协议书
甲方（即总包单位）：
乙方（即分包单位）：
经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议：
第一条配合费标准：
1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。
第二条总包单位义务：
一、提供正规财务收据。
二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；
三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施：
1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。
2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿
使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施
工、成品保护、现场安全保卫负责。
4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程
的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；
5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合
工作。
如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。
B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。
C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。
6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作
业面。
及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。
7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。
第三条分包单位义务：
1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排；
2、遵守总包单位规章制度；
3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。
第四条纠纷解决办法：
1、如甲方不按本协议约定的内容向分包单位提供配合或配合不及时、不到位的，分包单位向监理单位及甲方书面提出质疑三次后而且无结果时，分包单位有权根据〈合同法〉的规定单方面解除此协议的效力，并且要求甲方返还全额配合费，甲方拒不返还的，由甲方从其工程款中扣除相关费用后补给乙方。
第五条本协议自甲乙双方签字盖章后生效。
第六条本协议一式四份，甲乙双方各持两份。
（此后无正文，为签字页）
建设单位：负责人：
签约日期：2013年4月日监理单位：负责人：
签约日期：2013年4月日总包单位：负责人：
签约日期：2013年4月日分包单位：负责人：
签约日期：2013年4月日
合同编号： ****市建筑装饰工程施工 人工费合同书 工程名称： 工程地点： 发包方： 承包方： 签订日期：
人工费合同书 发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 为了甲、乙双方共同的利益，确保做好工程质量，落实甲、乙双方责任，明确甲、乙双方的权益，经甲、乙双方共同商定;甲方将***********等工程以包工的形式由乙方承包，具体承包要求协议如下： 一、工期：总工期为天，由年月日起至年月日止完 工；（如果中途工期发生变化，一切应遵从甲方安排）。如果乙方在甲方发出复工通知单后3天内，乙方还是无法按照甲方要求安排进场施工的，甲方将以每天1000元对乙方进行处罚;如果3天至7天内仍无法安排施工作业人员进场施工，甲方将对乙方作自动退场处理，并以该工种人工总价的5%进行处罚。如果因乙方原因造成延误工期，业主方对甲方的处罚费用由乙方承担。 二、乙方施工作业人员必须听从甲方的指挥，乙方必须遵循有令必行的原则，不 能以各种理由停止或拖延正常施工，如果对本工程有故意拖延时间的情况，造成工期延误所产生的一切费用由乙方承担。乙方必须和工程其它各工种相互协调，发生问题协商解决。甲方提供相关施工图纸及技术指导，乙方要严格执行，且只能接受甲方管理人员的指令，只对甲方管理人员负责，如乙方在未经甲方同意而接受第三方的指令进行施工作业的，甲方将对乙方处以1000元每人每次的处罚，并有权对因此造成的损失要求乙方赔偿。如乙方不配合甲方施工管理人员的，甲方有权将其开除并清理出场。乙方必须严格按照甲方的质量要求进行施工，甲方将对乙方的施工质量进行检查、验收、对不合格工程项目有权要求返工，对其所造成材料损失由乙方承担。乙方必须在工地保持良好的形象，不可泄漏甲方秘密，不可同甲方施工管理人员争吵。
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
设计协议 甲方：_______________ 乙方：_______________ 双方本着诚信为本，互惠互利，公平交易的原则，就甲方委托乙方设计服务事宜达成如下协议： 一、服务内容 项目：_____________________； 内容、规格、要求：_________； 费用：_____________________； 备注：_____________________； 合同总费用：为人民币_________元整（_________元），由甲方付给乙方。依照企业或产品品牌￥_________元，_________提供版权转移_________电子文件。 二、甲乙双方责任 甲方需提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等；甲方需及时对乙方提出的设计方案进行反馈；甲方须按合同规定向乙方支付有关费用。 乙方需通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定；乙方需严格按甲方要求，以专业水准进行合同规定之工作；乙方需遵守甲方商业（资料）机密。 乙方需向甲方提供至少五款的不同设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善；若因乙方水准或设计思路偏差所致，乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方需再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方决策人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。甲，乙双方诚信为本，协作完成上述工作内容时间要求为：______年_____月_____日前。 三、付款方式
自甲乙双方签订合同之日，甲方向乙方预付合同总金额的50％作为订金。 本合同完成之时，甲方向乙方一次性付清合同余款计_________元。 四、其它事项 甲乙双方均不得无故终止协议，否则违约方需承担对方的经济损失。 甲方向乙方付清合同全款后，乙方向甲方提供作品的电子文件和版权转移。甲方采用乙方作品的前提条件是甲方已向乙方付清该作品全部费用，或经乙方同意。 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。合同书自签订之日起即告生效。 本合同传真件有效，一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。 甲方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ _________年________月______日 签订地点：___________________ 乙方（盖章）：_______________ 法定代表人（签字）：_________ _________年________月______日 签订地点：___________________
人工费合同书 工程名称： 项目负责人: 签约日期:
分包合同书 甲方： 乙方：身份证号：甲方就 ______________________________ 装饰工程施工分包给乙方进 行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议， 供双方共同遵守执行。 一、工程名称：___________________________________________________ 二、工程地点：____________________________________________________ 三、承包范围：_____________________________________________________ 四、承包方式：_____________________________________________________ 五、工期：本工程自_________ 年 ____ 月_____ 日期开工，至__________ 年 月_____ 日完工，日历工期__________ 天（如遇雨雪等天气等不可 抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场________ 日内，甲方按实际工程情况支付乙 方前期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支 付）。
2、按每月进度实际量付到%，完工后到付______________ %，交工验收合格后付到________ %,年末决算时付到_________ %,剩余_______ %作为质保金，质保金期限为_______ 年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： (1)必须服从甲方管理人员的管理。 (2)严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸 要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情况，一切费用由乙方 承担，在此期间工期不得延误。 (3)负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务 进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工 费总造价的______________ %处罚。 (4)负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和 成品。
人工费合同协议书书集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
人工费合同书工程名称： 项目负责人： 签约日期： 甲方： 乙方：身份证号：甲方就装饰工程施工分包给乙方进行施工，为明确双方责任，保质保量的完成该项工程，订立以下协议，供双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、承包方式： 五、工期：本工程自年月日期开工，至 年月日完工，日历工期天（如遇雨雪等天气等不可抗因素，工期顺延）。 六、承包价格： 七、结算方式： 八、人工费支付方式： 1、双方签订合同进场日内，甲方按实际工程情况支付乙方前
期施工费用；（此条款仅限于新班组适用，老班组按实际进度支付）。 2、按每月进度实际量付到 %，完工后到付 %，交工验收合格后付到 %，年末决算时付到 %，剩余 %作为质保金，质保金期限为年，期满后一次付清。 九、双方责任： 1、甲方责任： (1)免费提供施工用水，电。 (2)保证材料及时供应 (3)提供施工图纸。 (4)安排专业水电工接驳施工用水，电。 (5)对乙方施工质量，安全，进度惊喜监督，检查和验收。 (6)及时做好隐蔽验收报验工作。 (7)按照合同约定及时支付人工费。 2、乙方责任： （1）必须服从甲方管理人员的管理。 （2）严格按照甲方提供的图纸，设计要求进行施工，如不按设计图纸要求及装饰规范施工，造成返工，浪费等情 况，一切费用由乙方承担，在此期间工期不得延误。
（3）负责组织工人，工具进行施工，必须按项目部下达的任务进行人工结构调整，如乙方因此造成的工期延误，甲方将按人工费总造价的 %处罚。 （4）负责放线，协助项目经理计算材料，保护施工现场所有半成品和成品。 （5）严格遵守施工现场的规章制度，组织教育工人注意安全防火，用电，文明施工，如发生人身安全，火灾事故，所造成的经济损失及刑事责任全部由乙方承担。 （6）必须服从仓库管理之父，指派专人领取材料，精确合理计算材料用量，不得随意开解切割，如造成浪费，由乙方负责赔偿损失。 （7）进场前负责将工人身份证复印件送项目部统一办理出入证。 （8）进场工具必须列清单报送项目部。 十、合同的变更及接触 出现以下情形之一的，甲方可以变更或解除本合同： 1、完成本协议所规定当前阶段的工作任务且不需要再留 用。 2、乙方重大的违法乱纪现象，并造成一定后果。
外墙保温及涂料配合费协议书 甲方： 乙方： 二标段外墙保温及涂料工程由南建设单位通过公开招标，乙方中标施工，为了确保整个二标段工程能保质按期完成，经甲乙双方商定，就施工配合费用双方达成如下协议： 一、乙方在施工现场的施工质量、进度、安全、现场文明等管理由乙方自行负责，与甲方无关，且进场前必须与甲方签订安全责任书。如乙方的施工质量、工程进度、安全生产、文明施工等方面原因，给甲方整个工程造成影响，乙方除承担因此给甲方造成的直接、间接损失外，还将承担5000-50000元罚款。 二、施工配合费及支付方式： 1、总包管理费由甲方在工程竣工结算时按乙方中标价（597.3万元）的 2%计取； 2、施工配合费：按乙方中标价（597.3万元）的1%向甲方缴纳； 3、由于原外墙保温在甲方中标范围内，故甲方代缴的意外伤害险、民工 大病医疗险，乙方按中标价（597.3万元）的1.63‰返还甲方； 4、工程社会保障费业主已按甲方中标价（包括乙方的施工内容）的3% 代缴，如业主在支付工程款时扣回此费用，乙方将按同比例返还甲方。 5、支付方式：乙方进场后两周内向甲方支付第2、第3条费用。 三、施工配合费包括的内容及要求： 1、乙方施工工期：开工日期为2012年11月25日，竣工日期为2013年1月4日，总工期为40天（不受天气、气候及其他外界任何因素影响）。 2、甲方在40天工期内提供工地内的现有垂直运输设备（如塔吊、施工电梯），乙方可以在甲方的协调下使用，场外及地面或楼面的运输由乙方自行负责，超过40天工期后的垂直运输设备使用按3000元/每天另行支付租金； 3、甲方在40天工期内提供现有的外脚手架的使用，如乙方根据自身的施工需要及投标施工方案要求增加的防护及内脚手架由乙方自行负责，超过40天工期后的外脚手架使用按10000元/每天另行支付租金； 4、甲方提供施工及生活用水、用电（一级配电箱）的接口，由乙方自
除尘系统设计合同 委托方：（简称甲方 ) 设计方：(简称乙方) 一、工程概况： 1. 设计工程名称： 2. 设计工程地点： 3. 设计工程风量： 4. 设计工程范围： 二、设计程序： 1. 甲乙双方经协商设计费按套计取，设计费总计元人民币. 2. 设计协议签订后，即由甲方付与乙方定金为总设计费的50%，即元。 3、施工图完成后，甲方确定无误，支付剩余设计费用。 三、双方责任： 甲方责任： 1.甲方保证提交的资料真实有效，若提交的资料错误或变更，引起设计修改，须另付修改费。 2.在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应书面通知乙方，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的订金; 已开始设计的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付; 超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。 3.事先经甲乙双方已确认的方案，在施工过程中甲方提出修改的，乙方可酌情收取工作量相应的设计费。 4.对未经甲方确认的，或未付清设计费的图纸均不能外带。 5.施工中，甲方擅自更改设计图纸的即表明甲方放弃对乙方所拥有的相应权利。乙方也
不再对甲方的设计负责。 乙方责任： 1.乙方按本合同约定向甲方交付施工图。 2.乙方对施工图中出现的错误负责修改。 3.乙方无故要求终止或解除合同，乙方应返还设计订金。 4.乙方负责向甲方施工时解释图纸。 四、其它： 1.在实施前甲方或施工单位均应按规定办理有关审批手续，并应遵循相关规范与要求。 若有差异均应以规范或审批要求为准，否则乙方不承担责任。甲方或施工企业在实施前均应 与设计师进行图纸交底，凡未会审交底而进行施工的所产生的一切问题均与乙方无关。 2.对甲方提出的有违反设计规范的建意及要求，乙方有权不予采纳，如甲方要求乙方强制采纳设计的，乙方不承担由此引起的一切后果。 3.本合同在履行过程中发生纠纷，委托方与设计方应及时协商解决。协商不成的，可由当地人民法院解决。 4.本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 5.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，本协议履行完后自行终止。 甲方名称 ( 签字盖章甲方代表：日期：) ：乙方名称 (盖章)： 乙方代表： 日期：
合同书 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程承包施工项目： 四、施工承包价格：平方米 五、工程总造价：按施工实际工作量计算 六、工程期限：本工程定于年月日期开工， 至年月日交工 七、工程款结算方式： 1、本合同生效后，乙方进驻工地三天后，甲方向乙方支付工人部分生活费。 2、工程施工中，甲方按乙方施工进度（即总工程量的每20%处）给与结算一次，按乙方所完成实际工作量80%付人工费，已确保工程进行顺利。剩余款项在工程完工后，经公司验收合格，甲方一次性结算付清 八：双方责任： 1、甲方责任： (1)甲方给乙方提供施工图纸或样板，技术交底等
(2)甲方免费提供乙方施工材料及工人住宿等场地 (3)甲方负责协调各工种的关系，因交叉施工中引起的各类矛盾， 乙方施工期间无端滋事、撤场实属违约行为，甲方有权终止合同，一切后果由乙方自行负责，甲方不支付乙方任何费用，并有权追究乙方违约责任 2、乙方责任： （1）乙方必须严格按照甲方所提供的技术要求施工。乙方不得雇佣或使用患有心脏病、传染类、高血压以及有精神病史 或突发性休克等病症人员。如甲方发现乙方雇佣以上所诉 人员，甲方将追究乙方全部责任 （2）生活区严禁工人有酗酒闹事，夜不归宿等现象发生，遵守公司的各项规章制度，作息时间。如有酗酒闹事，夜不归 宿者，所造成的一切后果由乙方自负。 （3）合理搭配材料使用，杜绝材料损失浪费现象发生。 （4）施工中乙方因施工操作不当造成的材料、人工等损失由乙方自行负责。 （5）施工中如果乙方不戴安全帽、安全带、或有酒后施工等现象，甲方有权停止乙方现场施工操作，因乙方恶意违章所 造成工伤事故，将由乙方承担全部责任，甲方不承担其任 何责任和费用 施工中，如有甲方提出变更造成乙方二次施工时，所产生的工作量，甲方应再次付给乙方同等工作量的费用（详细情况现场
工程施工配合费协议 总包单位（甲方）： 西安山河建筑有限公司 分包单位（乙方）： 陕西建工安装集团有限公司 为保证 阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程的安全、顺利施工，结合本工程具体情况，经双方友好协商达成以下协议。 第一条 总包配合服务费 ??、本工程配合费经双方约定为 元（ ）。 ??、经双方同意，乙方于进场时一次性支付甲方总包配合费。 第二条 甲方义务 ??、甲方对施工现场安全、文明施工管理负总包管理责任。 ??、甲方应提供办公室、会议室，并配备会议桌椅等办公设施。 ??、甲方应提供卫生设施、临时仓储点、卸货点、材料周转堆放场地。 ??、甲方应提供工地内垂直运输，提供零星水泥、钢筋等辅助材料。 ??、甲方应提供施工及生活用水、用电及其调试所需水电接口，不再收取电费、水费； 从一级配电柜引出的配电箱由乙方自行解决。 ??、甲方应提供标高、定位线等。 ??、甲方应提供土建装修收口、成品保护、竣工资料归档等现场配合。 ??、甲方应按设计图纸及相应变更，对施工内容优先安排施工，并及时移交乙方。 第三条 乙方义务 ??、乙方应严格按施工现场安全、文明规定要求施工人员。 ??、乙方应服从甲方安全、文明现场施工管理，并派 同志负责协调、配合双方的工作。 ??、乙方应服从监理单位管理。 ??、乙方应精心施工，保证安全，杜绝安全事故。 ??、乙方应注意其他部分工程的成品保护，破坏无偿修复或赔偿。 ??、乙方应负责施工范围内的工程资料及验收。
??、乙方应进场前将职工的有效身份证复印件交甲方安全部门。 ??、乙方应负责将施工范围内的垃圾运到甲方指定的垃圾堆放点，甲方负责清运。 第四条 安全责任 ??、如阳光尚苑 ????及幼儿园消防系统工程发生安全事故，由双方协商解决或参照国家法律或行业规定执行。 第五条 争议或纠纷 ??、本协议在履行期间双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方协商解决。 ??、协商调解不成时，可向工程所在地申请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。注：本协议自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式两份，甲乙方各执一份。 甲方代表人（签章）： 乙方代表人（签章）： 年 月 日
委托设计协议书范本 委托合同是受托人以委托人的费用办理委托事务;委托合同具有人身性质，以当事人之间相互信任为前提。下面学习啦小编给大家带来委托设计协议书范文，供大家参考! 委托设计协议书范文一合同编号：_____ 甲方： 乙方：__________企划设计中心 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 项目内容设计费 1、______￥______元 、______￥_____元 、______￥_____元 备注 总费用合计：(大写) _____元，(小写)￥_____元 二、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起_____个工作日内将委托设计总费用的_____%付给乙方(乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间)。 、设计完成后，甲方需在_____天内由代理人签名或盖章
确认(以传真方式确认同样有效)，乙方以此为定稿，确认后甲方应当即付清设计费用的全部余款。 三、设计的时间 1、乙方需在_____个工作日内设计出甲方的初稿。 、设计完成的时间为___个工作日(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。 四、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。 、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。 、设计完毕，甲方结清全部款项后，甲方应在_____个月之内进行商标注册，注册不成功乙方为其免费重新设计。 五、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 、甲方在付清所有设计费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利;
协议书 甲方（即总包单位）： 乙方（即分包单位）： 经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，达成以下协议： 第一条配合费标准： 1、经甲乙双方协商一致，建设单位及监理单位审核同意，由分包单位即乙方一次性支付甲方施工配合费元（大写：），在乙方施工的全过程中，除该项配合费外，乙方无须再给甲方支付其他任何形式的费用，否则，本协议自动失效。 第二条总包单位义务： 一、提供正规财务收据。 二、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系,与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责； 三、总包单位负责向分包单位提供以下所有必要的施工条件和设施： 1、生活、施工用水用电供应，水电费用由甲方即总包单位负责。甲方需提供给乙方符合施工安全要求的施工用电一级箱或二级箱内单独的380V接线端子一组。 2、提供工地的塔吊、垂直运输电梯、脚手架供分包单位无偿 使用；
3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的安全及文明施 工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程 的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任； 5、总包单位负责与分包单位施工的弱电工程有关的堵补、配合 工作。 如：A、墙面二次管路预埋后留下的槽缝、孔洞。 B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口。 C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 6、提供通道与场地（如现场已铺设的脚手架等），负责安排作 业面。 及作业时间；负责分配分包单位的施工、办公、仓储等用途的场地。 7、分包单位负责将自己施工范围内的垃圾运到总包单位在现场指定的垃圾堆放点，总包单位负责清运工作及相关费用。 第三条分包单位义务： 1、及时缴纳配合费，服从总包单位关于安全文明施工的统一安排； 2、遵守总包单位规章制度； 3、配合总包单位做好工地防火、防盗等工作。 第四条纠纷解决办法：
编号： JS-20212282 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 设计合同范本通用版 The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms of the contract.
[标签: titlecontent] 甲方： 乙方： 依据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 甲方委托乙方为其公司进行 二、委托设计费用： 设计费用总共为：人民币______元，(大写：_______ 圆整)。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付设计费人民币_____ 元，(大写：_______圆整)。 2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______ 元，(大写：______圆整)。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行， 延期时间由双
方协商确定。 2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权; 甲方义务： 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用; 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
劳务承包人工费合同协 议书书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
劳务承包人工费合同书 用人单位：青海正源建设工程有限公司 （互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程项目部）﹤简称甲方﹥ 劳务承包姓名（代表）：电话： 身份证：﹤简称乙方﹥ 根据《劳动法》及有关法规，用人单位与劳务者经平等自愿，协商一致签订本合同地，确定劳动关系，明确双方权利和义务并共同遵守履行。 一、合同期限：年月日至年月日。 二、工作内容： 1、劳务者同意项目安排在互助县职业技术学校生产性实训基地建设项目工程工地从事劳务承包外架手架工程工作（附：本合同书签订后提供进场人员名单、身份证）。 2、劳务者在该岗位职责要求 按项目部的指挥工程、编制进度计划，统一安排，调整劳动者协商一致，每道工序按规范进行，工程质量应达到建筑工程的质量标准，质量标准的评定按国家或行业的质量检验评定标准为依据，因承包人（劳务承包人）如工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任，双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担，双方均有的责任，由双方根据其责任分别承担。
3、检查和返工 劳务人员应认真按照标准规范和设计图纸要求及项目部依据合同发出的指令施工，随时接受项目部工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。在工程施工质量达不到约定标准的部分，一经发现，应要求拆除和重新施工，并安规定要求拆除和重新施工，直以符合约定标准.因达不到约定标准而返工造成重新施工的费用，由承包人自行承担，造成材料学浪费按原价五倍扣除材料费，并且工期不予顺延。 4、甲方责任 项目部应按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底，并按约定向劳务人员支付工程款。 5、乙方责任 （1）劳务人员必须服从项目部现场管理，按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 （2）遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反协议内容的行为，有权给予经济处罚，直至终止合同。 （3）劳务人员不得以任何理由采取吵闹、威胁等不当手段、擅自停工或消极怠工，否则，项目部有权责令其退场，一切后果由劳务者自行承担。 （4）严禁材料的浪费，按施工现场项目部要求进行处罚。浪费材料及盗窃按原价的五倍罚款。 6、安全及文明施工与管理
建筑工程施工管理协议书 附件 建设单位：(以下简称甲方) 建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方) 施工承包单位：(以下简称丙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议： 一、概况： 1、工程名称： 2、工程地址： 3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。 二、甲方责任 A、质量管理责任： 1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务； 2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理；
B、安全文明责任： 1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。 2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。 3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。 4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。 ５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。 ６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。 ７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。 C、进度管理责任： 1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。
设计（承包）协议书 甲方： 乙方： 第一条为搞活经营机制，提高公司的经济效益，经双方平等友好协商，就乙方承包_______________________________ 工程设计事宜达成如下协议： 甲方愿意和乙方就上述_____________________________工程建设设计任务实行合作经营，甲方愿意承包经营该工程建设项目的设计任务。 第二条甲方将为乙方经营承包每一项任务提供必要的条件； 2.1签订合同 甲方与_____________________签订____________________工程项目的设计合同。 2.2设计费汇入和支付方式 本工程设计费应汇入甲方银行帐户，建设单位每次将设计费汇入甲方公司帐户后的三日内，甲方扣下公司管理费后，将余下的设计费转入乙方帐户或支付现金给乙方，甲方不得将设计收费汇入其他帐户，由公司的财务部实行项目独立核算，收入支出单独列帐。甲方应协助乙方催款，由甲方开具设计费发票给建设单位。
2.3协助乙方协调处理与建设方、施工方等单位的关系，协助过程中所产生的一切费用均由乙方承担； 2.4甲方有关人员对乙方承包经营的设计项目可随时进行检查，调阅有关文资料，查询有关情况，乙方不准借故拒绝； 第三条乙方在承包经营中应自觉执行相关国家建设法律、法规、严格遵守甲方的各项规章制度，对所承包的工程设计任务进行科学公正地准确设计；要对建设单位负责。 第四条乙方应按下列比例上交承包金： 4.1 按合同约定，设计费按工程实际合同约定收取。 4.2 乙方按设计收费的次_____上交承包费，含营业税，营业税由甲方交。 第五条其他 5.1要协议未尽事宜，双方可签定补充协议作为附件，补充协议与本协议具有同等法律效力。 5.2本协议在乙方承包的上述设计任务完成后终止该协议。 5.3本协议涂改无效，一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方签字盖章之日生效。 甲方：乙方： 法定代表人： 二0一一年月日
设计协议书 甲方： 乙方： 身份证： 双方合作事宜： 秉承相互信任的合作理念，通过初步沟通达成一致协议： 一、具体合作项目内容： 现接到************装饰设计任务，其中包括咖啡吧台设计、休闲消费区隔断设计、两侧入口设计、水池周边花台设计、现有藤椅、绿植，配置更换方案（以上现均无方案）。一共图纸一套，免费修改两次（不含施工图）。过程看图提供相应图册。 二、项目费用： 设计费： （其中含税点，税点****%） 三、付款方式： 付款方式、合同签定付项目总额的50%，即 元数码输出小样确认后，方案确定后支付项目余款。 四、双方权利及义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和想法，以使乙方的设计符合要求甲方义务： 甲方有义务按照合同中所协商的条款支付费用甲方有义务积极配合乙方的工作并为乙方提供相关详细资料 乙方权利： 1、方案修改次数在2次以上乙方需按比例追加设计费。乙方有权要求甲方提供相关资料供乙方设计所需。
2、乙方有权要求甲方按照合同支付约定的款；出现甲方拖款现象，结算时甲方需按照每天0.5%的合同总额支付乙方滞纳金。 3、乙方对所设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项前不得使用该项目中的一切作品； 乙方义务： 1、乙方应按照双方所讨论的结果按时并保证质量完成相关设计项目； 2、乙方应按照合同约定的时间完成设计项目 五、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的款无权要求退回；甲方在乙方作品初稿 完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用； 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退还给甲方； 3、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成，甲乙双方任何一方均可向仲裁委员会提出仲裁解决。 本合同一式两份，自双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各持一份，均具有同等法律效力。 甲方（法人代表）： 乙方： 身份证号： 电话： 日期： 年 月 日 对项目内容如有任何建议或变更，请及时联系 项目联络人： 联络人电话：
建筑工程施工承包人工费合同协议书书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建筑工程施工承包人工费 合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等、双方自愿的原则，经协商，双方同意下合同条款： 一、甲方将________________________________________ _____________________________________________________________等工程的施工人工费承包给乙方。 二、承包工程范围及内容 __________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________ 三、合同工期： 开工时间为_____年___月____日，竣工时间为_____年___月____日。 四、合同价款及结算方式： 1、该工程_____________________________________ 2、总价款以实际建筑面积结算。
3、甲方根据资金实际情况，参照乙方实际完成的工程量及工程质量，以现金形式支付给乙方人工费（乙方必须如实提供工人工资表，由甲方代表发至每个人）。工程竣工后，人工费付到80%（工程施工期间，人工工资先由乙方垫付），工程验收合格后三个月全部付清。 五、材料供应 甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材料。 六、质量要求 1、乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合同标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 七、施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 八、工期延误
施工配合费协议书http://biz.doczj.com/doc/298222027.html,work Information Technology Company.2020YEAR
总、分包配合服务协议 总包单位： 分包单位： 为了更好的完成工程，本着平等互利的原则、依据广东省有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑安装工程承包合同条例》，总包方为业主直接发包的分包单位提供现场配合管理服务。对配合管理的内容和责任，经总、分包双方的友好协商达成如下协议： 第一条总包单位的工作： 一、总包单位在各分项工程施工前须与分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责。 二、总包单位负责施工现场生产的统一协调管理，为分包单位提供正常的施工环境；总包单位统一安排适应本工程要求的现场临时设施及材料堆放、加工场地。在分包工程施工前，按分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件。 三、总包单位负责向分包单位提供所有必要的施工条件和设施（包括但不仅限于以下所列项目）： 1、生活用水用电供应，水电费由分包单位负责； 2、总包单位设置于现场已有的起重机械、人货电梯、脚手架，各指定分包方可以在一定的协调下无偿使用。但地面或楼面的水平
运输由各分包单位自行解决。为工程设备的安装就位，如总包单位现有的起重机械或者机具设备无法满足需要，而需另外制订方案，原则上由各指定分包自行承担，或者由其再委托总包单位。 3、总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 4、分包工程施工过程中及完工后，总包单位负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护；在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任。 5、总包单位负责与分包单位施工的工程有关的配合工作。 如：A、填补石膏板吊顶安装设备后留下的缝隙； B、为相关设备利于日后检修在周围预留必要的检查口； C、相关设备安装需要在特殊装修材料上开孔、洞的工作。 等类似与施工相关的工作。 6、总包单位须对工程整体进度负责，熟悉分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 7、分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理。 8、总包单位负责组织和主持与分包单位有关的协调会议，并在会议后三天内向业主、监理提交会议纪要。
清包人工费合同协议书文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
清包人工费合同 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合国法》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动法》及黑龙江省关于劳务分包的相关规定，遵循平等自愿、公平、诚信的原则，经甲乙双方协商一致认可，为进一步明确双方的权力义务和经济责任，特制定本合同，以共同遵守。 一、工程概况： （1）工程名称：XXXXXXXXXXX （2）工程地址：XXXXXXXXXX （3）工程性质：XXXXXXXXXXXXX （4）工程结构：XXXXXXXXXXXXXX （5）建筑面积：从图纸和实际施工面积为准 二、承包范围： （1）距建筑物外墙2米以内的土建人工费：木工、瓦工、钢筋工、力工、架子工、内外抹灰施工放线、塔司及现场施工所需管理人员，屋面保温。 （2）材料：模板、木方、塔吊、上卸料平台、钢管扣件、油托及各工种所需小型机械、搅拌机、电锯、电钻、切断机、调直机、弯曲机、电焊机、手推车、铁锹、对讲机、地泵、电缆、二级配电箱、三级配电箱及辅助材料、三线一钉、焊条、步步紧、通丝（不包括止水丝杆）、安全防护用品、跳板、安全网，甲方自乙方进场后提供现房给乙方抵押用予购买材料。 （3）其中人工费用包括：以上各工种的人工费用及现场管理人员，乙方的工长、技术员、安全员、放线员、电工、材料员、保管员及后勤做饭、更夫、维修工等一切费用。
（4）不包括：消防、降水、地热、水电工人工费、外墙保温、防水、涂料、楼梯扶手、门窗、粘砖、刮大白等。 三、工程要求： （1）开、竣工日期：2017年月日至2017年月日。 （2）施工期间除人力不可抗拒的自然因素工期顺延，其它各种原因不得作为工期顺延理由。 四、工程承包方式： 本工程总包方以一口价的方式承包给乙方，约定建筑面积（按实际施工面积计算），每平方米按计算，屋面结构以外按实际发生工程量计算。此价格不包含税收及管理费。 五、工程量的结算方式： 以图纸为准，按实际完成工程量计算。 六、工程款支付方式： （1）基础至一层顶板浇筑完后，甲方按所完成工程量的75%工程款支付给乙方，二层至封顶甲方支付给乙方所完成工程量的75%工程款。 （2）二次结构砌筑从基础至三层结束，甲方支付所完成工程量的75%工程款给乙方，砌筑完成后甲方支付所完成工程量的75%工程款给乙方。 （3）抹灰工程从基础至三层结束，甲方支付给乙方所完成工程的75%工程款给乙方，抹灰全部完成甲方支付给乙方所完成工程量的75%工程款。 （4）如因总承包方、甲方迟迟不能开工致使工程今年不能封顶，甲方确保支付乙方所完成工程量的90%工程款，确保乙方支付农民工工资及材料租金。 剩余工程款待主体验收后两个月之内全部结清，乙方主体完工后，甲方必须在10日之内组织封顶验收。
施工总包单位与分包单位的配合费协议书 ?施工总包单位与分包单位的配合费协议书?1）协调日常工作，按月提供对各分包工程的进度要求；? （2）总包单位在各分项工程施工前须与甲指定分包单位联系，与分包单位核对清楚各分包工程图纸与总包图纸间相关联的尺寸、标高等数据，否则由此造成的损失由总包单位负责；? （3）提供必需的测量定位；? （4）按施工图（含分包工程施工图）、图纸会审、设计变更及有关规范等完成全部分包工程预留预埋（线管须穿通铁丝），并做好标识，修补分包工程施工损坏内外墙。 ? （5）在分包工程施工前，按甲方及分包单位的要求完成有关的土建项目施工，提供具备各分包工程施工的条件；? （6）督促分包单位清理施工场地；? （7）总包单位负责向指定分包提供合同约定的所有合理设施，包括但不仅限于以下所列项目? （8）及时提供分包人员、材料、设备进场、吊装、堆放、保管条件；? （9）施工、生活用水用电供应（施工用水应接至施工现场），水电费由分包单位负责；? （10）提供办公和生活、加工用场地等；?
（11）提供工地现有的垂直运输、脚手架供分包工程方使用，如需拆除应报甲方批准。 ? （12）总包单位应对本工程（包括指定分包工程）的质量、进度、安全及文明施工、成品保护、现场安全保卫负责。 ? （13）在交叉施工过程中，采取措施保护分包工程成品，分包工程的成品遭到破坏（除当场抓住破坏者外），由分包单位与总包单位对所造成的损失承担连带责任；? （14）总包单位负责与甲方指定分包单位工程有关的堵补工作。 ? （15）总包单位须对工程整体进度负责，熟悉各甲方指定分包工程的具体要求，尤其是对影响土建施工进度计划，进行汇总分析，并对施工程序中矛盾的地方进行协调并找出解决办法。 ? （16）甲方分包单位进场后，总包单位负责对其现场安全和文明施工进行管理；分包工程??施工过程中及完工后，甲方负责督促分包单位将易损部分进行包裹保护。 ? （17）总包单位负责发放甲方、监理所发出的所述工程指令，并负责督促指定分包执行。 ?