泥工承包合同
甲方：
乙方：身份证号:
甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。
1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标
准及规范，负责施工，
1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑
风险因素，实行交钥匙工程。
2工程地点：
3工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。
3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方，
不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才
能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。
4合同价款
4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价
为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴
砖：元/m2；卫生间墙砖: 元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按
04清单定额规则收方(除特殊约定外)；
4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、
等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。
4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的
变化及工程量的增减而调整。
4.4工程变更的办理
4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。
4.5付款方式
4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是
否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报；
4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80%
向乙方支付上月月工程进度款；
4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方
支付至结算总价的95%。
4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。
5安全文明施工
5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施
工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明
施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事
故，由乙方承担经济和法律责任。
5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地
标准，甲方可勒令乙方停工整改，由此造成的损失由乙方承担。
5.3乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工
作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场
之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
5.4乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。
如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等
额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再
按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
5.5乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有
垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相
关规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有
关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人
员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担
相应的责任和费用。
6工程质量保修：按照附件一中的约定执行。
7违约责任
7.1因乙方原因导致工期延误的，每延迟一天，乙方向甲方支付人民币500.00元的
违约金。延迟工期达10日历天的，甲方有权解除本合同，未支付的工程款不再予以支付，且乙方还应向甲方支付本合同暂定总价30%的违约金，并承担由此给甲方和第三方造成的一切经济损失及法律责任。
7.2乙方的施工质量不符合国家、行业现行相关规范、标准及本合同要求的，每发
现一处，乙方向甲方支付违约金人民币1000元，且由乙方负责更换、重作，承担所有费用，并承担由此给甲方造成的全部损失，包含由此产生的甲方对第三方产生的责任。
7.3乙方不按约定的竣工时间，完成工程施工和验收，无条件交付给甲方，或以任
何理由和借口拖延交付，如发生乙方拖延工期或借口拖延交付竣工工程，甲方有权采取一切必要的措施保证甲方按时验收接管全部工程，并顺利向购买人移交。甲方除处罚乙方本合同结算总价款的3％违约金外，同时乙方还须承担甲方采取必要措施过程中发生的全部费用和乙方自身的一切损失。
7.4乙方未按照合同约定的质量标准完成工作内容并拒绝或不配合进行完善，或未
能在合同约定的工期内完成本工程，甲方有权安排第三方实施乙方未能完成的工作内容，由此发生的费用甲方可从乙方的工程款中直接扣除，无需乙方签字认可，且乙方须向甲方支付本工程结算总价5%的违约金。
7.5乙方不履行本合同约定的其它应由乙方承担的义务，乙方应承担违约责任，每
出现一次，乙方向甲方支付违约金人民币200元-2000元。
7.6凡在本合同约定的乙方应承担的违约金，甲方有权直接从应付给乙方的款项中
扣除（甲方可选择扣除时间、扣除方式），且甲方对不足部分有进一步追偿的权利。
8甲乙双方约定：
8.1.1乙方必须按照甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，如乙方2次以
上未在甲方和业主单位规定的节点时间完成相应的工作，甲方有权勒令退场。
费用按完工的60%结算。
9本合同双方签章后生效。本合同一式贰份，贰份合同及其附件具有同等法律效力。
9.1本合同未尽事宜，双方协商解决，达成的补充协议是本合同不可分割的组成部
分，均具法律效力。
9.2甲、乙双方在合同执行过程中发生争议时，应及时协商解决，协商不能达成一
致时，双方均可向项目所在地有管辖权的法院起诉。
甲方代表：乙方（手印）：
身份证复印件：
电话：
日期：日期：
附件一
工程质量保修书
甲方：
乙方：
甲方、乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对本工程签订质量保修书。
1质量保修范围和内容：乙方在质保期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担乙方承包范围内全部工程的质量保修责任。
2质量质保期
2.1本工程的质保期为1年，质保期从本项目竣工验收合格并交付业主单位之日起
开始计算。
3质量保修金
3.1余本工程结算总价的5%作为质量保修金，待竣工满一年后，无质量问题并经业
主单位确认后，甲方一次性退还乙方质保金，质保金不计利息。
4质量保修责任及职责
4.1材料检验与验收责任
4.1.1乙方对甲方供应的材料有监督和协助抽查义务，因不合格材料的使用导致的
维修，乙方承担相应的连带责任。
4.2保修责任
4.2.1质保期内所发生的质量缺陷乙方须无条件及时修缮处理，并承担因乙方原因给
甲方和业主、第三方造成的全部损失。
4.2.2保修质量须符合国家或行业现行的相关强制性标准、施工验收规范、设计文件
及本合同对工程质量的要求，并使业主满意。
4.2.3维修联系人：乙方应在工程移交时确定质量保修联系人，其联系电话应保持24
小时畅通，甲方仅以电话通知乙方联系人（以甲方的电话报事记录为准）。如在质保期内联系人及联系电话有更改，乙方应提前通知甲方，否则，无法联系时，视为乙方已经收到甲方的通知，乙方不得对此持有异议。
5维修时间
5.1质保期内出现质量缺陷，乙方接到甲方通知后，必须在6小时内到指定地点报
到，并与甲方或业主单位有关人员共同踏勘现场，乙方应在甲方或业主单位要
求的合理期限内完成维修工作。如有特殊原因确无法按期完成，乙方需提出具体原因，物业公司签字认可后方可延期。
5.2质量保修完成后，由业主单位验收。
6保修费用：
6.1乙方在规定时间内按照约定的要求处理完成因质量缺陷造成的维修工作，其费
用自行承担；质保期到期，质量保证金无息退还。
6.2发生下列情形的，甲方有权安排其它施工单位进行处理，所发生的费用（按实
际发生的费用加收50%的管理费）不经乙方认可，在质保金内予以扣除；
6.2.1乙方拒绝履行保修责任的。
6.2.2乙方未按约定的时限内到现场检查的。
6.2.3乙方未按维修时限完成维修项目并达到验收标准的，且无甲方签字认可的延期
原因的。
6.2.4如对同一维修事项，乙方经过两次维修仍未能达到要求的。
6.2.5乙方的维修方案不满足甲方要求，经多次（三次或三次以上）修改仍不能满足
要求的。
6.2.6乙方未按合同要求提供有效联系方式，造成甲方无法正常通知乙方履行保修责
任的。
甲方：乙方：
身份证号码：
日期：日期：
附件二：
安全施工责任协议书
甲方：
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，经协商一致，对本工程签订安全施工责任协议书。
安全文明施工
1、本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工
等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故，由乙方承担经济和法律责任。
2、乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作，
乙方需提供为本工程施工人员购买相关保险人员名单的复印件并交予甲方。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的，由乙方自行解决，与甲方无关。
3、乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的，由乙方承担全部责任。
如果发生第三方以甲方为被告起诉的，乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等额款项至甲方处，甲方不得动用，待诉讼生效或经调解、和解结案后，甲方再按照届时确定的数额支付给原告，如有剩余，返还给乙方。
4、乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场，将实施本工程产生的所有垃
圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。
5、乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理，严格遵守国家及地方相关
规范、规程及管理条例，同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有关管理制度及办法，防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为，预防人员伤亡事故的发生，因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担相应的责任和费用。
6、施工人员上岗前必须由乙方负责对其进行安全教育，讲清楚有关安全规章和工作
要求，自觉遵守安全管理制度。
7、乙方在施工中动用火、电、焊时必须由乙方现场负责人进行审批，严格执行动火、
动电、动焊的技术规范和操作规程，确保万无一失。
8、乙方的电工、电（气）焊工须凭劳动部门颁发的有效“特种行业人员操作证”方可按施工现场规范的要求实施操作。
9、乙方必须严格按照国家有关建筑、装修的行业安全施工规范进行施工，坚决杜绝“三违”行为。
10、乙方在对施工中有危险的孔洞（通道口、电梯口、预留口、楼梯口等），必须架设安全防护网，高空作业必须结好安全绳。
11、严禁装修区内吸烟、动用明火、留守施工人员和使用电热水器。
12、乙方若忽视安全治安管理或违反合同规定造成事故和案件的，应由乙方负全部责任，由此给甲方带来的经济损失和政治影响均由乙方承担。
13、本责任书签字之日起生效，本责任书与原合同具有同等法律协议。
甲方：乙方：
年月日年月日
泥工施工承包合同 发包方： 承包方： 根据施工需要，甲方现将共青新区科教城旅游馆项目工程以包清工的方式，承包给乙方进行施工，为了便于班组间施工作业交叉管理，明确双方履约的过程中的权利责任义务，确保工程质量与安全，加强施工进度控制，保证工程顺利进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵守执行。 一、承包范围：乙方按设计图纸：设计变更及建筑规范 以为的所有泥工项目。 1、包浇筑所有二次结构混凝土，含后浇带，门窗过桥板； 2、整栋房屋所有砖款（基础砖、内外造型砖、施工洞室内、外楼梯踏步、看台砖。 3、整栋内粉刷、整栋外粉刷、外保温（保温棉、挂网）以及外线条、屋面造型及外造型柱、线条、所有露台内外粉刷、天沟内外粉刷。 4、楼梯间踏步粉边以及做滴水线，所有看台内外粉刷。 5、散水坡，房屋出室外第一个阴井、楼梯间墙面贴砖 6、清理所有室内外垃圾
7、屋面、卫生间、地面、楼面、看台找平磨光、第一层地面，运动场地面和地下室混凝土浇筑以及找平磨光，等一切泥工工程量全部在乙方承包范围以内。 二、甲方责任：甲方提供一台搅拌机，六个翻斗车（应由乙方自行负责修理）、铝合金三十块、木条五十根、海绵二十根，其它工具均由乙方自行提供。 三、乙方责任 1、乙方必须服从项目管理人员及施工员的统一指挥调 配和检查，遵守项目人员制定的各项规章制度。 2、承包人必须在施工现场，有事向甲方带班人员请假， 如发现一次不在罚款200元。 3、做完一层墙体后把所有的砖渣吊运到指定的地方， 时刻保持楼地面平整干净。 4、楼层清扫从开工到竣工验收。 5、搅拌机每使用一次以及斗车必须清理干净，后果由 乙方自负。 6、乙方必须严格按照施工规范、程序进行施工，出现 楼面裂缝，外墙窗边漏水，乙方要无条件、无理由进行返工，
工程施工承包合同 甲方： 乙方：泥工组 为了更快、更好的搞好工程建设，确保工程质量、安全、进度，本着平等协商的原则，有关具体事项经甲、乙双方共同协商达成如下协议： 一、承包范围 甲方以包工的方式将主体工程、内外装饰工程、公共部位楼梯装饰、清地面过机、地板砖、踢脚线、厕所底找平压光、阳台，卫生间，厨房防水层二次找平等部位、总的一句话，包括楼上所有一切等于扫地出门。主体工程按设计图纸、图纸会审及小型设计变更（范围）在内的所有混凝土浇筑、砌筑工程、等等工作是施工工作。正负零以下，含主体地下室基础、车库地下室基础、商铺基础、地下室砖砌墙、商铺砖砌墙,等等工程量任务承包给乙方，具体内容如下： A、主体施工范围 1、施工所用设备基座的浇捣、设备安装、蓄水池的砌筑泥付工。 2、基础工程承包机械开挖后的人工修整基坑土方、基底清理、机械土方回填后的人工平整、夯实以及小型方回填。所有混凝土浇捣和砌体工程、回填夯实、场地平整，完成±0.0以下所有泥付工工作。并负责基坑抽水。基础地砖模，包括梁柱部分连梁与承台接口处砖模（砖模粉水泥砂浆）底板找平层，后浇带的砼清除，垫层等施工。 3、主体工程包括梁、板、柱、墙砼浇捣养护和所有砌体工程及砼设备的安装、拆卸、清洗，输送管架支撑架的搭拆、爆管、砼清理工作；楼面一次成型，木模抹面，过磨盘机，护泥龙子模。反之，如果楼面漏水一切损失与费用由乙方负责 4、砌砖工作包括：a、砖湿水、运输、架上堆码不得超过规定高度、整齐；b、砌砖双面挂线，两面靠尺梁柱预留，柱
内留马牙搓，补模架眼；c、砌墙脚手架，配合其他工种的预留、预埋等。 5、构件制作、安装：预制所有小型构件、板及其它构件安装。 6、内外装修，不准空鼓，如发现空鼓，一切损失全部由乙方负责（包括材料费和工具）。内保温层除外，保温底由乙方负责。 7、砼材料运输，砂石进和灰机内，构件湿水保养、收检和清理当天落地余渣。 8、其它：a、施工洞封堵；b、水沟、散水坡墙面封架眼； c、雨水管、污水管安装，化粪池安装一切工作; d、每层施工完后进行清理，筛落地灰，地面清扫干净，到最后主体装修竣工。 9、场地：a、所有半砖用尽；b、场地做到四净四无、长期保持场地清洁，整齐、卫生；c、住宅、食堂每天清理卫生； d、做到工完地清； e、文明施工， f、临时道路，倒水泥等。 10、乙方所用工具及斗车、振动器、接振动器的电缆线、施工现场照明灯线、砌砖用线及手套、雨衣、套鞋及安全帽、灯具由乙方自备。 11、砌墙必须垂直平整，沙浆饱满，清理落地沙浆，拉双面线，必须平整垂直不得超过0.08mm。 12、粉刷必须定点，拍水泥粒子，打水，墙面平整垂直，阴阳角周正，线条平整垂直。不准空鼓，平整垂直正负0.05mm，如没有达到质量要求，一切由乙方负责，反之费用由乙方负责。， 13、后浇带浇筑前接角面的清理，塔吊基础，施工电梯基础。 14、施工员配合班组完成主体分中放线工作。 15、主体完工后，所有主体渣土清理，必须保持地面干净、平整，如有不合格的地方必须挫平、清扫干净，交付下一道工序。 二、承包方式及单价 1、按包工原则，主体工程从正负零起按公司蓝图上标注的面积计算，按每平方米计价，（此单价包括内墙粉刷，外墙装饰，砖砌墙，踏步，公共部位，厕所打底、抹面、压光，天面钢筋防水层，阳台，厨房，卫生间防水层二次保护和天面，
泥工承包合同 甲方： 乙方：身份证号: 甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包,乙方作为施工班组负责人,表示愿意承包。甲乙双方友好磋商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规,为明确甲乙双方的权利义务,本着自愿、平等、诚信的原则,经磋商签订本合同。 1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范,负责施工, 1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑 风险因素,实行交钥匙工程。 2 3工程地点： 工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起,合同总工期按照业主、项目部要求执行。 3.1乙方应按约定的竣工时间,完成工程的施工和验收,并且无条件地交付给甲方, 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后,才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 4合同价款 4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干,包干铺装人工费单价 为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴 砖：元/m2；卫生间墙砖:元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按04清单定额规则收方(除特殊约定外)； 4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 在工程实施过程中,本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的4.3 4.4变化及工程量的增减而调整。 工程变更的办理 1
4.4.1 施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加,甲方一律不承担。 4.5 付款方式 4.5.1 工程进度款按月支付,经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是 否满足计划要求进行考核,并签署同意支付的意见后方能申报； 4.5.2 乙方每月25日申报形象进度情况,甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款； 4.5.3 工程竣工验收合格并移交业主单位后,甲乙双方办理完工程结算,甲方向乙方 支付至结算总价的95%。 4.5.4 余结算总价5%作为本工程的质保金,按照附件一中的约定执行。 5安全文明施工 5.1本工程施工过程中,乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例,遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定,做到文明 施工,并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事故,由乙方承担经济和法律责任。 5.2 5.3乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查,如达不到安全文明工地 标准,甲方可勒令乙方停工整改,由此造成的损失由乙方承担。 乙方须聘用具备相应操作资质的且经过乙方培训的人员进行本合同相关项工作。乙方所派往工程现场之人员的保险由乙方自行完善。乙方所派往工程现场之人员凡出现人身损害或财产损害情况的,由乙方自行解决,与甲方无关。 乙方所派往工程现场人员造成第三方人身或财产损害的,由乙方承担全部责任。如果发生第三方以甲方为被告起诉的,乙方应当按照原告起诉金额先行缴纳等 额款项至甲方处,甲方不得动用,待诉讼生效或经调解、和解结案后,甲方再 按照届时确定的数额支付给原告,如有剩余,返还给乙方。 乙方应在交工前做好本工程的清洁工作并清理现场,将实施本工程产生的所有 垃圾堆放至每层甲方指定地点；由甲方统一清理。 5.4 5.5 5.6乙方须做好现场施工人员的安全文明施工教育和管理,严格遵守国家及地方相 关规范、规程及管理条例,同时还须严格遵守甲方及监理单位的关于本工程有 关管理制度及办法,防止偷盗事故、火灾事故、酗酒滋事和不法行为,预防人 员伤亡事故的发生,因乙方的原因造成的人员伤亡事故由乙方自行负责并承担 相应的责任和费用。 2
编号：_____________ 私人房屋泥工施工合同书 房主人：__________________________ 承建人：__________________________ 签订日期：_____ 年____ 月_____ 日 房主人（甲方）： 承建人（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定，结合本房屋修建工程的具体情况，为明确甲乙双方在房屋修建工程中的权利、义务，双方在平等自愿的前提下友好协商，共同签订本合 同。
第一条、工程说明：甲方拟修建的私人房屋，位于 _______________ ，共计________ ，建筑总面积 约为_________ 平方米。 第二条、承建方式及施工准备: 1 、甲方按照包工不包料的方式，将房屋建筑主体工程（浇筑混凝土、砖墙砌筑、扎钢筋等）承包给乙方承建。 2 、甲方应及时提供房屋工程泥工所需的材料，并负责水电到工地。 3 、乙方自带所需的一切工具，包括施工用的手推车、搅拌机、震动器、切割机、塔吊等施工机械。 第三条、建房工期: 泥工工程最迟于____________ 年_________ 月_________ 日完工。 第四条、单价及付款方式：1 、房屋修建价格，按建筑面积计算，单价为每平方米___________________ 元 2 、付款方式：工价为每平方米___________ 元，建筑总面积约__________ 平方米，合同总价款约 为人民币_________ 元。主体工程每浇完一层混凝土后，甲方预付款 _______________ 元，每层完成砖墙砌筑后预付款__________ 元其余待工程经验收合格后付清工程总价款的80%。剩余20%作为质 量保证金，在工程交工一年后如无重大质量问题，由甲方全部付给乙方。 第五条、工程质量要求: 1 、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保乙方所承建的泥工工程符合质量和技术要求。工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。 2、乙方按甲方提供的图纸和要求施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商后，乙方方可再进行施工。3 、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。 第六条、施工安全要求: 1、乙方必须抓好安全施工。严格按照安全施工规范和技术要求，严禁酒后作业。采取严格的安全防护措施，要控制好各种可能存在的危险因素，消除不安全隐患，杜绝一切事故的发生。2、为以防万一，确保施工作业人员安全。如因乙方自身安全措施不到位或不力造成的事故，由乙方承担责任和所发生的一切医药等费用。责任和费用与甲方无关。 第七条、违约责任和争议的解决办法: 1 、甲方如未按照乙方的工程进度及时提供相关材料造成停工，乙方不负责任。 2 、乙方承建的工程质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或 重作。造成材料损失的，乙方负责赔偿。造成材料损失的，乙方负责赔偿本合同发生 3、甲乙双方因履行 争议，应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的，双方同意提请劳动仲裁委员会进 行仲裁。 第八条、合同的生效与终止： 1 、本合同一式二份，甲乙双方当事人各执一份。公证处一份。 2、本合同自签订之日起生效。 3、在竣工验收合格、乙方将工程交付甲方、甲方全部付清费用后，本合同自然终止。
泥水施工承包合同 发包方:(甲方): 承包方:(乙方): 身份证号码: 为了保质保量地完成泥水施工分项工程,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、国务院《建筑工程质量管理条例》及其他有关建筑法律、行政法规等,为落实各项措施,明确职责范围,双方经协调达成以下协议,供双方共同遵守执行。 一、工程名称: 。 工程地点: 。 二、承包形式: 1.采用责任制包工形式、包工具、包机械、包架料、包辅材。 2.甲方仅提供大型垂直运输机械、外脚手架、二级配电箱。除此之外,乙方自带泥工所需的机械、工具、设备(包括:斗车、末级配电箱及电缆、碘钨灯(行灯)及电缆、水管、搅拌机、架板、个人劳动防护用品等)。 三、承包范围及内容: 1.范围: 图纸内泥水分项工程项目。 2.内容:本工程施工图纸(含会审纪要、设计变更、工程联系单、施工组织设计、施工方案、业主及监理的指令)所显示的所有泥水项目从开工开始直至通过有关单位的竣工验收(含验收后局部修补、保修), 楼墙体砌筑、内外墙粉刷,所有一切包含的全部泥混水工材料的场内运输、砂浆试块制作。各层面作业区楼面卫生清理、配合其他由业主分包的分项分部工程需要的预留洞口、管槽等预留及修补、清理卫生,以及所有需要泥水工完成的项目。保证2人以上技工配合施工员放样,墙体边线的弹线放样由乙方负责,甲方监督。 四、承包价格和付款、计算方式： 1、包干单价:①砌体元/㎡，②内墙粉刷元/㎡，③外墙粉刷 元/㎡(分二次施工)，且其中均已经包含保证文明施工、安全生产费。 所承包单价,今后乙方不得以任何理由进行抬高,如有发生甲方有权以 合同价格的50%予以结算,并责令退场。 2、工程量计算方式:按实际施工工程量计算 3、付款方式：
合同编号：YT-FS-3585-12 泥工工程承包合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
泥工工程承包合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 为加强建筑工程项目管理，适应建筑市场的需要， 强化公司内部分级承包管理职责，杜绝各种建筑材料 浪费和流失，增强建设活动中的质量意识，安全意识， 按时完成任务，经双方共同协商，甲方将本工程项目 承包给乙方承建，并经协商条款如下，以利遵照执行。 一、工程地点及名称： 1、工程项目地点： 2、工程项目名称： 二、工程承包方式及内容： 1、工程承包方式：包人工费、包安全、包质量、 包工期、包低值品消耗，除塔吊、架杆架板、搅拌机 台以外的所有工具由乙方全部自行负责。 2、工程内容：乙方按照设计图和变更通知进行泥
工范围内施工，即：包括基础混凝土、砌砖、现浇，内外抹灰、外墙保暖、屋顶彩瓦件、构建安装、空调板、过梁板制作安装、楼梯间贴砖和楼梯间墙脚砖，按设计施工图上要求从基础到屋顶彩瓦在内的所有泥作工程由泥工全部负责完成，外墙抹灰必须达到做水泥外墙漆要求。竣工后楼上及室内架杆、木板建筑垃圾清扫到指定地点，机具基础的现浇及砌砖。 三、承诺工程结算及付款方式： 住宅小区建筑面积约为平方米，按建筑面积计算每平方米元，总计工程款为人民币元。以实际建筑面积计算为准。此单价为一次包定单价，一切人工费涨跌均由乙方自行承担。 以上价格包括安全防护费、搭架、拆架费用、搅拌机人员工资在内，工程符合质量要求，每栋从基础做完起，每月完成两层浇板后才能按工程进度比例80%付款，竣工验收后三个月内付清工程款95%。一楼浇板后开始拨款。 乙方必须按甲方项目部规定工期完工，做到节约
泥工工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目（一期）城关片区第七标段2#地块#楼 2、工程地点：盘县城关镇 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料、包工期、包质量、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、商品砼、砂、石、水泥。 3、乙方必须自备砼浇筑的相关机械设备、工具用具。 4、乙方承包砼工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围： 1、4#楼砼工程：按施工图纸设计要求（含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单）、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行砼分项工程的施工（含二次结构）。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输）。 2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要的以及二次结构柱、墙、梁、板、压顶、圈梁、上翻沿的砼）的所有砼工程（含塔吊、人货梯、外架基础、临时施工道路）；所有需二次修边补洞部位砼（如井道内吊模后的砼浇筑）。 3、砼浇筑前模板湿润、柱墙模板砂浆堵缝、砼浇筑振捣、抹平、压光、砼覆盖养护等。 4、对某些部位砼，应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求施工。 5、砼施工时，下层砼浆清理，墙面和外墙冲洗，脚手架上的砼清理。 6、墙、柱头凿毛及垃圾清理、冲洗，竖向钢筋表面砼浆清理；后浇带、施工缝的砼剔凿、清理、浇筑。 7、泵机就位、泵管安装、拆除、清洗、刷油、堆放整齐。 8、砼浇筑完成后的养护，养护期不少于3天，1天不少于3次。 9、乙方承担的其他工作及费用： （1）配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 （2）因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 （3）自备足够的施工必须的机械设备（除塔吊及人货梯外）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护。
泥工承包协议 甲方: 乙方: 因工程发展需要现将义乌市大陈镇天驰服饰有限公司厂房三泥工项目承包给 乙方,经双方协商秉承双方公平、公正合理的原则签订以下协议 一、承包范围 乙方以包清工的形式承包,一次性包死,内容包括:基础,孔柱、承台砌砖块、 砂浆找平、基槽、地梁、水箱、雨棚等,保证按图施工,施工工具,平耙,灰桶,弦线,震动棒,翻斗车,洋锹等一切工具由乙方自理,加班需使用电线及太阳灯、对讲机等工具由乙方自行解决。甲方借于乙方工具维修保养费由乙方负责,厂房三4661平方,按元/平方计算。 二、工程质量 乙方必须严格按图施工,无条件配合施工员进行施工,工程质量不达标无条件 返工,并承担因此引起的损失,砼浇筑时必须有两名或两名以上人员监督配合,放样时至少派一名专业人员到现场配合放样,梁柱楼梯存在空缝,不按施工员指示尽快修复的按每天500 元处罚。 三、安全与责任 1、乙万自备安全帽,工人进场必须佩带安全帽,如有发现不佩带安全帽者以 50元每次在乙方工程款中扣除,因乙万操作不当导致生命财产受到损害的由乙方负责与甲方无关,严禁带小孩子进入工地,由此导致的生命财产损失由乙方承担与甲方无关。不准穿拖鞋进入工地。
2、乙方进场带身份证进行登记,对18岁以下及患有高血压、心脏病等病史不得上岗。 3、乙方必须遵守有关规章制度,服从甲方有关人员的管理,在施工中做到不赌博、不小偷小摸等违法行为,严禁打架斗殴、喝酒、违反者当日立即撤出工地。 4、乙方在施工中必须节约材料,如发现故意损坏材料,浪费材料照价赔偿,每层楼完工后乙方必须清理现场,如乙方不及时清理甲方代为清理,按当时双倍清理费用计算从乙方工款中扣除。 5、因乙方原因无故退场导致的后果由乙方承担,甲方有权扣还工程款的20%,乙方不得将工程转包,否则甲方有权立即终止合同,乙方支付工程款10%的违约金,甲方造成损失超过该违约金由乙方负责赔偿。 四、付款方式 二层板完成付总工程款的15%,四层板完成付总工程款的15%,中间验收合格后付总工程款的40%,剩余在2018年12月月底前付清。 五、附则:乙方宿舍内禁止烧菜煮饭,每月电费限定60度,超过部分乙方自理。摩托车、助力车等车类禁止进入施工现场。 本合同未尽事宜,双方协商解决 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 甲方:乙方: 年月日
泥工工程承包合同 甲方：杭州梵格装饰工程有限公司（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方将工程中的泥工工程发包给乙方，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定为明确双方职责，在平等互利的基础上签订如下协议： 一工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 二承包方式：包清工；包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围：工程图纸与设计变更单中的所有泥工施工项目。 2、具体工作内容： ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中泥工有关内容 ③所需的结构预留洞口的留设，以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。
⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 四工期要求 本合同工期为天，从年月日至年月日止。 装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序，造成甲方其他后续工序不能如期完成，拖延项目完工期，甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理： ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领（耗）料单”，经项目经理 批准后方可到现场材管员处领（耗）用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材 料的种类由甲方确定，限额数量由甲方根据施工图优化布设方案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理： ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 六质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和甲方制定的施工标准，作为本工程质量验收标准。
施工承包合同（水电工） 发包方（甲方）：中尧实业集团有限公司中大国际项目部 承包方（乙方）： 甲方拟将中大御城小区中大国际工程的所有泥工工作内容承包给乙方，双方协商本着平等互利的原则，确保该工程的质量、安全和进度，共同达成以下协议：一、工程名程： 中大御城小区中大国际工程。 二、承包形式： 单包工，所有材料由甲方负责。 三、承包范围： 1、±0.00 以下的基础和± 0.00 以上的主体，图纸中的泥工分部分项工程。 2、具体内容有：所有砼的配料与浇灌及清扫；所有砌体、小型构件砼；内墙抹灰、外墙抹灰、外墙面砖；内墙砌体和内墙抹灰的脚手架。 3、本工种内所需的小型机具、工具用具、铝合金靠尺等。 4、搅拌机的操作，砌体拉接筋和钢丝网的钻孔、安装。 5、材料的清检归堆和泥工工作内的所有清扫及竣工交货时清扫。 四、承包价款： 本工程泥工工作分项单价如下：
（1）垫层按15元/m3; （2）基础砼10元/m3; （3）剪力墙25元/m3 （4）柱子砼28元/m3;（5）梁和板砼18元/m3；（6）二次结构和小型构 件砼70元/m3；（7）空心砖墙75元/m3（8）加气混凝土砌块墙80元/m3；（9）内墙面抹灰7元/m2；（10）外墙抹灰10元/m2 ；（11）外墙饰面砖30元/m2；（包括外墙面的所有线条、水线等绞边、勾缝、清扫）；以上分项工作必须达到国家相关规定和项目部的质量、安全、工期的管理要求，才能够结帐。如果达不到质量、安全、工期的要求就扣除每单项项目价款的2元/m3或1元/m2,工程量的结算按现场实际施工的工程量据实结算。 五、付款方式： 按甲方和房产开发商所签合同的付款方式进行付款。 1、具体为基础不付款，士0.00以上每四层付一次款，但每次付款前必须是该次砼浇筑完工后，经有关部门人员检查无安全、质量问题，给付已做工程量的70%。 2、余下的工程款，等竣工验收后，质量验收达到本合同的相关规 定后全部付清。 3、预留5%的质量保证金（总价款）。 六、质量要求： 质量达到州优质工程的要求，争创省优质工程（以州质检站及相关单位验收为准）。 1、轴线不能位移，几何尺寸必须准确，所有梁、板、柱、墙平整度允许偏差 为3mm,阴阳角垂直允许偏差为3mm,立面垂直允许偏差为 3mm。
合同编号：YT-FS-1348-42 泥工包工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
泥工包工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方: 队(下称甲方) 承包方: (下称乙方) 承包方身份证号码： 承包人地址： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，现将白灰围综合楼工程的泥工分项工程以包清工形式承包给乙方施工。为了确保工程顺利完成，明确双方职责，经双方协商达成一致，制定如下协议，望共同遵守执行。 一、工程名称：白灰围综合楼 二、工程地点：龙城区平安路西侧与白灰围二路交界处 三、承包范围及工作内容： 1、按甲方提供白灰围综合楼施工图纸和变更通知;图纸内所包含的泥工施工内容，(其中场地平整、道路
硬地化、临时设施、临时围护另计)。 2、负责商品混凝土、商品砂浆、使用配套工作及施工现场所需要的自拌混凝土和砂浆费用在内。 3、负责砖彻体小型构件及预制砼构件浇筑，拉结筋放置或植筋，养护，运输安装费用在内。 4、负责抹灰(包括吊垂直、定点、打毛、养水、墙面满挂钢网、和二至三次抹灰、修面、压光)。 5、砌砖前混凝土与砌砖连接拉结筋预埋(采用植筋)和内墙面批档的养水、打毛、挂网、定点等费用在内。 6、负责每次浇捣混凝土用剩余的混凝土再利用的费用在内。 7、负责本工种使用材料进场卸车、堆放费用在内。 8、乙方在施工过程中，不得以任何理由从中提高承包单价，本单价一次性已考虑、包干费用在内。 四、承包形式 本工程承包内容：以包工不包料，包施工图纸内一切泥工工序，包质量、包安全、
编号：_____________泥工贴砖工程承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 按照《合同法》和《建筑法》有关规定，本着自愿、平等、互利、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 二、承包方式： 三、承包价格与结算付款 1、卫生间墙、地面根据乙方实做工程量以展开面积20元/㎡计算，走道按50元/个计算。 2、在乙方施工过程中，甲方视质量及进度情况付乙方50％进度款。 3、乙方工程竣工验收达标后，甲方对乙方实际工程量进行核算，在核定工程完工后向乙方支付90％工资款，余下10％留作工程保质金，中秋节（2007年8月15日）付清。 四、合同工期 1、乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，完工日期为2007年7月15日。 2、乙方明确自己的施工任务后，向甲方提供书面的施工进度计划，严格按进度计划施工，未按进度计划施工，甲方有权中止合同。 五、工程质量与验收 1、乙方必须按照工程施工图及业主和甲方要求，依照国家建设工程质检验收规程、规范进行操作施工，质量要求达到优良标准，并经业主及甲方和相关职能管理部门验收、签证认可。 乙方工人动手施工前，班组长应对工人进行技术交底，交底前禁止施工。 2、在施工操作中，乙方违反或达不到质量规范中标准要求，甲方对乙方实行罚款处理（详见《质量标准要求实施处罚细则》），并应及时进行返工、整改，返工浪费材料。甲方按实价扣除乙方工程款，如多次发生或问题严重时，甲方有权终止本合同实施，免对乙方进行工程结算。 六、施工材料管理 乙方需要的施工材料，必须提前三天向甲方提供书面文字，施工材料进入施工现场后，乙方负有管理责任。如发现乙方有浪费、丢失、盗窃及人为损坏现象时，甲方按实价对乙方进行双倍罚款。 七、安全生产及文明施工 1、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工，因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任和所发生的一切费用。
土建工程泥工包工承包 合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
泥工包工承包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循自愿平等、诚信务实的原则，甲、乙双方经一致同意就本工程施工事项，订立本合同。 一、工程施工项目 1、工程施工项目名称：安康市大同镇陕南移民搬迁安置房3＃、4＃楼 2、工程地点：安康市大同镇 3、承包范围及内容：包工不包料，乙方按图施工，承包本工程范围内的全部泥工工程（其中包括设计图纸和变更部分的全部工程量），具体内容如下： ⑴乙方按甲方要求完成工程开工前的一切准备工作，提前向甲方按序提供所需材料计划，乙方负责施工所用材料现场内的水平、垂直运输、堆码管理，不得有碍道路畅通，保证现场清理
（泥工包括楼地面各工种预埋点线和洞口预留），施工时各别临时脚手架搭设、清除、堆码； ⑵乙方必须完成甲方工程承包的一切泥工范围内的及发生的与其他工种施工时临时照明器具，包括电线、插座、插头以及施工所用的各小型泥工机械概由乙方自备，例（锄、锹、撮箕、扁担、切割机等），甲方只在每层楼装置配电箱插座，乙方自行配置电源。 ⑶乙方负责施工技能工人的录用、管理、组织与安排、考核及工资计付，按操作规程所应具备的一切劳动用具劳保用品的配置、生活安排等，甲方不提供如住房等任何生活设施和费用补贴（只提供用餐场所）。 二、一般规定 1、乙方在施工时必须听从甲方现场施工员指挥按图按规范施工、砼工程如柱、梁、平板、剪力墙等现浇构件应无施工接头缝和明显接头阶梯，振捣必须保证密实，无蜂窝麻面等技术通病，且施工后下脚料应随时应用，不得浪费材料，否则，甲方视其场面情节，应返工的部位，其工料费自理，应赔偿的浪费现象全额从乙方承包款中扣除；
泥工工程清包工承包协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方: （以下简称乙方） 身份证号： 根据湖北国展中心B6总承包合同及施工图纸，经双方共同友好 协商，甲方同意将B6项目中泥工清包给乙方，为了进一步提高本项目部的综合管理水平和施工能力促进全体施工人员整体 素质的提高确保本工程施工质量安全生产、文明施工以及工程进度。根据武汉市建委和建管处的有关规定，中恒集团公司整合管理体系的要求结合本工程具体情况双方达成如下协议 以资共同遵守执行。 一、工程地点、范围、内容及承包形式等。 1、工程地点： 2、工程名称： 3、建筑面积： 4、结构形式： 5、承包范围、内容：
（1 ）、B6项目________________ 楼； （2）、从配合挖机挖基坑、人工挖槽铲平、砌挡土墙、挖排水沟、抽水、浇垫层清桩、葡萄架、墙体砌筑、砼浇捣到屋面结构女儿墙、沿沟水箱、机房、塔楼及地下水池、人防入口、预制砌砖用木砖、过梁、现浇圈梁 （3）、回填土时配合人工平土夯实、基坑护坡、沙浆搅拌、建材场内运输、图纸和技术核定单要求的所有结构分项工程并包括装饰线条砼和钢筋水泥垫块必须提前制作、分类堆放。 （4）、垂直、水平泵管的拆装、清洗、堆放装卸、预埋凡图纸中露面的预埋铁件，每层模板底角的水泥沙浆嵌缝砼浇水养护、墙面污染清洗，预留洞口安全盖板及时盖封、清理每道工序 的垃圾、尤其是砼浇捣时必须作好残余砼的及时使用和清理工作（5）、外脚手架四周的排水明沟及场地硬化地坪浇捣全部 临时设施场地道路的平整浇筑围墙、厕所、临时房、坑、池、 沟槽的挖填、砌粉、贴面装饰、搅拌砂浆（砼）等全部泥、普工作的施工与管理，指派一机一人专职操作搅拌机械，包括机械保养砼砂浆标号控制。 （6）、结算建筑面积以图纸建筑面积为依据结算时不再另行计 算面积除设计平面变更或局部调整。 6、承包方式：甲方发包给乙方的施工任务为主体结构工程泥
单项工程承包施工合同 发包方（以下简称甲方）：********建筑公司项目部 承包方（以下简称乙方）：****** 泥工承包班组 为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： *******建设项目（一期）工程F1（沿街商品F2户型）、F2（沿街商品F1户型）设计施工图纸中的全部泥作项目。 1) 工作范围包括：施工放线、设计图中的土方回填、打夯、砼浇筑、砖墙砌筑及抹灰、混凝土养护工作、浇灌运输道、脚手架搭设及安全网的张挂、清理落楼层地面砼及砂灰等全部操作过程做到工完场清，即施工现场材料的整理及道路的清理清扫。保证施工现场的安全文明施工。 二、承包造价： 1) 按实际建筑面积计算，每平方米元（壹佰柒拾伍元整）。现场零工每工日为元。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片一张。在合同期内，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明施工制度及宿舍记律。 4) 合同期内，未经双方商妥或未正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 2) 提供施工必要的机械设备：搅拌机一台、砼振动器、电缆线等一次性交付乙方，在使用过程中，如有故障应报知甲方并参与维修，小型工具由乙方自备。 3) 保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。 4)应及时办理工程意外伤害保险。 2、乙方责任： 1) 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到一次性验收合格标准。 2) 严格组织本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习、遵守执行经理部制订的《安全管理暂行规定》等制度，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度引起的大小安全事故的责任。
编号：_____________ 泥工班组承包合同 发包方：_______________________ 承包方：_______________________ 签订日期：____ 年 ___ 月____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为了规范的完成______________________ 楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全 生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。
一、工程概况： 6#建筑占地约 ________ 平方米，建筑面积__________ 平方米框架结构拾层半，7#楼建筑占地约 ___________ 平方米，建筑面积约______ 平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14# 楼共计建筑占地 平方米，建筑面积约__________________ 平方米，框架结构五层半。 二、承包方式： 三、承包内容： 以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括： 1、主体工程： 所有墙体的砌筑：（外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它零星砌体）包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安装。 2、装饰工程： （1）地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、（地下室底板面找平抹光）。 （2）屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。 （3）内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷（墙体原预留孔洞的堵补）。 （4）外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。 （ 5 ）设计变更的工程量增减按安徽省2005 建筑工程消耗定额下浮15%结算。 （6）每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由乙方负责（7）图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。 3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过 3.6 米部分脚手架由甲方负责；井架. 人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责（井架. 人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工）。 四、工程计量、单价、结算方式： 1、工程计量： A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。 B、架空层及杂物间当净高底于 2.10米时按建筑面积的一半计量。
编号：_____________工程施工承包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 为了更快、更好的搞好工程建设，确保工程质量、安全、进度，本着平等协商的原则，有关具体事项经甲、乙双方共同协商达成如下协议： 一、承包范围 甲方以包工的方式将主体工程、内外装饰工程、公共部位楼梯装饰、清地面过机、地板砖、踢脚线、厕所底找平压光、阳台，卫生间，厨房防水层二次找平等部位、总的一句话，包括楼上所有一切等于扫地出门。主体工程按设计图纸、图纸会审及小型设计变更（范围）在内的所有混凝土浇筑、砌筑工程、等等工作是施工工作。正负零以下，含主体地下室基础、车库地下室基础、商铺基础、地下室砖砌墙、商铺砖砌墙,等等工程量任务承包给乙方，具体内容如下： A、主体施工范围 1、施工所用设备基座的浇捣、设备安装、蓄水池的砌筑泥付工。 2、基础工程承包机械开挖后的人工修整基坑土方、基底清理、机械土方回填后的人工平整、夯实以及小型方回填。所有混凝土浇捣和砌体工程、回填夯实、场地平整，完成±0.0以下所有泥付工工作。并负责基坑抽水。基础地砖模，包括梁柱部分连梁与承台接口处砖模（砖模粉水泥砂浆）底板找平层，后浇带的砼清除，垫层等施工。 3、主体工程包括梁、板、柱、墙砼浇捣养护和所有砌体工程及砼设备的安装、拆卸、清洗，输送管架支撑架的搭拆、爆管、砼清理工作；楼面一次成型，木模抹面，过磨盘机，护泥龙子模。反之，如果楼面漏水一切损失与费用由乙方负责 4、砌砖工作包括：a、砖湿水、运输、架上堆码不得超过规定高度、整齐；b、砌砖双面挂线，两面靠尺梁柱预留，柱内留马牙搓，补模架眼；c、砌墙脚手架，配合其他工种的预留、预埋等。 5、构件制作、安装：预制所有小型构件、板及其它构件安装。 6、内外装修，不准空鼓，如发现空鼓，一切损失全部由乙方负责（包括材料费和工具）。内保温层除外，保温底由乙方负责。 7、砼材料运输，砂石进和灰机内，构件湿水保养、收检和清理当天落地余渣。 8、其它：a、施工洞封堵；b、水沟、散水坡墙面封架眼；c、雨水管、污水管安装，化粪池安装一切工作; d、每层施工完后进行清理，筛落地灰，地面清扫干净，到最后主体装修竣工。 9、场地：a、所有半砖用尽；b、场地做到四净四无、长期保持场地清洁，整齐、卫生；c、住宅、食堂每天清理卫生；d、做到工完地清；e、文明施工，f、临时道路，倒水泥等。 10、乙方所用工具及斗车、振动器、接振动器的电缆线、施工现场照明灯线、砌砖用线及手套、雨衣、套鞋及安全帽、灯具由乙方自备。 11、砌墙必须垂直平整，沙浆饱满，清理落地沙浆，拉双面线，必须平整垂直不得超过0.08mm。 12、粉刷必须定点，拍水泥粒子，打水，墙面平整垂直，阴阳角周正，线条平整垂直。不准
编号：QJ-HT-0294 模板工程劳务承包合同协议 书(官方版) In order to clarify their rights and obligations, sign contracts to ensure that their legitimate rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
模板工程劳务承包合同协议书(官方 版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商签署合同，在合同期限内按照合同规定或者依照法律规定履行义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 模板工程劳务承包合同协议书范文一 甲方：广州三建汕头大学新医学院总承包工程项目部 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称：汕头大学新医学院总承包工程项目部 2. 工程地点：汕头大学内 3. 分包规模：模板
二、工作内容 1. 承包范围：按甲方提供的设计资料所规定的内容，对模板分项工程进行承包，主要包括以下内容(以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险)。 (1)主要包括：汕头大学新医学院土建模板工程; (2)其它甲方认为有需要的零星工程。 2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容： (1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 (2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。 (3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外，每增高1m，每平方补0元 (4)每次不少于2人配合甲方放样工作。 (5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。 (6)使用塔吊时，配备对讲机，地面指挥员与塔吊司机保持联络，自备司索工。 (7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线