一、承包范围：电梯前室、入户大堂、小区入户大堂（详见合同附件一装饰设计
施工图纸）。
注：未签订承包合同前，甲乙双方要对施工图纸认定，对于临界及局部不明确之处，加上签写说明，便于以后分清施工责任。即乙方以此施工图
纸作为施工工费价及施工内容依据。
二、承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价
万元。
三、工程工期
1、开工日期__ ___年_______月_______日，竣工日期__ ___年______月
________日。
第三条：工程价款和工程进度及结款方式（人民币）
1、合同签订生效后3个工作日，甲方支付合同暂定总价10%的预付款
元；
2、工程按计划施工后，按工程进度提供工程款申请表，经甲方验收后支付已完成工程量的60%工程款；
3、精装工程完工，甲方工程验收合格后3日内支付至暂定工程款90%；
4.整体工程竣工验收合格支付至暂定工程款95%
5.剩余工程款5%为质量保修金，待竣工验收后期满两年时不计息一次性付清。
6、双方约定:如变更施工内容、变更材料，必须签订变更联系单，由此产生的费用，单价套用报价单或双方确定，按工程量计算。
7、施工中如有项目增加或规格型号、设备品种需要变动，双方必须签订补充合同，并由甲方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增加项目的价款，必须在此项目施工前书面通知乙方。
第四条：材料供应（部分磁砖石材由甲方采购）
1、甲方提供的材料。甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料按时送达现场后，甲、乙双方应办理验收交接手续，由乙方负责
保管。由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。
2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
3、乙方提供的材料、设备。乙方提供的材料，应提前7 天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程主材料报价单要求的，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。甲方不按时验收，应视作验收，但不免除乙方不按工程主材料报价单选购及使用材料所引起的责任。
4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出。
第五条：工程质量及验收：
1、质量评定验收标准：合格
2、本工程平面布置，详图及施工图由甲方设计，由甲方提供图纸一式份。
3、甲方提供的材料不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺
延。
4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。
5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联
系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。
6、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应于承认。
事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格。其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。
7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验
收，并办理验收移交手续（见附件《工程质量验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原验收日期作为竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。
8、工程保修期贰年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》，凭保修单
实行保修，保修期贰年，从竣工验收签章之日起算。
第六条：有关安全生产和防火的约定：
一、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员安全，防
止相邻建筑的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上
述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，
乙方负责修复和赔偿。
二、不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并按合同条款约
定的时间向甲方报告灾害情况和清理、修复的费用，甲方应对灾害处理提供必要的条件。不可抗力发生的费用损害由双方分别承担：1、工程的本
身损害由甲方承担。
2、人员伤亡由所属单位负责，并承担相应的费用。
3、造成乙方设备、机械损坏及停工等损失，由乙方承担。
4、所需清理和修复工作的责任与费用，由双方另签补充合同约定。
第七条：其它事项
一、甲方工作：
1、甲方应在开工前三天，清除影响施工的障碍物。只能部分腾空的房屋中
所滞留的物品、垃圾、陈设等应采取及时清理措施，向乙方提供施工需用的水源、电源等必备条件，并说明使用注意事项；施工时产生的水电费用，由甲方承担。
2、甲方指派为甲方代表，全权负责本工程的材料验收、隐蔽工程
跟踪验收，各细节工程验收，增减项目确认。
3、甲方负责一切可能需要的行政手续的办理，.如因行政原因造成工程停工
或影响到施工进度的，视为甲方违约，工期顺延。
二、乙方工作：
1、参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。
2、指派为乙方驻工地代表，全权负责合同履行。按要求组织施工保
质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。第八条：违约责任
1、为确保工程进度，由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙
方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方支付总工
程费%0。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付总工程
费%0的违约金。
3、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故
（包括罚款），由乙方负责并承担责任。
4、甲方应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工；工程未办理验收、
结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品由此造成无法验收和损失的
由甲方负责。
第九条：纠纷处理方式
一、因工程质量双方发生争议时，甲乙双方应通过友好协商解决。
二、当事人不愿通过协商、调解解决、或协商、调解不成时，可以按照本合同
约定向所在地人民法院直接起诉。
第十条：饰后服务
一、乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任，保修期自工程竣工验收之日算
起，为期24个月。
二、保修期乙方应在接到修理通知后7天内派人修理，否则甲方可委托其他单
位或个人修理。因乙方造成返修的费用，由乙方承担。
三、保修期的保修内容均采用修复形式，而且只对装潢质量负责，不承担其它
连带责任。
四、保修期内因使用不当和不可抗拒力原因所产生的结果，不属于保修范围。
维修的材料和人工费均由甲方自行负责。
第十一条：附件
一、本合同一式肆份（其中含附件一设计施工图纸，附件二预算表）,具有同
等法律效力。
二、本合同双方签字后立即生效，至保修期满两年时结算全部工程款后自动终
止。
三、本合同签订后，甲乙双方认为需要修改时，经双方协商一致后。可签订补
充协议作为本合同的补充合同。
甲方（签章）：乙方（签章）：
法定代表人：法定代表人：
账号：账号：
签订日期：年月日签订日期：年月日
一、施工方案 1、工程概况 1.1项目名称：辉煌国际城二期项目入户大堂及电梯前室（含负一层）装饰装修工程方案设计及施工。 1.2建设地点：长沙市远大路东岸乡1149号。 1.3工程范围：根据湖南省建筑科学研究院设计的辉煌国际城二期项目1-8#栋建施图及水施、电施设计图对入户大堂及电梯前室（含负一层）和架空层空间装饰装修方案设计及施工（含各栋电梯门套设计），入户大堂内信报箱的设计、制作。 1.4本工程为位于长沙市远大路东岸乡1149号，交通较为便利；施工用水、用电均能满足生产、生活要求。 2、施工工期及工程质量标准 2.1工期要求 按照招标文件要求，结合本工程的实际情况和本公司的综合实力，本工程计划总工期为100天（日历天）。 2.2质量标准 本项目工程质量标准为优良，符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求。 2.3施工组织设计编制依据如下： 2.3.1招标文件、设计施工图及工程量清单。 2.3.2本公司ISO9002质量管理体系及作业指导书。 2.3.3工程建设标准：必须按国家最新有关标准、规范执行，不同标准之间对同一问题表述不一致时，以要求严格者为先。 2.3.3.1《建筑装饰工程质量验收规范》（GB50210-2001）。 2.3.3.2《室内装饰工艺规程及质量验收办法》。
2.3.3.3《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）。 2.3.3.4《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）2001版。 2.3.3.5《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》（GB18681-2001）。 2.3.3.6《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》（GB18682-2001）。 2.3.3.7《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物资限量》（GB18683-2001）。 2.3.3.8其他相关规范工艺规程及材料、工序和质量要求和图纸设计要求。 2.4编制原则： 2.4.1达到业主期望的工程质量、技术、经济标准及工期要求，并在具体安排上留有余地。 2.4.2全面统筹规划、保证重点、突出难点、兼顾其它，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施：如成品保护措施、减少噪音扰民、降低环境污染技术措施等。 2.4.3结合本次工程实际、精心组织、科学管理，提高施工机械化水平和技术组织的科学含量，保证优质高效完成施工任务。 3、施工指导思想及目标 “科学管理、质量第一；为客户提供优质工程和满意服务”是我公司宗旨，并严格按ISO9002质量管理体系指导项目施工，执行项目经理负责制，使工程工期施工进度、质量、安全、文明施工达到同行第一流的水准。
2020房屋装修合同范例(示范 合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-004971
2020房屋装修合同范例(示范合同) 房屋装修合同范例(一) 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。 一、工程概况 1. 装饰施工地点： 2. 住房结构：房型房厅套，施工面积平方米。 3. 装饰施工内容：详见附件一《装饰施工内容表》。 4. 承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。 5. 工期：自____年____ 月____日开工，至____年____月____
日竣工，____工期____天。 二、工程价款及结算的约定 1.工程总价款：￥_____元，大写(人民币)：____详见本合同装修工程报价单。 2.工程款付款方式按下列方式支付： (1)第一次，对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金，第二次付款时扣除 (2) 第二次合同签定后开工前支付工程总造价50% 合计_____元 (3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40% 合计_____元 (4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10% 合计_____元 (5)工程保修期两年。工程款全部结清后，甲、乙双方签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 三、关于材料供应的约定 1.甲方提供的材料：详见合同装修工程报价单。本工程甲方负
一、承包围：电梯前室、入户大堂、小区入户大堂（详见合同附件一装饰设计施 工图纸）。 注：未签订承包合同前，甲乙双方要对施工图纸认定，对于临界及局部不明确之处，加上签写说明，便于以后分清施工责任。即乙方以此施工图 纸作为施工工费价及施工容依据。 二、承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元。 三、工程工期 1、开工日期__ ___年_______月_______日，竣工日期__ ___年______月 ________日。 第三条：工程价款和工程进度及结款方式（人民币） 1、合同签订生效后3个工作日，甲方支付合同暂定总价10%的预付款 元； 2、工程按计划施工后，按工程进度提供工程款申请表，经甲方验收后支付已完成工程量的60%工程款； 3、精装工程完工，甲方工程验收合格后3日支付至暂定工程款90%； 4.整体工程竣工验收合格支付至暂定工程款95% 5.剩余工程款5%为质量保修金，待竣工验收后期满两年时不计息一次性付清。 6、双方约定:如变更施工容、变更材料，必须签订变更联系单，由此产生的费用，单价套用报价单或双方确定，按工程量计算。 7、施工中如有项目增加或规格型号、设备品种需要变动，双方必须签订补充合同，并由甲方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增加项目的价款，必须在此项目施工前书面通知乙方。 第四条：材料供应（部分磁砖石材由甲方采购） 1、甲方提供的材料。甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料按时送达现场后，甲、乙双方应办理验收交接手续，由乙方负责保管。由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。 2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
电梯前室装修做法与要求 一、地面做法： 地面自下而上依次为： 1、楼板面清理，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30mm厚干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶），楼面不平时可适当加厚 3、5mm厚水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、粘贴10mm（600×600）厚瓷砖，在粘贴面涂抹3厚专用粘结剂，然后粘结。 5、总体厚度控制在45 mm以内。 二、墙面做法：（墙面砖按水平缝开V形线条） 1、墙面基层凿毛，清理，刷水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、15mm厚1：2.5水泥砂浆抹面 3、粘贴10mm厚瓷砖（800×400）在粘贴面涂抹3厚专用粘结剂，然后粘结。 4、稀水泥擦缝 三、顶棚做法： 1、?8螺栓吊杆，双向中距≦1200与楼板连接 2、U型轻钢大龙骨找平后与吊杆固定［50×15×1.5中距≦1200 3、U型轻钢中龙骨U27×60×0.63 4、U型轻钢横撑龙骨U27×60×0.63，中距≦1200 5、纸面石膏板用自攻螺丝与龙骨固定，中距≦200
6、刷防潮涂料两道（纵横各一道） 7、2mm厚耐水腻子找平 8、刷水性耐擦洗涂料三道 9、吊顶与墙面阴角贴石膏线条 四、其他说明： 1、地板砖规格600×600，墙面砖规格400×800（由800×800切割面成），地板砖、墙面砖暂按80元/㎡计入报价。 2、地板砖、墙面砖由发包人询价确定品牌、颜色、价格与供货商，承包人按发包人指定品牌、颜色、价格与供货商签订供货合同并采购。地板砖、墙面砖结算时按发包人确定的单价结算。地板砖单价如高于80元/㎡，调差按高于的部分加税金予以调增；地板砖单价如低于80元/㎡，调差按低于的部分加税金予以调减； 3、承包人须将地板砖、墙面砖采购、保管、二次搬运、切割、损耗等到杂费计入报价。 4、投标时须对施工现场情况做充分考察、了解。 5、报价按地面、墙面与吊顶三项目报综合单价与合价。 6、每栋楼单元门厅地面做套嵌图案，标准层不做。 7、单元门厅、电梯前室吊顶与墙面阴角贴石膏线条。 8、结算按实际完成面积结算。 9、地面与墙面砖具体做法，施工方可根据施工经验与现场实际情况自行确定，但不能低于上述要求。
合同案例：未按约定装修是否能解除装修合 同 原告曹某诉称，原被告曾签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量使用不符合同约定的材料，隐蔽工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20XX年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解除双方签订的《某市家庭居室装饰装修施工合同》;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20XX年11月26日起至20XX年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20XX年11月26日起至20XX年5月7日按每月3000元计算。 经审理查明，原被告于20XX年9月25日签订《某市家庭居室装饰装修施工合同》约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20XX 年9月24日开工，至20XX年11月25日竣工。因被告原因造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工程款
4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐蔽工程等问题产生矛盾，原告曾对被告使用的材料提出异议，被告却于20XX年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。 【案件要点】：是否应解除合同，退还装修费? 【律师评析】 审理中，经原告申请，本院委托某某工程造价咨询公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。 审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为减少损失，于20XX年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修需要一个合理期限，从而支持原告有关租金损失计算至20XX年5月7日的诉请。 本院认为依法成立的合同受法律保护，当事人按照约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格按照合同约定履行合同义务，且在工程未完工的情况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格
职教中心人行道板铺装工程合同 甲方：泰安泰山大汶口文化旅游发展有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑铺装工程的有关规定，经双方协商签定合同如下： 一、工程概况及承包方式 1．工程名称：职教中心人行道板铺装工程 2．工程地点：职教中心北侧院墙外侧 3．工程承包方式：包工包料 4．工程概况：总长度438米，宽度4.8米，总面积2102.4平方米 二、工程粉饰内容及要求 对地基进行素土夯实处理，表面铺设100mm厚C15混凝土垫层上面铺设400X600粗面花岗石人行道板，人行道南侧铺装花坛石，北侧铺装路沿石。 三、工程造价 工程造价依总价承包方式（合同价附区财局投资评审中心评审值），合同总价为35.6230万元。大写：叁十伍万陆仟贰佰叁十元整、工程期限 工程开工日期：2011 年8月25 日 工程竣工日期：2011 年9月25日
五、质量要求 按国家建设部行业标准规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到合格。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方使用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为二年，终身维修。 六、付款方式 七、双方责任 1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求：提供现场使用的水、电位置：提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及设计图纸 2、乙方：向甲方提供工程铺装计划及工程结算书。 八、其它事宜 经甲乙双方商定做出如下协议： 1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延：如发生违约所造成的一切损失，由违约方承担。
本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化的，需甲方确认综合单价后，以“现场签证形式”由甲方、监理确认 1、工程发生变更的，需甲方确认综合单价后，以“现场签证形式”由甲方、监理现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。 2、工程量发生变化时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。 3、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。 4、其它未尽事宜由双方协商解决。 5、合同一式叁份，双方签字生效，并具有同等法律效力。 6、甲方单位名称：乙方单位名称： （盖公章）（盖公章） 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 年月日年月日
室内精装修工程合同范例(完整 Contract example of interior fine decoration project (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 室内精装修工程合同范例(完整版) 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求 还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在 特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。 取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小 业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规 范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房 发展的必然结果。
它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑 室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工过程节点的验收证明，并在交付使用后有 2 年的质保期。 室内精装修工程合同范 本发包人： (以下简称甲 方) 承包人： (以下简称 乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条工程概况 工程名称：住宅套内及公共区域装修工程。 一、工程地点： 二、工程内容： 乙方负责按甲方确认的施工图纸及相关设计变更通知对住宅室内、首层 电梯大堂及电梯间、标准层电梯间装修工程。 其它工程内容： 第二条承包范围及承包方式 一、承包范围：室内、首层电梯大堂及电梯间、标准层电梯间精装修工程的施工。具体内容包括各区域地面、天棚、墙面的装修，入户门、室内护窗栏
一、概况 （一）已施工情况 1、新华联广场2号地3#楼1～5层为售房开放通道，5层的C-1和C-2户型为精装样板展示房；C-3户型为初装交房样板房。 2、进户门走道部位地面基层为地暖毛地面、墙面满刮腻子两遍、吊顶未施工；电梯前室墙地面均为毛面；进户门已安装；消火栓箱门及进风口百叶未安装；楼梯间墙面满刮腻子两遍，地面为结构毛地面；灯具均未安装。 （二）要求及交房条件施工 1、进户门走道部位和电梯前室地面均为防滑地砖，墙面分别为乳胶漆和墙面砖（含门套安装）；吊顶均为石膏板吊顶，乳胶漆；消防、通风、电气等设备均安装到位；门窗均安装到位；楼梯间地面均为防滑地砖，顶棚、墙面乳胶漆，栏杆安装到位。 2、一层由于墙地面均为花岗岩装饰，所以暂不作考虑。 二、领导小组 1、成立以项目经理、劳务项目负责人为主的精装通道及开放区域的领导小组 组长：杜松柏（项目经理）、邓月明（龙鑫劳务负责人） 副组长：郝士福（项目技术负责人）、方欣（项目质检员） 组员：赵平（3#楼施工员）、李洪福（项目安全员）、文君（3#楼劳务施工员） 2、工作安排 组长（杜松柏）：主要负责开放通道至样板房整体施工的管理工作及工期安排； 组长（邓月明）：主要负责对施工当中的劳务施工人员的安排和调配工作； 副组长（郝士福）：主要负责对施工当中的技术交底、检查落实情况工作； 方欣（项目质检员）：主要负责施工前后工序的检查验收工作； 赵平：主要负责施工当中的管理安排、质量检查、现场协调； 李洪福：主要负责通道搭设过程中的安全交底、检查和落实情况； 文君：配合项目施工员做好施工当中劳动力的安排、管理和质量自检工作等。 三、工期安排 根据建设单位工程部安排，考虑到开放样板通道开通对样板展示和售楼要求，具体安排从开放通道至3#楼5层样板房开放时间为2013年7月6日至2013年7月15日完成，具体安排如下：
内部编号：AN-QP-HT595 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 家居装饰装修工程施工合同范例通用 范本
家居装饰装修工程施工合同范例通用范 本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。 家居装饰装修工程施工合同范本 甲方：_____ 乙方：_____ 协议标的：甲方位于“_____”的居室，以
合同编号：亚太大厦电梯轿厢装饰合同 甲方：北京亚太大厦有限公司 乙方：北京四方恒通电梯工程有限公司 签订地点：北京市朝阳区雅宝路8号亚太大厦
亚太大厦电梯轿厢装饰合同 合同编号： 甲方（建设单位）：北京亚太大厦有限公司 乙方（安装单位）：北京四方恒通电梯工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：亚太大厦7部日立电梯轿厢装饰工程 工程地点：朝阳区雅宝路８号 第二条承包范围 承包范围：亚太大厦7部日立电梯原轿厢装饰的拆除、运输、新装饰的安装、调试等。 第三条合同价款组成： 上述合同价款已包括了电梯轿厢装饰改造所需的全部拆除、恢复、安装、调试、人工及税金等费用，此价格不随原材料价格、人工机械成本、政策性等因素的变化而调整。 注：考虑到与贵司的良好合作，我司经研究决定，在原有优惠价格的基础上，赠送贵司以下两项项目： 1、免费将一号梯的轿顶及地面更换成新型款式（价值1.50万元）；
2、免费为贵司更换9套划痕严重的厅门，每门2500元，共2.25万元； 以上两项共计3.75万元整，免费赠送贵司，不计入合同总价。 第四条技术规范： 电梯装饰安装的技术规范应以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 第五条安装工期： 合同签订后乙方应在双方商定的日期内施工完毕并经甲方验收合格。 第六条验收标准、合格条件、方法： 1、验收标准：按本合同第四条及相关约定之标准进行验收。 2、验收方法： （1）电梯装饰改造完毕，经甲、乙双方验收合格后，交付甲方使用。 （2）如果电梯装饰的安装与合同要求不符，或在第七条规定的质量保证期内证实电梯安装是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 第七条质量保证： 1、在质量保证期内，如果证实电梯装饰是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天内应免费维修、重新安装调试或更换有缺陷的材料。 2、如果乙方在收到通知后14天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。 3、本合同项下电梯安装的质量保证期为自甲乙双方验收合格之日起12个月。 第八条付款方式： 1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同价款的 60 ﹪（￥175945.80元）作为工程预付款。 2、电梯装饰安装调试验收合格后七日内，甲方向乙方支付￥102635.05元。 3、剩余合同价款￥14662.15元作为质量保证金，质量保证期满后七日内付清。 第九条双方权利与义务： （一）甲方权利与义务 1、提供施工临时用电接点。 2、甲方应按本合同之约定接受验收合格的电梯，并支付合同价款。 3、检查、监督乙方的工程质量、安全、工期等。 4、按本合同之约定享有其它权利、履行其它义务。 （二）乙方权利与义务 1、做好现场的成品保护工作。 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，相关费用由乙方承担。 3、乙方按本合同约定的内容时间以及甲方书面要求的时间完成安装、调试、验收工作。 4、乙方在收取甲方支付的合同价款的同时应开具与甲方实际支付金额相等的有效发票给甲方。 5、设备的保管责任由乙方负责，直到验收交付使用止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由乙方负全责。
高层室内精装修专项施工策划 10.1、项目精装修概况 本项目X栋XXF高层住宅，交付标准为室内精装修。 楼号建筑 物性质 总 建筑面 积（m2） 其中： 数 （层）建 筑物高 度（m） 总 住户数 （户）地上 建筑面积 （m2） 地下 建筑积 （m2） 地 上 地 下 1 #楼 高层住宅 2 #楼 高层住宅 3 #楼 高层住宅 合计 10.2、施工进度计划：（插入高层住宅室内装修工程专项进度计划表） 室内精装开始时间为项目完成竣工备案后开始施工：20XX 年XX月31日，完成时间为20XX年X月XX日。 10.2、施工组织与部署 （1）装修施工的基本规则： 1）装饰工程分项多，工序杂，又是高层建筑，立体交叉作业，施工前必须要合理安排施工顺序，尽量避免返工，造成材料的浪费和成品的污染。 2）装饰材料品种多，材质差异大，对工程质量好坏有直接
影响，必须严格按公司制定的采购控制程序组织进货，把住材料质量关。 3）完善土建总包单位与精装单位工作界面的验收及移交手续。 （2）结合本工程的特点，对装修施工作如下部署： 1）在结构施工期间完成选材料、选厂家和订货的工作，避免装饰施工与结构施工脱节。尽早完成上述工程是保证装饰质量和进度的首要问题。 2）协调好各工序及装饰与设备安装的关系，要形成互相创造施工条件的良性施工循环和密切合作的良好风尚。 3）对从事装饰项目的参施队伍和人员要进行优选，选择历年来创优质工程卓有成绩的装饰队伍参加施工，管理方面要以经验丰富的施工员严抓狠管，合理安排，保证质量。 4）合理安排施工工序，避免工序颠倒。 主体施工期间，及时插入二次结构工程与装修工程施工，在主体工程完成后，内外装修施工同时展开。装修作业要充分利用时间和空间，形成立体交叉流水作业，不但在时间上适时组织粗细装修进场施工，而且充分利用空间，有工作面出现就插入装修，且与水、电安装施工紧密配合，即有交叉，又给各工种留出一定的时间。 5）装饰施工前编制详细的施工方案，并要作好各项技术交底工作，使施工人员明确施工的工艺标准及要求。施工操作要严
一、承包范围：电梯前室、入户大堂、小区入户大堂（详见合同附件一装饰设计 施工图纸）。 注：未签订承包合同前，甲乙双方要对施工图纸认定，对于临界及局部不明确之处，加上签写说明，便于以后分清施工责任。即乙方以此施工图 纸作为施工工费价及施工内容依据。 二、承包方式：本工程实行包工部分包料的专业承包制。工程造价暂定价 万元。 三、工程工期 1、开工日期__ ___年_______月_______日，竣工日期__ ___年______月 ________日。 第三条：工程价款和工程进度及结款方式（人民币） 1、合同签订生效后3个工作日，甲方支付合同暂定总价10%的预付款 元； 2、工程按计划施工后，按工程进度提供工程款申请表，经甲方验收后支付已完成工程量的60%工程款； 3、精装工程完工，甲方工程验收合格后3日内支付至暂定工程款90%； 4.整体工程竣工验收合格支付至暂定工程款95% 5.剩余工程款5%为质量保修金，待竣工验收后期满两年时不计息一次性付清。 6、双方约定:如变更施工内容、变更材料，必须签订变更联系单，由此产生的费用，单价套用报价单或双方确定，按工程量计算。 7、施工中如有项目增加或规格型号、设备品种需要变动，双方必须签订补充合同，并由甲方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增加项目的价款，必须在此项目施工前书面通知乙方。 第四条：材料供应（部分磁砖石材由甲方采购） 1、甲方提供的材料。甲方负责采购供应的材料应是符合设计要求的合格产品。甲方提供的材料按时送达现场后，甲、乙双方应办理验收交接手续，由乙方负责
保管。由于保管不当造成损失的，由乙方负责赔偿。 2、甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 3、乙方提供的材料、设备。乙方提供的材料，应提前7 天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程主材料报价单要求的，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。甲方不按时验收，应视作验收，但不免除乙方不按工程主材料报价单选购及使用材料所引起的责任。 4、施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出。 第五条：工程质量及验收： 1、质量评定验收标准：合格 2、本工程平面布置，详图及施工图由甲方设计，由甲方提供图纸一式份。 3、甲方提供的材料不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺 延。 4、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。 5、在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联 系，在签订《工程项目变更单》后，方能进行该项目的施工、因此影响竣工日期的，由甲、乙双方商定。 6、工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 甲方不能按预约日期参加验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应于承认。 事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格。其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。 7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验 收，并办理验收移交手续（见附件《工程质量验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原验收日期作为竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。 8、工程保修期贰年。竣工验收后甲、乙双方签署《工程保修单》，凭保修单 实行保修，保修期贰年，从竣工验收签章之日起算。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 室内精装修工程合同范例
编号：FS-DY-20384 室内精装修工程合同范例 精装修是简装修的不断改进过程中的产品，在本世纪的上海出现。 装修标准通常如下： 顶面有一定的造型，并考虑一定的设计效果及风格，材质细腻环保; 地面采用品牌玻化砖、仿古砖、或结合大理石等中高档材料; 卫浴和厨房两大重点区域都是经过高品质的精细装修，在部品方面基本上会采用知名品牌并保证售后服务，工厂化橱柜。 基本还是不会配置活动家具的，由于人们在生活方面对于家具的个性化要求还是比较强的，精装修配置家具及饰品基本上在现阶段是行不通的。当然还是存在特殊项目。 形成原因：房地产市场的激烈竞争，优胜劣汰。
取得成果：小业主在看过样板房之后，按照样板房交了楼，装修效果上是小业主一开始就认同的，当然不会再拆除。 有了质量问题可以直接找开发商，开发商就不会再推卸责任给装饰公司了。一方面节省了个人装修带来的材料浪费，噪音环境等污染，另一方面整顿了不规范的国内建材市场。 相对于毛坯房而言，又出现了个词，那就是“成品房”。就像精装房是成品房发展的必然结果。 它是室内设计与建筑及景观设计在前期结合的一个共同体。 在设计方面它区别于原始的毛坯房，它是从整体项目定位出发，优先考虑室内空间设计，再延伸建筑外立面及结构设计、并与景观设计结合为一体。 它是让室内设计师去定墙体尺度，水电定位，融入到建筑设计、结构设计。 装修选材通常是整合成熟的资源厂家及公司配合完成。 装修施工是在精装修上有计划有节奏的统一流水线实施，多个专业共同参与管理协调而成的。 交楼是有权威机构出具环保证书，有监理单位出具施工
合同编号：电梯轿厢装饰合同 甲方： 乙方： 签订地点：
电梯轿厢装饰合同 合同编号： 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事宜协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：电梯轿厢装饰工程 工程地点： 第二条承包范围 承包范围：电梯原轿厢装饰的拆除、运输、新装饰的安装、调试等。 第三条合同价款组成： 上述合同价款已包括了电梯轿厢装饰改造所需的全部拆除、恢复、安装、调试、人工及税金等费用，此价格不随原材料价格、人工机械成本、政策性等因素的变化而调整。 第四条技术规范： 电梯装饰安装的技术规范应以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。 第五条安装工期： 合同签订后乙方应在双方商定的日期内施工完毕并经甲方验收合格。 第六条验收标准、合格条件、方法：
1、验收标准：按本合同第四条及相关约定之标准进行验收。 2、验收方法： （1）电梯装饰改造完毕，经甲、乙双方验收合格后，交付甲方使用。 （2）如果电梯装饰的安装与合同要求不符，或在第七条规定的质量保证期内证实电梯安装是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。 第七条质量保证： 1、在质量保证期内，如果证实电梯装饰是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方，乙方在收到通知后14天内应免费维修、重新安装调试或更换有缺陷的材料。 2、如果乙方在收到通知后14天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。 3、本合同项下电梯安装的质量保证期为自甲乙双方验收合格之日起12个月。 第八条付款方式： 1、合同签订后七日内，甲方向乙方支付合同价款的﹪（￥元）作为工程预付款。 2、电梯装饰安装调试验收合格后七日内，甲方向乙方支付合同价款的﹪（￥元）作为工程进度款。 3、剩余合同价款￥元作为质量保证金，质量保证期满后七日内付清。 第九条双方权利与义务： （一）甲方权利与义务 1、提供施工临时用电接点。 2、甲方应按本合同之约定接受验收合格的电梯，并支付合同价款。 3、检查、监督乙方的工程质量、安全、工期等。 4、按本合同之约定享有其它权利、履行其它义务。 （二）乙方权利与义务 1、做好现场的成品保护工作。 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，相关费用由乙方承担。 3、乙方按本合同约定的内容时间以及甲方书面要求的时间完成安装、调试、验收工作。 4、乙方在收取甲方支付的合同价款的同时应开具与甲方实际支付金额相等的有效发票给甲方。 5、设备的保管责任由乙方负责，直到验收交付使用止，在此期间发生设备的丢失或损坏，由乙方负全责。 6、自备施工用安全电压照明，电梯装饰安装所需脚手架的搭、拆。 7、所有线槽或线管都必须采用符合国标要求的优质材料。线管及线槽应作必要的处理和配置必要的保护材料，防止划伤电线或电缆。 8、负责安装工程的保险费：安装人员的保险费。 9、乙方应在本工程完成时进行全面的清理工作后才交付给甲方。 10、现场施工人员必须遵守国家、甲方、物业管理方现场有关质量、安全、文明施工、卫生、环保、
楼梯间施工做法 、编制依据 1.1施工图 1.2主要规范、规程、标准 1.3甲方下发的威尼斯二期工程初装修标准201 2.12.6 关于威尼斯二期工程初装修标准修改通知单201349二、工程概况
2.1总体概况 2.2建筑设计概况 本工程为阜新汇金房地产开发有限公司公司开发建设的威尼斯水上花园二 期住宅楼。本工程为地下2层车库（含人防工程），地上为7栋住宅楼，分别为 A5楼，B1-B6 楼，其中A5楼为6层异形柱结构，基础形式为独基加构造防水板。 B1为12层短肢剪力墙结构，基础形式为筏板。 B2楼为12层异形柱框架剪力墙 结构，基础形式为筏板。B3-B6为18层框支剪力墙机构，基础形式为筏板。地 下车库为框架柱剪力墙结构。本工程土 0.000为一期A4楼散水上反1.1M 。本工 程建筑设计使用年限为50年，建筑防火分类为一类，建筑耐火等级为一级，抗 震设防烈度为6度。 三、楼梯间装修做法 3.1、各部位装修做法及工艺流程：
3.2施工准备 3.2.1 作业条件 主体结构分部工程均经过有关单位（如建设、设计、监理、施工单位等共同验收，并签认）。门窗框及需要预埋的管线已安装完毕，并经检查验收合格。 3.2.2 施工机具 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mn筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴（阳）角抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5?7mn厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3.3、施工工艺 3.3.1贴磁砖
房屋装修合同的范本及清单 委托方(甲方)： 承接方(乙方)： 工程项目：住房装修 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址： 2、居室规格：计***平方米。 3、施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4、委托方式：包工包料 5、工程开工日期： 6、工程竣工日期：
工程总天数： 第二条：工程价款 工程价款(金额大写)。 第三条：质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。 2、工程验收标准，双方同意参照db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准》规定。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5、甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 第四条：材料供应 1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他
用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。 3、甲方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付%工程材料款和施工工费的%;当工期进度过半，甲方即第二次付施工工费的%。剩余%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。 甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》，双方应签订补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。 3、甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 电梯轿厢装修合同 篇一：装修期间电梯使用协议 装修期间电梯使用协议书 甲方：xx（盖章） 乙方：xx公司（盖章） xx项目一台客用电梯已经安装完毕并经xx市质量技术 监督部门验收合格，现应乙方施工需求并结合本项目实际情况，甲方同意移交一台客梯（梯号：xx）供乙方在精装修施工期间无偿使用，为了确保电梯设备的使用管理和安全运行工作，明确双方安全义务关系，经双方协商，对电梯使用的相关事宜达成如下协议。 一、xx项目客梯（梯号：xx）于年月日至年月日移交给乙方暂时作施工使用。 二、电梯移交 甲方移交电梯给乙方使用时，电梯外观及使用功能由甲乙双方书面签名确认，书面确认事项包括但不限于以下内容： 1、电梯厅门、轿厢（包括轿厢门、轿厢四壁、操纵箱、
按钮、地板、吊灯等）、厅外召唤箱面板（包括按钮）、地坎等外观情况。 2、电梯运行情况。 乙方在交回电梯时，按照双方交付使用时的电梯外观及使用功能交回，否则须赔偿相关费用给甲方。 三、移交后的管理 1、鉴于本电梯不仅乙方一家施工单位使用的实际情况，现甲方授权乙方全权负责电梯使用阶段的管理工作并承担 相关责任。管理工作的相关事宜由乙 方与各施工使用单位另行协商。 2、乙方必须遵守执行《特种设备作业人员监督管理办法》和《特种设备安全监察条例》相关规定，配备专职电梯操作员（每梯一人），负责电梯的合理使用管理及维护。以保障在使用过程中不损坏电梯的所有原有配置。 3、乙方在使用电梯前，须对电梯轿厢内、门套做好防护措施。 4、电梯操作箱钥匙不能外借，须由电梯操作员管理及使用。 四、电梯运载管理 1、每天开始运行前，乙方操作员须进行一次空载运行，检查电梯有无故障和不正常现象； 2、一旦电梯发现异常现象，乙方应立即停止使用并立
一工程概况 本工程D1#-D12# 楼均已进入装饰装修工程施工，根据建设单位施工要求，要求我司进行D2#-D12# 楼电梯前室装修施工及楼梯间踏步地砖及踢脚线墙砖粘贴施工。 二施工内容 D1#-D8# 楼二层及以上楼梯间踏步、平台、踢脚线瓷砖粘贴，楼梯踏步防护栏杆侧踏步侧立面抹灰； D2#-D12# 楼二层及以上电梯前室地砖及踢脚线粘贴，轻钢龙骨纸面石膏板吊顶、吸顶灯安装，墙面及顶棚大白乳胶漆施工及电梯门口白钢门套施工。 三施工部署 3.1 工期计划 本工程施工根据室内抹灰及地热地面施工进度做如下计划 D2#-D3# 楼电梯前室施工 14 天 D4#-D8# 楼电梯前室施工 20 天 D9#-D10# 楼电梯前室施工 14 天 D11#-D12# 楼电梯前室施工 20 天 D4#-D8# 楼楼梯间地砖及踢脚线施工 16 天 3.2 施工安排本工程以单体为一施工流水段，单体内各单元平行施工。保证人员配备，保证按计划保质完成施工内容。 四轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程 4.1. 施工工艺吊顶施工中采取整体施工，将吸顶灯电线自座灯头接至吊顶面以下，电线套蛇皮管后进行吊杆安装，主次龙骨施工完成后，即进行纸面石膏板封棚，顶棚角线安装。 工艺流程：施工准备一放线一吊筋一龙骨安装一面板安装一石膏板接缝处理一顶棚大白乳 胶漆施工 4.2. 施工方法与技术措施
(1 ) 根据建设单位要求先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，顶棚标高为建筑1m 线上 1.65m 。在顶棚上划出吊杆位置，弹线时，既要保证吊杆的间距保持在800 －1200mm 之间， 又要使吊筋、主龙骨位置不与灯具发生冲突。 (2)钻眼安装?8配套金属膨胀螺栓，悬挂吊筋。 ( 3 )安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡件连接于主龙骨；主龙骨与主挂件、次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于 1mm ，随后安装横撑龙骨。龙骨水平调正固定后，进行中间质量验收检查，待设备及电气配管的安装，全部该做的隐蔽工程完成后并由业主、监理验收合格后方可封板。 ( 4 )轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在 800mm--1200mm 之间，特殊情况不得大于 1200mm ，吊顶副龙骨间距 600mmx600mm ，吊杆直径一般为 8mm ，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过 300mm ，排列最后距离超过 300mm 应增加一根吊筋，主龙骨和次龙骨要求达到平直。 ( 5 )为了消除顶棚由于自重下沉产生挠度和目视的视差，吊顶龙骨必须起拱，由中间部分 起拱，高度应不小于房间短向跨度的 1/200 。吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具处用附加龙骨加固，龙骨吊杆不得与强弱电、灯具等设备吊杆共用。 (6) 吊顶造型一般采用木基层如细木工板。细木工板的拼接采用带胶“燕尾”接，在地面制作成型，表面经防火处理后吊挂安装。造型需单独安装吊筋并且要适当减小间距，造型较重则需采用角钢作为吊筋，吊筋与造型通过铁件用对接螺栓固定。为保证吊顶的整体稳定性，吊顶龙骨需与造型连接固定，整体调平。 (7) 石膏板封板 1）石膏板与龙骨用4 X25mm镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长边沿纵向次龙骨铺设，即先将板材就位，用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧。