自流平环氧地坪漆施工合同
自流平环氧地坪漆施工合同
发包方：XXX（以下简称甲方）
承包方：XXX（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及相关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。

第一条：工程概况
1.工程地点：
2.工程名称：自流平环氧树脂地坪漆及车库标识系统
3.颜色及主要材料：
4.工程面积约：约3.8万㎡（车位数1467个）
5.工程承包内容：包工包料
6.工程单价：31.38元/㎡，包括以下内容：
基层处理（打磨）及清洁：1元/㎡
涂刷底漆一遍：4元/㎡
中涂一遍（加石英粉）：9.5元/㎡
打磨处理：0.2元/㎡
面漆两遍（1.5mm厚）：7.5元/㎡
人工费：4.5元/㎡
辅料及运输：0.5元/㎡
利润及管理费（1+2+3+…8）*8%：2.4元/㎡
税金：1.78元/㎡
造价：31.38元/㎡
7.工程造价：
地面漆工程造价约：xxxxxxx元。

大写：壹佰壹拾玖万贰仟肆佰肆拾元整。

最后结算金额以实际施工面积为准。

划线、标识标牌等包干价元。

（详细清单附后）若甲方要求增加或减少，最后的实际数量按甲方要求为准计算。

第二条：施工工艺
1.地面修补：先将所有松动的水泥地面全部敲掉，清理干净，然后用环氧树脂加石英砂进行修补，使其与原地面平整。

2.素地处理：首先用磨机对素地进行打磨，凸凹不平处需
磨平，潮湿的地方需烘干，然后清理吸尘，使其达到平整、清洁、无松动、无油污、干燥（含水量≤8%）的要求。

3.底涂：在树脂中加入一定比例的密着剂和渗透剂，再将
配好的树脂涂在处理好的素地上，使树脂渗透到素地内部，起到封闭毛细孔和加固地基的作用。

4.环氧适应砂浆层：待底涂固化后，再将树脂加骨料按一
定比例搅拌均匀，用刮刀均匀地刮在底涂上，固化后能起到平整地面、增加地坪厚度、增强地坪的机械性能的作用。

5.批涂：待环氧适应砂浆层固化后，再将树脂加骨材按一
定比例搅拌均匀，用滚筒或刮刀均匀地批涂在环氧适应砂浆层上，固化后能起到增加地坪厚度、增强地坪的机械性能的作用。

以上为本合同的主要内容，甲乙双方应共同遵守。

若双方有其他补充协议，应在本合同基础上签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字盖章之日起生效。

在施工过程中，需要将石英砂浆层、底涂、批涂、面涂等材料均匀地涂抹在地面上，并进行打磨和清理，以达到平整、无杂质、无接缝、色泽一致、光洁明亮等效果。

此外，还需要注意控制工程期限，如天气原因、甲方原因或停水停电等情况导致施工延期，需要相应顺延工程期限。

在双方责任方面，甲方需要保证施工地面的干燥、平整及无油污现象，不得安排其它工程的交叉施工，且应协调物业及车库业主给乙方创造良好的施工条件。

乙方则需要按照双方协议的工艺要求进行施工，保证施工质量符合工艺标准及甲方的合理要求，并在质保期内出现问题时及时进行修复。

最后，在工程款的支付与结算方面，甲方需要按照合同约定及施工进度分期支付工程款，并在施工完成后按照分期付款的比例付至乙方地面漆工程款的70%。

三、甲方验收合格后，应在5个工作日内支付乙方剩余工程款，并预留6万元保修款。

四、划线和标识标牌工程款待甲方验收合格后一次性支付。

五、结算方式可以采用现金、电汇或转账支票。

第五条：工程质保期
工程质保期为一年。

在保质保期间，由乙方原因引起的质量问题由乙方免费维修，而由于甲方人为或机械原因引起的质量问题，则由甲方负责。

质保期结束后，如需维修，则乙方应收取合理费用。

第六条：违约责任
一、在隐蔽工程隐蔽之前，乙方应通知甲方进行检查。

如果甲方没有及时检查，则乙方有权要求赔偿停工、窝工等损失，并顺延工程日期。

二、乙方完成施工后三天内，甲方应及时验收。

如果甲方认为不合格（如颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），则乙方应在甲方给予的宽限期内修复或重做，并自行承担费用。

三、如果工程中途停建或缓建是由于甲方原因造成的，则甲方应采取措施弥补或减少损失，并赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

四、甲、乙双方必须严格遵守本合同。

如果任何一方违反上述条款，均应向守约方支付违约金5万元。

第七条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。

第八条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决。

如果经双方协商未能解决，则任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：签约代表：
日期：
乙方：签约代表：
日期：。