建材代理商合同
甲方：
乙方：
总则
根据中华人民共和国《商业特许经营管理办法》和《合同法》的规定，甲、乙双方本着互利互惠、长期合作、共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商，就甲方特许授权乙方区域总经销康元石材男装系列产品事宜达成本协议。
第一条特许范围、区域、目标、期限
1、甲方授权乙方在地区内专卖康元石材产品并拓展销售网络。乙方凭个人身份证在授权区域所在地办理营业执照注册手续并实行独立核算、自主经营、自负盈亏。
2、乙方在获授权的经销区域及协议期内，必须按甲方要求开设康元石材专卖店，若乙方在规定期限内逾期仍未实现市场开店指标，或在加盟3个月内没完成甲方的区域市场开店指标，则甲方有权收回乙方该局部区域的经销权，另授权给第三方开发或甲方自营。
3、乙方在本协议期内须完成销售回笼货款人民币______万元。
4、加盟保证金
为保证协议的切实履行，乙方应在协议签订之日起8天内（即年月日前）缴付人民币万元作为加盟保证金。在乙方无违约的情况下，保证金在协议终
止后，甲方无息退还乙方，若协议期间乙方违反本协议规定，则加盟保证金将被扣罚。
5、特许加盟的经营期限甲方授权乙方经营许可期限即自年月日至年月日止。协议期满后，在同等的条件下，乙方有继续合作的优先权（在协议期满前一个月，由乙方申请续签）。
第二条乙方所承担的费用及结算
1、乙方需承担的费用：
a、建立区域旗舰加盟店（厅）的各项费用；
b、乙方付给甲方的进货款、订货定金、加盟保证金等；
c、乙方需要投放地方康元广告时经甲方书面审批后，由乙方先行支付，甲方年底按该费用各自承担50%处理。
d、货物运输费用；
e、用于促销推广的相应用品费用等。
2、费用结算方法及支付方式：
a、货款：乙方所经销的产品，由甲方按不同系列规格产品按出厂价供货，给乙方要求一个销售指导价，买断不退货。双方执行"款到发货"的原则，在乙方将货款汇入甲方财务部盖章指定的账户后，甲方方予供货。
b、对账：乙方每月10日前须提供相关票据及凭证与甲方核对账目。
第三条货品及其运输的约定
1、乙方向甲方订购的货品须在双方每批货品约定交期的8个工作日内将货款汇到甲方财务部盖章指定的账户；执行订单货品发放，逾期20天未付货款者，甲方有权将本批产品另行处置,并扣罚相应定金。
编号：GR-WR-66532 建筑材料供货合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建筑材料供货合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方:______ 法定代表人:______ 住所地:______ 乙方:______ 法定代表人:______ 住所地:______ 甲、乙双方经友好平等协商，就_______有限公司供货一事，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条甲方供给乙方钢材一批,约_______吨,钢材确保质量,产地不限。 单价按现行市场价： 一级钢单价_____元/吨 二级钢单价_____元/吨 三级钢单价_____元/吨 按上列单价结算付清货款。
第二条甲方供给乙方水泥一批,约_______吨,水泥产地___________。甲方确保此批水泥质量,并提供厂方化验报告,水泥单价现价按_______元吨结算付清货款。 第三条我公司所供物资(钢材,水泥)价格随行就市。 第四条乙方在我公司所供钢材入场后,乙方必须先检验合格后,方能加工使用,否则,乙方提出的一切质量问题及其经济损失由乙方自行负责(若乙方检验后,钢材不合格,乙方必须通知甲方到乙方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的钢材,甲方负责退货,并负责工地来回运费)。 第五条甲方根据乙方的材料进货单供货给乙方(电话或书面形式通知),乙方必须把提货计划_______天前通知给甲方,甲方组织车辆供货,直发或库提。凡在我公司提的物资(钢材,水泥)短运费一律由乙方自行负责。 第六条在生产厂家正常的情况下,甲方保质,保量急时供货给乙方,乙方必须按合同约定的付款时间和付款方式结算付清甲方所供货货物的货。 如逾期不付,甲方立刻停止再供货,且乙方必须支付给甲方合同所列货物总货款的_______元天的违约金,直到乙方付
编号：_____________广告代理合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 一、总则 1、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关规定，本着平等互利、友好合作的原则，签订本合同，并共同遵守。 二、合作方式 2、甲方授权并委托乙方全面代理其广告业务，本合同中甲方广告业务指中国移动、中国移动品牌、网号以及现有增值业务的广告宣传活动。 3、本合同中全面代理指乙方代理甲方广告业务的设计、制作、发布、策划、调查及广告效果评估等。 4、本合同中乙方代理甲方广告的地点范围在_________市的_________县(市)和_________区。媒体包括：电视、报纸、广播、dm、户外及印刷品等。 5、甲方通过科研开发和技术发展所开展的其他新型业务，仍由乙方全权代理。 6、乙方应在每年的_________月份，提交甲方下一年度的营销、广告宣传方案，经甲方书面同意后负责实施。 7、每一个月的中旬，乙方应向甲方提交下个月的宣传计划，经甲方书面同意后，在下个月付诸实施。 三、双方责任 8、乙方严格按照市场调查、方案提交、广告执行、效果评估等环节代理甲方广告业务。根据甲方年度业务重点，为甲方提供切实可行的广告宣传方案，以供甲方决策需要。 9、甲方应提供乙方所需的图片、数据及文件等关键性资料，乙方妥善使用保管并对甲方所提供一切数据保密。
10、乙方有权审查广告内容和表现形式，对不符合法律、法规的广告内容和表现形式，乙方有权要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有权拒绝发布。 11、乙方应根据广告测评效果对其提交的全年或阶段性方案进行及时调整，确保广告效果。 12、甲方全权委托乙方进行广告代理，在双方合同期间，不应将其业务交给第三方承办。 四、广告费用及结算 13、按照国内广告代理统一收费标准，甲方向乙方支付广告发布费用总额的15%作为广告代理费。 14、广告代理费甲方应每一季度根据实际发生额予以结算。 15、甲方对乙方的广告费用支付在500元以上的，采用转帐方式支付。 16、乙方为甲方提供的广告宣传方案一经确认，应在活动进行前先行支付广告预算总额20%的费用。 五、合作时间 17、本合同自_________年_________月_________日生效，有效期_________年。 六、合作终止 18、由于不可抗拒力(自然灾害、战争等非人为因素)造成的广告代理中止，该合同自动中止。 19、合同期满后，该合同自动终止。 20、合同终止后一个月内，甲方一次性支付乙方所有广告代理费用。 七、违约责任 21、由于甲方原因而造成广告宣传计划项目的设计、制作和发布未按时进行的，乙方不承担违约责任。 22、由于甲方未遵守本合同，将其广告宣传业务转给第三方的，应承担违约责任。 23、乙方未能按时完成甲方广告宣传计划的，乙方应承担本项目广告的违约责任。 24、任何一方违约，违约方应负责赔偿本项业务同值的金额，并支付其业务价值2倍的违约金。 八、其他
建材代理合同范本3篇 委托代理是指代理人依据被代理人的委托，以被代理人的名义实施的民事法律行为。其效力直接归属于被代理人。以下是我为大家精心准备的：建材代理合同范本3篇， 建材代理合同范本一 甲方：_______________ 乙方：_______________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方产品事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。 一、合作方式和范围 1.甲方指定乙方为(五区一市)的独家销售代理，销售甲方指定的产品，销售基价由甲乙双方确定(详附表)，价格如有变动双方另行商定。乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。 2.在本合同有效代理期内，甲方不得在该地区指定其他代理商。(注：甲方在本地区的其他销售业务，首先要对接乙方，协商洽谈，并作为乙方的销售业绩。) 二、合作期限 1.本合同代理期限为____个月，自_____年___月至_____年___月。在本合同到期前的30天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长。
2.在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。 三、代理佣金及支付 1.乙方的代理佣金为产品材料销售额的2%;乙方实际销售价格超出销售基价部分，甲方扣除17%增值税，作为乙方代理(销售)佣金，一并支付给乙方。 2.甲方在正式销售合同签订并收到货款后应不迟于3天将代理佣金支付乙方。 3.乙方若代甲方收取货款，在收齐货款后，应不迟于5天将货款汇入甲方指定银行帐户;乙方不得擅自挪用代收的货款。 四、甲方的责任 1.同意乙方以甲方办事处的名义开展营销工作。 2.向乙方提营业执照复印件、产品介绍、使用说明、产品检验报告、合格证等，并保证所提供资料的真实性。 3.与客户签订合同并履行合同，对产品的质量负全责。 4.甲方应积极配合乙方的推广销售工作，为乙方提供强有力的技术支持，并承担产品的广告宣传、实地考察等费用。(该费用由甲方按1%产品材料营业额同代理佣金一并支付给乙方，由乙方包干使用。) 5.为乙方提供办公及产品展示场所，承担2名工作人员的基本工资。 6.按本合同约定支付销售佣金及本合同所涉及甲方应支付的其他 各项费用。 五、乙方的责任
建筑材料供货合同 在建筑工程行业中,建筑项目的完成质量往往取决于建筑材料质量的好坏。因此在签订建筑材料供货合同时需要注意很多，以下是在为大家整理的建筑材料供货合同范文，感谢您的阅读。 建筑材料供货合同范文1 甲方: 乙方: 甲、乙双方就建筑材料供货一事，经友好平等协商，自愿订立本合同，以资双方共同遵照执行。 第一条乙方供给甲方所供物资见附页明细表。(单价按现行市场价) 第二条乙方供给甲方的物资，货到经甲方验收完毕确认无误后付清全款。如逾期不付, 乙方立刻停止再供货,且甲方必须支付给乙方合同所列货物总货款的元天的违约金,直到甲方付清乙方货款为止。 第三条乙方所供物资所在地 第四条甲方在乙方所供物资入场后,甲方必须先检验合格后,方能加工使用,否则, 甲方提出的一切质量问题及其经济损失由甲方自行负责(若甲方检验后,物资不合格, 甲方必须通知乙方到甲方现场,双方共同取样检验,若再不合格,未加工的物资, 乙方负责退货,并负责工地来回运费)。 第五条乙方根据甲方的材料进货单供货给甲方(电话或书面形
式通知), 甲方必须把提货计划天前通知给乙方,乙方组织车辆供货,直发或库提。凡在乙方提供的物资短运费一律由乙方自行负责。 第六条甲方在未付清乙方货款以前,不得到其它地方去再提货,若经乙方发现甲方到其它地方提货一次,乙方要求甲方立即付清所欠货款,并视甲方行为违约,应向乙方支付违约金元并赔偿由此造成的经济损失。 第七条违约责任 1、违反本合同约定,或无故终止合同视为违约,违约方应按合同法有关规定,承担违约责任。 2、在合同有效期内,若无不可抗拒因素发生,甲乙双方中的任何一方都不得终止合同,终止合同方视为违约。 3、违约金的计算方法:(略)。 第八条保密责任 乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。 第九条付款方式;月结(每月30日对账，次月十日付款)。 第十条合同终止 1、甲方或乙方如要提前终止本合同,应提前三十天正式书面并电话通知对方,双方应在结清所有费用及承担相应责任后本合同才能终止。 2、合同终止后,合同双方仍应承担原合同内所规定之双方应履行
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建筑材料买卖合同纠纷原告代理词 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑材料买卖合同纠纷原告代理词 篇一：买卖合同纠纷代理词 代理词 尊敬的审判员： 根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关之规定，安徽 至达律师事务所接受本案原告的委托，担任其与吴勇买卖合同纠纷案的一审诉讼代理人，今天依法出庭，履行代理人职 责。 根据相关法律法规的规定及本案庭审调查已查明的基 本事实，本代理人发表如下代理意见，供法庭参考： 一、本案事实清楚、证据充分，原、被告双方之间具有 合法的买卖合同关系。被告自20XX年7月18日至9月16 九次从原告处购买电力护套管，每次原告将货物送至被告指 定的地点，被告验收合格并在销售单上签字确认。销售单明 确记载了买卖双方、日期、商品名称、数虽、价款等事项，经过被告签字确认后，是合法有效的，且原告提供的被告电 话录音也证实了原、被告双方的买卖合同关系及被告尚欠货 款131376元的事实
二、被告主张原告货物存在质Hl可题的抗辩理由不能成 立。 1、原告提供的货物完全合格，双方口头约定当场验货， 被告在接受时已经检验完毕并签字确认。根据该货物的性质及交易习惯，产品的规格及厚度是能够及时检验的，也不存在隐藏的瑕疵。根据《合同法》第一百五十七条“买受人收到标的物时应当在约定的检验期间内检验。没有约定检验期间的，应当及时检验。”及《买卖合同司法解释》第十五条 “当事人对标的物的检验期间未作约定，买受人签收的送货 单、确认单等载明标的物数虽、型号、规格的，人民法院应当根据合同法第一百五十七条的规定，认定买受人已对数虽和外观瑕疵进行了检验，但有相反证据足以推翻的除外。” 之规定，被告已经对货物检验完毕。 2、原告截至至20XX年2月26日之前未收到被告关于 货物质虽问题的任何通知。自20XX年9月16日之后原告多 次向被告催要货款，被告一直拖欠但并没有以质虽为由进行抗辩，从电话录首中可以证实。现被告以此为借口并提供了一系列证据来加以佐证，既不符合法律规定也不符合事实，首先被告提供的证据有伪造之嫌，达不到证明目的；其次海欣机械发出的函为20XX年4月16日，一般该货物的使 用是及时掩埋，为何会堆积暴晒达半年之久，我相信假 如属实市政早就会将货物拖走，因此不符合事实常理。 3、被告关于付款的交易习惯及海欣公司所称的工程未经过验收之观点完全不符合事实。首先原告与被告之间是买卖合同关系并非工程施工合同关系，且双
媒体广告代理合同范本 甲方（广告商）：_____________ 乙方（广告代理）：_____________ 法定代表人：_________________ 法定代表人： ___________________ 职务：_______________________ 职务： _________________________ 地址：_______________________ 地址： _________________________ 邮政编码：___________________ 邮政编码： _____________________ 电话：_______________________ 电话： _________________________ 开户银行：___________________ 开户银行： _____________________ 账号：_______________________ 账号： _________________________ 现有甲乙双方就乙方在甲方刊登广告一事，本着"互惠互利，共同发展"的原则，在"平等、自愿"的基础上，签订本合同，内容如下：第一条甲乙双方须共同遵守《中华人民共和国广告法》及相关国家法律法规。 第二条乙方在甲方媒体刊登广告，遵守甲方媒体的广告管理规定
（刊登细则）。 第三条乙方代理甲方媒体的广告，享受优惠的代理价格为： 1、乙方承揽的是属于年已在甲方媒体上刊登过的广告信息的老客户，按收费的20%提取代理费。 2、乙方承揽的是属于行业年未在甲方媒体上刊发过广告信息的新客户，按收费的30%提取代理费。 3、乙方承揽的是行业以外的广告信息客户，按收费的50%提取代理费。 第四条双方约定在甲方媒体刊发广告，一律实行先款后登的原则。 第五条甲方给乙方颁发广告代理委托授权书，作为乙方的广告代理资格证明。 第六条甲方同意乙方在宣传手册、网站等乙方媒介上对外宣传甲方媒体，甲方有义务为乙方提供相关宣传内容，如：甲方媒体背景、发行量、读者群、广告报价等。 第七条甲方同意乙方的广告客户持乙方广联卡（广告联播）可直接到甲方办理广告业务，并享受甲方给予乙方的优惠待遇。 第八条乙方广告客户实行会员制，在对会员报价时不得低于甲乙双方在本合同中约定的优惠价，若低于此优惠价，甲方有权拒绝刊登广告。 第九条甲方媒体如果有重大变化和调整，应及时通知乙方。 第十条甲乙双方约定乙方代理广告期限为________年，自
内部编号：AN-QP-HT769 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建材代理合同通用范本
建材代理合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 甲方：法定代表人： 乙方：代表人： 甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方产品事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。 一、合作方式和范围 1.甲方指定乙方为(五区一市)的独家销售代理，销售甲方指定的产品，销售基价由甲乙双方确定(详附表)，价格如有变动双方另行商定。乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。
编号：FS-HT-05018 建筑材料合同(标准版) Model building contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
建筑材料合同(标准版) 建筑材料合同范本（一） 合同编号：______ 买方：______ 法定住址：______ 法定代表人：______ 职务：______ 委托代理人：______ 身份证号码：______ 通讯地址：______ 邮政编码：______ 联系人：______ 电话：______ 传真：______ 帐号：______
电子信箱：______ 卖方：______ 法定住址：______ 法定代表人：______ 职务：______ 委托代理人：______ 身份证号码：______ 通讯地址：______ 邮政编码：______ 联系人：______ 电话：______ 传真：______ 帐号：______ 电子信箱：______ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下： 第一条所购建材基本情况
第二条质量标准：国家标准______行业标准______企业标准______ 第三条包装标准 标的物包装必须牢固，卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特殊要求，双方应在合同中注明，增加的包装费用由买方负担。 第四条合理损耗标准及计算方法：______。 第五条设计 1.卖方需要实地测量的，测量时间为：______ 2.卖方设计方案经买方签字确认后，作为本合同的附件与本合同具有同等的法律效力； 3.设计方案确认后不得单方擅自更改，否则因更改方案造成的延期责任和费用由更改方承担。 第六条定金 买方应在_____年___月___日前向卖方交付总价款______%的定金（此比例不得超过20%），卖方交货后，定金抵作价款。买方违约中途解除合同的，无权要求返还定金；卖方违约中途解除合同的，应双倍返
区域代理商合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
区域代理商合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 ___________（以下简称甲方） ___________（以下简称乙方） 甲方主要生产“XX”“XX”牌环保家电（内衣消毒 柜、衣物消毒柜、厨房垃圾处理机），乙方通过认真细致 的市场调研，对国家发明专利，环保新产品市场前景充满 信心，自愿代理经销甲方系列家电产品。 甲方根据乙方经济能力，和市场开拓能力同意授权乙 方在省地区（市），作为上述产品的独家代理经销商，授 权期限为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。 同时甲乙双方本着优势互补、互惠互利、共谋发展的 基本原则，就上述地区，上述期限内，乙方独家代理、经 销甲方产品的相关事宜，协商约定如下：
一、区域 甲方授权乙方在协议授权期限内，在所代理的区域，代表甲方对上述专利产品从事广告宣传、产品销售和售后服务工作。乙方积极宣传推广专利产品，监督市场上仿伪产品，及时反馈给甲方，并协助打假取证工作。 1、甲方在授权期限内，不准在授权区域内，设立除乙方之外的其他经销商，甲方也不在此区域内，自行设定经销点，否则，一切责任由甲方承担。 2、乙方应积极发展以专营店、零售店为基础的分销网点，并及时将专营店、零售店产品的经营情况反馈给甲方。 3、甲方免费向乙方提供相应的产品资料等，配合乙方做好销售工作，提供必要的营销、售后服务的培训和技术支持。 4、乙方在销售过程中，应及时向甲方提供售出产品的
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-003420 广告代理服务合同
广告代理服务合同 合同目录 第一章合同双方当事人 第二章合同范围 第三章合同金额及付费标准 第四章支付条件和方式 第五章支付资料和软件的交付 第六章知识产权保护和商业秘密保护 第七章侵权责任 第八章税费 第九章不可抗力 第十章合同变更、解除和生效 第十一章违约责任 第十二章争议的解决 第十三章其它 第一章合同双方当事人 1．1名称：_____________（以下简称甲方）
地址：_____________法定代表人：_____________ 1．2名称：_____________（以下简称乙方） 地址：_____________法定代表人：_____________ 1．3乙方承诺其在法律上为合格之主体，并在该服务项目上具有相关资历，并依照广告法的相关规定和合同完成甲方的委托事务。 1．4乙方承诺按照《中华人民共和国广告法》及有关规定为甲方提供各类广告服务，如因乙方原因造成与《广告法》及有关条款相违背，乙方承担相关法律责任。 第二章合同范围 1．1甲方同意聘请乙方为__________产品的广告服务代理商，提供广告策划、广告创意和媒介服务。 2．2本合同有效期：______年_____月_____日至_____年_____月_____日2．3作为甲方指定广告代理商，乙方承诺提供以下广告服务内容（见附件_____）：_________________________ 第三章合同收费标准 3．1收费标准 1．有关服务费用：______________________________ 1．由乙方为甲方提供专业服务，甲方应支付整个项目相应的服务费用人民币__________元整（￥_____）（不含税）。甲方同意全额支付该服务费，若因甲方的原因导致乙方在合同规定的期间无法完成合同规定的服务项目，乙方有权依上述规定的费用全额收取。若以后服务项目内容增加，服务费用随之增长，具体数额由双方协商确定。
广告全程代理合同范本 甲方（委托方）：____________________________________ 乙方（受托方）：____________________________________ 签约地点：_________________________________________ 签订日期：_________年_________月_________日 根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、资源、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对_________项目进行广告代理事宜吗，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条代理范围 甲方委托乙方对其房地产开发项目__________________进行广告代理，负责该项目的广告策划、创意、设计、制作、发布、调研、公关活动、监控、广告效果评估等代理事宜。 第二条代理期限 （1）合作期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，为期_________月。 （2）本合同期满前一个月，双方可就续签合同进行协商。合同期满，若双方未明示提出终止本合同的，则继续按本合同条款执行，直至新合同签订或自任意一方提出终止合同之日起_________日为止。 第三条代理内容 1.代理费用包含的工作内容 （1）宣传推广的总体策划思路及具体广告操作方案（包括前期的市场资料收集、与竞争对手优缺点比较、竞争对手近期的推广策略、营销状况、广告推广状况分析）。 （2）各阶段的媒介策略和具体排期计划、媒介预算建议（包括电视收视率、报纸阅读率、广播收听率等媒介资料的提供与分析）。 （3）根据项目自身特点，结合市场状况，提供项目整体宣传策划方案及销售建议。 （4）报纸广告：创意、撰文、设计、输出、发布等事宜（包括创意概念测试）。 （5）广播广告：创意、撰文、制作监控、发布（包括创意概念测试）。 （6）户外广告（含车身广告）：创意、撰文、设计等事宜（包括创意概念测试）。 （7）杂志广告、电子媒体广告等：创意、撰文、制作监控、发布（包括创意概念测试）。 （8）公关促销活动的策划。 （9）现场包装方案。 （10）针对目标消费群进行适当的市场调查。 （11）负责属于乙方发布的媒介的监控，报刊广告刊出后与_________日内提供样报或于每月_________日前提交上月的样报。 （12）广告效果评估（包括目标消费群分析及对广告主张的接受程度、广告的到达率
建材代理合同范本 甲方：_______________ 乙方：_______________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方代理销售甲方产品事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。 一、合作方式和范围 1.甲方指定乙方为(五区一市)的销售代理，销售甲方指定的产品，销售基价由甲乙双方确定(详附表)，价格如有变动双方另行商定。乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。 2.在本合同有效代理期内，甲方不得在该地区指定其他代理商。(注：甲方在本地区的其他销售业务，首先要对接乙方，协商洽谈，并作为乙方的销售业绩。) 二、合作期限 1.本合同代理期限为____个月，自_____年___月至_____年___月。在本合同到期前的30天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长。 2.在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。 三、代理佣金及支付
1.乙方的代理佣金为产品材料销售额的2%;乙方实际销售价格超出销售基价部分，甲方扣除17%增值税，作为乙方代理(销售)佣金，一并支付给乙方。 2.甲方在正式销售合同签订并收到货款后应不迟于3天将代理佣金支付乙方。 3.乙方若代甲方收取货款，在收齐货款后，应不迟于5天将货款汇入甲方指定银行帐户;乙方不得擅自挪用代收的货款。 四、甲方的责任 1.同意乙方以甲方办事处的名义开展营销工作。 2.向乙方提营业执照复印件、产品介绍、使用说明、产品检验报告、合格证等，并保证所提供资料的真实性。 3.与客户签订合同并履行合同，对产品的质量负全责。 4.甲方应积极配合乙方的推广销售工作，为乙方提供强有力的技术支持，并承担产品的广告宣传、实地考察等费用。(该费用由甲方按1%产品材料营业额同代理佣金一并支付给乙方，由乙方包干使用。) 5.为乙方提供办公及产品展示场所，承担2名工作人员的基本工资。 6.按本合同约定支付销售佣金及本合同所涉及甲方应支付的其他各项费用。
建筑材料代理合同范本 ，。 甲方：_______________ 乙方：_______________ 甲乙双方经过友好协商，就甲方委托乙方(独家)代理销售甲方产品事宜，在互惠互利的基础上达成以下协议，并承诺共同遵守。 一、合作方式和范围 1.甲方指定乙方为(五区一市)的独家销售代理，销售甲方指定的产品，销售基价由甲乙双方确定(详附表)，价格如有变动双方另行商定。乙方可视市场销售情况征得甲方认可后，有权灵活浮动。甲方所提供并确认的销售价目表为本合同的附件。 2.在本合同有效代理期内，甲方不得在该地区指定其他代理商。(注：甲方在本地区的其他销售业务，首先要对接乙方，协商洽谈，并作为乙方的销售业绩。) 二、合作期限 1.本合同代理期限为____个月，自_____年___月至_____年___月。在本合同到期前的30天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长。 2.在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。 三、代理佣金及支付 1.乙方的代理佣金为产品材料销售额的2%;乙方实际销售价格超
出销售基价部分，甲方扣除17%增值税，作为乙方代理(销售)佣金，一并支付给乙方。 2.甲方在正式销售合同签订并收到货款后应不迟于3天将代理佣金支付乙方。 3.乙方若代甲方收取货款，在收齐货款后，应不迟于5天将货款汇入甲方指定银行帐户;乙方不得擅自挪用代收的货款。 四、甲方的责任 1.同意乙方以甲方办事处的名义开展营销工作。 2.向乙方提营业执照复印件、产品介绍、使用说明、产品检验报告、合格证等，并保证所提供资料的真实性。 3.与客户签订合同并履行合同，对产品的质量负全责。 4.甲方应积极配合乙方的推广销售工作，为乙方提供强有力的技术支持，并承担产品的广告宣传、实地考察等费用。(该费用由甲方按1%产品材料营业额同代理佣金一并支付给乙方，由乙方包干使用。) 5.为乙方提供办公及产品展示场所，承担2名工作人员的基本工资。 6.按本合同约定支付销售佣金及本合同所涉及甲方应支付的其他各项费用。 五、乙方的责任 1.制定推广及销售计划，利用各种形式开展多渠道销售活动; 2.在甲方的协助下，安排客户实地考察并介绍产品; 3.乙方在销售过程中，应根据甲方提供的产品的特性向客户作如
广告委托代理合同范本 本协议由下列双方订立，并拟订客户与广告公司合作及经营细则：甲方： 地址： 乙方： 地址： 1.广告服务 1.1根据甲方要求，乙方为甲方的产品(品牌/服务)在地区提供广告服务，包括策略运筹，创作和制作，媒介策划及购买; 1.2如有需要，甲方将要求乙方负责其他辅助性服务，例如公关推广，促销执行和市场研究; 1.3此等服务将根据相关法律，法令和有关条例规定进行。 2.期限
2.1本协议由年月日起开始生效; 2.2在此期间(即正式解除合约前60天)乙方将继续收取应有的策划管理费(列于收费细则内) 3.独家代理 3.1在未取得甲方书面同意前，乙方不得在协议有效期间内作为其他同类竞争公司产品的广告代理商。 4机密 4.1乙方同意将所有甲方提供之资料及数据保密，未经甲方书面同意，不得泄露机密资料于第三者。 5.服务业务详述 5.1策略部分的主要服务包括： 5.1.1市场咨询分析报告(每月)——对相关简报资料进行总结和分析，形成关于甲方产品类别的市场咨询报告。
5.1.2竞争广告创意分析(每月)——对甲方相关产品类别中竞争品牌广告进行跟踪和分析，提供广告样片、样稿及分析报告。 5.1.3竞争广告媒介分析(每月)——对竞争对手在电视和平面主流媒体内的广告花费(根据投放报告和估计单价计算)进行汇总，并提供竞争产品媒介策略的分析报告; 5.1.4零售市场访查(每季度)——对产品的主要零售市场进行定期访问，了解产品及竞争对手在销售终端的状况，并形成分析报告提交客户。 5.1.5市场资讯分析(每半年)——利用乙方拥有的市场和消费调研资讯，对甲方业务的相关议题进行分析，并提出策略建议; 5.1.6品牌策略建议书(每年)——综合对市场、消费者和品牌现状的了解，利用乙方品牌策划工具，提出全面品牌策略建议，并通过与客户的沟通不断完善，直至双方认可;
YOUR LOGO 广告代理合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
广告代理合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：__________ 代表：__________ 电话：__________ 乙方：__________ 代表：__________ 电话：__________ 为谋求共同发展，经双方协商达成以下共识： 1．甲方将拥有的《___________》广告业务发布权授权给乙方总代理，甲方不能再转由其他公司代理。由乙方全权代理该网的医药广告业务、新闻专题、产品软性文章的组稿、代理业务。 2．代理期限 ________年____月____日至________年____月____日。共________年。 3．代理价格 1）招商广告、产品广告（图片）：A．代理发布价 ________元；B．发布期：________年；C．发布期内，根据客户约定，更换新广告内容；D。发布栏目《医药资讯》《医药招商》等。
2）招聘广告、软文广告：A．代理发布价________元；B．发布期：_______年；C．发布期内，根据客户约定，更换新广告内容；D．发布栏目《人才沙龙》《医药资讯》等。 3）专题、通讯、报告文学、大型活动（图片）：A．代理发布价________元；B．发布期：________年；C．发布期内，根据客户约定，更换新广告内容；D．发布栏目《医药资讯》《医院再线》《连锁在线》等。 4．付款方式 款到安排发布。 5．乙方所有代理发布业务，不能违背国家相关法律法规。 6．未尽事宜，双方另行协商议定。 7．本合同一式两份，双方各执一份。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
装修材料采购合同范本 1、装修材料采购合同 合同编号：xxxxxx 甲方：乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下： 第一条所购装饰材料基本情况： 第二条质量标准：乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货提供产品合格证等证明文件。 第三条供货：供货方式为： 供货时间：xxxxxxxx；供货地点：xxxxxxxx。 第四条安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装)；选择乙方安装的，安装标准为《北京市装饰工程质量验收标准》，《北京市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。 第五条付款方式及时间：双方约定以协商的方式支付价款。签订本合同时，甲方支付(定金/预付款)xxxx元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款。 第六条违约责任： (一)乙方违约责任： 1、石膏板、轻钢龙骨、大芯板、隔音棉、腻子粉、乳胶漆等经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，或赔偿甲方由此受到的损失；对于其他质量问题，包修期限为xxxx年，乙方负责免费修理； 2、乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款xxxx%的违约金；迟延交货超过xxxx日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。 (二)甲方违约责任：
1、甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款xx%的违约金； 2、甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。 第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第八条其他约定事项：xxxxxxxx。 第九条 担的责任的，仍以本合同为准。 甲方(章)： 委托代理人： 联系电话： 签订时间： 乙方(章)： 委托代理人： 联系电话： 签订地点： 2、装修材料采购合同 甲方：天津市晟博铭装饰工程有限公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下：
建筑材料购销合同 甲方（需方）： 乙方（供方）: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设材料购买事项协商一致，订立本合同。 一、产品的名称单价数量及其它： 编号原材料名称单位单价数量合计（元） 1 石膏板块 2 木工板块 3 铝塑板块 4 轻钢主龙骨米 5 轻钢副龙骨米 总合计： 大写： 模板按样品收货，整板在自然正常使用的情况下（备注：参照所提供的模板使用说明资料使用，产品合格率为95%）若出现质量问题如大面积开胶起层包调包换，有一张换一张。 二、乙方供应产品或原材料必须满足： 1、达到相应的质检验收标准； 2、按照甲方所需要的规格品牌商标（产地）和数量及时供应； 3、有产品合格证明书或相关文件。 三、供货时间、运输 1、甲方应提前二天将供货计划告知乙方，乙方得到计划后应在甲方计划二天内供货。 2、由乙方负责货物的装车运输，并运至指定地点：到工地由甲方负责卸货。货物到达指
定地点后，甲方及时派收货员对货物的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。（结算以实际送货数量为准。） 四、货款支付方式和时间 付款约定：货到工地付货款90%，余款一个月内付清。 收款账号： 五、甲方的违约责任 1、甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款1%的违约金。 2、甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。 4、甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。 六、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2、乙方所交产品品种、规格、质量不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换并承担退货而支付的实际费用。 3、乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。 七、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，以允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 八、其它 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 九、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清
建材代理商合同 甲方： 乙方： 总则 根据中华人民共和国《商业特许经营管理办法》和《合同法》的规定，甲、乙双方本着互利互惠、长期合作、共同发展的原则，经甲、乙双方友好协商，就甲方特许授权乙方区域总经销康元石材男装系列产品事宜达成本协议。 第一条特许范围、区域、目标、期限 1、甲方授权乙方在地区内专卖康元石材产品并拓展销售网络。乙方凭个人身份证在授权区域所在地办理营业执照注册手续并实行独立核算、自主经营、自负盈亏。 2、乙方在获授权的经销区域及协议期内，必须按甲方要求开设康元石材专卖店，若乙方在规定期限内逾期仍未实现市场开店指标，或在加盟3个月内没完成甲方的区域市场开店指标，则甲方有权收回乙方该局部区域的经销权，另授权给第三方开发或甲方自营。 3、乙方在本协议期内须完成销售回笼货款人民币______万元。 4、加盟保证金 为保证协议的切实履行，乙方应在协议签订之日起8天内（即年月日前）缴付人民币万元作为加盟保证金。在乙方无违约的情况下，保证金在协议终
止后，甲方无息退还乙方，若协议期间乙方违反本协议规定，则加盟保证金将被扣罚。 5、特许加盟的经营期限甲方授权乙方经营许可期限即自年月日至年月日止。协议期满后，在同等的条件下，乙方有继续合作的优先权（在协议期满前一个月，由乙方申请续签）。 第二条乙方所承担的费用及结算 1、乙方需承担的费用： a、建立区域旗舰加盟店（厅）的各项费用； b、乙方付给甲方的进货款、订货定金、加盟保证金等； c、乙方需要投放地方康元广告时经甲方书面审批后，由乙方先行支付，甲方年底按该费用各自承担50%处理。 d、货物运输费用； e、用于促销推广的相应用品费用等。 2、费用结算方法及支付方式： a、货款：乙方所经销的产品，由甲方按不同系列规格产品按出厂价供货，给乙方要求一个销售指导价，买断不退货。双方执行"款到发货"的原则，在乙方将货款汇入甲方财务部盖章指定的账户后，甲方方予供货。 b、对账：乙方每月10日前须提供相关票据及凭证与甲方核对账目。 第三条货品及其运输的约定 1、乙方向甲方订购的货品须在双方每批货品约定交期的8个工作日内将货款汇到甲方财务部盖章指定的账户；执行订单货品发放，逾期20天未付货款者，甲方有权将本批产品另行处置,并扣罚相应定金。