商品房团购合作协议书甲方:信阳师范学院教职工住房建设工作领导小组,组长:卢克平乙方:信阳万国置业有限公司法定代表人:李学锋公司地址:信阳市路号,联系电话:第一条合同原则为充分保护甲、乙双方的合法权益,明确双方的义务,根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等法律的有关规定,甲、乙双方在原有《商品房团购合作意向书》的基础上,本着平等、自愿、公平、诚信的原则,经协商一致,就信阳师范学院教职工委托甲方进行团体购买乙方商品房事宜,达成本协议。
第二条甲方承诺甲方保证经信阳师范学院授权,同时已接受该校购房教职工个人的全权委托(特别授权),作为所有购房户的代理人,全权处理此次团购房过程中的相关事项,代理结果也完全由全体委托购房户享有或承担。
第三条乙方承诺1、乙方具有商品房开发资质,己经竞得信阳市编号为2014-1001地块的国有建设用地使用权,并就该地块与信阳市国土部门签订了土地出让合同(国土出让合同编号:豫(信)出让(2014)第592号),缴纳了购地押2、乙方保证所售商品房符合国家对商品房质量和消防规定的标准,且没有任何产权纠纷和债权、债务纠纷;如果因乙方原因,造成该商品房不能办理产权证或发生债权债务纠纷的, 由乙方承担全部责任;3、乙方保证所售商品房的设计、施工、监理等单位都具备合格资质。
第四条:住宅小区整体概况 乙方开发建设的“万国・师苑”(暂名)住宅小区位于信阳市羊山新区新二十二街西侧、新九路南侧、编号为2014—1001的地块,总体规划占 地约28624.21平方米。
甲方此次团购乙方的商品房位于 该小区之中。
第五条:购买人所购商品房状况甲方所购“万国•师苑”住宅小区的商品楼属于 框剪 结构,每层 高为3米,楼房的建筑层数以最终批准的信阳市建设项目设计条 件为准。
A :两室两厅一卫,建筑面积:90平方米左右; B:三室两厅一卫,建筑面积:110平方米左右。
C:三室两厅两卫,建筑面积:130平方米左右。
最终产权证建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以信阳市房产管理中心产权测绘处核定的面积为准。
3・甲方购买乙方房屋的具体情况为:A 户型,共计一套住房;B 户型,共计 套住房;C 户型,共计 套住房。
以上共计 套住房,总面积约 平方米。
4・乙方向甲方出售的商品房,采用优质的门窗、电线和开关插 座;电 梯为符合国家质量标准的名优品牌电梯。
其他相关的建筑设备材料、构配 件符合国家相关质量验收标准。
第六条:“万国•师苑”住宅小区环境及设施 1、乙方“万国•师苑”住宅小区建筑密度不大于40%绿地率 不小于30%容积率为2・8以下。
其它满足《信阳市建设项目设计条 件通知书》的内 容。
2、小区设地下停车场,每个停车位使用面积符合国家设计规范 标准。
1・ 2. 甲方所购商品房分为以下三种户型:车位出售价格乙方按市场价格给予甲方购房户优惠10%,由每户购房户自行向乙方购买。
小区地上设有自行车、电动车停放点和小汽车临时停车点。
第七条:房屋价款及支付方式1、甲、乙双方共同约定本合同下甲方团购乙方商品房的平均定 价为每平方米3450元人民币(大写:卷仟肆佰伍拾圆整)。
总房款为 万元 (大写万元)。
本协议生效后,任何一方不得擅自变更该平均价, 否则视为违约。
违约应参照本协议第十四条执行。
2、甲乙双方同意甲方今后分以下批次向乙方付款:1、自本合同签订 之日起20日内,甲方向乙方支付所购商品房总款项 的25 (包含甲方根据《商品房团购合作意向书》己付的定金200万元在内);2、商品房主体建筑基础部分建设完工(形象进度达到正负零)时,在双方书面确认之日起20日内,甲方再支付所购商品房总额的15%3、商品房主体建筑进展到第五层时,甲方再向乙方支付所购商品 房总额的10%4、乙方取得《商品房预售许可证》后10日内,应书面通知甲方。
甲 方应在收到通知之日起30日内组织每位购房户同乙方签定 《商 买卖合同书》,以该《合同书》确认每户购房户与乙方就所购商 具体的权利与义务。
该《合同书》的具体内容如与本合同的约定 致,以本合同的约定为准。
乙方与甲方全部购房户签订完《商品 品房 品房 不一 房买 卖合同》之日起10日内,甲方付清总房款的余款;乙方对甲方的按 揭贷款购房户,按相关规定办理;5、具体支付方式为:甲方购房户向乙方交纳的房款由甲方在上 述约定 时间内统一收取后,交于本合同约定的乙方账户上。
甲方除交纳以上购房款 外,不再向乙方交纳其他费用。
乙方收取房款专用账户 为:信阳万国置业有 限公司 账号为,开户行为中国银行信阳申城 支行。
6、甲、乙双方在交房时根据房管部门测绘面积结算,多退少补。
第八条:工期及配套要求乙方应当在本合同签订之日起2个月内,向甲方提交所售房屋户型的具体设计图纸;乙方自收到甲方书面签署的《户型确定书》之日起3个月内必须开工建设;乙方自开工建设之日起应在2]个月内完工,并向甲方进行房屋交付。
乙方在交付房屋时确保甲方所购房屋区域的道路、路灯等配套设施完工;乙方应当自交付房屋起一年内实现小区内绿化、美化要求,小区整体环境符合规划设计。
第九条:选房办法甲方团购的商品住房,在乙方与甲方每位购房户签定《商品房买卖合同书》之前,由甲方自行确定教职工购房户的选房办法与各楼层的差价,并具体负责房屋的分配。
第十条:交房约定1、交付乙方应当在本协议约定的交付期内,依照国家和地方人民政府的有关规定,符合下列条件时,向甲方购房户交付商品房:该商品房建设工程经六方(勘察、设计、建设、承建、监理、质监)在主体验收合格,报质监部门同意竣工验收后;每套商品房通水,通电;配套的基础设施及公共设施按照本合同第八条约定内容己经完成;前期物业管理已经落实;乙方同时向甲方提供一套上述六方验收合格的书面材料和一套完整的竣工图纸。
甲方所购每种户型的数量达到整栋楼的户数时,乙方按整栋楼房交付。
2、交接手续商品房达到交付使用条件后,乙方应当书面通知甲方办理交付手续,甲方应在收到乙方书面通知起30日内通知购房教师去查验房屋。
在甲方购 房户确认房屋没有问题,乙方向每户购房户发放《房屋质量 保证书》和《房 屋使用说明书》后,甲、乙双方签署房屋交接单视为 交房。
甲方对交付条件 有异议的可向信阳市房屋监督管理部门提出复核申请。
3、逾期交房的责任乙方如未按本协议规定的期限和方式将商品房交付于甲方, 应按本协议第十四条的约定承担违约责任。
如因不可抗力原因造成逾期,乙方免责,交房日期顺延。
应在不可抗力发生之日起30日内书面告知甲方。
第十一条:商品房产权证的办理乙方应当自房屋交付之日起18个月内,在信阳市房管部门完成 所购房屋的商品房初始登记,并通知甲方的全体购房户办理房屋所有 权证 书。
甲方的购房户依法律规定承担办证的税、费。
若因乙方原因 逾期办理,第十二条:甲方享有的知情权和参与监督权: 1、甲方有权对相关重要设备的采购,行使知情、参与监督的权 利;2、甲方有权取得与所购商品房相关的规划、设计文件、房屋质 量验收合格证书等与本商品房所有权相关的文件复印件, 与房屋相关的诉讼信息;3、甲方有权获知该项目施工进度,并明确知悉设计、施工、监 理、测 量、物业管理等机构的相关资质;4、甲方有权要求乙方在开工前提供一套完整的施工图。
第十三条:协议的变更与解除 本协议签订后,甲、乙任何一方不得擅乙方但乙方乙方应按每逾期一日向甲方支付己交房款0. 005%的违约并有权获得自解除、变更本协议括补充协议及附件)的内容。
本协议的变更须经双方协商一致后,以书面形 式另行签订补充协议。
当有符合本协议第十四条的事项发生后, 甲、乙任何一方可依约定解除本协议。
第十四条:关于违约的约定1、按照本协议约定开始计算工期后,如果因乙方原因,造成下 述情况 发生时,分别处理:(1)乙方拖延开工日期未达90日的,乙方 向甲方支付 甲方己付房款每月千分之十的违约金,协议继续履行;(2)乙方拖延开工 日期达90日,或乙方己根本不能交付商品房,或乙方没有按约定提供合乎国家规定质量的商品房时,甲方可以解除本合同。
合同方己付的全部房款,乙方还应向甲方按甲方己付房款每月千分之十支 付违约 金。
乙方拖延开工日期达到或超过90 0,乙方愿意继续履行 合同,经甲方 同意,协议继续履行,乙方应向甲方支付甲方己付房款 每月千分之十支付违2、如果甲方未按本协议约定的时间交纳购房款,按逾期时间,分别处理(不作累加):(1)逾期在90日内,自本协议规定的应付期 限第 二天起,至实际支付应付款之日止,甲方向乙方按所欠房款金额 每月千分之 十支付违约金,合同继续履行;(2)逾期超过90日后,乙方有权解除协 议。
乙方解除合同的,应在发出解除合同通知之日起20日内返还甲方己经 支付的全部款项,但乙方不再向甲方支付任何 利息,甲方还要按逾期内所欠 房款向乙方支付每月千分之十支付违约 金。
甲方愿意继续履行合同,经乙方 同意,协议继续履行,甲方应自本协议规定的应付款期限第二天起,至实(包解除后,乙方应在收到解除协议通知之日起 20日内退还甲际支付应付款之日止,甲方向乙方按所欠房款每月千分之十支付违约金。
3、如果乙方逾期交房,按逾期时间,分别处理(不作累加):(1)逾期在90日内,自本协议规定的应交房期限第二天起,至实际交房之日止,乙方向甲方按甲方己支付房款每月千分之十支付违约金, 同继续履行;(2)逾期超过90日后,甲方有权解除协议。
甲方解除协议的,乙方应在收到解除协议通知之日起20日内退还甲方己付的全部房款, 乙方还应向甲方按甲方己支付房款每月千分之十支付违约金。
乙方愿意继续履行合同,经甲方同意,协议继续履行;乙方应自本协议规定的交房期限第二天起,至实际交房之日止,向甲方按己交房款额每月千分之十支付违约双方违约期限不足一月的,违约金按照上述标准换算为按日计算。
第十五条:争议的解决本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成第十六条:本协议未尽事项,可由双方在本协议签定后订立补充协第十七条:本协议壹式陆份,甲、乙双方各巻份,自双方签订之日起生效。
乙方(盖章):组长(签字):_______ 年月日法定代表人(签字):年月曰的, 可以依法向人民法院起诉O议, 补充协议与本协议具有同等法律效力。
甲方:。