合同补充协议
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
一、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。
二、鉴于：甲方和乙方于年月日共同签署了《大华虎城-商务中心租户手册合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《原协议》中未尽事项特订立以下补充协议。
第一条双方的权利和义务
一、甲方的权利和义务
1、保障乙方所租大楼供电稳定、供水充足、供气安全。
2、对商务中心除乙方所租大楼区域的其他公共区域卫生、绿化、安全防、交
通等项目进行维护、修缮、服务与管理。
3、乙方在大楼进行施工改建工作，应符合国家相关法律法规，甲方为乙方为
乙方提供符合自身管理需要的服务。
4、在乙方入住所租大楼前将注意事项书面通知乙方。
二、乙方的权利和义务
1、监督甲方的物业管理行为，就物业管理问题向甲方提出意见和建议；
2、遵守物业的《租户手册》和其它物业规定。
3、承租大楼二次消防设计经过消防确认后，乙方按设计方案为依据装修施工。
4、甲方的物业服务如有过错造成造成乙方损失的，经双方协商确认，予以相
应赔偿；如协商不成，可由具有评定资格的第三方进行评估，双方确认后，予以相应赔偿。
第二条物业管理服务容
合同容补充部分：
一、甲方对房屋开发商产权设施设备的维护和管理
【电梯】
载人电梯正常运行，其他设备按需求正常运行。
保证24小时有乙方维修人员值班，遇电梯困人事件保证30分钟救出被困人员。
执行15日定期保养和每年年检保养制度，并有记录，把有序的维保落到实处，杜绝无序抢修现象。
所有电梯都取得劳动局颁发的安全使用证和合格的检验报告后方可运行。[质量标准]
曳引机
a. 主机运行正常，速度平稳可靠；
b. 冷却风机正常、有效；
c. 减速和润滑良好，油位正常；
d. 制动器完好、可靠。
轿厢
a. 部按钮齐全完好，信号登记有效；
a. 照明完好，通风机运转平稳，无异常声；
a. 手动、自动操作运行正常；
a. 应急对讲完好可靠；
b. 超载报警正确可靠；
c. 轿门开闭平稳，时间适中；
d. 轿厢长、短行程的平层精度符合要求。
安全系统
a. 安全钳齐全，性能灵活可靠；
a. 限速开关可靠，动作灵敏；
b. 各安全开关齐全、性能可靠、有效；
c. 各厅门及轿门安全连锁开关齐全，性能可靠、有效；
d. 急停开关完好，性能可靠有效；
e. 检修及运行状态正常。
导轨导靴
a. 连接点平滑，固定螺栓无松动，导轨不走位；
a. 运行时靴衬与导轨无异常声，滑动平稳；
b. 导轨润滑良好，油杯、油毡等齐全；
c. 各导轨表面无重大锈蚀。
供电系统
a. 每台梯专用一只控制箱，电气规符合要求；
a. 应急备用电源能自动切换；
b. 动力电与照明电，控制电与信号电不得混用；
c. 发电机运行平稳，无异常声；
d. 轿顶、井道照明齐全良好；
e. 电梯控制和接线符合要求，无临时跳线；
f. 接地保护符合要求。
底坑
a. 无积水、渗漏、线路受潮；
a. 照明、插座齐全完好；
b. 急停检修开关有效；
c. 缓冲器正常、符合规定要求。
机房设施
a. 手动松闸扳手、手动轮齐全；
b. 机房空调完好，运行正常；
c. 监视设备完好，运行正常。
【空调】
保障属于开发商产权及维护围空调设备24小时正常运行；
对空调进行每月巡查，每年换季期间维保二次；
空调各类控制系统、传感器每月控制保养，有记录；
[质量标准]
a.空调运行主要参数（冷媒压力、机出风口稳定等）符合出厂要求；
b.管道上各类阀门、接头、压力表、电磁阀等齐全有效、无泄漏；
c.各类外机运行平稳，无震动，无异常声，无压缩机啸叫现象；
d.电器控制箱中各类器件齐全、开关使用正常可靠；
e.空调外机、控制柜、开关接地装置、外壳罩安全可靠，无缺损；
f.机控制开关面板使用灵敏；
g.空调铜管保温层防护完好、无滴水、无破损；
h.空调外机电力控制柜门锁完好、控制柜无灰尘；
i.空调机运行正常无故障、无破损；
j.空调管道无泄漏、无爆裂；
( 协议范本 ) 甲 方：_________________________ 乙 方：_________________________ 日 期：_________________________ 精品合同 / Word 文档 / 文字可改 物业委托管理协议书(示范协议)The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other
物业委托管理协议书(示范协议) 委托方：_________（以下简称甲方） 受托方：_________（以下简称乙方） 第一条 给排水、房屋的维护、维修管理 1．所区内给排水系统的管道，设备的维护、维修、运行管理，包括道路、室内外上下水管道、水泵、污水管道、供热管道、消防供水系统、化粪池等； 2．房屋的小修服务，包括：修理门窗、更换玻璃、照明灯具、门锁、水嘴、小五金修配，疏通下水管道等； 第二条 供电、用电设备的管理 1．供电系统的维护、检修、运行和管理，包括：配电室、变压器、由配电室至办公区域、实验室、生活区、公共场所的配电箱、柜、
供电线路、照明设施、光源； 2．电梯的维护、运行的管理； 3．节日、重大活动彩灯悬挂与维护； 第三条 环境卫生、保洁管理 1．所区环境包括：道路、人行道、自行车棚、公共场地、体育休闲场所、宣传栏、和门前三包区域的清扫和保洁； 2．工作区建筑物内部的楼道、大厅、报告厅、会议室、所领导办公室、院士办公室、电梯门、公共场地、卫生间的清扫和保洁； 第四条 绿地、绿化管理 1．所区内绿地、花木、造型物的维护与管理； 2．节日、大型会议和活动的花卉摆放； 3．受研究所委托参加各级政府、科学院召开的绿化会议，签订绿化责任书并组织落实； 第五条 食堂管理 为职工、学生等提供用餐服务，为来所工作、访问人员提供工作餐，提供会议用餐等服务；
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-015586 装饰合同补充协议Supplementary agreement of decoration contract
装饰合同补充协议 本补充协议作为甲乙双方针对业主的居室所签订的“北京市家庭居室装修工程施工合同”的附件，与该协议具有同等效力。 1、施工过程中，乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。 2、在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。 3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管，如有损坏，应照价赔偿，乙方应文明施工，工人不得在现场做饭及居住。 4、如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合理为理由，拒绝修理或赔偿，对于乙方提供的材料，应经甲方及委托代理人进行检验确认后方可使用。 5、乙方在进行水、电路施工时，施工人员必须持证上岗，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同质管材或护套包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。 6、甲方应按合同约定的付款方式支付工程款，如支付工程款时工程量发生变化，应按照变更后的金额重新确定付款额，由甲方提供的材料应及时到位。 7、乙方承诺在工程验收20日后，由甲方邀请国家环保检测机构对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告，如检测结果不合格，由乙方负责改善不合格项目直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。8、在工程验收后，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复，不能
补充协议（参考版本） 甲方： 乙方： 甲、乙双方在平等自愿的基础上，就 (以下简称物业)租赁事宜经协商一致，签订本补充协议： 一、出租物业情况： 甲方以物业现状将位于出租给乙方使用，面积：，其中：①厂房：,②宿舍楼：，租赁期限为年。从年月日至年月日止。 二、租金支付等约定 1、免租期：甲方同意给予乙方个月的装修免租期，免租期从年月日起至年月日止，甲方从年月日开始向乙方收取租金（视情况酌情采用或删减）。 2、租金递增：乙方租金每满年递增 %,即年月日至年月日，每月租金为人民币元；年月日至年月日，每月租金为人民币元；年月日至年月日，每月租金为人民币元。 3、保证金：乙方同意在签订合同时除向甲方支付租赁保证金￥ 元（大写人民币元）外还应支付水电保证金￥元（大写：人民币元）、装修保证金￥元（大写：人民币元），水电、装修保证金返还条件同租赁保证金返还条件（视情况酌情采用或删减）。 4、支付时间：乙方必须在年月日前交纳首期租金及租赁、
水电和装修保证金合计￥元（大写人民币元），并保证以后在每月日前向甲方交纳当月租金及相关费用，乙方未按时交纳的，除付清所欠租金及费用外，还应按所欠金额支付每日万分之五的滞纳金，直至全部还清之日止。 5、物业租赁期间，如遇城市更新及道路改造或物业楼体公共维修工程，乙方不得以影响经营为由向甲方提出减免租金或其他赔偿的要求。 三、物业的装修、改造、管理、维护 1、甲方以房地产现状租赁给乙方使用，乙方确认：乙方是在完全充分了解并接受所租甲方物业及附属设施设备等的历史及现状（包括甲方物业产权状况、物业及附属设施设备现状、安全生产条件及设施配备情况等）的前提下向甲方提出租赁要求，乙方清楚并愿意自行承担其投资装修及经营的一切风险，并有义务告知最终承租人。 2、除房屋主体建筑结构外，乙方因使用附属设备设施（含电梯、门窗、供水、供配电、排水、排污、消防等）的维修、维护责任及由此产生的一切费用均由乙方承担。如乙方需装修或更新改造必须报甲方书面同意，并应当符合城市规划、消防、供电、环保、城管、卫生等部门的规定。如乙方未按政府主管部门相关程序办理手续，被其强令停止施工或完工后无法取得合法证照（包括但不限于营业执照），造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担，与甲方无关。如导致合同不能履行，甲方有权收回物业，并保留追究因此给甲方带来的经济损失的权利。 3、乙方对租赁物业进行升级改造的，改造工程所有工作 (包括但不限于工程设计、签订施工合同、支付工程款、组织竣工验收）和所
装修补充协议书范本 装修补充协议书范本【1】 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商一致，现就房屋装修达成以下补充协议： 一、乙方不得将甲方的装修项目进行转包或者以变相的形式转包。 二、乙方应按甲方签字的预算单所列材料品名、数量配送材料，所有进场材料需经甲方或其委托人验收、确认无误后，才用于装修施工。若存在备料不足的情况，乙方应及时补充配送，项目经理、施工人员不得自行在其他地方外购代替使用。 三、及时清除残渣，避免堵塞下水管系或影响其他施工及质量。 四、对正在施工的项目，若甲方认为设计不如意，或施工工艺及质量不合格，甲方有权要求乙方(施工人员)停止施工，并协商乙方项目负责人优化项目，或直接要求施工人员现场改变施工方法，按新要求施工。因改变设计增加的施工费用由甲方适当支付。 五、墙上开槽走线的开槽工程须按划线整齐切口，新做墙应预留线槽，不应采取先做墙后重开槽的方法。 六、应用细碎渣石回填卫生间，保护好所填埋冷热水管。 七、所有水管均采用热水管，安装后试压在规定压力(10kg)下持续24小时，检查水管密封性。 八、法律责任
若乙方违反本协议第一项将装修项目转包的，甲方有权解除合同，且乙方支付甲方违约金，违约金为合同标的总额的20%.对于乙方违反本补充协议其他约定项，对其中的每一项甲方有权扣减合同总额的2%. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，每份具有同等效力。 甲方签名：乙方签名(签章)： **年**月**日**年**月**日 装修补充协议书范本【2】 甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议。 1、本工地在施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。 2、乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。 3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。 4、乙方如违反2、3的规定，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。 5、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。 6、本工程保修期为两年，自竣工验收合格之日起计算。在保修
YOUR LOGO 商品房买卖合同补充协议范本正 式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
商品房买卖合同补充协议范本正式 版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 商品房买卖合同补充协议 根据《物业管理条例》第二十条“建设单位与物业受人签订的买卖合同应当包含前期物业服务合同约定的内容”的规定，现将前期物业服务合同约定的主要内容补充如下： 一、本物业已按规定通过招投标的方式选聘(或经物业所在地__________产行政主管部门批准，采用协议方式选 聘)_________物业管理有限公司对其实施专业化的物业管理，签订了《前期物业管理服务合同》，并报_______________房地产行政主管部门备案(合同备案号：)。 二、物业管理企业对下列事项实施管理与服务 (一)房屋建筑共用部位(含公共建、构筑物)的维修、养护和管理; (二)房屋共用设施设备(含附属配套)的维修、养护、运行和管理; (三)公共绿地、花木的养护和管理; (四)公共环境秩序(清洁卫生、道路交通、车辆停放和公共安全)维护和管理;
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 家庭装修合同补充协议(协议范 本) The role of the agreement is to protect the legitimate rights of both parties and to ensure that the legitimate rights and interests of the state, collective and individual are not harmed
家庭装修合同补充协议(协议范本) 甲乙双方就____年____月____日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议。 1、本工地在施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。 2、乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。 3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。 4、乙方如违反2、3的规定，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。 5、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。
6、本工程保修期为两年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，损坏后经过修理部分，保修期顺延，但最多不超过____年，保修期内费用由乙方全部承担。 7、乙方应在接到甲方报修电话的____小时内做出响应，在____小时内到达现场。如果由于乙方施工质量问题而导致报修，在甲方报修以后____小时内仍未能解决问题，甲方可以先行修缮，并就因修缮支出的费用，自支付该费用之日起至乙方实际履行质量保证责任止的期间，按照中国人民银行同期贷款利率，要求乙方予以赔偿。 8、为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前____天书面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清单，并注明该所需材料的数量。实际施工中，该材料数量的损耗不得超过____%。 9、合同签订时未确定具体施工方案、工程量、图纸的项目应在该项目施工前____天由乙方确定和提交，经甲方签字确认后开工，乙方自行增加的项目和未经甲方确认超过工程量____%的部分，发生的费用和返工费用由乙方承担。 10、本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方提供，相
房屋买卖补充协议书范本三篇 【篇一】房屋买卖补充协议书范本 甲方： 证件号码： 乙方： 证件号码： 就乙方购买甲方所有座落于市路号室(下称“该物业”)事宜,经过平等协商,甲、乙双方达成了一致意见,于年月日签订了《上海市房地产买卖合同》下称(“买卖合同”。) 现甲、乙双方在平等自愿的基础上,就上述房屋买卖事宜达成补充协议如下： 一、甲、乙双方确认买卖合同约定的房价款不包括该物业内的附属xx万元,合设施、设备及室内装饰的价格(实际成交价为人民币同价为人民币xx万元)。 二、甲、乙双方同意该物业内的附属设施、设备及室内装饰的转让价为人民币元(大写：xx元整)乙方应当在签订买卖,合同当日直接支付给甲方,甲方收到该转让价后应向乙方出具书面收款凭证,乙方放弃索取该转让价发票的'权利。 三、若乙方未能支付上述转让价的,则甲方有权解除本协议和买卖合同,且乙方应当承担买卖合同约定的违约责任;若甲方收到上述
转让价后违反买卖合同约定的,则乙方有权解除本协议和买卖合同,且甲方除应当承担买卖合同约定的违约责任外,还需无条件返还乙方已经支付的上述转让价。 四、本协议与买卖合同约定不相一致的,以本协议为准,本协议未对买卖合同作出变更的,继续以买卖合同为准。 五、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。本协议自甲、乙双方签署之日起生效。 甲方： 日期： 乙方： 日期： 【篇二】房屋买卖补充协议书范本 出卖人(甲方)： 身份证号码： 买受人(乙方)： 身份证号码： 甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。
一、甲方自愿将其村证房位于市____区____的房屋(建筑面积___平方米)以人民币___仟___佰___拾___万__仟__佰___拾__元整(￥__元)的价款出售给乙方。 二、乙方支付甲方合同保证定金壹万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。 三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。 四、本合同签订后,甲方对——的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。 五、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》; 六、违约责任 1、甲方应当于年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过_______个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币___万元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 物业管理合同补充协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
篇一：物业管理服务合同补充协议物业管理服务合同补充协议 甲方： 乙方：吉安市吉房物业服务有限公司经双方协商，一致同意签订本补充协议，本协议就甲方挂靠乙方对XX 大楼进行物业管理及乙方为甲方物业管理从业人员代发工资的事项达成如下协议： 1、乙方为甲方代发工资是指甲方将委托的人员工资款项，打入乙方账户内，乙方按甲方要求，于指定日期将每个员工的工资或奖金、津贴等存入其本人在银行开立的个人结算账户上。 2、甲方需填写代发工资清单，提供单位员工的姓名、工资金额。并在发放前三个工作日（节假日除外）将代发工资清单连同转账清单送交乙方，以确保甲方员工工资及时入账。乙方对甲方提供的清单内容不做任何修改。 3、乙方为甲方提供的代发工资服务的事项，乙方每年提取管理费5 万元或从代发总金额中提取%的管理费（其中含税金%）。 4、甲乙双方所签的物业管理服务合同，是应甲方要求签订。乙方实际不参与甲方的任何人事及物业服务管理工作，因此甲方委托管理的 物业服务人员、财产出现任何经济和法 律责任都与乙方无关 5、该项目物业管理服务期间，甲方应主动维护乙方信誉和形象，自觉加强安全生产和管理，遵守工作手则与操作规程，接受乙方的指导和监督。如甲方违反此规定，且不改正，乙方有权单方面解除或终止本协议，所造成的责任和后果全部由甲方承担。
6、本协议自签订之日起生效，有效期壹年，如执行中遇到问题，双方应本着友好合作的精神协商解决。 7、协议如需终止，须在终止日前十天以书面形式通知对方。 8、本协议一式三份，甲方二份、乙方一份。 甲方：乙方： 经办人签字：经办人签字： 年月日 篇二：物业管理补充协议 补充协议 甲方： 乙方： 甲方将位于泗洪县路号的“苏源〃阳光花城”小区的前期物业管理工作委托乙方实施，经双方友好协商，现就相关事宜达成如下补充协议： 一、合作及管理模式 1、甲方以全委托的方式将“苏源〃阳光花城”的前期物业管理工作交由乙方实施。 2、乙方在泗洪成立“江苏星汉物业管理有限公司苏源物业分公司” ，具体负责对本小区实施管理，并在小区首期交付前完成注册。 3、合同期内乙方派出 2 名主要管理人员进入分公司工作，其他人员由乙方在泗洪招聘，培训后录用。 二、合作时间
前期物业服务合同补充协议 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商采取包干制承包，就甲方委托乙方为甲方开发修建的位于射洪县沱牌镇凤凰村3社的《恒信.柳城印象》前期物业管理相关工作事宜，在双方签订的《前期物业服务合同》的基础上，为保证物业管理企业的正常运营及合理的管理方式，补充协议约定如下。 一, 物业设施设备 该小区的监控系统，车辆识别系统，由乙方负责安装设计，设计方案报甲方认可。如乙方后期不在继续承包该小区物业，所安装的物业设施设备，乙方不得拆除。 二，车辆车棚 该小区所有机动车停车位由乙方设计施工，（停车线的划分），非机动车停车棚由甲乙双方商定具体设施位置后，由乙方自行设计施工。 三，前期物业管理开办费用 物业公司自行负责收取该小区物业管理费用，具体价格由乙方与业主自行商议，报甲方认可。甲方不参与收费的一切事务，所收取的物业管理费用由乙方所得，在该小区所有物业管理费用中，无论
乙方盈亏都由乙方自行承担。 四，物业用房 该小区物业用房由甲方无偿提供给乙方使用，（必须按照住建局的标准来提供，建筑面积的千分之三的比例在物业管理区域内配置物业服务用房），其产权归甲方所有。 五，其它服务与费用 1.在合同有效期内，本小区的所有公共设施设备的运行保养维修费.绿化养护费.水电费（物业办公室用水电.公共照明.绿化用水）等一切费用由乙方承担。 2.该小区未售及已售业主未入住的空置房源，甲方不承担任何费用。 六，安全及消防设施 1.该小区所有财产安全.人生安全.道路安全等由乙方负责。 2.该小区的所有消防设施.消防器材在甲方移交乙方后，由乙方妥善保管，以后增加及更换由乙方承担费用。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签章：乙方签章： 年月日年月日
编号：_____________装饰合同补充协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：乙方： 本补充协议作为甲乙双方针对业主的居室所签订的“北京市家庭居室装修工程施工合同”的附件，与该协议具有同等效力。 1、施工过程中，乙方施工人员应按照《住宅装饰装修工程施工规范》施工。 2、在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。 3、乙方无权擅自更换甲方提供的材料，乙方对甲方提供的材料有义务妥善保管，如有损坏，应照价赔偿，乙方应文明施工，工人不得在现场做饭及居住。 4、如乙方已确认并使用了甲方提供的材料，工程质量出现争议时，乙方不得以甲方提供的材料不合理为理由，拒绝修理或赔偿，对于乙方提供的材料，应经甲方及委托代理人进行检验确认后方可使用。 5、乙方在进行水、电路施工时，施工人员必须持证上岗，应合理布线，经过相同位置的线路应采用同质管材或护套包裹，施工长度按单条管线计算，不分别计算。 6、甲方应按合同约定的付款方式支付工程款，如支付工程款时工程量发生变化，应按照变更后的金额重新确定付款额，由甲方提供的材料应及时到位。 7、乙方承诺在工程验收20日后，由甲方邀请国家环保检测机构对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交由该单位出具的检测报告，如检测结果不合格，由乙方负责改善不合格项目直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方承担。 8、在工程验收后，如因乙方的原因发生质量问题，乙方应负责完全修复，不能完全修复的，根据质量检验证明由乙方负责赔偿损失。 9、按实际发生工程量结算，施工过程中如有项目变更，工期顺延，需甲乙双方签字认可，方可作为结算依据。 10、乙方应在工程竣工验收时提供居室的水、电路布置图及完整施工资料。 备注：双方应认真遵守本协议约定，未尽事宜，甲乙双方友好协商。
合同编号： 物业收费补充协议范本 签订地点： 签订日期：年月日
物业收费补充协议范本 物业服务作为一种社会化、专业化、经营化的模式取代了传统的房屋管理模式,成为物业服务行业的主要模式。物业服务补充协议怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的物业服务补充协议范文，感谢您的阅读。 物业服务补充协议范文1 甲方： 乙方： 丙方： 经三方协商，一致同意签订本补充协议，本协议 就甲、乙方同意丙方承包XX小区进行物业管理服务，并明确三方有关法律责任。协议如下： 1、乙方与XX开发公司所签的物业管理服务合同，是应丙方要求签订，乙方实际不参与该项目物业管理，而是由丙方承包该项目物业服务管理工作。因此，丙方对该项目物业服务管理承担一切经济和法律责任，吉房物业公司与XX开发公司签订的物业管理委托合同中的权利、义务全部由丙方承担。XX物业服务小区的人员、财产出现任何经济和法律责任都与甲、乙方无关。 2、该项目物业管理服务期间，丙方应主动维护甲、乙方信誉和形象，自觉加强安全生产和管理，聘请专业技术人员，遵守工作手则与操作规程，接受甲、乙方的指导和监督。如丙方违反此规定，且不改正，
乙方有权单方面解除或终止与甲方签订的物业服务委托合同，所造成的一切责任和后果全部由丙方承担。 3、丙方承包XX小区物业管理服务每年需向乙方支付5万元的承包费。 4、本协议自签订之日起生效，有效期壹年。即_2015_____年___5___月___30___日始至___2016____年___4___月___30___日止。如执行中遇到问题，三方应本着友好合作的精神协商解决。 5、协议如需提前终止，须在终止日前十天以书面形式通知对方。 6、本协议是三方真实意思的表达，承担相应法律责任。 7、本协议一式四份，甲方二份、乙方一份、丙方一份。 甲方： 经办人签字： 乙方： 经办人签字： 丙方： 经办人签字： 年月日 物业服务补充协议范文2 甲方： 乙方： 经双方协商，一致同意签订本补充协议，本协议就甲方挂靠乙方对XX大楼进行物业管理及乙方为甲方物业管理从业人员代发工资的事项达成如下协议：
合同编号：YT-FS-3718-43 服务合同补充协议范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
服务合同补充协议范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 经双方协商，一致同意签订本补充协议，本协议 就甲方挂靠乙方对XX大楼进行物业管理及乙方为甲 方物业管理从业人员代发工资的事项达成如下协议： 1、乙方为甲方代发工资是指甲方将委托的人员工 资款项，打入乙方账户内，乙方按甲方要求，于指定 日期将每个员工的工资或奖金、津贴等存入其本人在 银行开立的个人结算账户上。 2、甲方需填写代发工资清单，提供单位员工的姓 名、工资金额。并在发放前三个工作日(节假日除外) 将代发工资清单连同转账清单送交乙方，以确保甲方 员工工资及时入账。乙方对甲方提供的清单内容不做 任何修改。
3、乙方为甲方提供的代发工资服务的事项，乙方每年提取管理费5万元或从代发总金额中提取12.3%的管理费(其中含税金7.3%)。 4、甲乙双方所签的物业管理服务合同，是应甲方要求签订。乙方实际不参与甲方的任何人事及物业服务管理工作，因此甲方委托管理的物业服务人员、财产出现任何经济和法律责任都与乙方无关。 5、该项目物业管理服务期间，甲方应主动维护乙方信誉和形象，自觉加强安全生产和管理，遵守工作手则与操作规程，接受乙方的指导和监督。如甲方违反此规定，且不改正，乙方有权单方面解除或终止本协议，所造成的责任和后果全部由甲方承担。 6、本协议自签订之日起生效，有效期壹年，如执行中遇到问题，双方应本着友好合作的精神协商解决。 7、协议如需终止，须在终止日前十天以书面形式通知对方。 8、本协议一式三份，甲方二份、乙方一份。 甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____
合同补充协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 一、本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订的《合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同。 二、鉴于：甲方和乙方于年月日共同签署了《大华虎城-商务中心租户手册合同/协议》，双方本着互利互惠的原则，经友好协商，就《原协议》中未尽事项特订立以下补充协议。 第一条双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、保障乙方所租大楼供电稳定、供水充足、供气安全。 2、对商务中心除乙方所租大楼区域的其他公共区域卫生、绿化、安全防、交 通等项目进行维护、修缮、服务与管理。 3、乙方在大楼进行施工改建工作，应符合国家相关法律法规，甲方为乙方为 乙方提供符合自身管理需要的服务。 4、在乙方入住所租大楼前将注意事项书面通知乙方。 二、乙方的权利和义务 1、监督甲方的物业管理行为，就物业管理问题向甲方提出意见和建议；
2、遵守物业的《租户手册》和其它物业规定。 3、承租大楼二次消防设计经过消防确认后，乙方按设计方案为依据装修施工。 4、甲方的物业服务如有过错造成造成乙方损失的，经双方协商确认，予以相 应赔偿；如协商不成，可由具有评定资格的第三方进行评估，双方确认后，予以相应赔偿。 第二条物业管理服务容 合同容补充部分： 一、甲方对房屋开发商产权设施设备的维护和管理 【电梯】 载人电梯正常运行，其他设备按需求正常运行。 保证24小时有乙方维修人员值班，遇电梯困人事件保证30分钟救出被困人员。 执行15日定期保养和每年年检保养制度，并有记录，把有序的维保落到实处，杜绝无序抢修现象。 所有电梯都取得劳动局颁发的安全使用证和合格的检验报告后方可运行。[质量标准] 曳引机 a. 主机运行正常，速度平稳可靠； b. 冷却风机正常、有效； c. 减速和润滑良好，油位正常； d. 制动器完好、可靠。 轿厢 a. 部按钮齐全完好，信号登记有效； a. 照明完好，通风机运转平稳，无异常声； a. 手动、自动操作运行正常；
编号: ___________________ 可编辑可打印，也可以直接使用，欢迎您的下载 上海市物业服务合同范本 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____年____月____日
甲方（行政机关） 乙方（物业企业） 根据《中华人民共和国合同法》、《物业管理条例》、《公共机 构节能条例》等法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，经协商一致，就以下物业管理服务事项达成协议。 第一条物业基本情况 物业名称（以下简称本物业） 物业类型 坐落位置 建筑面积 其他说明 . 第二条物业管理范围 乙方所接受的物业管理范围是物业建筑产权标注及周边区域、设 施设备等资产在内的管理服务，不涉及资产的所有权。 （一）建筑物的维修、养护和管理（请在选择项中打“√”） 1.应根据法律、法规的规定及本合同约定，编制物业管理服务方案、人员编制和费用预算，报送甲方审定。 2.保证从事本物业管理项目的人员具备相应的职业资格和应有的素 质要求。如需调整管理人员及技术骨干应事先通报甲方，对甲方提出 认为不适合的在岗人员，乙方应作出相应调整。 3.对管理服务涉及的专业性、技术性要求较高的工作内容，可另行 委托第三方承担，但应及时报甲方备案。委托的工作内容仅限于分项 内容，整体管理服务项目不得转让给第三方。
4.合同终止时，乙方应向甲方提交物业管理总结报告。在约定时间内向甲方移交房屋、物料、设备、工具、档案和图纸资料；所有移交的内容都应有清单并由双方签收；全部手续完成后签署物业移交确认书。 5.按法律规定或经双方商定应由乙方承担的其他责任和义务。 第八条违约责任 （一）乙方按合同约定的质量标准履行管理服务职责而甲方逾期支付管理服务费用的，每逾期一天按未付物业费用金额的 %向乙方支付违约金。 （二）乙方未按合同约定的质量标准履行管理服务职责，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方达到管理服务质量标准后，甲方应支付相应的管理服务费用。 （三）乙方未按合同约定的质量标准履行管理服务职责，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方管理服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权单方解除合同。 （四）因乙方原因导致重大火灾、失窃等事件的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿相关损失。 （五）其他违约责任 第九条争议解决方式 双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去） 第十条其他约定 第十一条合同附件
装饰工程补充协议范本 装饰装修工程施工补充协议书 发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)： 经双方协商，甲方将其位于惠州市房委托给乙方进行装饰装修，并已签订有关合同。现结合工程实际，双方就有关事宜自愿达成如下补充协议：一、关于材料供应的约定： 1、乙方供应的所有材料、设备，如各种板材、龙骨、水电材料、油漆、涂料等等，必须与工程报价预算表中材质、品牌等约定相符，并在进场时通知甲方核实。如不符合质量要求或者规格有差异，应禁止使用，由此造成的工期延误及损失由乙方负责。如已使用，甲方有权要求乙方拆除、重做，由此引发的一切费用由乙方承担，工期不予顺延。如乙方提供的材料、设备系假冒伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。 2、对于甲方提供的材料，乙方必须至少提前3天书面向甲方提出下一工序需要购买的材料清单，乙方同时须提供大致精确(正、负差值小于5%)的所需材料数量，否则由此造成的工期延误及损失由乙方负责。乙方对甲方提供的材料如果造成正常损耗外的损失，由乙方负责赔偿。 3、甲方提供的材料和设备均应用于本工程。未经甲方同意，乙方无权擅自挪用甲方提供的材料和设备。乙方无权擅自更换甲方提供的材料，如果发现问题应及时向甲方提出，由甲方采取更换、补齐等补救措施。二、关于施工的约定
1、甲乙双方须按照小区物业管理部门的规定，分别交纳应交的押金(甲、乙方双方各向管理处交纳壹仟元押金)和各种费用;同时，乙方应该交纳办理施工人员出入证的相关费用。由于乙方的工作失误而导致的罚款由乙方承担。有关设计、备案的审批手续，由乙方负责办理，如因乙方没有及时办理相关手续而造成的工期延误和其他费用，由乙方承担。 2、乙方施工人员应认真施工，不得在甲方居室内吸烟、饮酒、吐痰、做饭，同时不得使用已安装好的如炊具以及其他设施、设备，并保持居室内的清洁和卫生。如由于施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏以及其他任何损失，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。同时乙方在施工中应加强成品保护，特别是对玻璃制品、陶瓷、已完成最后工序的油漆工程、木地板、木门等应采取必要的保护措施，费用由乙方承担。如因乙方成品保护不当引起的损坏，应由乙方负责修补或者赔偿。 3、乙方必须严格按照工程报价预算表约定的施工方法和工艺流程进行施工。如果乙方擅自更改造成甲方损失的，由乙方承担一切后果及费用，且工期不顺延。 4、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。三、关于工程价款及结算的约定
前期物业服务合同空置物业补充协议 甲方：海南天利投资发展有限公司 地址：海口市秀英区滨海大道260号 联系人/电话： 乙方：深圳市天利物业管理有限公司海口分公司 地址：海口市秀英区滨海大道260号 联系人/电话： 依据《前期物业服务合同》第三章第七条内容规定：纳入物业管理范围的已竣工但尚未出售或者因甲方原因未能按时交给物业买受人的物业，其物业服务费用（物业服务资金）由甲方全额缴纳，甲乙双方通过友好协商就空置物业的管理、费用结算等方面双方达成一致，协议内容如下。 一、空置房分类 1.未出售物业：是指已办理接管验收但未出售的空置房； 2.已售房未收房物业：是指建设单位已销售但购买人尚未办理正式收房手续的物业（以购买人签署的收房手续书为准），包括业主未办理完结按揭手续、未按时付清购房尾款的物业、因施工单位的工程质量问题未收房的； 3.非正常收房物业：是指自《商品房买卖合同》法定交楼日开始，因施工单位的工程质量问题影响业主不能收房，通过减免物业费情况而收房的业主。
二、甲方的权利与义务 1.甲方有权按照《前期物业服务合同》及补充协议约定内容，对乙方的物业服务工作进行监督、评价，并以监督情况为依据进行物业服务费用的付款。 2.甲方有权要求物业提供所需的任何涉及合同及补充协议约定的应提交的文件，并通过文件执行情况或现场实际情况提出限期整改要求。 3.甲方承担房屋建筑本体公共部位（楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位的质量责任。 4.甲方可指定一名工作人员，与乙方一起监督物业工作，并就物业工作中所遇到的问题，进行双方协商，落实《四星物业服务方案》内容。 5.甲方有权对于协议内容或合同未涉及的事项，通过书面与乙方沟通并要求乙方执行。 6.甲方有义务每月15日前，准时支付乙方的空置物业服务费，若遇到特殊情况时，可适当延期。 7.甲方不得干涉乙方依法或依本协议规定内容所进行的管理和经营活动。 8.甲方负责处理非乙方原因而产生的各种纠纷。 三、乙方的权利与义务 1.在本物业管理区域内设立专门机构负责空置物业的日常管理工作，并委派有岗位资格要求的人员履行本协议。
补充协议 甲方：乐山市人民医院 乙方：成都勇苧服务有限公司 经乐山市政府采购公开招标，甲乙双方于2015年3月签订《乐山市人民医院医院物业管理服务劳务承包合同》。此后，医院新建综合住院大楼将投入使用，政府对医院停车提出了新的要求，综合住院大楼室内外停车场收费标准经政府物价部门核定调整。为此，在招投标服务项目治安防范等内容基础上，将增加综合住院大楼治安防范范围，即大楼内保安及停车场物业管理服务项目。经会计师事务所对增加内容停车场收入及新增治安人员支出费用测算评估后，双方友好协商一致签定补充协议如下： 一、增加综合住院大楼保安人员20人，停车场监管人员20人，共计40人（人员配置详见附件）。 二、乙方负责确保维护医院正常的医疗秩序以及财产、消防安全。保安人员由服务公司乙方管理，接受甲方业务指导。 三、乙方负责停车场管理并承担相应责任。停车场若发生车辆被盗、受损等，由乙方负责处理并承担全额经济赔偿及其它法律责任。 四、室内停车场的设施维护及消防器材的配置由甲方提供，乙方管理。若出现安全隐患，乙方应及时向甲方有关科室及分管领导报告，以便甲方及时消除安全隐患。停车场管理所需的收费硬件系统，首次由甲方提供安装，以后的维修、更换等由乙方负责。停车场使用的安全标识牌、收费系统所需的打印纸等耗材由乙方负责。 五、乙方应严格按照物价部门核定标准收取车辆停车费。停车场的经营许可证由甲方办理及年审，提供乙方使用。停车场经营许可证年审前，乙方应及时提出年审请求，配合甲方办理年审。
六、停车场年收入费用、车场管理支出费用及综合住院大楼增加保安人员费用测算详见乐山正源会计师事务所有限公司乐正会咨字（2015）第002号《咨询报告》（附件） 七、甲乙双方商定，乙方自愿经营管理停车服务，并为甲方综合住院大楼增加20人保安，收支自理，不向甲方另收取费用。 八、此补充协议试用期时间与《乐山市人民医院物业管理服务劳务承包合同》一致。试用期结束后考核合格，补充协议执行期限与《物业管理服务劳务承包合同》同步执行。 九、补充协议违约责任以及甲乙双方其他义务，按《医院物业管理服务劳务承包合同》执行。 十、本协议一式陆份，自双方法定代表人或授权代理人签字盖章之日起生效。甲乙双方各执两份，政府采购代理机构壹份，同级财政部门备案壹份，具有同等法律效力。 十一、本补充协议是《乐山市人民医院医院物业管理服务劳务承包合同》的组成部分，具有同等效力。 附件：1、乐山正源会计师事务所有限公司乐正会咨字（2015）第002号《咨询报告》； 2、乐山市人民医院综合住院大楼保安、停车场管理人员配置。甲方：乐山市人民医院（盖章）乙方：成都勇苧服务有限公司（盖章） 甲方代表（签字）：乙方代表（签字）： 协议签订时间：年月日
装修合同补充协议范本 合同编号： 甲方（全称）： 乙方（全称）： 本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。 鉴于：原合同的相关条款未能明确规定双方应履行责任。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。 一、协议内容变更部分为： 1、本工地在施工期间，施工人员的人身安全由乙方负责。 2、乙方应负责施工现场的安全管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必须在指定区域内进行。 3、乙方施工人员不得使用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。 4、乙方如违反2、3的规定，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并承担全部责任。
5、本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、墙体损坏、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。 6、在打拆工程前，需要先拆开厨房70*60cm窗户，安装窗和门，窗由乙方从其他工地调配暂用，天然气安装后归还乙方，天然气及水管由厨房上方进入，报装过后回填窗户，留部分气窗作通气孔。 7、天然气安装完毕后，正式开始计算工期，50个工作日内完成所有项目，因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应赔偿工程总造价1%，不设封顶，如果乙方逾期15天仍不能竣工，甲方有权无偿解除合同，而乙方需立即给付逾期违约金，并返还甲方已支付的款项，并赔偿由此引发的经济损失。 8、打拆工程中，预制水泥件阁楼的打拆工作，需要使用先使用水钻打孔直至符合甲方要求，再用切割机切割，不可使用冲击钻和锤敲打冲击等方式拆除，如发生损坏，引起甲方或邻里财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。 9、乙方在进行电路施工时，施工人员应事先经过甲方签名确认走线方案。经过相同位置的强电、弱电线路分管包裹: 经过相同位置同是强电〈或弱电〉的线路同管包裹，施工长度按单条管线计算。乙方应在工程验收时提供标的电路布线图。 10、乙方提供的材料须按合同( 部分辅料见《辅料清单》) 约定进料，对该工地材料质量、施工质量把关，实行自查自检；必须与施工合同中材质约定相符并在进场时需甲方进行签名确认，同时提供相关厂商
补充协议甲方（用人单位）名称： 法定代表人： 地址： 乙方：（劳动者）姓名： 户籍所在地： 现居地址： 居民身份证号码： 联系电话： 年月日
甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关规定，就《劳动合同》中未约定的有关事项，经双方协商一致，达成如下补充协议： 一、协议前提： 1.甲乙双方经协商一致，乙方自愿与甲方建立劳动关系，受雇于甲方。并在劳动关系存续期间，严格遵守甲方的相关规章制度与劳动纪律，且不违反其任何约定或法定义务，并具备完全民事行为能力，能够自主订立本协议。 2.甲方已告知乙方：工作内容、工作条件、工作地点、职业危害、安全生产状况、劳动报酬、规章制度以及乙方要求了解的其他情况，且乙方已对上述情况明确知晓。 3.乙方保证其向甲方提供所有材料信息的真实性、合法性，并保证其执照、证件或资格在受雇期间的持续有效性。 二、工作内容及地点： 甲方因工作需要，在合法的前提下有权根据公司实际运营及管理情况，对乙方的工作岗位和工作地点，进行适当调整，在不违反相应法律法规的前提下，乙方应当予以服从。 1.甲方根据工作需要，可临时（期限不超过3个月）或正式调整乙方的工作岗位，乙方应当予以服从，双方无需重新签订新的劳动合同。 2.甲方可根据自身对各岗位的相应要求，对乙方的工作表现及各方面综合能力进行相应考核，经考核乙方不能胜任原工作岗位的，甲方可对乙方的工作部门、工作岗位及劳动报酬做出调整，乙方应当予以服
从，否则，甲方可根据《劳动合同法》及甲方规章制度依法视乙方为旷工，连续旷工3日，视为自动离职，甲方可直接解除劳动合同，并不做任何经济补偿。 三、工作绩效考评的相关规定： 1.经甲、乙双方协商一致，乙方同意甲方根据经营需要或乙方自身能力及表现，调整乙方具体并重新签订书面协议，协商不一致的，双方解除劳动合同。 1.甲方有权对乙方进行工作绩效考评，并依据考评结果给予绩效奖金；甲方可以依据考评，决定是否对乙方进行晋升、加薪等奖励或进行撤职、降级、降薪等处分。绩效奖金属于浮动部分，根据公司业绩和个人业绩绩效后发放。 其中：年度绩效奖金为元/年，年度考核年度发放，根据公司工作绩效考评相关制度进行考核发放，未达到整年度者，将视为放弃这项考核：季度绩效中途离职者同样不予进行奖金的考核及发放。 福利补助（包括但不限于：交通补贴、通讯补贴、住房补贴、餐补补贴等）为元/月； 四、公司制度执行： 1. 乙方应严格遵守公司规章制度，按公司标准、流程及操作权限执行，接受公司现行考核办法的相应考核。如乙方存在超越权限或违反制度、流程行为，情节严重的，甲方有权与乙方解除劳动合同，并根据造成的实际损失要求乙方赔偿。