一)按时上下班，不得迟到早退。 (二)严格遵守操作规程，保证生产。 (三)爱护单位财产，不无故损坏公物。 (四)上班工作(生产)时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。 (五)听从指挥，服从调动。 (六)保质保量完成任务，不得投机取巧。 (七)有事及时请示报告，不得擅自主张。 六、合同变更、终止、解除的条件。 第1页共3页
宣城联邦物流大市场临时便道工程施工合同宣城市联邦物流有限责任公司：（以下简称甲方） 宣城首建建筑有限公司：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况及承包范围 工程名称：宣城联邦物流大市场临时便道改造 工程地点：双桥物流园区宛陵路以南里仁街以西地块内 承包方式：包工、包料、保质量、包安全文明施工 承包范围：临时便道长约260M，宽4M 二、合同工期 1、本合同竣工日期： 2、工期延误 因乙方原因工期违约，乙方应承担的违约责任：该项违约乙方每延误一天向甲方支付按合同价款万分之五的违约金。 3、约定工期顺延的其他情况：由于工程量增加、变更确实造成工期延长的；雨天顺延，除甲方同意延顺的情况外其他一律不得顺延工期。 三、质量标准：合格 四、合同价款 金额（RMB）大写：（￥：） 五、组成合同的文件 1、本合同协议书 2、标准、规范及有关技术文件 六、双方一般权利和义务 1、甲方向乙方提供施工基本数据 2、负责监督施工工程管理 3、乙方工作 （1）本工程采用的所有材料，其质量必须符合国家标准。如不符合质量要求
或规格有差异，应禁止使用，若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 （2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：乙方应按建设行政主管部门和相关部门的要求，自费承担这些工作和提供相应设施以保护公共安全，并提供方便，甲方在这方面无特殊要求。 （3）需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：乙方应遵守本市政府、市容和环保部门的要求，并按规定办理有关手续，由乙方承担费用。 （4）已完工程成品保护的特殊要求及费用：乙方竣工工程未交付甲方钱，乙方应负责成品保护工作，发生损失，乙方自费负责维修。 （5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求及费用承担：乙方应充分考虑施工场地周围地下管线和附近建筑物、构筑物、古树名木的保护要求，综合考评措施和施工可占用城市干道维护修复地下管网等。以上费用由乙方承担。 （6）施工场地清洁卫生要求：保证施工现场清洁卫生，做到文明施工。 （7）图纸中未明确或不详细的工程量，乙方应按甲方的要求进行施工；并及时办理签证。同时乙方在施工中必须服从甲方指挥。 七、质量与验收 乙方应按规范进行施工，做好资料整理保证工程验收合格。因工程质量造成的一切损失由乙方负责。 八、安全施工 乙方在施工中应遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护措施，保证作业人员安全。施工过程发生一切事故，责任均由乙方承担由此引发的全部经济损失。 九、工程付款方式 工程开盘之日起，两个月内支付工程总价的90%，余款10%一年后付清。 十、竣工验收与结算 工程竣工验收通过后，乙方向甲方提交完整的结算申请报告，竣工图和资料及结算单、计算书等。甲方收到后对其核算，并组织双方校队确认。 十一、违约、索赔和争议
用工劳动合同 甲方： xx公司 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规和政策的规定，经双方平等协商，订立本用工合同。 一、协议期限 协议期限为一个月。即自年月日起至年月日止。 二、工作内容。 甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在_土石方_岗位，承担_土石方_临时生产(工作)任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。 三、劳动保护和工作条件 甲方为乙方提供生产所需的劳动保护用品。乙方应严格遵守各项安全操作规程，如乙方违反安全操作规程所产生安全事故及相关责任由乙方承担。 甲方为乙方购买意外伤害保险，如乙方在工作时间内因工发生人身伤害费用 由保险理赔。 四、工作报酬 (一)劳动时间：甲方实行每周_6_日，每日_8_小时工作制。严格控制加班加点，确因生产(工作)需要加班加点的，应控制每日加班不超过_3_小时，每月加班不超过_36_小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每月 3000元（即税前收入）。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。 (三)在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本生活费_20_元。
五、工作纪律。 (一)按时上下班，不得迟到早退。 (二)严格遵守操作规程，保证生产。 (三)爱护单位财产，不无故损坏公物。 (四)上班工作(生产)时间不得做私事，不得做与生产工作无关的事。 (五)听从指挥，服从调动。 (六)保质保量完成任务，不得投机取巧。 (七)有事及时请示报告，不得擅自主张。 六、合同变更、终止、解除的条件。 如有违反甲方工作纪律的，甲方有权解除合同并提前通知乙方；乙方对甲方的工作安排、工资待遇或其它种种原因如有不满，同样有权解除合同，但需提前通知甲方。 七、注意安全生产，乙方如违反操作规程所出现的事故，由乙方承担全部事故责任。 八、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方负责人（签字）：乙方（签章）： 公章： 年月日年月日
施工临时用电工程承包合同 工程名称： 甲方： 乙方：
施工临时用电工程承包合同 发包方（全称）：（以下简称甲方） 承包方（全称）：（以下简称乙方）为明确甲乙双方在工程承包施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等规定，甲乙双方依自愿平等诚实原则，经协商一致，签订本合同。 第一条承包工程概况： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容： 第二条工程质量及技术要求： 乙方工程施工质量必须符合《城乡电网建设与改造施工及验收标准》。 第三条合同价款： 一、价款结算方法（依据）：本工程按乙方工程预算书及甲方要求的内容施工，固定 总价为193.5572万元包干（含税金），价格不随市场及其他因素而改变。乙方需 向甲方提供足额合法发票。 二、合同价款的结算方式： 三、合同价款的支付方式：本工程支付方式采用转账方式，工程预付款为58万元， 在乙方全部设备、材料进场后再进行支付58万元，乙方按工期节点完成全部工 程，并通过验收及送电使用正常后15天支付剩余40%工程款。 第四条工程期限： 乙方必须在2011年3月10日前保质保量完成全部工程内容，配电室及变压器场地在2月6日前由甲方提供给乙方。 第五条功程承包方式为下列方式 一、包工包科，总价包干。 二、乙方不得将本工程转包他人，否则，甲方有权单方终止本合同，乙方应承担相应 责任及由此给甲方造成的损失。 第六条材料设备供应 乙方进场使用的设备、材料必须是正规厂家出厂的合格产品，附有产品合格证。 第七条乙方的职责： 一、根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调地方和相关部门之间的关系，以保证 工程进度顺利进行。 二、及时组织工程设计及图纸会审和施工技术交底，解决施工过程中出现的问题。 三、组织有关人员编制施工组织设计措施，施工总进度计划等各项准备工作。 四、根据国家、行业有关标准、本合同的约定以及本工程设计要求组织施工，确保工 程质量达到合格，并接受甲方派出的代表的监督。 五、在施工中如遇到变更后超出原设计标准或规模时，需甲乙双方办理有关手续后方 可施工，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 六、在施工中如遇中途停建、缓建，乙方对在建工程应做好保护管理工作。 七、在施工过程中，由于乙方自身原因导致停工、返工；材料、构建的倒运及机械二 次进场等而造成损失，均由乙方自行承担。 八、乙方在工程竣工前，应清除施工现场所遗留的废弃物，做好施工现场卫生工作， 费用由乙方自行承担。如乙方未按要求清理施工现场卫生，则甲方有权在乙方工 程款中扣回相应款项，委托他人代为清理。乙方在清除废弃物中违反地方环保要
*****临时道路承包协议书 合同编号：**** 签订地点：*****甲方：（发包人） 乙方：（承包人） 为明确双方权益和责任，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就*********临时道路工程施工事宜达成以下共识，特签订此承包协议书，双方必须共同遵守。 一、工程概况： ] 工程名称：******临时道路工程。 工程地点：****************。 建设性质：新建。 二、工程承包方式：包工包料。 三、工程承包范围: 承包范围：甲方提供的施工图纸及相关文件包含的全部工作内容。 施工说明：本工程包含路槽开挖、路基的整形碾压（压实系数不小于）、30CM厚3:7灰土两步（压实系数不小于）、20CM厚C25混凝土路面、浇筑、压光、养护、切缝、沥青灌缝并每隔4米设置一道伸缩缝；路沿石的采购及安装。 四、工程量和工程造价： - 乙方在已进行充分的现场踏勘后，确定本合同总承包价（含税）：￥******元（人民币大写：********元整）。 按甲方给定的承包范围及内容，总承包价一次性包死，甲方不接受由于乙方理解存在偏差而导致的任何索赔。 总承包价应包括完成本工程全部工作所需的费用，应视为包括但不限于以下费用：承包范围内所有的分部分项工程成本和费用，包括采购、运输、保管、二次搬运、加工、安装、成品保护和维护等费用；本工程所涉及的材料及工程检测、检验、试验费；扬尘处理、安全防护、文明环保施工等措施费；乙方的管理费、利润、税费；合同期内市场材料价格、人工价格、政府收费、垃圾运输处置费、不可预见费等各种因素造成的价格变动。本工程所涉及的工程配合费、交叉施工降效费、自身造成的返工费、赶工费、误工费等等，为符合甲方为乙方设定的全部责任和义务所需发生的所
合同号：MJJ-KM-03 工程项目施工专业分包合同 发包方（甲方）：中国水利水电闽江工程局昆明新机场项目部 承包方（乙方）：福建省广润建筑发展有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就昆明新机场试验段原地面地基处理与土石方T8标段工程（以下简称该工程）的临时工程施工专业分包订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：昆明新机场试验段原地面地基处理与土石方工程（T8标段）临时 工程 2、工程范围及内容：项目部的临时设施施工、零星工程施工、施工道路养护、零星用工管理、雨季排水等。 二、承包方式及工程价款： 1、临时设施工程中的彩钢板活动房费用按实际发生的费用进行计算;砖房在施工完成后按实结算，结算价原则不超过320元/m2；零星工程施工按成本加管理费（5%）的原则定价。 2、雨季施工现场排水按总价包干，其中2008年雨季现场排水包干价为2.35万元，2009年雨季现场排水包干价为4.69万元。 3、对甲方现场的所有泥结石施工道路的人工养护包干单价为：5400元/月·km； 4、养护道路专用的ZL15B装载机按9000元/月包干（保底使用时间为12个月，包含油料、人工费用），超出12月以外的部分按8500元/月进行计算。 5、除合同另有规定外，承包单价或合价包括为完成相应工程所需的直接费（人工费、材料费、机械使用费）、措施费（环境保护费、文明施工、安全施工、临时设施、夜间施工等其他措施费）、规费（工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险）、企业管理费（管理人员工资、办公费、差旅交通费、劳动保险费等）、利润及所得税等全部费用，以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。 6、零星用工按现场签证的点工单计量，单价为：72元/工日（注：每10小时为一工日，不足10小时按折算的工日数计量），费用包括：工人的工资、加班费用、五金、人身保除、意外伤害险、及社会保障费、吃住费用、来往路费、工人管理费用及所得税等全部的费用。 三、工程期限： 1、临时设施工期以甲方下达开工令后45天内完成； 2、零星用工管理以甲方主体工程期限为准； 3、泥结石施工道路养护从2008年5月1日至甲方主体工程全部结束为止。
“项目名称”临时给水工程 施工合同 【合同编号： HPKD-SG13023 工程编号： 13A1-31019 】甲方：公司名称 乙方：公司名称 为了维护供水管道工程双方的正当权益，确保供水施工的顺利进行，明确甲乙双方的权利与义务，经双方友好协商，作出如下约定： 一、工程内容： 在项目地址“项目名称”9 号楼前的 DN500 的给水主干管上开头接水完成以下给水工程：（1）干管上开DN300 的接水口，安装DN300mm 的软密封阀 1 台；（2）阀门后安装 DN50mm 的临时计量水表 1 组，表后由甲方自行连接；（3）完成相应的土方开挖、回填、表井、阀井及支墩砌筑等附属辅助工程。 【祥见工程预算】 二、工程造价： 工程总价款：人民币肆万伍仟元整（Y: 45000.00元）。 三、施工主要材料：（详见施工预算） 1、管材材质PP-R 管 2、其他材料阀门水表 四、施工方式: 由乙方采取包工包料的方式，并按国家的供水管道工程施工规范施工。 五、施工工期: 工期从 2013 年月日开始至 2013 年月日止。因甲方原因及不可抗力因素，工期顺延。 六、结算及付款方式: 合同签定后三日内甲方一次性支付工程款:人 民币肆万伍仟元整 （￥: 45000.00 元）。 七、双方的权利与义务
（一）甲方的权利与义务甲方的权利甲方有权参与工程的竣工验收和监督管道施工质量，对不符合质量要求的，有权要求乙方返工。 甲方的义务 1、为乙方施工提供施工通道和管道高程控制点，并负责地面障碍物的清障工作。涉及到要损坏市政设施而后修复的，如破彩板、破路等，其工作协调及有关费用承担由甲方负责。 2、施工过程中涉及到开挖其他住户房前屋后路面的协调工作、或相关补偿由甲方负责。 3、工程施工后出现影响施工的地下障碍时，在接到施工方的报告后，甲方应迅速采取措施排障。甲方需委托乙方排障，应书面委托并另行支付相关费用，因乙方受托排障引起的一切纠纷，均由甲方负担，与乙方无关。 4、施工过程中因甲方原因导致工程量增加，甲方应及时向乙方提出工程量增补申请，结清增补工程费用。 5、施工完毕，甲方接到乙方验收申请后一周内应组织验收 ,如因甲方未及时组织验收 ,则视同甲方认可质量合格。 （二）乙方的权利和义务 乙方的权利。 1、乙方按期收讫工程款项。 2、因甲方原因导致工程量增加，乙方有权要求增补工程费用。 3、工程竣工后，有权要求甲方按时验收。 乙方的义务 1、按合同约定的日期按时组织施工，按时组织竣工验收的准备工作。 2、工程施工过程中，有义务接受甲方的质量监督与管理。 3、乙方确保工程质量，并自竣工日后一年内提供因施工质量问题引起的一年期的质量保修义务（非乙方施工质量引起的维修责任，乙方不承担免费维修义务）。 八、工程的验收乙方提出竣工申请后，一周内，甲方应组织有关人员验收，逾期未组织验收，视同甲方已经验收。 九、违约责任
项目及临时设施用工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》和《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就科技园（软件园）配套市政项目及临时设施施工事项协商一致，订立本施工合同。 一、单位工程概况 工程名称：临时设施施工 工程地点： 合同承包单价 1、小工：130 元/天；大工：240 元/天 2、乙方进行围墙、蓄水池等需要进行搭设钢管脚手架的零星工程时，钢 管脚手架租赁费用由甲方承担。 3、甲方要求乙方为建设单位所做的零星工程，甲方需按实际收方量结算 给乙方（需扣除甲方所提供的砂石、水泥等材料费用）。 4.以上单价包含5%的税金。 三、工程款结算及支付： 1、结算：以甲方签证确认的工程量、单价、签证单办理结算。 2、支付：乙方在工程量完成，甲方验收后一次性支付 四、质量要求及管理： 1、本工程质量标准按国家标准与行业标准验收执行。 2、乙方对施工工程质量承担维护、维修责任至甲方不要求为止。 3、乙方必须服从甲方提出的质量问题整改意见，同甲方搞好配合对自己所做的 工程质量、进度等负全部责任。 4、乙方负责施工作业过程中所有应由乙方提供的材料及其它工具均由乙方自己负责。 五、安全施工： 1、乙方工人进入工地后，必须服从甲方施工现场的一切规章管理制度，乙方 如不服从管理，甲方有权停工或终止合同，工程不予结算。 2、乙方必须按安全操作规程进行施工，采取严格的安全防护措施。 六、违约责任： 1、乙方承包的分部分项工程，必须达到合同规定的质量标准，随时接受甲方 代表及委派人的检查检验，并按甲方代表及委派人的要求返工、翻修、承
临时道路施工合同 发包方： (以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 1、工程名称： 2、工程地点: 3、工程内容和承包范围:拟建工程位于拟建工程地处重庆市九龙坡区西彭镇铝城北路，道路总长暂定为３40米。 4、承包方式:包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定,并具备产品合格证书等。 5、合同造价:暂定为人民币元整。 6、工期:合同签订并生效后天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。 7、合同履约保证金 本工程不设置履约保证金。 8、结算办法 ８.1 按以下原则结算： ８.1.1 按重庆市建筑工程预算定额(2０08版)结算，具体单价及费率详见附后清单。 ８．1．２根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。 ８.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取,单独土方短驳运输（运距１000米内)按４0元/车（５吨车)计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。 8.3 挖土机采用２００型挖机,挖土机费用按2３0元/小时单价包干,此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。 ９、工程质量 9.1 道路工程质量按《水泥混凝土路面施工及验收规范(ＧBＪ97-87)》和《市政道路工程质量检验评定标准(CJJ１-９0)》执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求: 9.1.1 混凝土层
混凝土采用设计规定的商品混凝土。 厚度误差:±10%厚度。 平整度误差：小于10mm。 宽度:不小于设计规定。 9.1.２塘渣基层 塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土,当局部为淤泥土时,应保证回填厚度应经甲方确认。 路基应有良好的排水系统; 路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压实度和平整度应符合设计要求; 必须用不小于1５吨的压路机碾压检验,其轮迹不得大于５mm。 不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象。 道路中线标高允许误差±20mm。 平整度允许偏差:20mm。 宽度允许偏差:1００mm。 ９.2 材料要求 9.２．1 中标单位必须对所采购的材料质量全面负责,应提供产品合格证书、质保书、试验报告。招标单位对材料质量有疑问时,有权要求复验，复验合格其相关费用由招标方建设单位支付，复验不合格其经济损失及复验费用由中标单位承担。 9.2.2 道路基层塘渣要求采用清塘渣。 ９.3 乙方必须精心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的,由此造成的所有经济损失均由乙方承担，甲方将给予一定的经济处罚。 9.４由于乙方偷工减料等施工原因引起工程质量问题，由此造成的所有经济损失和一切责任均由乙方承担。 9.５乙方必须做好本工程的成品保护工作，否则,因此对其他施工单位造成损失的，所有经济损失均由乙方承担。 9.6 路基及道路基层必须碾压密实，否则，由此造成的道路缺陷修复责任由乙方承担。 10、安全生产和文明施工：
中铁五局赣龙铁路GL-5合同段 合 同 书 编号：ZTWJ-GLTL-LSGC-
施工合同书 工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部 劳务分包人（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXX 鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工总包合同，乙方愿以自身施工能力提供劳务配合，依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、行政法规的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。 1、工程概况 工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段； 分包工程名称：XX施工 分包范围： XX项目部临时工程 主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XX。 2、劳务分包方式 2.1实行总价承包方式。合同总价￥元（大写：元整） 付款账号：XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、机械使用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、安全费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验配合费用，以及施工中的安全文明施工措施费用和施工中明示或暗示将发生的所有费用。 2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。 2.4乙方须按施工需要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、使用、折旧、维修等所有机具费用。 2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它原因引起停工时，乙方应根据现场实际情况统筹安排施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方承担。 2.6施工中因工程质量、安全、进度需要，甲方需要调整工程量，乙方同意无条件服从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。 3、安全要求
临时施工协议书 承包人： 分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本协议。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程承包范围： 分包方式：本合同价款采用固定单价的形式，本合同价格包括为完成本合同约定的所有工作内容，包含的工作应视为按照设计图纸（含设计变更）、施工方案及工程技术规范所说明的全部内容的所有费用，即合同单价应视为包工、包小型材料、包小型机械、包损耗、包工期、包质量。并包括但不限于如下费用：人工费、辅助材料费、中小型机械费、机械操作照管人员工资、冬雨季施工费、夜间施工费、成品保护费、技术措施费、赶工费、特殊技措费、安全防护费、文明施工费、人工费调增、材料费调增、清理费、质量缺陷修复费、环境保护费、风险费、企业管理费、现场经费、利润等。 分包人承担内容必须执行业主及相关监督管理部门对承包人的工期、质量、安全、文明施工合同约定要求，如果由于分包人原因导致承包人受损失，分包人必须承担该部分损失，并从当期计量款内扣除。 二、分包合同价款（暂定）及计量支付 1、合同金额(含税)：暂定元,大写：元；增值税税率为（其中，不含税价款为元，增值税为元）。以上合同价位暂定合同价，合同为固定单价合同，最终结算工程数量根据实际施工数量确定。除法律法规调整税率外，本合同中增值税税率为固定税率，分包人不能以任何理由申请调整该税率。分包人为取得合格的增值税发票所产生的其他费用已包含在合同价
电力施工临时用工合同范本 随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的类型越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是为大家收集的电力施工临时用工合同范本，希望对大家有所帮助。 甲方名称：_____________ 地址：_____________ 法人代表：_____________ 乙方姓名：_____________ 性别：_____________ 年龄：_____________ 民族：_____________ 文化程度：_____________ 籍贯：_________省_________市 现住址：_____________ 属于：_________(农业人口/非农业人口) 居民身份证号码：_____________ 务工许可证号码：_____________ 甲方因生产(工作)需要，经劳动部门批准，劳务市场介绍，同意招用乙方为临时工，根据有关国家有关规定及有关政策，经双方协商
同意自愿订立本合同，并共同遵守如下条款： 一、合同期限 自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期满，本合同自行终止。如甲方需要继续留用，经乙方同意，双方可以续订合同，并办理鉴证手续。 二、生产(工作)任务 甲方根据生产(工作)需要，安排乙方在_________岗位，承担_________临时生产(工作)任务。乙方若同意，须服从。在合同期内甲方因调整生产(工作)任务，需要变更乙方的岗位和任务，需经乙方同意。如乙方不同意，可提出辞职，双方办理解除合同手续。 三、劳动时间与劳动报酬 (一)劳动时间：甲方实行每周_________日，每日_________小时工作制。严格控制加班加点，确因生产(工作)需要加班加点的，应控制每日加班不超过_________小时，每月加班不超过_________小时，加班要提前通知乙方，由甲乙双方商定，按规定发给加班加点费。 (二)劳动报酬：按国家有关规定和单位的实际情况，根据乙方的岗位和承担任务，甲乙双方协商定为每日_________元，每月_________元。加班工资，按不低于国家规定的标准执行。奖金，根据单位效益和劳动贡献，定期发给。实行计件工资制的，月工资按计件单价结算。具体办法在本合同双方约定栏中约订。从事夜班的，应发给夜餐费_________元。 (三)在合同期间，如发生停工待料情况，甲方每天发给乙方基本