当前位置:文档之家› 刮腻子刷涂料施工合同

刮腻子刷涂料施工合同

刮腻子刷涂料施工合同

甲方:北京龙建建筑有限公司

乙方:

根据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?及相关法律、行政法规,为明确供需双方利益、责任权益,经甲乙双方充分协商,订立本合同,以便双方共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称:和美紫晶花园8# 12#楼墙面刮腻子刷涂料

1.2工程地点:固安和美紫晶花园

1.3承包范围:墙面刮腻子刷涂料

1.4承包方式:包工包料(涂料为甲供材料)

1.5工期:2014 年3月日开工,于2014年月日竣工。

1.6工程质量:合格(按设计要求质量标准,设计没有要求质量标准的执行按国家质量标准或河北省地方质量标准)。

1.7施工进度要求:满足甲方进度要求

1. 8合同价格:人民币¥元(大写)

二、合同价格:

2.1合同价格为固定单价/M2乘以甲乙双方确认的工程量。

2.2固定单价/M2包括主材费辅材费、人工费及乙方按规定应计取的费用。(涂料为甲供材料,固定单价不包括涂料费用)

三、付款及结算方式

3.1合同签订后7日内甲方向乙方支付合同总造价10%预付款,

3.2乙方完成50%工程量时,,甲方向乙方支付合同价格30%,工程款。

3.3乙方完成全部的工程量,经甲方、乙方、监理三方共同验收合格后。甲方在10内向乙方支付合同价格60%工程款(含10%预付款)。

剩余5%的合同价格余款为质量保证金,待质量期限期满后,甲方将合同价格5%余款给乙方结清。

四、甲方工作

4.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1 份,并向乙方进行施工现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

4.2指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。

4.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。

五乙方工作

5.1指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。

5.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收。

5.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,做好施工现场环保和垃圾清理等工作,处理好施工各个分包单位关系。

六、验收标准、方法:

6.1施工完毕乙方自己进行初步验收,初步验收合格后报甲方进行竣工体验收。

6.2对施工质量验收不合格时,乙方应及时整改,由此增加的费用乙方自理。

6.3对竣工验收前,乙方做好看管保护工作,看管保护的费用由乙方承担,未做好看管保护工作造成损失由乙方负责。

七、违约责任:

7.1甲方不能按合同约定支付工程款,每天按合同总价的0.3%向乙方支付违约金。但累计不超过合同总价3%。

7.2如遇不可抗拒因素,而不能履行合同时,免除承担违约责任。7.3乙方不能按合同约定工期完成施工内容,每延误一天按合同总价的0.3%支付违约金。延误工期达到15天时,甲方有权终止乙方施工,乙方要承担给甲方造成的经济损失。

7.4乙方所使用的材料应符合国家现行的环保要求标准,若乙方所使用材料经检测未达到环保标准,给甲方造成的一切损失(含第三方损失)由乙方承担。

7.5非甲方原因发生的安全伤亡事故其法律责任及经济损失均由乙方承担。

八、其它:

8.1本合同由甲、乙双方签字盖章之日起具有同等法律效力。

8.2本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。

8.3本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决,如协商不成由工程所在地法院裁决。

8.4本合同自双方签字盖章之日起生效。

需方代表供方代表

单位盖章单位盖章

联系电话联系电话

单位地址单位地址

签订日期年月日签订日期年月日

内外墙涂料、腻子施工方案-old

内外墙涂料、腻子施工方案 外墙涂料施工方案 一、项目:外涂料施工方案 二、材料: 1.立邦牌腻子粉,弹(柔)性外墙腻子:外墙腻子粉为普通P型或弹(柔)R型可选。 2.立邦牌抗碱封底漆:为苯乙烯与丙烯酸共聚物乳胶体,用于腻子基层抗碱封闭,附着力好。 3. 面漆:立邦外墙乳胶漆。包括塔楼室外墙面无机涂料及塔楼室外带浮雕效果、自洁面层无机涂料都采用立邦外墙漆。 工程所采用材料的质量均符合相应产品的最新国家标准,包装标志齐全。 三、施工工艺 施工工艺是保证施工质量的重要环节。3分漆7分工,施工好坏决定装饰效果是否理想。 1. 施工前准备工作: (1)查看施工现场,确定施工要求和准备项目。 (2)确定施工面积核算用量,核对各涂料数量是否相符。 (3)确认色彩分布方案,核对涂料色号及数量。 (4)对施工人员进行施工前期培训,确保施工人员有足够的施工经验。 (5)确认准备了合适的涂装工具及辅助用品。 (6)确认施工架安全有效,登高作业的安全设施安全有效。 2. 施工工具:靠尺、软纹羊毛排笔、刮刀、0-2号细砂纸、15或20毫米细绒辊筒、小型料桶,安全帽,安全带等。 3. 基层检查、清理:清理基层前应先检查基层,确保基层含水率<10%,PH<10,然后清理基层面上的浮砂,灰尘及污物等。 4. 腻子刮涂: (1)第一遍满刮腻子,局部抹平,清补。 (2)第二遍满刮腻子,清补,打磨平整,光滑,清除浮灰。 (3)二遍以上根据要求而定。每道工序充分干燥后方进行下一道工序,刮好的墙面应平整,光滑,无空鼓现象。阴阳角顺直,无腻子堆积。外墙腻子刮涂:由于外墙长期处于大气环境并暴露在紫外线照射中,因此要求外墙腻子耐水耐候性好,粘结强度高,普通腻子的性能无法满足外墙基层的施工。立邦牌外墙腻子粉作为外墙乳胶漆的配套产品,能够更好的使施工质量得到长期保证。

内墙腻子施工合同

工程内墙刮腻子施工合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下,甲乙双方就外墙漆工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:内墙刮腻子具体范围根据建筑图纸要求和双方约定,面积约:平方米。 承包方式:乙方承包工程 二、工程量与造价 内墙工程采用腻子产品施工,面积约平方米。施工单价为7.0元/㎡(不含税金),总金额暂定为元(大写人民币元整),最终按实际施工丈量的面积结算。 三、合同工期: 为确保工程施工质量及进度,开工前甲方应提供合格的工作面给乙方(完成全部批灰工作,批灰施工质量由乙方在石漆施工前派人自行检查,不合格的部位以书面形式向甲方报告,由甲方督促完善),并提前5天书面通知乙方、以便乙方作好施工准备。工期为个有效工作日,工期以甲方通知开工日往后算天,从年月日至年月日。遇下列情况工期,经甲、乙方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延(在此期间乙方不承担相关经济损失责任)。 (1)甲方确认的施工效果图作重大变更,而影响工程进度的。 (2)在施工中因停电、停水4个小时以上的,以甲方现场代表签字为准。 (3)现场监理工程师或工程代表无故拖延办理签认手续,而影响下一工序施工的。 (4)未按合同规定支付工程进度款的。 (5)遇地震、台风、或风力五级以上等不可抗力因素影响,如遇雨天(每天下雨超过4小时方算雨天,具体情况,以双方现场确认签字为准) (6)墙面湿度大于15%,气温小于5℃。 (7)以双方签证认可的其他情况。 四、质量要求及验收标准: 总体效果以甲方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。总体效果以双方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须严格按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。进入现场的原料必须是合格产品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且有出厂合格证,合格证交由甲方存档。施涂效果以双方确认的样板为准。涂层和砂浆层的结合无空鼓、起泡现象;表现无裂缝、不透底,浮点均匀;质感好,防水耐脏。 施工工艺:

墙面涂料工程施工方案

墙面涂料工程施工方案 一、编制依据 1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210—2001 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2001 3、《建筑施工手册》第四版 二、施工准备 1、技术准备 了解设计要求,熟悉现场实际情况。施工前对施工班组进行书面技术和安全交底。 2、材料要求 (1)涂料:各色油性调和漆(酯胶调和漆、酚醛调和漆、醇酸调和漆等),或各色无光调和漆等。(2)填充料:大白粉、滑石粉、石膏粉、光油、清油、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉、羧甲基纤维素、聚醋酸乙烯乳液等。 (3)稀释剂:汽油、煤油、松香水、酒精、醇酸稀料等与油漆性能相应配套的稀料。 (4)各色颜料:应耐碱、耐光。 (5)质量要求:见表5.6.3.2。 3、机具准备 高凳子、脚手板、半截大桶、小油桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢皮刮板、笤帚、腻子槽、开刀、刷子、排笔、砂纸、棉丝、擦布、空气压缩机、喷枪、挡板、塑料布等。 4、作业条件 (1)墙面必须干燥,基层含水率不得大于6%~8%。 (2)墙面的设备管洞应提前处理完毕,为确保墙面干燥,各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。 (3)门窗要提前安装好玻璃。 (4)先做好样板,经检查鉴定合格后,再组织班组进行大面积施工。 (5)作业环境应通风良好,湿作业已完成并具备一定的强度,周围环境比较干燥。 三、关键质量要点 1、材料的关键要求 (1)应有使用说明、储存有效期和产品合格证,品种、颜色应符合设计要求。 (2)油漆、填充料、催于剂、稀释剂等材料选用必须符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325—2001—3.3.2)和《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》G1B 18581要求。并具备有关国家环境检测机构出具的有关有害物资限量等级检测报告。 2、技术关键要求 (1)基层腻子应刮实、磨平达到牢固、无粉化、起皮和裂缝。 (2)应涂刷均匀、粘结牢固,无透底、起皮和反锈。 (3)有水房间应采用具有耐水性腻子。 (4)后一遍涂料必须在前一遍涂料干燥后进行。 3、质量关键要求 (1)残缺处应补齐腻子,砂纸打磨到位。应认真按照规程和工艺标准去操作。 (2)基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。 (3)溶剂型涂料涂饰应涂刷均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和反锈。 (4)一般油漆施工的环境温度不宜低于10℃,相对湿度不宜大于60%。

内墙腻子分包合同样本

编号:_____________ 内墙腻子分包合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 本着公平、公正、自愿的原则,经双方友好协商,就____楼的内墙刮腻子工程签订如下协议,以资共同遵守。 一、承包范围: 1、承包内容:根据甲方要求的施工范围,室内天棚刮腻子,楼梯墙面刮腻子喷刷墙漆。 2、乙方包工包料包验收合格完成施工内容。 二、工程价格及结算方式: 以实际施工面积结算,室内天棚每平方5.00元,楼梯每平方7.00元。此价格一包到底,不再以任何理由上涨或下调价格。 第一遍腻子结束并验收合格后,甲方付给乙方实际工程量 %的工程款,第二遍腻子及墙漆喷刷结束验收合格后,甲方付给乙方总工程量 %的工程款,除去5%的保修金余下工程款在60天内一次性付清。工程价款支付时,乙方必须及时将工人工资款发放到位,否则由此发生的一切损失由乙方负责。 三、工期要求: 乙方严格按照甲方进度计划,保证质量的完成任务。如因乙方造成的工期延误,扣除20%的工程款。 四、质量要求: 1、腻子粉、胶水必须符合相关要求,防锈处理,阴阳角平直度必须符合规范要求。 2、基层腻子应平整、坚实牢固、无粉化、起皮和裂缝。

3、刮腻子施工质量必须符合现行装饰装修质量规范要求,同时符合甲方技术交底要求。 五、安全要求: 施工过程中,乙方必须按照相关安全规范要求及操作规程,排除一切安全隐患,杜绝一切安全事故,如发生安全事故,全部由乙方负责。杜绝酒后作业,严禁偷盗工地财物和打架的行为,一经发现罚款200—500元,从工程款中扣除。严重者移交公安机关处理。 六、其他事项: 1、此工程严禁转包,如乙方中途退场,甲方视乙方放弃合同履行,扣除应付全部款项。 2、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,双方签字后生效,工程款清失效。 甲方:乙方: 年月日年月日

内墙工程腻子合同书新示范文本

内墙工程腻子合同书新示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

内墙工程腻子合同书新示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 内墙工程腻子合同书范文1 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关 管理规定,为优质、高速、安全、低耗完成金科廊桥水乡 高层内墙刮大白腻子的施工任务,经过双方友好协商,将 上述该项工程内墙刮大白腻子承包给乙方施工,为明确双 方权力与义务,特拟订如下合同,并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:xx廊桥水乡高层1-4 2、工程地点:xxxxxxxxxxx 3、面积:按实结算

二、承包方式及承包内容 1、承包方式:包工包料、包质量(质量达合格工程及甲方指定标准)、包工期,包安全施工,包文明施工。 2、承包内容:本工程图纸及变更所示的所有刮白工程并参照业主要求,地下室、车库包括剪力墙和二次结构及梁、柱、顶板在内的刮白施工,做法按业主要求,哑巴洞口不计算工程量,窗口按刮白实际面积计算。 3、所有施工工具由乙方自行负责 三,承包价格:高层按实际面积每平方米15元计算,车库按实际刮白面积20/㎡计算。 四,付款方式:每月20日上报月进度计划,次月20日支付上报计划的80%,工程竣工验收合格后付到总价的80﹪,工程决算后付到97%,剩余3%作为质量保修金,保修金从竣工验收合格之日起满1年返还。 五,订金:乙方需交甲方订金高层加车库计壹拾伍万

刮腻子合同范本

刮腻子合同范本 篇一:刮腻子合同 内墙腻子和乳胶漆承包协议 甲方:百盛联合建设集团有限公司永中安置房项目部(简称甲方)乙方:董定芳(身份证号码:)(简称乙方)甲方因工程建设需要,将龙湾新区道路永中安置点拆迁安置房工程,内墙腻子和乳胶漆工程以包工包料的方式承包给乙方施工。为保质保量完成施工任务,经双方协商签订以下协议: 一、工程范围: 永中安置房主体4#和7#楼 二、工程内容 1、天棚:高、低缝处理和补缝,防锈漆处理,刮腻子二遍。 2、墙面:基层处理,刮腻子二遍。 3、楼梯间和电梯前室:基层处理,刮腻子,打砂纸,乳胶漆。 4、按以上工序进行施工。 5、手工操作工具(腻子桶、刮板等)、电缆线。太阳灯、板车等工具均由乙方自行负责。 6、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如

有丢失损坏,乙方负责赔偿。 三、工期 以甲方进度要求时间为准。因乙方施工原因而延误工期,每延误一天罚款1000元。如遇以下情况,工期可以延误,但必须经甲方书面签证认可。 1、因甲方提出变更施工计划或变更图纸而不能继续施工,工期延误。 2、因遇不可抗拒或自然灾害影响施工,工期延误。 四、工程单价及付款方式 1、工程量:按实际完成工程量结算。 2、工程单价:(1)刮腻子的墙面、顶棚、梁、柱价格为元/㎡;(2)乳胶漆楼梯间和电梯前室价格为12元/m2;(3)踢脚线价格为元/m。以上单价包含40%的总价发票。该单价已包含管理人员费用,工人加班工资,因墙体裂缝或墙面破坏、雨水淋湿影响等产生的返工、所有修补,办理暂住证,劳保用品及其他辅助费用。因乙方施工原因出现返修质量问题要求返工,相应处理费用均由乙方全部承担。以上单价乙方已综合考虑市场价格 波动因素以及各种政策性调整因素,此单价为一次性包死。若乙方在施工过程中,满足不了施工的各项要求或跟不上甲方的施工进度,乙方必须无条件退场,结算按已完成合格工程量的80%决算。

内墙腻子施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 内墙腻子施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方(发包人): 乙方(承包人): 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则下,甲乙双方就外墙漆工程施工事宜协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:内墙刮腻子具体范围根据建筑图纸要求和双方约定,面积约:— 平■方米。 承包方式:乙方承包工程 二、工程量与造价 内墙工程采用腻子产品施工,面积约平方米。施工单价为7.0元/肘(不含税金),总金额暂定为元(大写人民币元整),最终按实际施工丈量的面积 结算。 三、合同工期: 为确保工程施工质量及进度,开工前甲方应提供合格的工作面给乙方(完成全部批灰工作,批灰施工质量由乙方在石漆施工前派人自行检查,不合格的部位以书面形式向甲方报告,由甲 方督促完善),并提前5天书面通知乙方、以便乙方作好施工准备。工期为个 有效工作日,工期以甲方通知开工日往后算天,从年月—日至年 月—日。遇下列情况工期,经甲、乙方现场监理工程师或工程代表签证后,工期作相应顺延(在此期间乙方不承担相关经济损失责任)。 (1) 甲方确认的施工效果图作重大变更,而影响工程进度的。 (2) 在施工中因停电、停水4个小时以上的,以甲方现场代表签字为准。 (3) 现场监理工程师或工程代表无故拖延办理签认手续,而影响下一工序施工的。 (4) 未按合同规定支付工程进度款的。 (5) 遇地震、台风、或风力五级以上等不可抗力因素影响,如遇雨天(每天下雨超过 4小时方算雨天,具体情况,以双方现场确认签字为准) (6) 墙面湿度大丁15%气温小丁5C。 (7) 以双方签证认可的其他情况。 四、质量要求及验收标准: 总体效果以甲方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙方必须按照施工图纸、施 工规范、质量验评标准进行施工。总体效果以双方确认的设计效果图及甲方文件资料为准。乙 方必须严格按照施工图纸、施工规范、质量验评标准进行施工。进入现场的原料必须是合格产 品且必须与甲方指定的样板一致。乙方采购使用的材料其质量应符合国家相关材料质量标准且 有出厂合格证,合格证交由甲方存档。施涂效果以双方确认的样板为准。涂层和砂浆层的结合 无空鼓、起泡现象;表现无裂缝、不透底,浮点均匀;质感好,防水耐脏。 施工工艺:

内墙腻子涂料施工方案

*******项目 内墙及天棚腻子涂料工程 技术方案 编制: 审核: 批准:

*******项目 0 内墙及天棚腻子涂料工程 0 技术方案 0 一、工程概况 (2) ******************************************************************************* ***************************************************************** 概况内容 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备 (2) 四、施工工艺与工艺流程 (3) 4.1腻子工程工艺流程 (3) 4.3涂料施工工艺 (4) 五、质量要求与检验标准 (5) 六、安全生产与文明现场施工 (6) 工程组织机构 (6) (7)

一、工程概况 ********************************************************************* ********************************************************************* ****** 概况内容 二、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《建筑涂饰工程施工及验收规程》(JGJ/T29-2003) 《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 三、施工准备 1.本分项工程所需用的材料(根据甲方要求)、成品、半成品等按照材料的质量标准要求,具备材料合格证书并进行现场抽样复试检测,合格后方可使用。 2.堆料场地——用于摆设各种材料和工具。要求面积大约50平方米,无渗水、漏水,门窗牢固安全。 3.水暖、通风、空调、设备安装等专业的预留洞已封堵安装完毕。 4.混凝土顶棚上的支模丝杆铁件割除完毕,结构露筋缺陷已处理,混凝土构件胀缩模处剔除修补到位。 5.墙面抹灰已完成并通过隐蔽验收,墙面抹灰层完成须经过14d后或干燥后方进行刮腻子施工。(并必须经交接验收合格后方可施工) 6.本分项工程所用工具准备就绪。

刮腻子刷涂料施工合同

刮腻子刷涂料施工合同 甲方:北京龙建建筑有限公司 乙方: 根据?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?及相关法律、行政法规,为明确供需双方利益、责任权益,经甲乙双方充分协商,订立本合同,以便双方共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称:和美紫晶花园8# 12#楼墙面刮腻子刷涂料 1.2工程地点:固安和美紫晶花园 1.3承包范围:墙面刮腻子刷涂料 1.4承包方式:包工包料(涂料为甲供材料) 1.5工期:2014 年3月日开工,于2014年月日竣工。 1.6工程质量:合格(按设计要求质量标准,设计没有要求质量标准的执行按国家质量标准或河北省地方质量标准)。 1.7施工进度要求:满足甲方进度要求 1. 8合同价格:人民币¥元(大写) 二、合同价格: 2.1合同价格为固定单价/M2乘以甲乙双方确认的工程量。 2.2固定单价/M2包括主材费辅材费、人工费及乙方按规定应计取的费用。(涂料为甲供材料,固定单价不包括涂料费用) 三、付款及结算方式

3.1合同签订后7日内甲方向乙方支付合同总造价10%预付款, 3.2乙方完成50%工程量时,,甲方向乙方支付合同价格30%,工程款。 3.3乙方完成全部的工程量,经甲方、乙方、监理三方共同验收合格后。甲方在10内向乙方支付合同价格60%工程款(含10%预付款)。 剩余5%的合同价格余款为质量保证金,待质量期限期满后,甲方将合同价格5%余款给乙方结清。 四、甲方工作 4.1开工前天,向乙方提供经确认的施工图纸或做法说明1 份,并向乙方进行施工现场交底。清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 4.2指派为甲方代表,负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查,联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。 4.3协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。 五乙方工作

(完整版)腻子、涂料工程施工方案

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (2) 3、施工准备及部署 (2) 3.1材料准备 (2) 3.2施工工具准备 (3) 3.3施工作业面准备 (3) 4、耐擦洗内墙涂料施工工艺 (3) 4.1工艺流程 (3) 4.2施工要点 (3) 4.3特殊部位施工注意事项 (6) 5、质量标准 (6) 5.1主控项目 (6) 5.2一般项目 (6) 6、成品保护 (7) 7、施工中容易出现的质量问题及预防措施 (7) 8、安全防护要求 (7)

1、编制依据 1.1《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50210-2001 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 1.3《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 1.4《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96 1.5《北京市建筑工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 1.6《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T 01-26-2003 1.7《建筑构造通用图集》88J1-1 1.8《建筑施工手册》第四版 1.9中国生物技术学术中心一期Ⅰ标段(1#楼)设计图纸 1.10中国生物技术学术中心一期Ⅰ标段(1#楼)工程施工组织设计及设计变更 2、工程概况 本工程结构形式为现浇框架剪力墙结构,抗震烈度为8 度,总建筑面积67812 平方米,地下四层,地上十四层,建筑檐高53.2m。地下一、二层为展厅,地下三、四层为车库,地上为办公区。 本工程腻子、耐擦洗内墙涂料,使用范围:车库、汽车坡道、设备泵房、消防泵房、冷冻机房、中水机房、给水机房、软化水机房、工具间、电热锅炉房、值班室、后勤走道、楼梯间、前室合用前室、设备管井、强弱电竖井、变配电室,设备用房走道、电梯机房、卫星电视前端机房、消防水箱间。 3、施工准备及部署 3.1材料准备 3.1.1材料介绍本工程涂料工程采用耐水腻子及水性耐擦洗涂料、玻纤 布、纸胶带。 3.1.2材料进场要求指定的材料进场后,直接放入事先指定好的库房, 要求码放整齐,以防丢失,堆放高度不超过5 层,现场要有标识。库房须干燥、通风,不得日光照射或冰冻,储存温度为5~40℃为宜。

内墙乳胶漆工程施工合同

内墙乳胶漆工程施工合同 发包方:__________________(以下简称甲方) 承包方:__________________(以下简称乙方) 为了搞好(工程名称)乳胶漆分部工程,加快施工进度,保证质量,完成施工任务。双方本着友好合作,互惠互利的原则,甲方将(工程名称)乳胶漆分部工程承包给乙方施工。依照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况: 工程名称:(工程名称) 工程地点:四川省雅安市汉源县 第二条承包形式: 本工程采用包工包料形式包干。 第三条承包单价: 本合同为固定单价合同(包工、包料),工程量按实际内墙涂刷面积计算,合同价格乳胶漆为__元/m2。本价格为施工完成后的成品单价,包括主要材料费(含材料购买、运输等费用)、辅助材料费、人工费、管理费、利润等费用(不含发票、税金)。 第四条承包范围: 1、天棚无水泥砂浆粉刷直接刮腻子,乙方负责处理基层,天棚阴角做角刮 腻子成品。内墙面及梁柱水泥砂浆粉刷后交乙方刮腻子二遍,乳胶漆二 遍。 2、阳台、通道、楼梯、室内等所有做内墙乳胶漆部分。 3、乙方施工中所用的脚手架级一切机具由乙方自行负责,所有乙方施工人 员应听从甲方管理人员指挥,不得违章作业。不按甲方要求施工所发生 的返工费用由乙方承担返工费用及甲方损失,甲方指挥造成的返工费用 由甲方负责。 第五条合同工期及施工质量标准: 1、内墙乳胶漆应符合行业标准。以单体楼为单位计算,合同施工工期天, 具体开工日期土建工程满足施工条件,以发包方书面通知为准。 2、要求内墙底子用腻子封底两遍,面层用乳胶漆两遍,施工质量为合格。 (成品以质量监督站、监理公司、建筑单位等单位验收结果为准)。 3、材料必须与封样材料相符,材料均须具有权威部门出具的检验、检测报 告及产品合格证。 第六条安全责任: 乙方必须严格按安全操作规程操作,严禁违章操作,承包人必须派技术人员在施工现场管理、安全、质量生产。严禁酒后上架作业。在整个施工过程中如乙方违章作业,发生的安全事故产生的经济及法律责任均由乙方负责。 第七条工期及违约责任: 乙方应按甲方规定的工期内时间完成,(具体施工日期以甲方书面通知为准)。乙方在施工中如质量、工期不能达到合同要求,甲方有权终止合同,更换班组,乙方应在两天内无条件退场,已施工部分按甲方认可合格部分付给30%工程款,余款做赔偿甲方由此造成的损失费用。

腻子粉施工合同

室内批白施工分包合同 发包方: 承包方: 依照《中化人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规,为明确双方在施工过程中的权力、利益和责任,经双方协商,特订立本合同。 第一条工程项目 1、工程名称:天御华府8#、12#楼。 2、工程地点:人民路西段。 3、工程范围:8#、12#楼楼梯间、楼梯斜下板。公共部位顶板。地下室顶板,墙面。 4、工程量:按实际工程量结算。 5、工程发包方式:包工包料。 第二条工期 总工期为:天。开工日期:年月日,完工日期:年月日。 双方职责 1、发包方职责 1)为承包方提供工程施工所需的水、电源。 2)按合同约定付款。

3)有权根据工程实际情况要求承包方提前完工。 2、承包方职责 1)按本合同工期要求和质量标准组织施工。 2)承包方工程质量达不到本合同约定质量标准的,必须无条件返工,在发包方指定时间内达到本合同约定的质量标准。3)负责自有材料的保管和产生垃圾的回收和处理。 4)负责运杂费和其他费用。 5)负责施工用架子的搭拆。 6)服从发包方指挥。 第三条施工材料及工艺 1.对墙面进行进基底处理。 2.选用优质腻子粉,刷涂二遍,表面抛光。 3.对于阴阳角部位,门口窗口涂刷时要顺直平滑。 4.选用优质乳胶漆涂刷,涂刷一遍。 5.楼梯踏步踢脚线散防水位置进行防水涂料涂刷。 第四条质量标准 符合国家相关验收标准,达到合格要求。 第五条安全生产 1.承包方必须严格按照安全生产法规和安全操作组织施工,在施工过程中造成的一切安全事故均由承包方自行负责。 2.安全防护品由承包方自行负责。 3.承包方施工人员的工伤社会保险和其他一切险由承包方自行

内墙工程腻子合同协议书范本模板

编号:________________ 内墙工程腻子合同 甲方:____________________________________ 乙方:____________________________________ 签订日期:_________ 年_______ 月_______ 日 发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方) 甲方将金鹿泊乐城 g1#住宅楼的室内腻子,外墙保温及涂料分项工程分包给乙方施工,为了 安全生产、文明施工、确保工程质量和工期的顺利进行,双方本着平等、诚信、互利的原则,更好的明确双方的责、权、利事宜,经双方友好协商,达成以下协议: 一、承包概况: 1 涂料分项工程 2、承包形式:包工包料包检测合格 二、承包范围: 金鹿泊乐城gl#住宅楼的室内腻子,外墙保温及涂料等分项工程。 三、承包单价: 1、室内腻子:水泥石膏打底扫毛,水泥石膏砂浆抹面压实抹光,交接处挂铁丝网,刮耐水 柔韧腻子二道;单价为___________ 元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面积计算。 2、外墙保温:90厚聚苯板保温,容重___________ kg/m3,耐火等级为bl级,20厚聚合物抗 裂砂浆(压入耐碱玻纤维网格布);单价为___________ 元/m2o (每平米陆拾捌元整)按实际面积 计算。 3、外墙涂料:一底二涂高弹丙烯酸涂料;单价为___________ 元/ m2 (每平米壹拾捌元整)按实际面积计算。 四、付款方式: 付款按施工进度支付,以房顶工程款,房屋为所在施工小区多层住宅楼二层到五层房屋 _________ 元--- ___________ 元 /m2. 五、工期要求: 工期:工程完工日期为___________ 月 _________ 日

墙面刷漆工程施工合同

墙面刷漆工程施工合同 甲方: 乙方: 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条理》的规定,结合本工程情况,经双方协商,订立本合同: 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、楼号: 4、承包范围:内墙乳胶漆施工 5、承包方式:包工包料 6、工程单价:内墙14元/㎡;(按实际施工平方计算,以上单价不含任何税收。) 7、工程要求:内墙批刮两遍腻子粉,再涂乳胶漆,要求墙面平整; 8、总工程量:内墙约平方米; 9、工程价款:约万元。 10、工程期限:本工程自年月日开工至年月日竣工。第二条甲方义务 1、开工前1天,向乙方提供经确认的施工要求或做法说明 1份,并向乙方进行交底; 2、协调施工现场的有关事宜。 第三条乙方的义务 1、施工队长为乙方驻工地代表谢洪发,负责合同履行,对工程质量、进度进行安全监督检查;按要求组织施工,保质、保量按工期完成任务,解决有乙方负责的各项事宜;

2、乙方在工程施工期间,应遵守甲方的有关规定,有义务及责任 维护甲方的信誉及利益,不做有损甲方的事情; 第四条工程质量及验收 1、工程质量:优良; 2、在施工中,由于施工质量造成的返工,其工料款由乙方全部承担; 3、每一道工序完成后,报请现场管理人员验收合格签字和监理验收 合格签字后才能进入下道工序的施工; 4、工程完工后,乙方应通知甲方及时验收,验收标准按国家制定的 施工及验收规范为质量评定验收标准; 第五条付款方式 1、施工至第一遍腻子粉批刮完工支付总工程款的 %。 2、施工至第二遍腻子粉批刮完工支付总工程款的 %。 3、施工至乳胶漆墙面全部完工支付总工程款的 %。 4、在全部工程竣工验收合格后,双方进行结算,工程结算值确定后甲方于三日内支付给乙方工程款总价的%。 第六条施工安全 乙方在施工中严格执行施工安全措施,发生任何安全事故全部责任由乙方承担;甲方概不负责。 第七条本合同自双方签字盖章之日起生效,合同附件与合同具有同等法律效力。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。 甲方: 乙方: 2015年11月20日

内墙腻子分包合同

劳务分包合同 发包人(全称):石家庄三建建业集团第四分公司(以下简称甲方) 承包人(全称): _____________________________ (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________________ 工程地点:__________________ 承包方式:室内腻子包工包料包验收合格____________ 二、工程承包范围 承包范围:房间内墙面、顶棚,公共部分墙面及顶棚;含螺栓孔封堵、钉子除锈及顶棚模板拼缝的处理;施工用脚手架搭、拆;自备手头工具。具体施工部位以图纸及甲方要求为准(本合同不含乳胶漆材料) 三、合同工期 开工日期:_____ 进场后按甲方月、周进度计划完成施工任务。 四、质量标准 工程质量标准:按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001《建筑装饰装修工程 质量验收规范》GB50210-2001进行验收。乙方承诺工程均达到表面平整,色泽统一(具较好的遮盖力),不起泡、不脱落,无龟裂。阴阳角垂直或水平成线,门窗四周确保“胶条不起条、不开裂”五、合同价款 按图纸计算工程量,按实际施工面积计价墙面:____ 元/m;天棚:___ 元/m2,包含本工程的材料费、人工费、机械费、脚手架、与土建配合协调的费用、税金、验收、风险费等所有费用。 六、履约保证金 本工程样板房所完成的工作量价款作为履约(质量)保证金,在分包工程内容完成1/2,并经 验收达到合同要求质量后即予返还。 七、甲乙双方职责 (一)甲方职责 1.负责组织经建设方验收通过后的隐蔽和预检分项工程的验收,对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督; 2?负责进行安全和技术交底,编制施工进度计划; 3?负责与业主和政府有关部门的一切联系工作;

腻子涂料施工方案

石景山创业人才社区装修工程墙面、顶面涂料施工方案编制: 审核: 北京城乡建设集团有限责任公司 二O一六年七月

目录 一.工程概况〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 (2) 二.施工准备〃 (2) 三. 施工工艺〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 (2) 四. 质量要求〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 (6) 五. 施工注意事项〃 (7) 4.安全要求〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃 (7)

一.工程概况: 本方案为石景山创业人才社区房间内顶面、墙面刮腻子、刷涂料项目。顶面、墙面刮腻子、刷涂料面积约14256平米。 二、施工准备 2.1、材料准备:内墙刮墙腻子、封底漆、高档乳胶漆。 2.2、出厂合格证、准用证等必备 2.3、施工工具:基层处理工具有刮刀、清扫器具;涂刷工具有毛刷、涂料滚子、托盘、手提电动搅拌器;劳保用品有口罩、手套、工作服等;保护工具有塑料布、报纸等。 2.4、作业条件: 2.4.1、对涂料有影响的其它土建及水电安装工程均已施工完毕,并预先加以覆盖;室内水、暖、电、卫设施及门窗等都需进行必要的遮挡。

2.4.2、混凝土及抹灰墙面不得有起皮、起砂、松散等缺陷。 2.4.3、施工环境温度应高于10度。 三、施工工艺 3.1、施工顺序 基层处理——第一遍满刮腻子——磨光——第二遍满刮腻子——磨光——封底漆——第一遍乳胶漆——磨光——第二遍乳胶漆——清扫。 3.2、施工要点 3.2.1、基层处理: a、对基层的要求: (1)、基层的碱度PH值应在10以下,含水率应在10%以下。 (2)、基层表面应平整,阴、阳角及角线应密实,轮廓分明。 (3)、基层应坚固,如有空鼓、酥松、起泡、起砂、空洞、裂缝等缺陷,应进行处理。 (4)、表面应无油污、灰尘、溅沫、及砂浆流痕等物,如有必须处理。 b、基层处理方法: (1)、清理 1》、用清扫工具清扫灰尘及其他附着物。 2》、砂浆溅物及流痕等用铲刀、钢丝刷清理干净。

内墙刮腻子合同

一、工程名称:安徽省2013-2017年度棚户区改造三期 二、工程地点:S307省道边 三、工程施工时间:2017年11月1日至2017年12月31日完工 四、合同单价:内墙顶棚刮腻子为:7 元/m2,施工面积以决算为准。 五、付款方式 1.施工期间甲方仅支付乙方生活费,生活费每月定期打卡; 2.工程验收过后,以实际审核面积甲方支付乙方工程尾款。 3.补充:若年前未施工结束,则以施工完成的80%支付乙方工程款。 六、材料设备: 本工程所需的工程材料由甲方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。 七、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。2.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

3.乙方应了解遵守甲方项目部有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工(乙)方负责。 4.如因乙方不遵守甲方项目部有关规定,造成罚款的由乙方负责。 八、工程质量1.由于甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担。 2.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责;乙方施工造成的返工,乙方须承担甲方的材料损失。 九、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。 十、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。 十一、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十二、本合同报价表一式贰份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。(附双方代表身份证复印件)

刮腻子合同,范本

刮腻子合同, 范本 篇一:刮腻子合同内墙腻子和乳胶漆承包协议甲方:百盛联合建设集团有限公司永中安置房项目部 (简称甲方)乙方:董定芳(身份证号码:)(简称乙方)甲方因工程建设需要,将龙湾新区道路永中安置点拆迁安置房工程,内墙腻子和乳胶漆工程以包工包料的方式承包给乙方施工。为保质保量完成施工任务,经双方协商签订以下协议: 一、工程范围: 永中安置房主体4#和7#楼 二、工程内容 1、天棚:高、低缝处理和补缝,防锈漆处理,刮腻子二遍。 2、墙面:基层处理,刮腻子二遍。 3、楼梯间和电梯前室:基层处理,刮腻子,打砂纸,乳胶漆。 4、按以上工序进行施工。 5、手工操作工具(腻子桶、刮板等)、电缆线。太阳灯、板车等工具均由乙方自行负责。 6、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如 有丢失损坏,乙方负责赔偿 三、工期 以甲方进度要求时间为准。因乙方施工原因而延误工期,每延误一天罚款1000 元。如遇以下情况,工期可以延误,但必须经甲方书面签证认可。

1、因甲方提出变更施工计划或变更图纸而不能继续施工,工期延误。 2、因遇不可抗拒或自然灾害影响施工,工期延误。 四、工程单价及付款方式 1、工程量:按实际完成工程量结算。 2、工程单价: ( 1)刮腻子的墙面、顶棚、梁、柱价格为元/ m2;(2)乳胶漆楼梯间和电梯前室价格为12元/m2;(3) 踢脚线价格为元/m。以上单价包含40%勺总价发票。该单价已包含管理人员费用,工人加班工资,因墙体裂缝或墙面破坏、雨水淋湿影响等产生勺返工、所有修补,办理暂住证,劳保用品及其他辅助费用。因乙方施工原因出现返修质量问题要求返工,相应处理费用均由乙方全部承担。以上单价乙方已综合考虑市场价格 波动因素以及各种政策性调整因素,此单价为一次性包死。若乙方在施工过程中,满足不了施工勺各项要求或跟不上甲方勺施工进度,乙方必须无条件退场,结算按已完成合格工程量勺80%决算。 3、付款办法:工程量按月结算,工程量为第二月开始支付上个月的 工程量,在次月15 日前支付上月工程款的80%,通过预验收支付至90%,余款待通过竣工验收后三个月内甲方一次性付清给乙方。甲方工程款汇入乙方个人帐户(提供发票后才可支付工程款)。 五、质量与安全 1、乙方必须严格按照现行操作规程及施工验收规范进行施工,施工质量(表面光洁,不掉灰;无明显刮痕;开关盒口方正、干净;颜色均匀一致,以样板间为标准,交叉施工时做好保洁及成品保护工作,不得污染

内外墙涂料施工合同协议书书

内外墙涂料施工合同协 议书书 Modified by JACK on the afternoon of December 26, 2020

内外墙腻子涂料施工合同 甲方: (以下简称甲方)。 乙方: (以下简称乙方)。 经甲、乙双方协商,甲方将广西建设职业技术学院新校区二期工程实验实训楼(2#、3#)工程的外墙涂料、室内墙面、顶棚刮腻子工作给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特定立本合同,双方共同遵守执行。 一、工程概况。 (一)工程名称:广西建设职业技术学院新校区二期工程实验实训楼(2#、 3#)工程。 (二)工程地点:南宁市相思湖新区罗文大道东侧,相思湖北路南侧。 二、工程内容。 2#、3#楼内、外墙腻子、外墙涂料工程,室内外要求墙面、顶棚平整光滑,阴阳角线条分明顺直。 1、室内墙面(内墙)工序为:刮腻子两遍压光。 2、室内顶棚(内墙)工序为:1:1:1腻子粉、水泥、白乳胶过浆压光。

3、室外(外墙)涂料工序为:刮腻子两遍(挂纤维网)——打磨平整——刷涂料三遍(一次底漆,两次面漆)。 楼梯间做法和室内做法一样。 三、承包方式:由乙方包工不包料。 四、工程价格及计费标准。 (一)、工程量计算标准:按实际面积计算及结算,当遇到门窗、消防洞口或面积大于㎡的孔洞要扣除面积,结算参考(GB50500-2013) 计算面积。 (二)工程单价。 1、室内墙面(包括楼梯间)刮腻子两遍单价:元/㎡,(大写每平米:)。 2、室内顶棚(包括楼梯间)腻子粉、水泥、白乳胶过浆压光单价:元/㎡,(大写每平米:)。 3、室外(外墙)涂料(包括刮腻子、打磨腻子在内)单价:元/㎡,(大写每平米:)。 五、付款方式。 1.乙方工程竣工后,经甲方初步验收合格付至总工程款80%,待业主验收合格付至总工程款95%,剩余5%留作质量保修金,质保金待3个月保修期满后如无质量

刮腻子乳胶漆施工方案

目录 1.工程概况 (1) 2.刮腻子乳胶漆施工工艺 (1) 2.1材料要求 (1) 2.2.主要机具 (2) 2.3.作业条件 (2) 2.4.操作工艺 (2) 2.5.质量标准 (3) 2.6.成品保护 (3) 2.7.应注意的质量问题 (3) 3.编制依据 (4) 1.工程概况

工程名称:新建住宅楼及商业配套设施项目一期室内装修工程 工程地点:即墨区鹤山路444号 建设单位:青岛正宁置业有限公司 监理单位:青岛东方监理有限公司 施工单位:青岛中建联合建设工程有限公司 2.刮腻子乳胶漆施工工艺 2.1材料要求 1)涂料:甲方指定品牌的乳胶漆,应有使用说明、储存有效期和产品合格证、品种、颜色应符合设计要求。 2)腻子用料:成品腻子。 3)颜料:各色有机或无机颜料。 2.2.主要机具 一般应备有高凳、脚手板、小铁锹、擦布、开刀、胶皮刮板、钢片刮板、腻子托板、扫帚、小桶、大桶、排笔、刷子等。 2.3.作业条件 1)墙面应基本干燥,基层含水率不大于10%。 2)抹灰作业全部完成,过墙管道、洞口、阴阳角等处应提前抹灰找平修整,并充分干燥。 3)门窗玻璃安装完毕,湿作业的地面施工完毕,管道设备试压完毕。 4)冬期要求在采暖条件下进行,环境温度不低于5℃。 5)室内水暖管道,电气设备预埋预设均以完成,且完成管洞处灰活的修理。2.4.操作工艺 1)工艺流程: 清理墙面天花→修补墙面天花→刮腻子两遍、打磨→刷第一遍乳胶漆→刷第二三遍乳胶漆; 2)清理墙面:将墙面起皮及松动处清除干净,并用水泥砂浆补抹,将残留灰渣铲干净,然后将墙面扫净。 3)修补墙面:用水石膏将墙面磕碰处及坑洼缝隙等处找平,干燥后用砂纸凸出处磨掉,将浮尘扫净。

内墙刮腻子合同范本

编号:_____________ 内墙刮腻子合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

建设单位(甲方):____________ 施工单位(乙方):____________ 甲乙双方就工程楼房屋内屋顶刮白、楼梯刮白工程,经双方充分的在友好协商签订本合同书,共同遵守如下: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程项目内容: 本工程自20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日完工。 四、工程造价约为人民币: 19000平方米*12元=228000元 五、付款方式 1.合同签订后乙方材料到场,开工两天,甲方交付乙方工程总额30% 预付款。2.开工后,甲方按工程进度至中途,支付乙方工程总额 30%预付款,工程完工,甲方验收合格再支付给乙方工程总额30%,剩余工程总额10%的保修金等主体工程交工后一次性付清。(以预算书单价为标准,以实际工程量结算) 六、材料设备: 本工程所需的工程材料由乙方负责采购,及时组织进场,材料设备保管场地由甲方提供,施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理至甲方指定场地。 七、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工刮白两遍,如有违反,甲方有权提出停工或返工,所造成的损失由乙方负责。 2.施工中甲方提前增改项目,必须事先通知乙方,并双方签字附加协议,提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责,工期顺延。

3.乙方应了解遵守甲方项目部有关规定,遵守施工技术规范,因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏,由施工(乙)方负责。 5.如因乙方不遵守甲方项目部有关规定,造成罚款的由乙方负责。 八、工程质量 1.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量,其返工费用由乙方承担。2.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故,一切后果由乙方负责。 九、工程验收 由乙方发出工程验收通知,双方人员到施工现场,按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收,验收后,双方负责人应在验收单上签名认可,如工程未经验收,非甲方原因造成的损坏由乙方负责修补。 十、违约责任 任何一方违返本合同的条款,所造成的损失,均由违返方负责赔偿给守约方。十一、备注 本合同有不详之处,甲、乙方通过协商补充协议或条款,如本合同甲、乙方发生纠纷,双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼,按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。 十二、本合同报价表一式四份,甲、乙方双方各执两份,经双方代表签字和盖章后即生效,具有法律效力。 甲方单位(盖章):________ 乙方单位(盖章):________ 代表人:_________________ 代表人:__________________ 电话:电话: 日期:________________

相关主题