工程，如抹灰、贴砖、保温、楼地面、屋而、变形缝安装.室外工程等，不限于以上工 作）。 仁 抹灰工程（内外抹灰、刮糙），具体做法如下:
（1）.施工范?:招标文件得装饰做法、图纸、图集、变更所述所有抹灰部位。
（2）、剪力墻对拉丝杆眼打胶封堵，清理面层杂物，少量剔除突出部分於及加气块。
（3）、工艺流程：基层清理T 浇水湿润T 甩浆拉毛f 於与加气块接触处铺钉钢板网（外墙）
或纤维网（内墻）-?拉线打灰饼T 浇水湿润T 刮底糙T 粘贴分隔条或滴水线条（外墻）T 浇水湿润T 砂浆面层压光T 养护。抹灰应分2~3遍成活，严禁一次成活,抹灰厚度超过
3cm 时，应加铺钢板网，门窗洞口预留过大得应镶砖或分次刮糙抹灰。
2、外墙贴砖
贴砖部位按图纸、图集及变更要求所述部位。前期应先进行对拉丝杆眼打胶封堵, 清理面层杂
物，少量剔凿突出 於及加气块，具体施工吋必须按图纸、规范及贴砖工艺要 求组织施工。贴砖前应先弹线控制，保证砖缝横平竖直，贴砖完成后须把砖面清洗干净。
外墙砖.粘结剂由甲方提供,按规定量领取，超过得按进价从工程款中扣除。
3、外墻内保温
部位为图纸与变更要求所述部位，釆用聚苯颗粒保温，必须按图纸5CM 、规范及内保 温工艺要求施工，达到保温粉刷质量验收标准，工艺流程主要为：基层检查与处理T 涂
甲方: 乙方: 甲方拟将 _______ 装饰装修 劳务承包合同
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 抹灰、保温、楼地面、楼梯踏步、屋面.室外等装饰装修 工程以劳务承包得形式委托乙方施工，根据《中华人名共与国合同法》、《中华人民共与 国建筑法》《中华人民共与国劳动法》及有关规定、法律法规与市场行为准则，遵循平 等自愿，公平与诚实信用得原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同, 以资共同遵守。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、承包范围：乙方负责承担
（图纸.图集、变更设计所涉及得所有装饰装修
界面砂浆T吊垂线做灰饼T拌合保温胶浆T批第一遍保温浆料T压入网格布T批第二遍保温浆料T批防水抗裂砂浆f压入网格布T表层收光。
4、楼地面（包括楼梯踏步）
部位为图纸.图集与变更所述,做法按图纸.图集、规范及工艺要求。楼层工作内容为机械刨渣、剔平、清理、湿水.扫浆打底、弹地坪控制线打灰饼、砂浆找平、拉毛、养护等楼地面做法所含全部内容，楼梯踏步需先弹线控制。地面工作内容为土方平整夯实、铺钢筋网、於浇捣、水泥砂浆地坪、阳台厨卫地坪坡向正确、坡度合适，楼地面养护期不少于7天。
5、屋面工程
施工部位为图纸、图集与变更要求部位，做法按图纸、图集及规范与工艺要求，工作内容除防水外屋面做法所含全部内容。乙方同叶需配合好屋面蓄水实验。
6、室外工程
主要指室外台阶.踏步.无障碍坡道.勒脚等，做法需按图纸、图集及规范与工艺要求。
上述广6项已含搭拆施工用内脚手架，成品保护，完活后一切受损部位修补，施工所
留洞眼封堵，配套工程安装后得修补及塞填缝.挂钢丝网，变形缝安装，少量突出部分於、加气块剔凿。作业时自身得安全防护，如每层翻铺跳板，清理外架上杂物。所用材料得装卸转运，同吋还包括了活完场清，文明施工产生得各种用工（不限于此），主要指：落地灰得及叶合理回收利用，现场范围内全部场地与材料得清理占用场地。
施工现场与建筑物内得清洁工作（不分次数，根据甲方要求执行清扫任务）。
转运就位自身用机械设备，平整夯实硬化设备及材料堆场。
施工完成后不再使用得所有物资转运到甲方在施工现场得指定位置。
7、本工程甲方仅提供施工中正常得使用材料：砂、石、水泥、滴水线条、保温材料、屋面砖、
伸缩缝铝板及屋面伸缩缝盖板.内外墻网格布。
⑴、
四、承包价格
所有涉及得装饰装修（抹灰、保温、楼地面.屋面、室外等）工程，以建筑面积乘综合单价62元/n?，屋面贴砖面积按实际施工面积乘以25元/ni2共同形成合同总
⑷、
⑸、施工建筑垃圾及叶清理、转运、处理、外运。
价。单项价格为：抹灰W元/m］楼地面8元/
五.工期要求
必须按甲方得进度计划完成每部位施工，不得延误，如遇人力不可抗拒因素或甲
方原因延误工期得，需报甲方书面批准后工期方可顺延。按甲方与建设方签订得合同要求，乙方必须确保_____ 年_____ 月日前外墙全部完成，外脚手架全部拆除。所
有工程必须于年月日前全部完成。
各阶段性工期由甲方提前5天以书而形式通知乙方，乙方必须服从甲方进度协调管理，阶段性工期每延误一天罚款壹仟元，整体性工期每延误一天罚款伍仟元。
六、工资结算方式
按图纸及定额规定计算工程量。施工中如有超出本合同工作范围，甲方另行委托得超出部分按2003年定额计算，如定额中无此项规定得可按包干价或计时工方式结算, 包干价格双方在施工之前商定，计吋工一率按120元/工日计价。超出本合同部分双方应办理签证，由甲方公司核准，待工程完工结算后一次性支付。另行委托部分，乙方不得拒绝，拒绝时发生费用全由乙方承担。如有工程减项按工程增加方式同等计减。
2、每月底乙方将当月实际完成工作量报甲方审核，由甲乙双方计量认可7天内，付月
进度款得60%（没有完成得楼层待下月结算）。合同内工作全部完成，双方组织验收，竣工验收合格，办理结算后7天内付至全部实际工程量得90亂余下10%作为保修金，乙方得保修金按下述约定支付：保修期间内质量问题由乙方维修并承扭一切维修费用，乙方不能维修或在甲方规定期间内未及时维修吋，由甲方组织维修，费用由甲方直接从乙方得工程保修金中扣除，不足时向乙方追加赔偿。保修期为壹年。保修期满由乙方提出申请，甲方办理有关审核手续后在30天内无息按实际金额支付剩下保修金。对未经甲方认可，超出设计图纸与乙方自身原因造成返工得工程量，甲方不予计量。
3、为严把质量、安全关，防止材料浪费，必须实行施工.质检、安全、材料、预算、
项目经理组成得工程款联合验收签字手续，否则无效。各检验批、分项工程必须达到合格标准以上。对不按规定作业，不服从管理■发生质量.安全事故及浪费材料得，甲方可对乙方处罚，罚款从进度款、结算款中直接扣除。
4、如乙方进度缓慢，质量、安全问题频发，达不到甲方要求标准，不服从甲方管理，则
甲方有权将其中部分工程另行委托她人施工，另行委托部分单价按上述进度控制单项
价格得1、5倍从乙方工程款中扣除，如不足仍由乙方承担。严重者，可按本合同第七项二条退场案件进行处理。
七、甲方得权利与艾务:
1.甲方（管理人员）有权对乙方得质量、工期.违章作业，不文明施工，不服从管理,
浪费材料等行为进行处罚。
2、乙方必须配备足够得施工人员，如乙方作业人员不听从管理，或者乙方负责人长期
脱离施工现场，致使工程质量达不到规范要求，工期延误，影响其她班组施工进度时, 甲方停理人员在开完工单时\有权对乙方进行处罚，直至取消乙方施工资格，终止施工合同。出现任何终止合同情况时，乙方不得以任何理由，先行无条件退场■如因乙方原因造成造终止合同，甲方将不与乙方结算尾款，保证金不予退还。
3、甲方现场代表有权确认乙方进场得队伍，有权要求乙方更换进场施工得队伍及管
理人员，乙方必须执行。乙方代班班长必须事先经得甲方同意。乙方进场前须提供人员名字，经甲方同意后进场，中途未经甲方同意不得更换现场施工人员，特别就是带班人员，否则视乙方违约，乙方带班班长
4、为乙方作业人员指定居住条件及生活用水电。水电费用控制在300元/月范團内,
趨出部分则乙方承担。
5、根据工程进展情况，技术人员及时抄平放线，不影响乙方作业，甲方只放主控制线,
抄主控制标高。
6、为乙方作业人员提供必要安全防护用品。安全带乙方自备，安全帽由甲方统一购
置，按乙方施工人数配发，工程完工后乙方退还全部安全帽，损坏.丢失部分按购置价从乙方工程款中扣除。
7、按照合同约定支付乙方应得工资报酬。
八、乙方得权利与艾务:
1.对甲方管理人员得违章指挥有权拒绝。
2、有依法享受劳动保护得权力。
3.对承包范囲得工程向甲方负责，组织具有相应资质证书得熟练工人投入工作。
4、乙方办理自己在施工现场人员生命财产与机械设备得保险并支付相应保险费。配
备常驻工地现场不少于2名以上技术过硬、经验丰富、年富力强.善于管理得专业管理人员。
5、服从甲方指挥管理，自觉遵守法律、法规及有关规章制度，严格按照设计图纸.规
范及有关技术要求，精心组织施工，确保工程质量达到约定标准。科学安排作业计划, 投入足够人力、物力，保证工期。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。加強现场施工管理，严格执行建设主管部门及环保、消防等有关部门对施工现场得管理规定，确保文明施工。
6、承担自身责任造成得质量修改、返工、工期拖延、安全事故，现场脏乱差产生得
损失及多种罚款。工程未竣工交付前，乙方应负责已完工程得成品保护工作，并承担毁损.火灾.丢失得风险。保护期间发生损坏，失窃乙方自觉予以修复。
7、自觉接受甲方及有关部门得管理、监督及检查,接受甲方随时检查材料保管，使用
情况及施工人员有效证伴,持证上岗情况，与其它单位协调配合。
8、如发现她人违章作业与质量、安全隐患得，有向甲方现场负责人报告得艾务。
9、本工程禁止劳齐再次转包，一经发现，立即取消承包合同，造成得损失由乙方负全
10.如乙方无能力履行合同时，应事先提前一个月向甲方提出■经甲方同意■乙方可退
场，如乙方无履行合同能力事实，甲方可要求与乙方终止合同，乙方必须先无条件退出, 如乙方拒不退场，按合同七项二条执行，同吋甲方可追加乙方给甲方造成得损失。
九、材料、机械、设备、工具。
甲方根据乙方材料计划，提供工程上用原材料，如水泥、墙地砖、涂料.保温材料、钢板网.米条等。乙方必须提前十天将甲供材料计划报送甲方，否则引超得误工由乙方自负。甲方提供施工电梯，水泵机械设备，施工电梯由甲方派人操作。其她辅助材料及中小型工具均由乙方自备，辅材如甩浆用胶水、纤维网.铁钉、铁丝等，中小型工具设备如搅拌机、斗车、推车、尺条、筛网、铁锹、灰桶、铲刀、抹灰铁板、搓板、水壶、水管、扫把、靠尺、刮尺、切割机、刨地机等，洗墙用草酸、养护用水桶由乙方自备。
甲方只提供电源到三级箱。如需要塔吊吋，由甲方派专人指挥与操作。施工电梯正常作业时间（八小时）由甲方派人操作，加班时间由乙方派专人操作，乙方操作电梯出现事故时由乙方负全责。乙方应爱护公物，节约甲供材料，对甲方提供乙方得材料设备，乙方有负责保管与日常维护得责任，乙方损失、浪费（以趨出预算规定量为准）甲供财物，乙方按原价踣偿。
十、质量检查与验收:
1.乙方必须按图纸.现行规范、专项方案、技术交底及甲方技术人员得要求组织施
X,服从安排，不得随心所欲。
2、每层完工后，由项目质检员与现场监理共同检查脸收，质量合格后方可进入下道工
序施工。
3、由于乙方得原因，致使质量验收不合格，造成返工所用得材料费由乙方承担，发生
得其她费用也应由乙方承担。
4.质量必须达到优良标准，且不低于甲方与建设方签订得合同中对质量得要求。
十一、安全及文明施工:
1.乙方在挑选施工作业人员时，要尽量选配年轻力壮健康得人员，年龄必须在18~50
岁之间，严禁呆、傻.聋、哑及神经不正常人员进工地作业，如违反出现问题乙方自身负责。进入施工现场前，按公司规定进行三级安教育。严格遵守施工现场“安全生产十不准”与“文明施工十大禁令”
2、施工作业时严格按照施工安全管理得有关规定进行操作，杜绝蛮干，如发生安全事
故，其责任由乙方承担，期间所发生得所有费用由乙方全额承担，并要做到“三不放过” 得原则。
3、本工程施工管理，乙方应严格遵守国家及地方政府颁发得安全施工.文明施工等规
范、条例，遵守甲方得现场管理规定。甲方将定期按《汉川市建设工程现场文明施工管理办法及检查评定标准》及甲方安全文明现场管理程序等要求进行检查，达不到文明工地标准，甲方即可勒令乙方停工整改，并相应给予违约经济处罚。
4、乙方在危险环境下施工之前，应制订完善得安全保护措施，经甲方报建设单位（监
理）批准后组织实施。
5、乙方应遵守地方政府与有关部门对施工场地交通.施工噪声.施工现场坏境卫生
与场外污染劳务用工、计生等管理规定并办理有关手续，乙方造成得罚款等全部责任由乙方负贲。
6、乙方在施工过程中应完善文明施工措施，并事先预防由于乙方施工可能对周边居
民与企事业单位产生得各种影响，尤其避免对周边房屋与构筑物产生不良影响。
7.施工期间未受安全方面得任何处罚，待乙方人、机、物退场后甲方将按合同给予
适当奖励。
8、必须由乙方组织，每月进行一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向甲
方汇报。
9、针对不同得分部分项工程，乙方在开工前必须进行安全技术交底（必须有甲方人员
参加），并以书面形式向甲方汇报，经认同后方可开工。对安全有特别要求得分部分项工程，乙方必须按甲方、监理得要求及时提供安全施工方案，方可开展后续工作。
10.施工中若由乙方原因造成工伤事故，甲方将暂停付款直至乙方整改完毕。
11.乙方必须参刼甲方组织得安全、文明施工竞赛，甲方将根携结果给予奖罚。
十二.罚则:
仁对违返安全文明施工规定得行为按甲方公司制定得《安全生产守则及奖惩制度》、
《现场施工管理制度》、《安全生产管理制度》得相应条款执行。
2、乙方必须教育本班组人员遵纪守法，不得盗窃或向外携带工地所属财物，一经发现,
将按所其价值伍倍处罚乙方。不得打架斗殴，不得顶撞辱骂管理人员，一经发现无论对错，罚款500元，情节严重得送公安机关处理。
3、施工期间由于乙方违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告与
罚款等，乙方应支付5000元/次得违约金。
4、甲方或监理有权对乙方得违章现象提出整改，乙方接书面整改通知后24小时内未
釆取相应整改措施，每次支付违约金1000元。累计3次后，每次支付违约金5000元。
十三、其她:建设单位与施工单位合同约定，作为合同附件,对乙方具有同等约束效力。本协议自签订之日超生效，工程完工结清全部尾款后失效。
本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份。
乙方签字（盖章）:
甲方签字（盖章）:
安装工劳务合同样本 合同编号: 甲方： 负责人： 地址： 电话： 乙方： 身份证号码： 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 注意事项：工作岗位及工作时间 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；一般每周至少有一天的休息日；按国际惯例，在节假日，雇员应享受所在国家规定的节假日，如所在国国庆、春节等。 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题，避免之后因履行合同发生纠纷。一、合同期限 从______年______月______日起至约定安装工程任务完成之日为合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在______从事安装工作。乙方应按劳动合同约定按时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证乙方人身安
全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必要的劳动防护用品。 四、劳务报酬 注意事项：劳务费用 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中的劳动者除获得工资报酬外，还需要为劳动者缴纳保险、福利待遇等；劳务关系中的自然人，一般只获得劳务费，雇主也不用像劳动合同那样为雇员缴纳社保的义务，是否缴纳可以双方协商约定。 另外，如果是在工作时间以外加班或上夜班，雇主应付加班费或夜班津贴等相应劳务费用，并据此作出详细约定，以免给雇主一方造成不必要纠纷。1、按时计酬，日薪______元。甲方应付乙方必要的生活费用。 2、待安装工程完成验收交付后，扣除生活费用外付清乙方剩余工资。 五、劳动纪律 乙方应遵守国家的法律、法规及施工规范、安全等各项规章制度。乙方违反劳动纪律和有关的规章制度，甲方可给予批评、教育、处罚，直至解除劳动合同。 六、劳务合同的解除与不得解除的规定 1、经甲、乙双方协商一致，合同可以解除。 2、乙方有下列情形之一的，甲方可以解除合同： （1）严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的。 （2）严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的。 （3）被依法追究刑事责任或劳动教养的。 七、争议解决 因履行本合同发生劳动争议，双方可协商解决，协商不成可向________仲裁委员会申请仲裁或向_______方所在地有管辖权的法院诉讼。 八、违约责任 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本合同，并有权追究违约方的法律责任和经济赔偿等。 九、其他
工程主体结构劳务施工合同书
主体结构劳务施工合同 发包单位（甲方）：（以下简称甲方）承包单位（乙方）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就 工程结构主体劳务施工事宜协商一致，订立本协议。 一、工程名称：（以下简称本工程） 二、工程地点： 三、结构形式：建筑规模： 总建筑面积：平方米 四、承包范围及内容： 本工程主体结构的模板工程、钢筋制作安装、砼浇筑、外架搭设及拆除。砂石垫层及其以上结构主体工程中的钢筋、模板、砼、构造柱钢筋绑扎、二次结构钢筋制作、外架的施工，以及主体施工用的木工棚和钢筋棚的搭设、塔吊基础电梯基础施工、临舍地面施工、“四口”防护和现场内道路硬化、围墙、现场文明氛围布设的施工内容，不包括土方，回填土乙方配合人工。具体分项内容如下： 1、钢筋工程： 主体结构全部钢筋的提料、制作、水平、垂直连接。另外包括： （1）、钢筋制作设备的就位、操作、保养、工作台制作安装和布置。
（2）、主材场内倒运、归堆码垛、调直整理、原材料标识。 （3）、钢筋翻样并接受甲方检查、校对，按甲方主管人员的配料审批单加工制作并验收。逐日向甲方报送日配料统计报表。做好半成品、成品分类归堆标识工作。 （4）、原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输。并按文明工地的要求堆放整齐。钢筋加工场地及工作面应保持工完场清和做好随干随清。 （5）、钢筋闪光对焊、电渣压力焊、钢筋短料接长对焊，钢筋机械连接（不含套筒，套筒由甲方提供）钢筋安装绑扎，试件取样、钢材除锈（不含旧钢材）、余料回收加工再利用，废料归堆交接。 （6）、设计洞口和施工预留洞的钢筋切割，洞口加筋处的制、绑、焊。（7）、钢筋分项中的所有附件（马蹬筋、梯子筋、剪力墙加固筋）的制作、工作面的成品保护、钢筋保护、浇注砼时钢筋保护用工。 （8）、乙方应做好各工序中的自检、互检、交接检。合格后及时向甲方报送自检记录、参与甲方的质量检查及隐蔽工程的验收。 （9）、为保证钢筋不移位等采取的质量保证用工。 （10）、二次结构构造柱钢筋由乙方绑扎，其余圈梁、过梁、砌体拉结筋由乙方只负责加工不负责绑扎。 （11）、钢材需求计划必须提前15天上报，主体封顶时现场不能剩余整件钢筋（每个规格重量不能超过3t）,超出部分原价以工程款方式抵给乙方。2、模板工程： 提供模板搭设方案、现浇构件、木模板制作安装、拆除、钢模板的安装
遇到合同法问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/291480811.html, 建设工程施工合同和劳务合同有什么区别 建筑合同纠纷中，对合同性质是属于工程建设合同还是劳务合同容易产生争议。那么建设工程施工合同和劳务合同有什么区别?下面由赢了网的小编在本文详细介绍。 建设工程施工合同和劳务合同有什么区别? 建设工程施工合同与劳务合同应当从四个方面来区别： 1、标的种类。建设工程施工合同的标的是建设工程。工程劳务合同标的中是工程中的劳务，即仅提供劳动力。 2、报酬方式。建设工程施工合同中发包方支付的是工程款，其中包含人工工资。而劳务合同发包方支付的仅仅是人工工资。 3、签订条件。建设工程施工合同的承包人必须具备一定建筑资
质，如果工程需要分包，必须经业主同意。而劳务合同承包人一般不需要建筑资质，劳务分包也不需要业主同意。 4、完成方式。建设工程施工合同中承包人必须以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成工程。而劳务合同承包人中提供劳务即劳动力。 建设工程施工劳务合同范本 建设工程施工劳务合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就 _______(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：______________
工程地点：______________ 第二条工程承包范围 ___________________________________ 第三条工程工期 1.计划开工日期：_______年_______月_______日，计划完工日期：_______年_______月_______日，总日历天数_______天; 2.主要节点工期：___________________________________ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____________________ 第五条组成合同文件及解释顺序
工程劳务承包合同 发包方：卓越·维港名苑（南区）工程项目经理部（以下简称甲方） 承包方：郑清华（身份证号码：350321************ （以下简称乙方）根据工程需要，甲方将卓越·维港名苑南区9~11栋主体的外架工程委托给乙方施工，为明确双方的权利、责任和义务，经协商签定本合同，以供双方共同遵守。 一、工程名称：卓越·维港名苑（南区）工程 二、工程地点：深圳市南山区蛇口东填海区 三、承包范围：9~11栋主体外架的搭设、拆除工程，包括电梯井内架的搭拆。 四、承包方式：包人工、包工期、包安全、包质量、包文明施工。 五、承包内容：9~11栋主体所有外架搭设、拆除、工完后所用外架材料的归堆及堆码、小型机具和架子搭设所用的工具（如扳手、割刀等）、现场的文明施工（含工完场清）。 六、承包单价及工程量计算方式：
备注： 1、施工工程量计算方法：按图纸地进行计算工程量； 2、乙方必需保证工程进度、工程质量和文明施工，且紧密配合甲方的工作，如未能满足工程进度、工程质量和文明施工的要求，甲方将按第十条款对乙方进行处罚。 3、以上承包单价包括施工进度、安全、质量及文明施工（此四项内容占合同总价10%的比例，如其中有一项未能满足要求，结算时将重新调整合同单价）。 4、以上单价包括架子工自用材料的场内水平运输、平土、安装、安装底座、选料、挖坑埋杆、架子留门、绑护身拉杆（含十字拉杆）及斜杆、打顶撑、拉铁丝、安装扣件、接杆、铺翻及搭拆脚手板和安全挡板、挂绑及拆除安全网、搭拆小飞跳及斜桥平台、在施工期间的加固维修和更换材料、清除架子上物体（含材料及垃圾等杂物）并运至地面指定地点，拆除后钢管上的扣件要拆除干净并运至指定位置，剔除钢管上的砼块等垃圾，拆除后的材料要分类堆放整理，并按指定地点堆放，施工场所的文明施工及工完场清，施工场地50米内的水平运输等全部操作
安装工程劳务合同范本 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程项目概况 工程名称： 工程地址： 二、承包范围 完成本工程塔楼及其地下室的给排水、强电、弱电工程、设计图纸变更修改项目、甲方安排其它零星安装工程，具体详见图纸及与业主签订的《施工总承包合同》所述相关水电工作内容。 三、承包方式 3.1承包方式： 本工程在承包范围内以包工包机械、不包材料（但包耗材）包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包安全、包文明施工、包工程验收质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准、包施工中乙方工人安全保护用品、工伤保险和劳保福利在内的形式由乙方承包。 3.2各项工程内容包括但不限于： 一）建筑电气 1、住宅及商业供电 a.住宅用电从电表箱（不含此箱）出线至以后各用电点。低压柜（不含此柜）的梯间公共用电表后的出线至以后各用电点（含梯间照明） b.商业公用电从低压柜出线至以后各用电点。 2.设备供电 a.消防（风机、水泵、防火卷帘等）通风设备：双回路电源箱（含此箱）至低压配电柜（不含此柜）的出线。 b.电梯：电表箱下桩（含双电源切换箱）至电梯机房，电梯电源箱（含此箱） 3.发电机配电 发电机低压配电柜（不含此柜）前端电缆出线至双电源切换箱（含此箱） 4.电气安装 a. ±0.00及以下（不含户内地下室、户内半地下室）的开关、插座、面板、灯具（含消防应急灯、出口指示灯）配电箱、电线、管线等的安装。 b.设备房（电梯机房、水泵房等）内部通风、排风、开关、插座、灯具、面板。 5.甲方独立分包项目 a.各栋各户电表箱以前部分、各梯公共照明箱以前部分。 b.电表箱；±0.00以上（不含设备房）户内半地下室、户内地下室的开关、插座、面板、灯具。 c.发电机安装、高低压配电工程、水泵安装、消防工程的设备安装部分。 二）给排水工程 1.室内给水工程 室外各建筑单元水表表后（含此表）至建筑物各用水点的给水干、支、横、立管全做。 2.室外给水工程 a.项目市政总水表表后至各建筑单元首层水表及阀门，含阀门井。
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
施工专业劳务分包合同 承包人（全称）：北龙建设集团有限公司 分包人（全称）： ______________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于承包人已经承接了东湖高科创新天地二期施工任务,承包人和分 包人双方就有关工程施工专业分包事宜经协商并达成一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1分包工程名称：东湖高科创新天地二期工程。 1.2分包工程地点：大学园路____________ 1.3分包工程承包范围及工程内容：木支撑钢管?扣件的材料供应外架搭设（1.悬挑式脚手架2 落地式脚手架）具体工作内容如下： 工程量清单计价表
、分包方式 2.1本工程分包采取固定单价方式。 2.2分包人对分包工程承包范围内的各项内容实行工程质量、工期、 安全、环保、消防、现场文明施工等责任负责。 2.3分包人必须接受承包人依据该工程执行的有关法律、法规、标准、规范规程进行的监督管理。 三、合同工期 3.1合同工期：本分包工程必须满足项目业主对工期的要求，具体 开工日期以承包人批准的开工日为准。 3.2分包工程进度计划必须以满足项目业主工程建设总进度为原则，并应满足承包人在工程施工过程中的合理变化要求。如遇特殊情况发生工程施工所增加费用双方共同协商解决。 3.3分包人不能按约定的工期完工，应承担承诺的工期违约责任，违约金计算方法或额度为：5万元罚款_________________ 。 四、合同价款及支付 4.1分包合同总价款的确定：（暂定）最终以实际面积为准 :落地式脚手架：壹佰零玖万贰仟壹佰叁拾贰圆整（1092132.00元） 悬挑式脚手架：壹佰壹拾伍万贰仟捌佰零陆圆整（1152806.00元）? 4.2分包合同价款的确定与调整（四种方式供选择，或其它方式）
安装工劳务合同范本 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方： 负责人: 地址： 电话： 乙方： 身份证号码: 住址： 电话： 根据《中华人民共和国合同法》和有关规定，甲、乙双方本着自愿、平等的原则，经协商一致，特签订本合同，以便共同遵守。 =?=■=■=■=■=■= ■=■=■= =-=-=■ ==-=-= = = —= ■==—■=■ = = —= =—= = ■=■=■= = — = =■=■ = = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ = ■=■=■ = = = ■=■ = ?■ ■==—■=■ = = ■=■ = =—= = ■=■=■= = — = =■=■=■ = -=-=■= ■=■=■= =-=-=■ == ― = = = ~ = ■= = ■=■■=■ = = ~ = = ~ = = ■=■=■= = ~= =~ I I 风险提示:工作岗位及工作时间 I
■ I 雇员从事的工种和工作实践。从事的工种要注明在什么岗位从事什么工作，如电机房的值班i 电工或大厦照明的维修电工（因为工种不同工资差别很大）； 工作时间包括聘用期限，应注明从何时起知何时止；每周工作多少天，每天工作多少小时；
如所在国国庆、春节等。 I I 建议双方在签劳务合同的时候最好明确约定相关工作岗位，工作时间以及劳务报酬等问题， 避免之后因履行合同发生纠纷。 I i I I I I I I I I I _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ I 一、合同期限 从 _______ 年_______ 月_______ 日起至约定安装工程任务完成之日为 合同期限。 二、工作岗位 甲方安排乙方在 ________ 事安装工作。乙方应按劳动合同约定按 时、按质、按量完成工作任务。 三、工作条件和劳动保护 1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境，保证 乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。 2、甲方根据乙方岗位实际情况，按照劳动合同约定向乙方提供必 要的劳动防护用品。 四、劳动报酬 I II I I i风险提示：劳务费用| I I I I 劳务合同雇员提供劳务服务，雇主主需要依据协议支付劳务报酬，这里要区别于劳动关系中
建筑工程主体施工劳务分包协议 工程承包方：（以下简称甲方） 劳务分包方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商，根据合同法的有关规定，双方本着自愿、公平、互惠、互利的原则，为确定双方合同的权利及义务和经济责任，制定以下条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、结构形式： 二、劳务分包方式：清包工带模板、方木、钢钉、铁丝、海绵条、胶带、 隔离剂、圆盘锯、吹风机及小型工具。顶板水平排木及内外墙垂直加固全部使用木方；盘螺调直机和其它钢筋设备。 三、劳务分包范围：本工程土建施工图主体工程及土建变更、开挖基槽 清理，桩头处理、砼垫层、放线、钢筋制作及绑扎场内运输、所用模板支护、砼浇筑、试块制作及砼养护、轻体隔墙安装、砌砖、屋面找坡层、找平层、保温层、防水保护层、风道安装、集水坑预制盖板、排水沟预制盖板、人防封堵预制砼板、洞眼模板拆除、砼胀模凿除、二次砼浇筑、室内外台阶、电渣焊焊渣清理，水电通风消防砼基础、太阳能支墩、各种机械设备配合安装及维修，楼内外及场区清理、雨季排洪防洪、槽内
排水、场内外装卸车、临建搭设、厂区内外道路硬化、小型机械工配制、安全网内清理、厂区50米以内的回填土（分层夯实）、临边防护、三宝四口、防护挑架槽钢环制作预埋及钢筋割掉洞口封堵、水电预埋箱盒、制作所有预制构件使用扣件修理、场区内所有装卸车、也包括外脚手架钢管、扣件、架板、工字钢、塔吊、电梯装卸车等。现场一切材料分类堆放、塔吊基础、施工电梯基础、迎接检查现场清理场内外清扫以及施工现场的文明施工。 四、劳务分包价格 1、单价：以本工程施工图建筑面积每平米综合单价元（小写: ）。 2、合价(暂定）：元（小写：）。 五、分包结算方式：以施工图实际面积计算，阳台按一半，基础按标准 层三分之一计算，人防通道、雨篷及外保温不计算面积，除建筑面积以外的增减，其它变更均包括在本工程承包范围以内（包括屋面造型）。 由建设单位和甲方原因所造成的已施工完毕的合格工程需要拆除与变更增减的，由甲方有关人员签字认可，作为结算依据。 六、工程工期：自年月日开工至年月日完工。 乙方应根据甲方所制定工程进度计划施工，提前一天奖元，延误一天罚元。由于人不能抗拒的因素和甲方造成的工期相应顺延。 七、零星用工：甲方借用乙方人员做本工程分包范围以外的用工，乙方 应当积极配合，事后由甲方主管人员签字生效，每工日按70元计算，作为结算依据。
合同编号： 建设工程施工劳务合同 （老项目、简易计税项目劳务合同范本） 甲方： 乙方： ____年__月__日[填写签约时间] ______________[填写签约地点]
(注：在本合同文本中，标有“★”的为必须具备且不能擅自更改或删除的语句，如果确需更改或删除，应请示本单位法律部门同意后方可更改或删除；标有“***”的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有“**”的为合同各方协商确定的条款；标有“*”的为合同选择性条款。 本合同是通用格式文本，在具体合同签署前必须经公司审核，以审核后文本为准。)
工程施工劳务合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 第1条双方企业信息★ 1.1甲方企业信息 xx集团xx工程有限公司 注册地址：x 法定代表人：x 职务：执行董事 通讯地址：x 纳税人身份：一般纳税人 纳税人识别号：x 开户银行名称：x 开户银行账号：x 1.2乙方企业信息 乙方：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) 邮编： 法定代表人：职务： 通讯地址：(注：以实际办公地址为准) 邮编： 联系人：电话： 纳税人身份：（注：一般纳税人或小规模纳税人或其他，关于本项是必填项，不能擅自删除）纳税人识别号（15位代码，国税号）：（注：若完成“三证合一”登记，需提供统一社会信用代码，18位代码） 开户银行名称： 开户银行账号：（开户银行账号必须是在主管国税机关备案的账号。） 第2条乙方劳务分包工作对象及提供劳务内容*** 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿（注明：结算以实际施工的双方签证为准）。 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第3条工期** 3.1 工期日历天，开工日期以甲方书面通知为准。
工地架子劳务承包合同 甲方：项目部 乙方： 根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定，为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工，为明确双方权力与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：M2 4、结构类型及高度： 二、承包方式及承包内容 1、承包方式： 包工不包料(包括辅材)，包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。 2、承包范围： ①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层，包括：场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道，人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道，运输斜道，安全通道，所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及
防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。 ②脚手架料的场内转运和材料出场装车，材料按项目部要求清理、堆码、进库;。 ③外架用混凝土垫块的制作;扣件的临时清洗和更换;挑架或卸载等所用铁件的预留预埋;安全宣传条幅、安全标牌的挂设、施工脚手架、防拌栏杆因施工需要多次的重复搭拆及安全网挂设。 ④按要求施工班组自备工具和自购辅材，包括：钉子、锤子、铁丝(挂安全网用18#)、氧电焊设备、板手、安全帽、雨具、灰线、手套等。 ⑤外架用架管、防护栏杆的油漆(包括清除管壁上积垢)。 三、劳务承包费用 1、乙方完成规定的工作内容，施工质量达到优良标准，工期安全生产及文明施工等均达到甲方要求，劳务承包费用按建筑面积单价为元(元)/M2。 2、劳务承包单价除包括完成的工种规定工作内容，辅材、自带机具及自带机具维修费用外还包括各种津贴补助，节假日加班、夜班、赶工补贴;劳保费、安全用品费、医疗费、劳务管理费;现场文明施工费以及质量、安全、工期、文明施工达标所发生的费用和其他一切可预见和不可预见的费用。还包括所存在的风险因素发生而导致的风险事件的损失费用，特别是安全风险。 四、劳务款支付： 1、工程自基础开始，主体完成至十六层时，甲方开始向乙方支付劳务款，本次支付数额为本合同完成工程量劳务费数额(建筑面积)的60%。
建设工程劳务班组承包协议 编号：______ 工程名称：凯力威·锦绣阳光一期1栋、2栋、9栋 工程地点：简阳市凯力威大道1号 承包范围：1栋、2栋、9栋（所有劳务） 发包方（简称甲方）：简阳市实业建筑工程公司 地址：凯力威·锦绣阳光一期项目部 承包方（简称乙方）: 简阳市玉泰建筑劳务有限公司 地址: 简阳市凯力威大道1号 协议订地点：凯力威·锦绣阳光一期项目部 合同签订日期年月日 建设工程劳务班组承包协议
工程名称：凯力威·锦绣阳光一期1栋、2栋、9栋 工程地点：简阳市凯力威大道1号 劳务承包：图纸中所包含的全部劳务 承包范围：凯力威·锦绣阳光一期主体、钢筋、模板、粉刷及双方约定的其他项目。 承包内容：图纸内所包含的全部工程劳务（具体内容详工程单价）。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商自愿达成以下协议条款，对双方进行约束。 1、一般规定 1-1乙方受本班组操作人员委托代表本班组与甲方签订本合同，未签协议和协议内容以外乙方的任何行为产生的一切后果由其自己承担。 1-2 乙方以独立核算人的身份受操作人员委托，持所操作人员授权委托书，代表操作人员签定合同，并对其操作人员的行为负责。 1-3乙方应将本合同条款对其操作人员公开，并组织学习，让操作人员认识自己的责任和义务，对本合同认可后签订委托书交甲方。 1-4 乙方必须遵守国家有关建设工程施工管理、技术管理等方面规定、文件、新颁布文件及甲方公司内部管理文件和规定。 1-5本合同附件（包括每一次的项目部会议纪要）及与本合同涉及工程相关的施工技术、工地管理、管理细则、管理手册、技术交底、班前交底等文件与本合同具有同等法律效力。 1-6乙方应亲自处理涉及施工的各种事宜，并将施工中出现的各种情况填报于《施工日志》中。 1-7 本工程项目乙方不得转包，应该直接组织和带领工人进行生产劳动，如果发现转包甲方有权终止本合同，并扣2%的工程款作为处罚，相应的法律和经济责任由乙方一并承担。 1-8 乙方不得使用未满十六周岁的未成年人。 1-9乙方使用的操作人员必须持有就业证、身份证、特种工操作证、职业资格证等（使用外来人员的应当办理暂住证手续）。所使用人员若没有上述证件由甲方代为办证时发生的费用将在承包款中扣除。 1-10参加施工的人员应遵纪守法，讲究职业道德，服从甲方各有关部门在相关方面工作的管理，不得发生打架斗殴等违反国家法律、法规的行为。
建设工程施工劳务合同范本 劳务的形式有两种，一种是生产过程与交换过程的统一，消费过程可以独立于外，如服装加工，家具制作等等。还有一种是劳动者的劳动与购买者的消费同步，劳动者提供使用价值的过程，如饮食、理发等等，劳动行为以劳动成果的形式呈现。 建设工程施工劳务合同范本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)： 劳务分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 (以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点：
分包范围： 提供分包劳务内容： 3、分包工作期限 开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： (1) (2) 7、总(分)包合同
7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。 9、项目经理 9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 9.2 劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。 10、工程承包人义务 10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责; 10.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：
合同编号：WU-PO-486-67 架子工程施工劳务合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
架子工程施工劳务合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方：项目部 乙方：架子班 根据《中华人民共和国建筑法》和《劳动法》及有关管理规定，为优质、高速、安全、低耗完成工程及附属工程的施工任务，经过双方友好协商，将上述该项工程的架子工程承包给乙方施工，为明确双方权力与义务，特拟订如下合同，并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：m2
4、结构类型及高度： 二、承包方式及承包内容 1、承包方式： 包工不包料(包括辅材)，包质量(优良)、包工期、包安全及文明施工。 2、承包范围： ①本工程按规定搭设的所有外脚手架;内墙超高砌筑架、抹灰架、楼梯间、复式层，包括：场地内所有临边和洞口防护;砼浇灌运输道，人行马道休息平台、卸料平台;依附斜道，运输斜道，安全通道，所有安全防护架搅拌站、台防护架;配合钉龙门桩、临时工棚脚手架、其他机械设备棚;水平和垂直安全网和防护板的挂设;塔吊附脚架的搭设拆除及防护;配合施工电梯等垂直运输设备的安装。 ②脚手架料的场内转运和材料出场装车，材料按
甲方：________________________ (以下简称甲方) 乙方：________________________ (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为xx学校教学实验楼工程，地点在xx市xx新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按____________ 元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制 作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
最新整理脚手架劳务合同 使用方：陕西恒业建设集团太和县中心敬老院一期建设工程项目部(简称甲方) 架子搭设服务方：阜阳市中天银都建筑劳务有限公司 (简称乙方) 根据建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,工程施工架子搭设专业化的要求和有关标准、规程及有关政策法规。结合当前建筑业实际情况，为明确甲、乙双方在本项建筑工程脚手架搭设使用与服务过程中的权利、义务和责任；更好地完成建筑工程脚手架的搭设任务，经双方协商同意，达成如下协议条款：第一条工程概况： 一、建筑工程名称：太和县中心敬老院一期建设工程 二、建筑工程地点：太和县大新镇 三、脚手架搭设形式：双排落地式钢管脚手架 1、脚手架搭设高度：按建筑物高度 2、脚手架承包方式：包工包料 3、脚手架搭设材料：钢管、扣件、安全wang 建筑面积： 3.1万平方米； 四、脚手架搭设建筑面积：按建筑面积计算平方米 五、脚手架搭设单价：双排落地式钢管脚手架人民币 27 元/平方米。 六、脚手架搭设总价：人民币 83.7万元 七、此合同服务总金额包括范围如下： 1、必须满足施工需要； 2、钢管脚手架的搭设、加固、拆除； 3、脚手板、安全wang的张挂、铺设、维护、拆除； 4、材料的场内运输及场外运输； 5、编制脚手架搭拆施工方案；
6、清理、堆放各楼层扣件、钢管等脚手架材料； 7、无偿提供材料并搭设、拆除：电梯井内架搭设、电梯井口围护、砼搅拌机防护棚、钢筋制作场防护棚、砂浆机处防护棚以及在安全隐患范围内的施工机械设备处、卸料平台、转料平台、施工安全通道搭设、每个楼层的施工电梯平台架、楼梯栏杆搭设、屋面构件施工架应满足泥水作业要求、楼梯口临边围护、施工洞口临边围护、基础基坑临边围护、安全出入口的防护棚、工棚及项目部办公室上空的悬挑防护棚、甲方因施工需求所要求提供的零星钢管搭设等。 8、工人工伤保险和工人住院医疗费用等均包含在合同服务总金额内。出现安全事故，乙方应及时组织抢救，支付医药费等费用，甲方不承担任何费用支出。 第二条脚手架使用期限和搭设工期： 一、根据本建筑工程进度的实际情况，商定本脚手架使用期限为 4 个月。 二、脚手架搭设工期如遇下列情况，工期相应顺延： 1、甲方不能提供材料堆放场地，脚手架基础场地未平整，障碍物未清除而影响进场施工的。 2、甲方提供的材料或设施未到位而影响进度的。 3、非乙方原因使监督签证不及时而影响下一道工序施工的。 4、未按合同规定拔付工程进度款而影响工期的。 5、因人力不可抗拒的因素而延误工期的。 第三条脚手架超期使用的处办法： 甲方因施工工期超过本合同规定的拆架期限，双方经协商同意，必须同乙方签订延期使用协议。 第四条计算方法和付款办法： 一、计算方法：脚手架搭设面积按单位工程建筑面积平方米计算。脚手架搭设总价款以总建筑面积乘以单价计算。 二、付款办法： 1、按每幢脚手架的搭设形象进度支付。每月搭设完成实际工程量甲方支付完成的工程量款项的60%。 2、脚手架工程搭设完毕，甲方支付架子工程款不得少于合同金额70%，拆