建设工程施工合同备案资料清单
1、《厦门市建设工程项目资料表》一份；
2、《厦门市建设工程单位工程资料表》，每个单位工程提供一份；
3、《厦门市建设工程施工合同备案申请表》一份；
4、中标通知书复印件一份（直接委托工程只需提供工程委托书原件一份）；
5、项目报建表复印件一份；
6、施工合同副本原件及光盘各一份；
7、工程报价书（书面文件要加盖编制单位印章，编制人员签字盖章齐全）及光盘各一份；
8、投标时承诺的施工单位项目管理班子配备情况表和拟进场施工机械设备表复印件及光盘各一份；
9、含有土方工程量的项目需提供土方分包合同原件及复印件各一份（必须是施工单位和纳入建筑废土砂石运输目录库管理的运输企业签订，运输企业名单请查询渣土办网站）；
10、项目应缴纳建安工程劳保费银行确认的回单复印件一份；
11、项目应缴纳建筑业企业工资保证金银行确认的回单复印件一份。上述资料要求提交复印件的，需加盖单位公章，且应同时提交原件供核对。上述需提供光盘的电子文件及《厦门市建设工程项目资料表》中要求的项目经理电子照片可刻在同一张光盘。
1、《厦门市建设工程项目资料表》一份；
2、《厦门市建设工程单位工程资料表》，每个单位工程提供一份；
3、《厦门市建设工程施工合同备案申请表》一份；
4、中标通知书复印件一份（直接委托工程只需提供工程委托书原件一份）；
5、项目报建表复印件一份；
6、施工合同副本原件
7、工程报价书（书面文件要加盖编制单位印章，编制人员签字盖章齐全）
8、投标时承诺的施工单位项目管理班子配备情况表和拟进场施工机械设备表复印件
（学习的目的是增长知识，提高能力，相信一分耕耘一分收获，努力就一定可以获得应有的回报）
太原市建设工程交易中心表册 二〇一三年三月
使用说明 为了进一步提高工作效率，为办事单位和人员提供优质、高效、便捷的服务，我们将建设工程交易中心办理施工手续的表格及征求意见卡装订成册，一次性发放。现将使用事宜说明如下： 一、请认真阅读本册，按照“表注”要求填写，签章。 二、填表字迹清楚、工整，单位名称一律填写全称。 三、按照办理程序，将表格依装订线撕下，报中心业务窗口。 四、请在办理完毕后，认真填写“太原市建设工程交易的中心征求意见卡”，此卡不记名，将作为监督中心工作人员的依据。 五、“太原市建设工程交易中心征求意见卡”不需撕下，连同表册封面一同投入“意见箱”。 六、咨询服务电话：3586011 3586534（北） 3586604（南） 七、投诉电话：3586011
基本建设联合审批平台办事须知 施工手续办理窗口需提供的资料 项目报建（4个工作日） 建设单位： 1、填报项目报建表 2、立项文件 3、规划许可证 4、土地手续 5、资金证明 监理单位：1、填报《监理申请表》 图纸审查备案 建设单位： 1、施工图设计文件审查报告送达书 2、审查合格书 3、审查意见表 4、审查合同 招标投标（22个工作日） 1、招标文件 2、招标公告 3、报名单 4、图审回执 5、施工图纸 6、代理合同 7、代理机构营业执照8、代理机构资质证 合同备案（1个工作日） 建设单位： 1、填报《合同备案表》（一式四份）
2、施工单位规费证复印件（盖章） 3、施工合同原件 4、建设单位及施工单位法人营业执照复印件（盖章） 质量监督（1个工作日） 1、填报《质量监督申报表》 2、监理合同原件一份（留存） 3、建设工程监理合同备案意见表 安全监督（1个工作日） 1、填报《安全监督申报表》 2、填报《安全生产备案登记册》（建设、施工、监理单位提供） 3、《安全生产许可证》（存复印件） 4、项目安全措施（安全技术方案）（留存） 5、意外伤害保险单（留存） 6、安全生产风险抵押金财政收款收据 收取规费（即来即办） 建设单位： 1、劳保费、交易费凭进帐单领取发票，印花税需到帐后领取发票 2、一费制核定单及一费制收据复印件（或配套费收据复印
公路水运工程安全生产备案所需资料及附表建设单位（项目牵头责任单位）在完成开工前各项准备工作之后，应报送以下资料到质监站备案。 一、建设单位（或项目牵头责任单位）方面 （一）公路水运工程安全生产备案申请书； （二）建设单位（或项目牵头责任单位）与施工单位签订的安全生产合同（复印件）； （三）建设单位（或项目牵头责任单位）、监理单位安全管理人员信息汇总表（原件盖章，附表一）； （四）施工单位安全生产资质汇总表（原件盖章，附表二）； （五）建设单位项目安全生产管理机构成立及人员任命文件（原件盖章）； （六）建设单位（或项目牵头责任单位）安全生产责任承诺书（原件盖章，附表三）； （七）建设单位（或项目牵头责任单位）安全生产责任制、检查、事故报告等制度（复印件）； （八）建设单位（或项目牵头责任单位）安全生产事故应急预案（复印件）； （九）安生生产费用不低于投标价的1.5%的落实情况。二、监理单位方面 （一）监理单位安全监理责任制（复印件）； （二）监理单位项目安全生产管理机构成立及人员任命文件（原件盖章）； （三）监理单位安全生产责任承诺书（原件盖章，附表 三）。 三、施工单位方面 （一）施工单位安全生产生产许可证（复印件）；
（二）施工单位法人代表与该工程项目负责人签订的安全生产责任书（原件盖章）； （三）经施工单位、监理单位审核的工程施工组织设计（复印件）； （四）施工单位项目安全生产管理机构成立及人员任命文件（原件盖章）； （五）施工单位安全生产责任承诺书（原件盖章，附表三）； （六）施工单位安全生产责任制、检查、培训、事故报告等制度（复印件）； （七）施工单位拟投入该工程项目施工的特种设备规格、型号、用途、使用地点以及拟进、退场时间（原件盖章，附表四）； （八）施工单位安全生产事故应急预案（复印件）； （九）危险性较大分部分项工程清单（原件盖章）； （十）项目平纵缩图（复印件）； （十一）三级及以上风险评估报告（原件盖章）。 备注:1.凡提供复印件的资料均需加盖法人单位鲜章； 2.凡涉及盖章的单位均指法人单位印章。
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的合同实质性内容”，主要指有关工程范围、 建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
编号：YB-HT-008159 建设工程施工合作协议书 Construction cooperation 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 文档中文字均可自行修改 编订：YunBo Network
建设工程施工合作协议书（发包人承包人） 建设工程施工合作协议书 发包人（以下简称甲方）：**房地产开发有限公司 承包人（以下简称乙方）：**建筑安装工程有限公司 为建设好**房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：
资金来源： 二：工程承包范围 承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用） 三：工程承包方式 承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场*10.91%取费进入决算，（材料费检测和马造2008年2号文件的收费由甲方一次性支付壹拾伍万元人名币包干价）。水电主材（计取1%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付2%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效
建筑工程施工合同网上备案流程 一、网上备案程序 （一）本省建筑工程施工合同的备案 1.承包人使用XX省建筑市场信用管理平台USBKEY密码锁登录XX省建筑市场信用管理平台，进入建筑工程施工合同备案管理模块，选择“施工总承包（专业承包）”、“专业分包”网上格式合同并填写合同内容后，承包人打印出载有二维码及防伪水印的备案合同（合同文本也可以从系统中导出pdf文本打印)，合同“通用条款”可不打印。发包方、承包方签字盖章确认施工合同后，上传到建筑工程施工合同备案管理模块，同时上传中标通知书，不经招标方式发包的工程，需上传相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。依据总承包合同约定进行分包的专业分包合同，应上传经备案的总承包合同（协议书及专用条款），总承包合同对专业分包内容没有约定的，应上传发包人同意总承包人进行专业分包的文件。 备案合同备案码由系统自动生成（通过扫描合同二维码可查看项目名称、项目机构主要人员及备案码等项目信息）。对应的编码规则：项目所在地行政区划（6位数）十年、月、曰（8位数）十流水号（2位数）十承包方式(代码：A总承包，B专业承包，（专业分包）及标段编号。如：2014年11月11日某施工单位总承包南京市建邺区某小区工程一标段项目（1-5号楼），其合同备案码则为：3201052014111101A000 (该编码表示为总承包合同);如该项目存在专业分包,则编码为:3201052014111101A01C01。分包合同备案码与总承包合同备案码具有层级关系,专业分包合同备案前须先备案该项目的总承包合同。 2.合同备案管理机构在确认施工合同内容过程中发现有不符合要求的，在系统内说明退回原因后予以退回。合同当事人应及时按要求进行修改或补正，并重新上传相关材料，经合同备案管理机构确认后予以备案。 （二）本省施工企业在省外承接的建设工程施工合同的备案 承包人使用XX省建筑市场信用管理平台USBKEY密码锁登录XX省建筑市场信用管理平台，进入省外建设工程合同登记备案模块，上传建设工程施工合同、XX省建筑业企业外出施工介绍信、中标通知书，不经招标方式发包的工程，需提供相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。5个工作日内，承包人持相关材料到企业注册所在
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示文本） 住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称：。 2.工程地点：。 3.工程立项批准文号：。 4.资金来源：。 5.工程容：。 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。 6.工程承包围： 。 二、合同工期 计划开工日期：年月日。 计划竣工日期：年月日。 工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计
划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币（大写） (￥元)； 其中： （1）安全文明施工费： 人民币（大写） (￥元)； （2）材料和工程设备暂估价金额： 人民币（大写） (￥元)； （3）专业工程暂估价金额： 人民币（大写） (￥元)； （4）暂列金额： 人民币（大写） (￥元)。 2.合同价格形式：。 五、项目经理 承包人项目经理：。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； （3）专用合同条款及其附件； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及分包，并在缺陷责任期及保修期承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相
施工合同备案工作流程 事项名称：施工合同备案 校验资料：建设工程施工合同签订各方主体在办理网上备案时，通过会员的身份登陆“绍兴市建设工程施工合同备案系统”直接办理。合同签订各方主体只需按照系统提示的“注意事项”填写合同条款。 一、材料申报： １、对依法招标的施工合同网上备案： （1）施工合同（正副本）； （2）招标文件； （3）中标通知书（核验原件，提交复印件）。 ２、对直接发包的施工合同备案： （1）施工合同（正副本）； （2）建设项目招投标审批表（核验原件，提交复印件）。 办理流程： （一）受理：目前本市开展的合同备案工作主要包括房屋建筑和市政工程，区域范围主要包括越城区、绍兴经济开发区、袍江新区、镜湖新区、绍兴生态产业园、滨海新区。合同备案由我处专业人员接受申请单位的备案申请，并在收到合同草本和完整辅助资料后1到2个工作日内进行网上审查； （二）上传审查资料； （三）按照系统提示填写合同条款； （四）审查合同约定。 1、对照招标文件、中标通知书，对施工合同的签订的单位名称、合同价款（含安全防护、文明施工措施费）、合同工期、质量安全等协议内容及签订日期进行网上审查 2、对照相关法律法规文件，对工程价款支付约定进行审查； 3、在审查过程中发现施工合同协议书及价款约定存在问题或不符合要求的，予以指出，并通过备案系统直接提出整改（修改）意见，经整改（修改）直至符合要求后采用统一的建设工程
施工合同示范文本直接打印合同。 （五）办理备案手续： 审定符合要求的即时，建设工程合同签订双方带齐申报材料到我处盖合同备案专用章。 （六）建设工程施工合同备案资料网上归档。
建设项目安全设施“三同时”审查备案的 程序 分设立审查备案、设计审查备案和竣工验收备案三个步骤： 一、设立审查备案 企业组织专家对建设项目安全生产条件和设施进行综合分析（可行性研究）→形成安全生产条件设施综合分析报告（安全条件论证报告）→有管理权限的安全生产监督管理局对综合分析报告审查备案。 1、企业备案应提供的材料 （1）《建设项目安全设施“三同时”备案申报表》（一式3份）； （2）项目安全生产条件设施综合分析报告（可行性研究报告）或安全条件论证报告（1份）； 主要内容是：建设项目内在的危险和有害因素及对安全生产的影响；建设项目与周边设施（单位）生产、经营活动和居民生活在安全方面的相互影响；当地自然条件对建设项目安全生产的影响；其他需要论证的内容。 （3）投资、建设（规划）主管部门颁发的建设项目立项、规划许可文件（复印件）； （4）其他需要提供的材料。 2、备案管理权限
（1）矿山、危险化学品的生产储存、烟花爆竹的生产储存等建设项目按照《安全生产许证条例》的规定执行。 （2）化工、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸、军工、公路、水运、轨道交通、电力等行业的国家和省级重点建设项目到市安全生产监督管理局审查备案。 （3）其它普通建设项目到县安全生产监督管理局审查备案。 二、设计审查备案 企业组织专家对建设项目安全设施设计和安全专篇进行审查→形成安全设施设计审查报告→有管理权限的安全生产监督管理局对报告进行审查备案。 1、企业备案应提供的材料 （1）《建设项目安全设施设计备案申报表》（一式3份）； （2）建设项目安全设施设计审查报告（1份）； （3）建设项目初步设计报告及安全专篇（1份）； （4）建设项目审批、核准或者备案的文件； （5）其他需要提供的材料。 另外，国家和省级重点建设项目还需向许昌市安监局提供建设项目安全预评价报告及相关文件资料。 2、备案管理权限 同设立审查备案权限。 三、安全设施竣工验收备案 企业委托安全评价机构对安全设施进行验收评价（或组织专
2017版《建设工程施工合同（示文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程施工标准合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
现今，房产领域发展迅速，建筑市场日渐繁荣，因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢以下是华律网小编为大家整理的建设工程施工合同范文，欢迎参考阅读。 建设工程施工合同范文1 甲方： 乙方： 依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，经过友好协商，双方就____县XX叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一致，签订本合同。 一工程概况 1.1工程名称：____县XX叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 1.2工程地点：____县XX叩镇华丰村 1.3工程内容： ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 (92米70米8米)计51520立方米(含运输，运距不超过5)。 ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高 2.5米宽均距)计：XXX。 ③、厂区道路硬化建设(130米10米)计：1300平方米。 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)。 ⑧、办公区域的装饰部分。 1.4工程承包范围：上述工作范围。
1.5工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质量要求：合格。 三、工程工期约定：________年____月____日进场，竣工日期________年____月____日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保量，按期完成施工。 六、工程造价及支付： 此工程为合同包干价，总计工程造价为51 6.3万元(大写：伍X壹拾陆万叁仟元整)。 支付情况： 1、甲方必须按乙方月进度已完工程量的85%支付(每月____日结算当月工程量); 2、工程完工后，甲方将工程款在____月内(25工作日内)付至97%; 3、剩余工程款3%为保修金，保修期为________年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件： 组成合同的文件包括： 1、本合同协议书; 2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF-1999-0201合同范畴的通用条款和专用条款; 3、标准、规范和有关技术文件; 4、图纸;双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。 九、纠纷解决方式
江阴市建设工程施工合同备案应当提交的书面材料 一、施工总承包合同备案（施工合同需要在江苏省建筑市场信用管理平台上传合同复印件，参见《江阴合同网上备案流程） 1、《江阴市施工总承包合同备案表》（附件一，一式五份） 2、全部施工总承包合同正、副本 3、中标通知书或直接发包通知书复印件（核原件） 4、总承包企业已办理的《江苏省建筑业企业信用管理手册》或资质核验（省外建筑业企业）、企业单项核验登记表（外地进澄建筑业企业）复印件（核原件） 5、项目管理机构人员岗位资格证和身份证的原件、复印件，提供近六个月社保缴费证明原件、复印件 （项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等。岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。） 6、农民工工资支付承诺书（附件五） 注：直接发包项目：合同备案表上总承包标的内容与直接发包通知书发包内容一致； 公开招标项目：（1）项目管理机构人员（五大员）必须与投标时人员一致 （2）合同备案表上总承包标的内容与中标通知书中标范围和内容一致 二、专业承包合同备案（施工合同需要在江苏省建筑市场信用管理平台上传合同复印件，参见《江阴合同网上备案流程） 1、《江阴市专业承包合同备案表》（附件二，一式五份） 2、全部专业承包合同正、副本 3、中标通知书或直接发包通知书复印件（核原件） 4、专业承包企业已办理的《江苏省建筑业企业信用管理手册》或资质核验（省外建筑业企业）、企业单项注册或长期注册登记表（外地进澄建筑业企业）复印件（核原件） 5、项目管理机构人员岗位资格证和身份证的原件、复印件，提供近六个月社保缴费证明原件、复印件 （项目管理机构人员应包括项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员等。岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致）。 6、农民工工资支付承诺书（附件五）
备案资料内容 （1）《大良镇建设工程安全生产监督备案表》一式四份，安办、建设单位、监理单位、施工单位各留存一份。 除《大良镇建设工程安全生产监督备案表》是一式四份外，以下涉及的其他资料复印件全部为一式二份，安办、施工企业专各留存一份。 （2）《建设工程安全监督备案现场勘验表》，此表格由安办负责填写整理。 （3）总、分包单位《建筑施工企业安全生产许可证》。报审时，安办审原件，留复印件。分包单位如果是在施工过程中确定，开工前安全监督备案手续中可暂不提供分包单位资料，待选定后补交。 （4）中标通知书。报审时，安办审原件，留复印件。对于非招标工程，可提供施工合同等证明文件。 （5）办理职工意外伤害保险手续。提交《保险单》。以上手续均为保险公司提供。《保险单》报审时，安办审原件，留复印件。如保险单处于办理当中，可先提供保险费交纳票据，正式保险单待取得后补交。实行分包的工程，由总包单位统一办理职工以外伤害保险，分包企业按照合同约定比例合理承担投保费用。建设单位依法直接发包的工程项目，由承包企业自行直接办理意外伤害保险。 （6）施工总、分包单位项目经理、专职安全员《安全生产考核合格证书》汇总名单及复印件。报审时，安办审原件，留复印件。安全员配备数量按照一下标准执行：单项工程1万㎡及其以下或5000万元以下工程至少1人；1万～5万㎡或5000万元～1亿元工程至少2人；5万㎡以上或1亿元以上工程至少3人，且应当设置安全主管，按土建、机电设备等
专业设置专职安全生产管理人员。分包企业在工程项目的施工人员50人以下的，设置1名安全员，50人～200人的，设置2名安全员，200人以上的，根据实际情况增加配备人数。对于施工作业难度大、安全隐患因素多的工程项目，在以上配置标准的基础上酌情增配。 （7）监理单位、施工单位项目安全生产保证体系说明。报审时，安办留原件。监理单位将本单位项目安全保证体系编制后交由施工单位汇总提交。保证体系要做到责任明确、分解到人。 （8）施工现场特种作业人员配备及持证上岗情况。申请单位须提供汇总名单和特种作业人员身份证、上岗证书。身份证和上岗证书审原件，留复印件。项目部要根据施工特点和工程规模，合理配置特种作业人员，使其满足种类和数量的需要。建设行业特种作业工种包括电工、电焊工、架子工、卷扬机操作工、搅拌机操作工、起重操作工（根据现场各类起重吊装机械的配备情况，配置相应司机、司索、指挥等人员。安装拆卸、设备管理、设备核验作业人员可由公司专门机构统一调配，划归起重机械管理手续中备案，本报监手续可不做反映）、场内机动车辆驾驶（包括各类挖掘、运输车辆司机）。以上所有特殊工种人员，必须是安办公布的《安全特种作业人员登记公示名录》中记录的人员。 （9）安全防护用具、机械设备和特种设备配备清单。安全防护用具的种类和数量要满足安全施工需要。各类机械设备清单也将作为项目安全监督计划的制定和现场检查的主要依据。安全防护用品主要有安全帽、安全带、各类型安全网具、绝缘手套、绝缘鞋、电气焊防护面罩等物品。机械设备主要包括各类起重机械，如物料提升机、塔式起重机、卷扬机、汽车式起重吊装机等；各类木工机械，如圆盘锯、平刨等；各类手持电动工
审理建设工程施工合同案 件司法解释二 篇一：关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律的问题解释(二)(征求意见稿) 关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） （征求意见稿） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民国民法通则》、《中华人民国合同法》、《中华人民国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，作如下解释。 一合同效力 第一条【违法建筑施工合同无效】 当事人以建设单位未办理建设工程规划可证为由，请求认定建设工程施工合同无效的，应予支持。 第二条【依法应认定有效的五种合同】
当事人以建设工程施工合同具有下列情形之一，主无效的，不予支持。（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效； 另一种意见：删除 第三条【部承包的认定标准】 承包人与其下属分支机构或者职工签订合同，将其承包的全部或者部分工程承包给其下属分支机构或者职工施工，并对其下属分支机构或者职工的施工进行财务管理、技术指导、质量监管等必要管理的，应认定为企业部承包合同。当事人以上述部承包合同的承包人无施工资质为由，请求认定合同无效的，不予支持。 第四条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担违约赔偿责任的，应予支持。另一种意见：招标人向中标人发出中标通知书后，建设工程预约施工合同成立。招标人无正当理由不签订书面合同，中标人请求招标人承担建设工程预约施工合同违约赔偿责任的，应予支持。 第五条【不属于必须招标工程进行招标的法律效果】 发包人将依法不属于必须招标的工程进行招标后，与承包
建设工程合同的名词解释 篇一：建设施工合同名词解释 四、筒答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）31．简述定金的法律特征。 答：（1）定金在性质上属于违约定金，适用于债务不履行的行为。 （2）定金责任是一种独立于其他责任形式的责任方式。 给付定金的一方不履行合同的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行合同的，应当双倍返还定金。（3）定金具有从合同的性质。 32．按照FIDIC条件规定，在合同履行中出现哪些情况或条件时，承包商可以放慢施工速度或者暂停施工？答：出现下列情况或条件： （1）工程师没有按照规定的时间签收支付证书。（2）雇主没有按照规定时间提供资金证明或没有按时支付工程款。 （3）雇主不能按时提供其他施工条件如材料、设备等。 33．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。 34．风险管理的主要任务是什么？答：风险管理的任
务是：（1）识别与评估风险。 （2）制定风险处置对策和风险管理预算。（3）制定落实风险管理措施。 （4）风险损失发生后的处理与索赔管理。 35．按照FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现哪些情况时，应采用新的费率或价格？答：FIDIC合同规定，当实际测量的工程清单项目的工程量增减出现下列情形时，应采用新的费率或价格：（1）该项工作测出的数量变化超过工程量表或其他资料 中所列数量的10%以上 （2）此数量变化与该工作上述规定的费率的乘积，超过中标合同金额的% （3）此数量变化直接改变该项工作的单位成本超过1% （4）合同中没有规定该项工作为“固定费率项目” 30．简述无权代理的主要表现形式 答：无权代理主要有以下几种情况：(1)根本无权的代理。 (2)授权行为无效的代理。(3)超越代理权范围进行的代理。 (4)代理权消亡以后的代理。 31．通常按照工程变更所包含的具体内容，工程变更可分为哪几类？ 答：可分为五类：设计变更、施工措施变更、计划变更、条件变更及新增变更。
备案资料目录： 安检 1、《建筑施工安全监督备案表》一式四份； 2、《文明施工责任书》一式二份； 3、《安监备案工程信息表》； 4、《建筑起重机械设备备案表》； 5、施工平面布置图；（标明总电箱和垂直起重设备安装位置） 6、中标企业安全生产许可证；（验原件，收复印件） 7、《施工现场及毗邻区域内有关资料的交接证明材料一览表》； 8、《成都市建设工程施工现场开工安全生产条件自查表》； 9、施工准备阶段《建筑施工安全检查评价表》； 10、三类人员《安全生产考核合格证书》；（验原件，收复印件） 11、项目安全工程师任命文件；项目安全工程师《安全生产考核合格证》验原件；免冠照1寸证件照两张。 12、民工意外伤害保险。（验原件收复印件） 13、流程单。 质检 1、施工合同 2、检测合同 3、商混合同 4、立项批文 5、中标通知书 6、规划图、红线图 7、公司资质
成都市建筑施工安全监督备案表备案编号备案日期 工程名称 工程造价结构、 层数 建筑面积 （工程规模） 基础类型及深度脚手架种类及架体高度 建设单位现场代表姓名手机 监理单位项目总监姓名手机 施工单位项目经理姓名手机 工程地址安全工程师姓名手机 开工日期竣工日期现场电话 经办人联系电话 备 注 本表一式三份，建设单位、施工单位、安监部门各持一份。安监站联系电话：84859287
文明施工责任书 编号： 工程名称： 工程地址： 施工单位现场负责人：（签字） 检查监督单位：（盖章） 签订责任书日期：年月日 为认真贯彻实施市委、市政府关于开展创建国家环境保护模范城市活动的通知和有关要求，将我市初步建设成为中国西部第一个经济快速发展、环境清洁优美、生态良性循环的国家环境保护模范城市，规范我市建设工地环境保护，提高建设工地科学化、规范化、标准化管理水平，达到“整洁、规范、安全、文明”的要求，在蓉施工的各建筑业企业在开工前均应签订《文明施工责任书》并做到： 一、建筑、装饰装修、房屋拆迁、市政基础设施工地必须实行打围作业、封闭施工做到规范化管理。 二、建筑工地出入口地坪必须进行混凝土硬化处理，市政基础设施工地进入口应设置密目网钢笆或钢筋蓖子，防止泥土带入城市道路。 三、建筑工地主要通道必须硬化，料具场地必须平整夯实，其余裸露泥土要进行绿化，现场临时设施、机具设备、各类建筑材料应合理布置，材料堆码整齐。
项目框架协议书 甲方：_________________________________ （以下简称甲方） 乙方：____________________________________ （以下简称乙方） 由甲方投资建设的 ______________________ 工程（以下简称该项目）,经 甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总 承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议： 一、项目概况 项目地址：_________________________________________________________ 工期要求：建设工期：_________ 天； 计划开工日期： _______ 年______ 月____ 日（具体开工日期 以甲方开工令为准）； 计划竣工日期： ______ 年_____ 月______ 日； 承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：亿元的整个项目的 施工任务，（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施。） 二、计价及付款方式 1、计价方式：本次项目竣工结算采用_____________ 方式；该项
目建设工程取费标准为：_____ 类，材料价格取费标准按工程施工期 间的XXX省平湖市政府发布的市场信息价执行，人工取费标准按XXX 省发 布的最新人工费取费标准及相关文件执行，工程竣工验收合格后，工程按 实结算，作为工程价款支付的依据。施工过程中发生工程变更，根据监理 和发包人的签证相应调整工程量。其单价的确定按省市建设行政主管部门 最新的有关文件规定，参考XXXX版《XXX 省建筑与装饰工程计价表》， XXXXX版《XXXXX省安装工程计价表》及《XXXXX省最新工程量清单计价规 范》和相关文件规定；施工过程中应及时办理签证手续，竣工后按实调 整。根据甲方要求本次项目结算下浮。 2、付款方式：（按月进度付款） （1）施工单位人员进场七天内付合同价的 _________ ； （2）按每月已完工程量的%支付工程款； （3）主体结构封顶付已完工程总量的 ____ %（每月进度款不扣除）； （4）审计结束后付审计价的 ______ % （扣除之前支付的工程款）剩余的___ %作为保修金； （5）保修金退还：竣工期满一年退%，竣工期满二年退 _________ %。 三、双方责任 （一）、甲方责任 1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以 便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本 工程的预算工作，并上报甲方审核。 2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到‘三通一平’符合乙 方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具‘进场施 工通知书’或‘中标通知书’。 3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续:
监督备案号： 项目编码： 江苏省建设工程安全监督备案 申 报 表 工程名称： 建设单位：（盖章） 申报日期： 江苏省建筑安全监督总站监制 申报说明
1、建设单位登录江苏省建设工程项目现场监管信息系统按要求填报，填报完毕后下载打印申请表。 2、办理建设工程安全监督备案时，所提交的申报资料须装订成册，申报资料中第2、 3、9项应提供原件备核。 3、安监机构审查建设单位提供的安全监督备案资料，符合条件的5日内办理完备案手续；资料不全或不符合条件的，自收到备案资料之日起5日内退回备案资料并说明理由。 4、安监机构办理工程安全监督备案后5日内发出《施工安全监督告知书》。 5、工程类型：建筑、装饰装修、安装、市政基础设施和其它工程。 6、专职安全生产管理人员的配备按照建质［2008］91号文件要求填写。 7、建设单位应如实逐项填写本表，各安全责任主体单位名称应填写全称并对申报材料的真实性负责。 8、建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位和设计单位对报送的安全监督备案资料的真实性、有效性及是否具备安全监督备案条件签署意见并加盖单位公章。 9、《建设工程安全监督备案申报表》一式六份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位各一份。 1-1建设工程安全监督备案申请书 （安监机构）：
今有我单位建设的工程，按照《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》等相关规定，现携下列材料到你单位办理工程安全监督备案手续。 联系人：建设单位（盖章）： 联系电话：年月日1-2 工程概况及建设各方责任主体基本情况
延川调频转播台灾后重建业务用房建设项目 1.施工安全措施 一、工程概况： 本工程位于延安市延川县永坪镇鲍家河村阳山峁，建筑面积为787.64㎡，建筑主体结构形式为砖混，结构层数地上二层，设计使用年限50年，抗震设防烈度为6度，建筑总高度7.68m. 为创造良好的作业环境和安全生产的重要性，贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，特制定本措施： 1、要求各供货商拉运材料车辆进入施工现场时，不能鸣笛、抢道且车辆行驶速度控制在每小时5公里以内，确保人员出入安全。 2、施工现场施工机械操作人员必须遵守操作规程，起重设备，有省特种行业机械监督局检查验收证书。 3、各施工人员进行安全三级教育和安全教育确认书。项目经理和施工管理人员签定安全责任书及班组施工责任书。根据工程进展，项目经理每月进行安全讲话。布置安全活动内容，安全员负责检查、实施落实。 4、对个别施工项目指定施工方案。 （1）、现场临时用电方案； （2）、架子搭设、拆除方案； （3）、模板支设方案； （4）、起重设备安装、拆除方案； （5）、现场安全应急救援预案。 5、各种安全措施实施都在已运行过程中。由安全员监督检查，严格执行二单一令（整改通知单、罚款通知单）（停工令）确保施工人员的安全，保证工程正常施工。 2.项目部管理人员登记表
3.信号指挥工操作规程 1、信号指挥工佩戴“信号指挥”标志或特殊标志，安全帽、安全带、指挥旗、口哨和对讲机等设备，并正确配合使用。 2、熟悉起重机械的基本功能，向起重机人员进行旗语手势，声响信号的交底约定。 3、必须了解运输物件重量、堆放位置、其他固定物的连接和掩埋情况等。 4、检查吊索具的磨损状况，有达“报废”标准情况应立即更换。尚未达标准却又磨损程度轻的，必须降低其允许应用范围。 5、检查吊索具、容器等是否符合要求，发现吊具有变形、扭曲、开焊、裂缝等情况必须及时处理，否则停止使用。 6、信号指挥必须集中精力，按规定要求操作，作业过程中不得嬉戏打闹、
建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口
分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范
建设工程施工合同,备案 篇一：建设工程施工合同备案资料 建设工程施工合同 1、《建设工程施工合同备案备案表》原件； 2 、施工合同正式文本（ GF-XX-0201 ）原件； 2、公开招标的工程：应提交中标通知书、招标文件和投标文件（原件及复印件一份，复印件应当加盖单位公章，下同）； 3、直接发包工程：应提交《中标通知书》原件、该工程执行现行定额预算书原件（盖注册造价师章及单位公章）并附电子文稿； 4、法定代表人委托其代理人签订合同时，需提供法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证件； 5 、法律、法规和规章规定的其他资料 . 篇二：建筑工程施工 合同上备案流程建筑工程施工合同上备案流程 一、上备案程序 （一）本省建筑工程施工合同的备案 1 、承包人使用江苏省建筑市场信用管理平台USBKEY 密码锁登录江苏省建筑市场信用管理平台，进入建筑工程施工合同备案管理模块，选择“施工总承包（专业承包）、”“专业分包”上格式合同并填写合同内容后，承包人打印出载有二维码及防伪水印的备案合同（合同文本也可以从系统中导出 PDF 文本打印），合同“通用条款”可不打印。发包方、承包方签字盖章确认施工合同
后，上传到建筑工程施工合同备案管理模块，同时上传中标通知书，不经招标方式发包的工程，需上传相关部门的核准文件或其他证明文件的扫描件。依据总承包合同约定进行分包的专业分包合同，应上传经备案的总承包合同（协议书及专用条款），总承包合同对专业分包内容没有约定的，应上传发包人同意总承包人进行专业分包的文件。 备案合同备案码由系统自动生成（通过扫描合同二维码可查看项目名称、项目机构主要人员及备案码等项目信息）。对应的编码规则：项目所在地行政区划（6 位数）＋年、月、日（ 8 位数）＋流水号（2 位数）＋承包方式（代码：A 总承包，B 专业承包，C 专业分包）及标段编号。如： XX 年 11 月 11 日某施工 单位总承包南京市建邺区某小区工程一标段项目（1-5 号楼），其合同备案码则为： 3XX5 XX1111 01 A01 000 （该编码表示为总承包合同）；如该项目存在专业分包，则编码为：3XX5 XX1111 01 A01 C01 。分包合同备案码与总承包合同备案码具有层级关系 ,专业分包合同备案前须先备案该项目的总承包合同。 2、合同备案管理机构在确认施工合同内容过程中发现有不符合要求的，在系统内说明退回原因后予以退回。合同当事人应及时按要求进行修改或补正，并重新上传相关材料，经合同备案管理机构确认后予以备案。 （二）本省施工企业在省外承接的建设工程施工合同的备案承包人使用江苏省建筑市场信用管理平台 USBKEY 密码锁登录江苏省