房屋转让合同(精选15篇)房屋转让合同1转让方(以下简称甲方)：____________受让方(以下简称乙方)：____________经自愿协商达成一致，甲方将自己合法拥有的一套房屋转让给乙方，双方就房屋转让相关事宜达成以下合同条款，以资共同遵守：第一条转让房屋的基本状况转让房屋(以下简称该房屋)位于____市____区_______小区_____号楼_____层_____室，建筑面积____平方米。

房屋为框架结构、水、电、供暖等设施齐备且具备正常使用功能。

第二条转让价格双方商定该房屋转让价格为(人民币)____元整，大写________元整(人民币)。

第三条付款方式由乙方向甲方预先支付购房定金____万元后，由甲方将该房屋购房手续办理到乙方名下。

当日，乙方将剩余房款一次支付甲方。

第四条房屋交付甲方应于本合同生效之日当天，将上述房屋的全部钥匙交付乙方，并在双方在场的状况下由乙方对房屋进行验收，乙方如无任何异议，视为该房屋状况贴合本合同约定，甲方完成房屋交付，上述房屋的占有、使用、收益、处分权归乙方行使。

第五条房屋过户房屋交付乙方后，甲方应当负责办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权证办理到乙方名下，办理产权证相关费用由甲方承担。

第六条甲方的承诺保证甲方保证自己对该转让房屋拥有处分权，转让该房屋不存在法律上的障碍。

甲方保证该转让房产不涉及第三方的权利，本合同签订前该房屋集资购房款、天然气管道安装费、交房日前拖欠的物业管理费、大修基金、购房契税等及其他应当交纳的费用等已全部交清，如有尚未交纳或拖欠的费用，由甲方全部承担。

第七条违约职责。

甲方违反本合同约定，未能履行自己约定义务的，乙方有权单方解除本合同，甲方应承担全部购房款20%的违约金。

第八条本合同未尽事宜，由双方另行协商，并签订补充协议，补充协议和本合同具有同等法律效力。

第九条本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决。

协商不成时，甲、乙双方同意由__仲裁委员会仲裁。

第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

第十一条本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：____________乙方：________________________年______月______日____________年______月______日身份证号：____________身份证号：____________手机：____________手机：____________房屋转让合同2甲方：身份证号：住址：乙方：身份证号：住址：经甲乙双方协商一致，签订如下协议，共同遵守一、甲方将临街房屋路南下各两间占地面积平方米二、房屋转让价格及支付方式房款在签订本合同之日由乙方向甲方一次性付清，甲方将房屋、土地证明转到乙方名下，即日起房屋的使用权、收益权、继承权归乙方所有，与甲方无任何关系。

三、此房屋及土地转让之前所产生的法律责任及经济纠纷一律由甲方负责，与乙方无关。

甲方将原房屋、土地租赁合同丢失，此合同签订，原合同无效。

四、转让后甲方不得以任何理由对房屋及土地的使用、收益权、继承权提出异议。

五、转让后甲方与止。

由乙方续签。

六、如果甲乙双方任何一方违反此房屋的转让合同，违约方付予对方违约金，违约金额为房屋转让金额的两倍。

本合同一式叁份，甲、乙双方各持一份，甲乙双方签字、按手印后生效。

甲方：按手印：乙方：按手印：年月日房屋转让合同3甲方：乙方：一房屋概况：房屋坐落，建筑面积平，总层次，所在层次。

开发商购房协议编号为设计用途为住宅，房屋设施。

二成交价格，1，甲方将上述房产出让给乙方，并对房屋情况的真实性负全部责任。

乙方通过实地看房充分了解上述房产，对房屋现状无异议，并愿意购买该房产。

甲乙双方协定的上述房产售价总金额为万元整。

因上述房产尚未办理确权手续，该房屋的实际建筑面积以房管部门测绘为准，如有出入甲乙双方均无异议。

2 乙方对上述房产已实地查看，并详细审阅该房产的购房协议，甲方的身份证件等相关证件及资料。

三付款方式以及房产交付，过户约定。

（一）付款方式，因上述房产尚未办理产权本，暂时不能过户，经甲乙双方协商一致如下 1乙方购房房款分次支付，首次支付房款为万元整，与该协议签订之时转账到甲方指定账户。

2乙方购房房款二次支付金额为万元整，于该协议签订之日一个月后转账到甲方指定账户。

3乙方购房房款三次支付金额为万元整，与该房屋办理下产权证双方约定的过户之日，确定可以当天过户之时转至甲方指定账户。

（二）房产交付1 该协议签订之日，甲方收到乙方转来首次购房款后，将房屋交付给乙方，并将该房产相关的所有手续以及票据交付给乙方。

2 从房屋以及相关手续，票据交付之时开始，乙方是该房屋的实际产权人，拥有处置该房屋的所有权限，如需甲方配合的，甲方应积极配合。

（三）过户约定1 该房屋产权证办理下来后一个月内，甲方需要积极配合乙方办理过户手续，并提供过户需要的所有手续及相关证件证明。

具体过户时间双方进行约定，但必须在产权证下发一个月内进行。

四房屋相关费用1 该房产在签订协议之前，房产相关的各项费用，纠纷或债券债务，概由甲方负责解决，并承担法律责任。

签订协议之后，房产相关的各项费用，纠纷或债券债务，概由乙方负责，并承担相关法律责任。

2 该房产办理下产权证之后，过户所产生的相关费用由乙方承担。

3, 开发商最初交付该房屋时所产生的后期费用以及办理产权证需要的税费由甲方承担。

4 开发商最初交付该房屋时的.押金类收费由乙方补给甲方，然后由乙方负责在开发商约定的事项完成后由开发商退还给乙方。

五违约责任1 该合同签订之日起，证明该房屋的甲乙双方买卖完成，双方不能单方发生终止出售或者购买的行为。

2 甲方必须在产权证下发一个月内甲乙双方约定的时间积极协助乙方办理产权过户。

3 合同约定的其他内容4 如若甲方发生违约行为，需要向乙方支付等同于购房金额（万元整）的违约金。

5 如若乙方发生违约行为，甲方有权收回房屋，另乙方支付的购房款不予退还。

六此协议签订方同时为见证人，无条件为甲乙双方交接房款，查验物业，以及过户等提供服务七负责1本合同在履行中如发生争议，可协商解决，协商不成的，按照合同约定内容进行。

八本合同自各方当事人签字盖章之日起生效，房产过户至乙方名下失效，一式叁份，甲乙双方各执一份，见证人留存一份。

甲方身份证号码乙方身份号码房屋转让合同4转让人(以下简称甲方)：受让人(以下简称乙方)：身份证：身份证：联系电话：联系电话：住址：住址：根据房产交易管理有关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，就房屋转让相关事宜达成一致，订立本合同，共同履行。

第一条甲方同意将本人坐落在____房屋转让给乙方。

房屋建筑面积______平米，房屋所有权证编号____；国有土地使用权证编号____。

甲方出售房屋已征得房屋共有人(承租人)的同意，并为此承担相应的法律责任；乙方对上述房屋已经充分了解，同意购买上述房屋。

第二条房屋成交价格为人民币_____元，大写___。

第三条付款形式：乙方于____年____月____日前给付甲方购房定金___元(购房定金可充抵房款)第___期，乙方于____年_____月_____ 日前给付甲方购房款____元；乙方于____年____月____日前给付甲方购房款_____元；乙方于_____年_____月_____日前给付甲方购房款_____元；甲方交付房屋。

第四条房屋权属交易登记手续，由甲乙双方共同配合办理。

相关税费_______(1由甲乙双方按规定各自承担；2甲方或乙方承担；3其它) 第五条若房屋成交价低于市场评估价，相关税费根据有关规定按市场评估价缴纳。

缴纳方式以本合同第4条规定。

第六条该房屋内附属设施等在房屋交接时，应列写房屋移交清单，甲乙双方签字后认可。

第七条本合同经甲乙双方签字，乙方给付甲方购房定金后即生效。

合同生效后，如甲方违约，应退赔购房定金的双倍给乙方；如乙方违约，购房定金归甲方所有。

另有约定按约定的内容履行。

第八条甲方保证该房屋权属清楚，若发生房屋权属纠纷及债权债务等，由甲方负责清理，并承担民事责任。

如由此给乙方造成经济损失的，由甲方负责赔偿；若致使本合同不能继续履行，还应承担违约责任。

第九条乙方逾期付款，每逾期一天按逾期应交款额的千分之__向甲方支付逾期违约金。

甲方逾期交付房屋，每逾期一天按已付房款的千分之___向乙方支付逾期违约金。

第十条其它约定事项：第十一条本合同一式三份，甲乙双方各执一份，房产交易管理部门一份。

第十二条本合同中所述房屋权属均指房屋所有权和国有土地使用权。

本合同中铅印部分的文字具有同等法律效力。

甲方：乙方：签订时间：____年____月____日签订地点：____________________房屋转让合同5甲方(房东)：乙方(二房东)：丙方(承租方)：根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙、丙三方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，就甲方将其依法承租的房屋转租给乙方使用，乙方又将房屋转让给丙方使用，由丙方向乙方支付租金等事宜，达成本协议。

第一条甲方自愿将转租给乙方使用，租期从5月1日至5月1日，现乙方中途再将房屋转租给丙方，丙方需向乙方支付房租转让费和转租费合计￥40000元(大写：肆万圆整)，8月3日丙方向乙方支付定金￥0元(大写：贰万圆整)，丙方对该商铺充分了解并愿意承租。

其余￥0元(大写：贰万圆整)尾款在乙方交房给丙方之日(8月6日)起，丙方直接和甲方改签合同成功当日内，一次性付清余款￥0元(大写：贰万圆整)。

第二条租赁期间甲乙双方方必须保证不得干涉丙方的正常经营，合同到期后甲方必须保证同等条件下与丙方签订下一次的租赁合同。

第三条由于乙方不再继续经营，乙方转让商铺给丙方必须经过甲方同意。

第四条甲、乙、丙三方都不能有隐瞒事实真相和欺诈行为，否则提请人民法院依法处理。

第五条本协议一式三份，甲、乙、丙三方各一份，该协议至签订之日起开始生效。

甲乙双方如有违约，违约方需向丙方支付除全额租金￥40000元(大写：肆万圆整)以外，并偿还丙方违约金￥5000(大写：伍仟圆整)元。

甲方：(盖章/手印)乙方：(盖章/手印)丙方：(盖章/手印)签约时间：8月3日签约地点：铺面所在地房屋转让合同6甲方(转让方)：_________身份证号：__________________乙方(受让方)：_________身份证号：__________________甲方自愿将其申请获批的南宁市路号经济适用住房一套(含附属物，按甲方预开发商签订的《购房合同》约定为准)转让给乙方，为明确双方的权利和义务，经双方平等协商，双方就具体转让事宜达成以下协议条款，供双方遵守、执行：一、所转让房屋的基本情况。

甲方获批的经济适用房为南宁市_________小区_________栋_________单元_________号房，房屋户型为三室两厅一卫，该房屋建筑面积约为为_________㎡(最终以房产证为准)，房屋结构、方位、内部装修、设计及交房时间、办理产权证时间等以甲方与开发商签订的《购房合同》约定为准。