3. FIDIC编制的1987年第四版施工 合同条件未规定索赔的时限限制，但是 如果承包人不按索赔程序提出索赔时，
承包人的索赔权利要受到限制，其索赔
依据是按照工程师掌握或同意的承包人
同期记录进行。
5
是否过了合同约定的索赔时限 承包人就丧失了索赔权利？
观点一：承包人没有在合同约定的索赔时限内提 出索赔（工期索赔和费用索赔），表示承包人放 弃索赔权利，否则在合同中约定索赔时限就没有 意义了。 观点二：合同约定的索赔时限并非索赔的时效期 间。虽然超过合同约定的索赔时限，但只要未超 过诉讼时效的，承包人可就索赔事项提起诉讼。 法院不应因过期的原因而判其败诉。
法院判决
8
索赔时效 案例1 启示：
1、作为承包人，最好遵循合同约定的索赔 期限和程序。 2、如果未能按约提出索赔，也应该保留与 索赔有关的相关证据。
9
3
合同文本中关于索赔时限的规定
2. 九部委颁布的《标准合同07版》 中第23.1款规定，承包人应在知道或应当 知道索赔事件发生后28天内，向监理人递 交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件 的事由。承包人未在前述28天内发出索赔 意向通知书的，丧失要求追加付款和（或） 延长工期的权利。
4
合同文本中关于索赔时限的规定
目前法院普遍采纳的观点6Leabharlann 索赔的诉讼时效？从何时计算？
法院一般认为索赔受诉讼时效限制， 而不适用合同约定的索赔时限。索赔受普 通诉讼时效限制，为2年。 《民事诉讼法》第137条规定：“诉讼 时效期间从知道或者应当知道权利被侵害 时起计算”。
经济索赔的诉讼时效一般应 从工程价款结算之日起算。
7
索赔时效 案例1
◆ 关于索赔的时效问题
索赔时效 案例1
1
索赔时效 案例1 所提出的问题
1、承包商何时提起索赔？ 2、承包商没有在合同约定的时间内提出索赔 （索赔意向），是否丧失索赔的权利？ 3、索赔的诉讼时效为多长时间？从何时计算？
4、相关问题：反索赔的时效是怎样的？
2
合同文本中关于索赔时限的规定
1. 《水利水电工程施工合同和招标 文件示范文本》[GF-2000—0208] 规定： 工程移交证书颁发前处理施工期的所 有索赔，之后承包人无权再提出施工 期的任何索赔。工程移交证书颁发后 发生的所有索赔应在提交最终付款申 请单之前处理完毕。