分包合同补充协议怎么签订
经甲乙双方协商制定以下补充协议：
（1）工程名称：江苏涌涞1#车间
（3）建筑面积：7.2万平方米。
2、工程内容及承包范围：
（2）乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。
3、付款方式：
（2）本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。
4、开竣工日期：开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。
本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
二、什么情况下签订建筑合同补充协议
《民法典》第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。”据此，只有主合同生效，因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下，才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项，以利于主合同的履行，从而实现当事人订立主合同的目的。
1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。
3、严格防止与原合同发生内容矛盾。
根据建设部的有关规定要求，施工合同要到建设部规定的主管部门进
行备案，而补充协议作为施工合同的组成部分也应该到相应的主管部门备案。虽然建设部的规定要求并不属于法律要求，但为了尽可能的保障合同的法律效力和双方的合法权益，最好将施工合同补充协议也进行备案。
如果建设工程施工合同是通过招投标签订的，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议，否则是无效的。
（文章源自网络，如有侵权联系删除）
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 服务补充协议(放款手续费) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：乙方：广州积木时代投资咨询有限公司 联系电话：地址：广州市天河区天河东路67号丰兴广场W808-809室身份证号码： 甲乙双方经过协商，达成以下服务补充协议: 一、乙方是北京积木盒子信息咨询有限公司在广州的联盟合作伙伴，作为甲方与北京积木盒子信息咨询有限公司之间的业务推介人，并在业务开展之后，协助北京积木盒子信 息咨询有限公司对甲方进行业务维护。 二、服务内容：乙方负责向北京积木盒子信息咨询有限公司推介甲方，引见北京积木盒子信息咨询有限公司的业务，乙方需要在整个业务过程中为甲方提供服务，待甲方与北京积木盒子信息咨询有限公司的业务合同正式签署生效，视为乙方提供的业务推介完成。 三、服务费用：乙方按本协议约定，协助甲方完成业务，甲方向乙方支付一次性服务 费用总计人民币元整（￥元），在甲方与北京积木盒子信息咨询有限公司的业务合同正式签署生效后三天内，现金支付或者划入以下乙方指定账户： 户名：_______________ 账号：_________________________________ 开户行：_______________________________ 此费用将会在业务成功之后一次性收取，不成功之前不收取任何费用。逾期支付每天按服 务费用的1%收取滞纳金。 四、协议的生效与失效： 本协议由甲乙双方法定代表人或授权代理人签署或者法人盖章后生效。甲乙双方履行完协议所规定的义务后自动失效。 五、协议争议的处理： 本协议如有争议，可向乙方所在地人民法院提起诉讼。 六、本协议一式两份.甲乙双方各执一份,签字盖章后正式生效，具有同等法 乙方: 甲方:
劳务分包合同补充协议 工程承包人：（以下简称甲方） 劳务分包人：（以下简称乙方） 甲乙双方遵循平等自愿、公平和诚信的原则，经双方协商一致，订立本补充协议，本协议是对分包工程合同的补充，如与劳务分包合同条款有不同之处，以本协议为准。 一、承包范围： 二、工程质量： 本工作必须达到劳务分包合同约定的标准，以最终获得的证书为准。 三、工期要求：（包括节点工期） 四、工程价款： 金额：大写：人民币元。（暂定）其中人工费占价款的%。 小写：￥元。 本合同采用以下第种方式： 1.采用固定总价方式，在施工中总价包死，不再调整。 2.采用固定单价方式，固定单价工程量按照。 3.采用计时单价方式，计时单价由乙方每日统计其用工数量，报送甲方生产经理、商务经理、项目经理确认签字。 4. 乙方必须遵从甲方管理，遵守甲方管理制度，不得拒绝甲方安排（如：安全、文明施工；塔吊基础制作和配合安、拆；塔司伙食费；对拉螺栓制、安；土建、水电、钢结构等预留、预埋；各种交叉、配合；农民工管理配合等等）。施工工期的所有影响因素也已包括在本合同约定的分包工作期限内，不因此顺延工期、增加费用。 因乙方原因中途退场的，甲方按照乙方完成合格工程的 %进行结算，乙方无条件退场后日内付清。 五、工程款支付：
1. 付款方式： 2.因工程质量及工期延误，造成业主、监理或项目部对甲方的处罚，甲方将按罚款数额的倍对乙方进行处罚，在支付当期工程款时予以扣除。 3.乙方必须于每月25号报送甲方上月农民工工资领用单、当月考勤记录并在民工生活区公示3日后，甲方方可进行支付本月工程款，否则有权拒付。 4. 支付各期款项时乙方必须提供相应建安发票（发票必须符合甲方财务要求的发票），否则甲方有权不予支付该款项。 5. 甲方项目部、分公司签署的结算资料仅做为进度款支付的依据，只有经甲方公司成本管理部审核，甲方公司主管领导审批，成本管理部盖章后的分包结算书才能成为本工程的有效结算资料。 6.所有款项均在业主支付甲方该部分工程款后支付。 六、合同价格的调整： 对设计变更中单项费用在元（含）以下的不做调整，在元（不含）以上的做调整①价格调整的程序：若发生影响合同价款的事由，乙方需在7天内向甲方提出调整合同价款的请求并附所有证明资料。若乙方未按本条所述时限和方式提出合同价款调整的请求，则甲方有权单方面确认调整金额，乙方不得再行提出任何异议。②价格调整的计算方式：因设计变更发生的价格调整，清单中已有相同项目的，按照已有项目填报单价调整；清单中有类似项目的，参照类似项目填报单价调整；清单中没有相同或类似项目的，根据业主签证下浮 %确定。因变更调整的合同价款、索赔价款及其他依合同约定追加的合同价款由双方确认后在最终结算时一并支付。 七、工程延期： 因非乙方原因造成的工期延误，乙方须在事件发生后7天内以书面形式报告甲方，并附上相应的证据资料。经甲方审核确认后，按甲方批准时间顺延阶段工期或总工期，但乙方无权要求因工期延长引起的合同价款的增加。若本条所述审核需建设单位审批的，则以建设单位审核结果为准。除上述原因外其他任何情况导致的工期延误，及乙方未在上述规定期限内向甲方提出书面报告的，视为不影响分包工程工期，也不涉及任何费用及利润的增加。 乙方应严格依照合同及甲方指令施工，未经甲方授权或允许，不得擅自与建设单位、监理及有关部门建立工作联系。若建设单位、监理及有关部门直接向乙方发布指令，乙方应立即报告甲方，经甲方审批后方可实施，否则不予调整合同价款，不计任何费用，且不顺延工期。施工中乙方不得擅自进行任何变更。因乙方擅自变更发生的费用和由此导致甲方的全部损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。八、违约责任及罚责： （乙方除承担本协议的罚责外还承担该工程建设工程合同中约定甲方违约责任、罚责，如有冲突，与本协议为准） 在施工期间，若甲方认为乙方进度不能满足本合同约定，甲方可向乙方发出整改通知要求整改，乙方应按甲方的要求安排赶工措施，由此发生费用由乙方自行承担；乙方不能按照整改通知进行整改或者整改结果不能满足要求的，甲方认为乙方施工能力不能满足甲方工期要求的，甲方可单方面减少本合同约定的乙方工作内容
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 合同补充协议签订八大要点(协 议示范文本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
合同补充协议签订八大要点(协议示范文 本) 补充协议签订八大要点： 在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。 从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充
协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害： 第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。 第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。 第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办理入住后因装修等问题而被动。 第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。 第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格
甲方：__________________ 乙方：__________________ 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于_________年_________月_________日签订的《____________服务合同》(下称“服务合同”)中的定义相同。因甲方委托乙方全程_________服务的_________项目工期调整，在甲乙双方于_________年___月______日共同签署的“服务合同”基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就“服务合同”中未尽事项订立以下补充协议： 第一条合同期限 将“服务合同”中规定的合同期限延长___个月，即延长后的服务有效期为自 ____________年___月______日至____________年___月______日止。（合同有效期为24个月） 第二条服务费用 乙方延期的6个月____________服务期间，甲方不需要另行支付______服务费用，即依然按照“服务合同”中规定的费用总额支付______服务费。 第三条延期付费内容 乙方延期服务的6个月期间，如遇有关市场推广的____________等的推广______项目，甲方需按市场行情额外支付费用。 本协议生效后，即成为《_________服务合同》不可分割的组成部分，与 《____________服务合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。
第四条其他说明： 1、本协议经双方签字盖章即可生效。 2、本协议一式四份，双方各执二份。 甲方（签章）：乙方（签章）： 代表人（签字）：代表人（签字）： 年月日
编号：TQC/K135合同补充协议书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
合同补充协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方(全称)：xx生产建设兵团石油有限公司xx市公司xx加油站 乙方(全称)：xx公路工程有限责任公司 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于20xx年4月20日签订的《油品购销协议》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 鉴于： 甲方和乙方于20xx年4月20日共同签署的《油品购销协议》。甲乙双方本着互
合同补充协议签订八大要点 补充协议是对原合同的补充或者变更，一般要明确约定，如果补充协议条款与原合同不一致或发生冲突时，应当以补充协议为准，但原合同明示不得变更的条款，补充协议中对该条款发生的变更则不发生法律效力。以下是小编今天要与大家分享的：合同补充协议签订的八大要点。内容仅供参考，欢迎阅读! 补充协议签订八大要点： 在签订购房合同时要增加补充协议，目前已受到越来越多的购房者的重视。但如何签订补充协议才更为有效呢?补充协议太少，不能充分保护购房者的利益，起不到补充协议的作用;但补充协议太多，动辄上百条，别说一般购房者，就是专业法律人员要想全部解释清楚也非易事，其实际可操作性很小。其实只要抓住一些主要关键的内容来约束开发商，即使条款很少，也能起到保护购房者利益的作用，而又使开发商能够接受，不影响交易的进行，这应是购房者明智的选择。 从整个《商品房买卖合同》来看，开发商容易利用合法手段侵犯购房者利益的主要有八个部分，只要针对这八个部分来签订补充协议，就基本可以保护购房者合法权益不受侵害： 第一要约定套内建筑面积和公摊面积的合理误差范围，目的是防止交房时在合同 约定范围内套内建筑面积缩水、公摊面积增大。 第二要约定公积金和商业贷款因银行和开发商的原因办不下来的处理问题，应约定在这种情况下购房者可以选择退房，开发商退还首付款和定金，目的是防止开发商应退房而扣除购房者的定金或追究违约金。 第三要约定房屋交付时开发商要提供房屋面积实测数据，应约定如果开发商提供 不了，购房者可以退房或者拒收，而开发商要按日支付违约金，目的是防止购房者办
理入住后因装修等问题而被动。 第四要约定物业费、停车费等费用的具体数额，目的是防止入住后开发商或物业 公司提高收费标准，而购房者又无当初开发商承诺的依据的情况。 第五要约定精装修房屋的具体装修标准，不能被开发商以"进口"、"高级"、"优质"等不明确的说明误导，要详细约定与房屋有关的内外装修、设施的种类、型号、颜色、位置、方向、可参考的价格等因素，目的是防止对装修提出异议而无依据的情况。 第六要约定开发商给购房者办理产权证的具体时间，合同里约定的只是开发商提交材料的时间，目的是防止开发商无限期的给购房者办理产权证，影响购房者行使所有权。 第七要约定房屋的屋面、外墙面使用权归业主所有，开发商使用要经过业委会同意，目的是防止开发商因商业目的使用而影响购房者的正常生活。 第八要约定在合同和补充协议里没有约定或约定不明确的，可以用开发商发布的 广告、宣传材料作为相关内容的依据。 合同补充协议签订八大要点 合同附件陷阱逐个提 合同附件本是为增加合同条款中可供买卖双方协商的空间，更大程度地维护消费
篇一：新《劳动合同》补充协议 《劳动合同》补充协议 甲方： 乙方：身份证号：乙方工号： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》的规定，甲、乙双方于年月日订立了《劳动合同》（以下简称《劳动合同》），在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议如下： 一、协议前提 1.1甲方承认乙方在厦门**工艺品有限公司的年资工龄，其在甲方的工龄延续累计，并延续原年资核算方式，乙方愿意成为甲方员工，将其智慧及劳力贡献给甲方事业，并具备完全民事行为能力，能够订立本合同。 1.2乙方应服从甲方根据经营管理需要合理调整其工作职位、岗位、工作地点的决定。 1.3甲方有权对乙方进行工作实绩考评，并依据考评结果给予相应的职位和待遇或处置。 二、保密条款 2.1 下列内容属于甲方商业秘密范围，乙方应承担保密义务。 （1）乙方从甲方获知的已经或将要用于行业或业务中的技术信息与经营、管理信息； （2）甲方的业务模式、操作流程以及与业务、管理有关的合同、客户信息、文字资料、管理制度、表格、单证、工作标准、工作程序、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料等业务相关资料； 2.2 保密义务： （1）乙方在职期间不得自营或在其他与甲方相同或相近业务的单位从事第二职业； （2）乙方保证在甲方工作期间使用任何知识均与前受聘单位无关，乙方承担甲方交付的任何工作或任务，均不会侵犯前受聘单位的商业秘密。 （3）除了履行职务的需要外，乙方承诺，未经甲方同意，不得以任何形式泄露与公司任何产品或服务有关的任何资料，包括已知的或尚未公开的有商业价值的资料； （4）乙方未经甲方批准，不得以任何形式和理由销毁、修改甲方的技术资料，包括电脑资料、档案、程序等有商业价值的资料，不得携带上述资料外出使用或保管。 2.3 因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议，要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。 2.4 甲方支付给乙
鑫源御香山II 期3#楼及人防车库项目 建筑工程施工合同 补充协议
发包人（全称）：河南聚尔溢实业有限公司 承包人（全称）：_____________________________________________ 补充协议书 编号: 依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同对御香山_3#楼及人防车库工程建设工程施工合同（编_）达成并订立如下补充协议。 一、工程概况 工程名称：御香山3#楼及人防车库工程 工程地点：汝州市向阳路鑫源御香山小区 工程内容：项目施工图范围内的土建工程、_水电暖通安装工程、装饰工 程等 二、工程承包范围 承包范围：一御香山_3#楼主楼及人防车库—施工图范围内的土建工程_、室内给排水
发包人（全称）：河南聚尔溢实业有限公司 工程、室内电气及照明工程、一防雷接地、室内弱电及消防预埋管线工程图纸所包括的工
其中指定分包工程和专业分包工程除外，不包括室外—工程 ) 程内容。 三、质量标准 工程质量标准：按国家现行施工规范验收规范：合格_________________ 争创结构中州杯 四、合同形式本合同采用固定合同价加签证变更形式。 五、合同文件的组成 下列文件共同构成合同文件： 1、合同协议书； 2、本补充协议。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 六、本补充协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。 七、承包人承诺按照合同及补 充协议约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责 任期内对工程缺陷承担维修责任。 八、发包人承诺按照合同及补充协议约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。 九、本补充协议书连同其他合同文件一式陆份，合同双方各执叁份。十、合同及补充协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。 十八一、本合同自双方签字、盖章之日起生效。
建筑工程施工总承包合同补充协议 发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：2012年＿＿月＿＿日
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》（以下简称协议书），以资共同遵守。 第一条、工程概况 1.工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2.工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3.建筑面积：建筑面积暂定为：＿＿＿＿＿㎡ 4.设计单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条、工程承包方式：包工包料 第三条、工程承包范围和内容 1.承包方总承包工程范围和内容如下： 承包范围为：除甲方直接指定的项目施工单位外，其余施工图纸上的全部内容及甲方指定的施工任务。 甲方直接指定的项目工程：（电梯工程；消防、） 第四条、工程质量标准为：优质
第五条、合同工期与要求 1、合同工期：＿＿＿＿天（日历天） 2、开工日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日（具体以发包人取得开工报告后具备施工条件后书面下达的《开工通知》为准）。 3、竣工日期：2013年＿＿＿月＿＿＿日。 4、合同工期如遇下列情况，经甲方签证同意，可作相应顺延； 1）、因人力不可违抗因素而延误工期。 2）、非承包方原因累计停工超过15日时工期相应顺延。 第六条、合同价款确定 1、合同价款暂定：＿＿＿元/平方米，大写：＿＿＿万元整（人民币），暂定价不作为拨款及结算依据，最终结算以双方确认的预算及变更、签证等为依据。 2、工程价款的确定 合同价款依据施工图纸，构成工程实体的各项费用及非工程实体费用，其工程量计算、定额套用及取费；土建工程执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额》；取费执行《2009年内蒙古建筑工程计价定额费率标准》按二类工程取费。材料检测试验费确定每平方米建筑面积费用金额后列入工程款。由乙方先行垫付。结算时由甲方支付。 3、总承包管理费及现场配合费 1）、承包方对甲方指定分包的工程款承担全部承包方管理责任，在施工过程中承包方给予各专业单位提供必要的施工配合：塔吊运输、施工电梯垂直运输机械、脚手架利用等。
合同编号：YT-FS-3473-21 服务合同补充协议书范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务合同补充协议书范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(全称)： 乙方(全称)： 甲乙双方本着互利互惠的原则，乙方为甲方提供 保安服务有关事宜，经友好协商，依据实际情况，在 原合同基础上附加合同条款部分内容，特订立以下补 充协议。 协议内容补充部分为： 一、原合同更改内容： 第二条工作时间 2、根据甲方工作需要，对安排保安员节假日或其 它时间加班，无特殊原因保安员应服从甲方安排，乙 方应给予支持。 更改为：根据甲方工作需要，乙方应无条件服从 甲方安排。
3、节假日或其它时间的加班，甲方一般安排保安员补休，不能补休的，由甲方支持给保安员相应的加班补助。 更改为：节假日或其它时间的加班期间，乙方必须保证有人员值班。 第四条甲方的权利与义务 6、甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件，为工作提供必要的机械，设施，通讯联络工具等。 更改为：甲方应向乙方保安员提供适合的工作条件。保安员的工作衣、必要的器械，设施，通讯联络工作等由乙方提供。 二、保安服务人员应当具备的条件： 1、具备相关法律法规规定的保安人员的任职条件及合法手续; 2、年龄在18周岁至35周岁之间的中国男性公民; 3、五官端正，身高在1.78米以上; 4、品行良好，无治安扣留以上违法犯罪记录;
《内容合作协议》补充协议书 甲方： 乙方 丙方： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与三方于 2017 年 12 月签订合同《内容合作协议》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于： 甲乙丙三方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： （一）、原合同中：第二条第6款：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给任何第三方行使。 修改为：乙方同意，【】可以将本协议约定的乙方授予【】的权利转授给授权书中约定的第三方（“转授给中国移动通信集团公司、中国移动通信有限公司和中国移动通信有限公司各省/自治区/直辖市子公司、咪咕文化科技有限公司和咪咕文化科技有限公司各子公司（下称“各移动公司”）以及其他第三方于在线教育业务及其他业务中行使。”）。 （二）、原合同中：第三条第1款：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。包括但不限于通过运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，包括但不限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 修改为：在协议有效期内，【】有权在本协议和授权书约定的授权范围内使用、许可他人使用乙方授权的作品。仅限于授权书中的第三方，如运营商移动通信网络、互联网（有线或无线）和其他营销渠道等进行复制、发行、出版、传播和销售，仅限于通过咪咕阅读业务将作品提供给用户阅读、在线聆听、存储、下载。 （三）、原合同中：第三条第8款：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），【】可以使用乙方已授权作品至授权期限届满, 授权期限届满后，对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 修改为：在合作期满甲乙方不再续签或合作提前终止（无论是否可归责于哪一方的原因），对用户已购买的作品，【】仍有权保留在该用户在相关阅读平台内的个人空间中。 （四）、原合同中：第三条第12款：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】及第三方自有业务及第三方广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 修改为：【】有权在乙方所提供的作品中附加宣传信息，包括但不限于【】广告宣传，并有权决定是否将乙方作品置于【】相关平台特定栏目内。 （五）、原合同中：第四条第11款：若至合作期限届满，仍有任何第三方以【】或（及）与【】合作的第三方所使用的乙方提供的作品侵害其著作权或其他合法权利为由向【】或（及）与【】合作的第三方主张权利（含此前未结纠纷），或有主张权利的可能的，【】有权从乙方待结款项中暂扣一定比例（具体比例由【】根据实际情况确定）作为风险保证金，直至合作期限届满之日起满1年为止。若在此期间内发生诉讼或其他形式的争议处理，【】有权从风险保证金中扣回发生的费用、损失。乙方应在接到【】通知后5个工作日内向【】支付与扣除等额的款项以补足风险保证金，逾期应按每日千分之一为标准支付滞纳金。
签订购房补充协议要注意些问题样本 签订购房补充协议要注意哪些问题本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 遇到房屋土地纠纷问题??赢了网律师为你解惑！访问>>签订购房补充协议要注意哪些问题买房签正式合同之前都会有一个补充协议，但是补充协议怎么签，也是各有说法。 比如今天的案例中，就有这么一个情况，补充协议没有签，33万定金没有了。 看完房子，交完定金，满心欢喜等着签合同，可正式签合同时，发现除格式合同外还有补充协议。 签吧，觉得大部分的补充协议都偏向开发商的权益;;不签吧，房子买不成，定金也不能退。 近日，在石桥铺附近工作的张海((化名))在买房时，遇到了这样两难的问题。 补充协议与格式合同不一样前天上午，重庆晚报记者在江北区九街见到了张海。 张海说，此前，自己和家人看中了九龙坡区陈家坪玖城壹号项目的一套三室的房子，并缴纳了33万多元的定金。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
上周，一家人高高兴兴去售房部签合同时，销售人员除出具由市国土资源和房屋管理局印制的商品房买卖合同((即大家常说的购房格式合同))外，还合订了一份补充协议要求同时签订。 翻阅这份补充协议后，张海认为，一些内容还与格式合同相悖。 比如，关于逾期交房的约定，开发商在收到购房者解除合同正式书面通知，且由购房者配合开发商完成配合注销合同备案登记义务后的090日内退还款项，但在格式合同中，这一日期仅为030日。 张海还发现，如果公摊面积与买卖合同存在差异，房价没有变化，双方互不追责。 如果接房时发现有非属主体结构性的质量问题，保修范围内由开发商按照规定在“合理期限内”整改。 张海要求对方说明合理期限是多久，对方表示无法说明。 补充协议中的大部分内容，在张海看来都规避了开发商的风险。 想更改补充协议不行张海和家人认为，既是补充协议，那就有商议空间，但要求增加合理要求时遭拒。 开发商告知，已在主管部门备案，无法更改。 本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 对此，张海和家人不满意，询问可否退房并收回定金，销售人员表示，33万多元是定金，如果不同时签订购房合同和补充协议，视为自身放弃购房，定金无法退还。
工程施工总承包合同补充协议 甲方: 乙方 乙方与原普兰店市城乡规划建设局于2011年9月23日签订T《路工程施工(三标段施工总承包合同》(以下简称原合同)，WX 程动迁等原图，工程未按原约定时间开工，-市政府部门职能调整后, 由甲方承继原---局相关职责，现项目初步具备开工条件，甲乙双方协商一致同意继续履行原合同，达成如下补充协议： 一、合同工期：原合同工期：年月曰至年月日，共计1日历天。双方现约定调整为：年月日至2年月曰，共计1日历天。实际开工日期以甲方发出开工通知中的载明开工日期为准，因甲方原因导致工期延误的，工期顺延，并赔偿因此给乙方造成的损失费用：丙乙方原因未能按照约定完工，并由此给甲方造成损失的，由乙方向甲方包赔损失。 二、原合同为固定总价合同，现因施工图工程量变化较大，不再适用固定总价，现变更为固定单价合同。工程量依据辽宁省2008 X程量清单计量原则按照施工图纸按实计算。 三、因施工图变更、物价变化，原合同价格在原中标清单的基础上，按如下原则进行调整： 1、人工费调整：根据2年月2日《关于建设工程人工费实行动态管理的通知》辽住建(2011) 38()号文件规定，人工费按施工期的人工费指数调整，若后续辽宁建设工程造价管理总站不再公布人工费指数, 则按照最后一期执行。
2、材料费调整：材料费按照施工期的《大连工程造价信息网》网刊价格* （1+相应税率）执行，网刊中没有材料价格，乙方根据施工进度在施工前上报甲方，甲方于上报后15日内审核完毕，逾期不审核的, 视为认可乙方上报的材料价格。（相应税率按照《大连市“营改增”后建筑材料价格信息编制说明》中列明的增值税税率（征收率）执行）。 3管理费、利润调整由于施工图纸调整，施工内容减少，工程类别应 按《建设工程费用标准》重新划分，管理费，利润应按（）8计价依据四类工程取费执行。 4、安全文明措施费调整：根据2012年4月5日《关于调整建设工程 安全文明施工措施费费率标准的通知》辽建价发[2（）12]4号文件规定, 对安全文明措施费费率进行了调调整。本工程投标时按当时的文件规定为三类工程，由于施工图纸调整，施工内容减少，本工程按新文件规定四类工程费率执行。 5、规费:按企业规费证标准（社会保障费执行2017 （20号）文件）计 取后，与工程款一同由甲方直接支付予乙方。 6、本项目的检验试验费由甲方承担并按实际发生向乙方支付。 7、税金调整：根据2011年11月3日《关于调整大连市建设工程费 用标准中税金费率的通知》大造价字[2011]3号文件执行。 四、新施工图增加清单项目及瓷证变更项目计价原则如下： 1、中标清单中有相同的项目，按照上述中标清单调整后的综合单价执行； 2、若中标清单中无相同的项但有类似的项目，参照类似项目调整后 的综合单价执行： 3、中标清单中没有相同或类似的项目，按照《江宁省（）8工程量清单计价依据》及上述第三条约定确定综合单价。
劳动合同补充协议（保密协议） 甲方： 乙方：乙方工号： 甲、乙双方根据《中华人民共和国劳动法》的规定，于年月日订立了《劳动合同》，在此基础上，就《劳动合同》中未约定的有关劳动关系事项，经双方协商一致，达成补充协议如下： 一、工作考评的相关规定 1.1 乙方应无条件服从甲方根据经营管理需要合理调整其工作职位、岗位、工作地点的决定。 1.2 甲方有权对乙方进行工作实绩考评，并依据考评结果给予相应的职位和待遇；甲方可以依据考评决定是否对乙方进行晋升、加薪等的奖励和进行撤职、降级、降薪等的处分。 二、保密条款及在职时所拍的照片使用(在薪资中包含保密费和肖像权使用费) 2.1 下列内容属于甲方商业秘密范围，乙方应承担保密义务。 2.1.1乙方从甲方获知的已经或将要用于（包括尚未公开的）行业或业务中的技术信息与经营、管理信息； 2.1.2甲方的业务模式、操作流程以及与业务、管理有关的合同、客户信息、
文字资料、管理制度、表格、单证、工作标准、工作程序、行销计划、采购资料、定价政策、财务资料等业务相关资料； 2.1.3甲方依照法律规定或有关协议的约定，对外承担保密义务的事项； 2.1.4其他双方本着诚实、合理原则认为应当是商业秘密的技术信息与经营信息； 2.1.5乙方在职期间不得自营或在其他与甲方相同或相近业务的单位从事第二职业； 2.1.6乙方保证在甲方工作期间使用任何知识均与前受聘单位无关，乙方承担甲方交付的任何工作或任务，均不会侵犯前受聘单位的商业秘密； 2.1.7乙方不得刺探与本职工作或本身业务无关的甲方商业秘密；乙方不得允许或者协助不承担保密义务的任何第三方使用甲方的商业秘密； 2.1.8乙方未经甲方批准，不得以任何形式和理由销毁、修改甲方的技术资料，包括电脑资料、档案、程序等有商业价值的资料，不得携带上述资料外出使用或保管。 2.1.9乙方离职时，应当返还全部属于甲方的资产，包括记载着甲方上述商业秘密的一切载体。 2.2 因乙方的违约行为侵犯了甲方的商业秘密权利的，甲方可以选择根据本协议，要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规要求乙方承担侵权责任。 2.3 甲方支付给乙方的劳动报酬中已包含了保密费用。员工离职后承担的商业秘密保护义务，不以得到任何额外补偿为条件。 2.4 员工在职期间的各种照片公司使用规定，根据《中华人民共和国广告法》
合同的补充协议怎么写 很多朋友们在签订合同的时候，可能对其补充协议不是特别了解，其实补充协议就是对原有合同的一种补充,将原来的合同变得更加的 规范，是什么因素诞生了补充协议呢?可能是有以下几种情况：第一，因为原协议还有事情没有说完，有遗漏的事项。所以对其进行补充。举个例子：在签订房屋租赁合同的时候，发现没有按照约定免除租期，又或者是说没有就交房的时间等一系列的问题作具体的约定。那么在出现这些问题的时候，就需要签订一个补充协议进行重新约定。 第二，因为原协议约定不明确需要进一步的说明，把他变得更明确了。像是在借款协议中约定的那样，借款人应当向出借人支付利息，年利率不高于24%。这个约定就属于不明确，没有给出下线，让人容 易误会，年利率8%不高于24%，年利率1%也不高于24%。这样对于支付的利息就很不准确，不知道怎么给才好。所以在这样的情况下，应该签订以将利率问题说清楚的补充协议。 第三，这第三个原因就是很重要的了，需要修改或者变更原协议的内容。比如说是签订了定制床具的合同后，客户发现准备定制的和自己家里的装修风格不是很一致，很不搭配，看上去很变扭，但是合同却已经签订了。出现这种类似情形的，可以双方协商，都同意的情况下可以作一个补充协议，如重选商品等，这样对于双方来讲都是有好处的。
下面介绍写补充协议怎么写的问题。 首先是标题，要写上“补充协议”字样。需要注意的是，补充协议应该和原合同是配套的，最好是放在一起。 接下来是写双方的基本信息。 再接着，要说明是对什么合同、基于什么原因，双方协商统一意见后作的补充协议。 然后，就是要具体写明确双方达成的详细的补充协议，这部分一定要写清楚，就与签订一份合同写达成的具体约定一样，要有双方应该履行的义务，享受的权利，还要写违约条款。与签订合同一样，要写上一式两份，明确原合同内容中于补充协议不一致的以补充协议为准，对于发生纠纷如何处理也可以写，如发生纠纷由xxx人民法院管辖等。 最后是落款，双方签字，写上日期。 以上就是关于补充协议的相关知识以及补充协议怎么写的介绍，通过以上的事例，相信大家对合同的补充协议怎么写也应该都有了一定的了解。生活中如果陷进合同纠纷的，不要慌张，理性处理，通过法律途径维护合法权益。
分包合同补充协议怎么签订 经甲乙双方协商制定以下补充协议： （1）工程名称：江苏涌涞1#车间 （3）建筑面积：7.2万平方米。 2、工程内容及承包范围： （2）乙方在本工程施工中不可以用宿迁本地农民工，若发现使用本地民工，所发生的任何事故均由乙方自行处理，以及在工程施工全过程所发生的任何事故，均由乙方全权负责，甲方均不承担经济责任。 3、付款方式： （2）本工程付款在1#车间封顶后付工程总价的30%，二层封顶后付工程总价的60%，砌墙捄灰室内地坪结束后付工程的80%，竣工验收合格后付工程总价的95%，余款作为质量保证金，在竣工两年后房屋正常使用，全部。
4、开竣工日期：开工，竣工：，若遇停水停电，地方政府政策性调整和人力不可抗拒的情况下工期顺延。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 二、什么情况下签订建筑合同补充协议 《民法典》第五百一十条规定：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。”据此，只有主合同生效，因质量、价款等没有约定或者约定不明确造成履行困难的情形下，才能通过“协议补充”没有约定或者约定不明确的事项，以利于主合同的履行，从而实现当事人订立主合同的目的。 1、补充协议的当事人应当与原合同当事人严格一致。 3、严格防止与原合同发生内容矛盾。 根据建设部的有关规定要求，施工合同要到建设部规定的主管部门进
行备案，而补充协议作为施工合同的组成部分也应该到相应的主管部门备案。虽然建设部的规定要求并不属于法律要求，但为了尽可能的保障合同的法律效力和双方的合法权益，最好将施工合同补充协议也进行备案。 如果建设工程施工合同是通过招投标签订的，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的补充协议，否则是无效的。 （文章源自网络，如有侵权联系删除）
合同补充协议 延续劳动合同协议书 __（甲方）与___（乙方）于_20xx_年_x_月x 日签订的 劳动合同将于20xx年x 月_x_日依法终止，经双方协商一致，同意延续劳动合同。延续的劳动合同从20xx 年_x_月xx日起生效，并重新确定以下新的合同条款： 延续的劳动合同期限采取固定期限：从20xx 年_x_月_x_日起到20xx年_x_月_x_日止。 除上述条款外，原合同的其他条款仍然有效，双方同意一并履行。 甲方：(盖章)乙方:（签名） 年月日 《合同补充协议》 甲方：XXX（以下简称甲方） 乙方：XXX（以下简称乙方） 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXX 年XXX月XXX日签订的《XXXX服务合同》(下称“服务合同”)中的定义相同。 因甲方委托乙方全程XXX服务的XXX项目工期调整，在甲乙双方于XXX年X月XX日共同签署的“服务合同”基础之上，本着互利互惠的原则，经友好协商，就“服务合同”中未尽事项订立以下补充协议： 第一条合同期限
将“服务合同”中规定的合同期限延长X个月，即延长后的服务有效期为自XXXX年X月XX日至XXXX年X月XX日止。（合同有效期为24个月） 第二条服务费用 乙方延期的6个月XXXX服务期间，甲方不需要另行支付XX服务费用，即依然按照“服务合同”中规定的费用总额支付XX服务费。。 第三条延期付费内容 乙方延期服务的6个月期间，如遇有关市场推广的XXXX等的推广XX项目，甲方需按市场行情额外支付费用。 本协议生效后，即成为《XXX服务合同》不可分割的组成部分，与《XXXX服务合同》具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分应完全继续有效。 其他说明： 1、本协议经双方签字盖章即可生效。 2、本协议一式四份，双方各执二份。 甲方（签章）乙方（签章） 代表人（签字）：代表人（签字）：
建设工程施工专业/劳务分包合同 补充协议（一） 合同编号：（原合同编号）-补1 发包方：项目经理部（以下简称甲方） 分包人：营业执照名称（以下简称乙方） 鉴于xxx，在双方签订的xxx工程《建设工程施工xxx分包合同》（合同编号：xxx）基础上，依据xxx及会议纪要，经甲乙双方共同协商，签订如下补充协议，作为双方履约的依据。 第一条补充内容 1、新增分包工程项目： 1.1工程名称： xxx 隧道衬砌工程 1.2工程地点： xx市xx镇 1.3分包范围： xxx隧道部分衬砌工程劳务作业（甲方可根据实际进度需要进行调整，单价不变） 1.4劳务作业内容：(1)xxx； (2)xxx。 第二条合同价款 1、分包价款 1.1补充项目实行固定单价承包，劳务分包价款按不同分项工程的单价和确认的乙方完成工程量计算。单价详见本协议附件1《工程量清单》。 1.2本工程的单价或固定总额，均为一次性总包干，合同执行期间不得以任何理由调价。 1.3乙方提供的增值税发票类型增值税普通发票或增值税专用发票，增值税税率%。 本补充合同签订生效后原合同不含增值税暂定合同总价调整为： 元（大写：）；含增值税暂定合同总价调整为：
元（大写：）。暂定合同总价不作为结算依据，本合同最终结算总金额=建设单位、监理验收合格且经甲方确认的符合计量规则的实际完成的合格工程数量×劳务单价×（1+增值税税率%）。 2、工程数量 本补充协议工程量清单（附件1）为暂定工程量，计价时以实际完成，并经过监理认可，甲方技术人员计算、甲方总工程师审核确认的数量为准。 3、计量规则 详见附件1《工程量清单》及说明或在此写明。 第三条其他条款 1、补充增加钢筋、钢绞线、锚具、成品混凝土、模板主要材料由甲方提供应，具体见本协议附件2《甲方提供材料清单》，合同供应内材料费用由甲方承担，乙方不得自行采购。成品混凝土由甲方运输至作业现场并承担费用，其他材料、设备由甲方运至乙方工地或距乙方工地最近的施工便道、料场，材料、设备的卸车费、倒运费、保管费由乙方自行负责。甲供材料、设备运抵施工现场后，乙方要当天进行接收，并履行交接手续。 2、补充增加火工品材料由甲方统一代购和管理，费用由乙方承担，具体见本协议附件3《甲方代购材料清单》。甲方代购材料按照实际供应数量及清单中单价计算，从乙方当期计量款中扣除。乙方不能私自采购，否则，甲方有权降低承包方的承包单价。如乙方将领用的材料用于乙方其他工程项目或转卖给第三方，甲方对乙方处于三倍的罚款，并保留对乙方进行清退出场的权力。 3、补充增加塔吊由甲方提供，具体见本协议附件4《甲方提供施工机具、机械设备清单》，甲供施工机具、机械设备的使用（含操作工人）、维修、保养、看管等由乙方负担，费用已含到单价中，施工结束后