当前位置:文档之家› 保温管合同

保温管合同

保温管买卖合同

签订地点:临沂市

乙方:签订时间: 2016年 2月 25日

第一条标的、数量、价款及交(提)货时间

注:以上报价不含税不含运费。

第二条质量标准: GB/T29047《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》,钢管用20#钢无缝管,执行标准为GB/T8163。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期按国家规定的期限,质保期内出现质量问题由乙方负责。

第四条包装标准、包装物的供应与回收:简易包装,不回收。

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:随货带检验报告合格证。

第六条标的物所有权自甲方验收合格提货时转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于乙方所有。第七条交(提)货方式、地点:乙方负责联系运输车辆,送货至甲方工地。货到工地后的一切卸货事宜及费用由甲方负责。

第八条运输费用负担:运输费用由双方各承担一半。

第九条检验标准、方法、地点及期限:乙方运到工程所在地时应按国家、行业检验标准验收。

第十条交货时间:合同签订,甲方预付总货款的30%作为预付款,合同履行中留作最后冲抵货款;乙方一周时间内发货,分批次供货,甲方结清当次货款;货物全部供完时,甲方结清货款。若甲方不履行付款义务的,乙方有权拒绝供货,一切损失由甲方承担。乙方不能按约定时间供货将承担工程逾期产生的损失,并按每日支付合同总价款1%的违约金。

第十一条结算方式:根据实际供货数量据实结算。

第十二条违约责任:按《合同法》执行,由违约方承担一切违约责任。

第十三条合同争议的解决方式;本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的提交市仲裁委员会仲裁。

第十四条本合同自双方代表签字盖章之日起生效。

第十五条其他约定事项:其它未尽事宜双方友好协商解决。本合同传真件和原件具有同等法律效力。

年月日

管道保温合同范本

管道保温合同范本 保温管道广泛用于液体、气体的输送管网,化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。管道保温合同怎么写呢?以下是在学习啦小编为大家整理的管道保温合同范文,感谢您的欣赏。 管道保温合同范文一发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:金游城一期商铺消防管道保温工程 工程地点:南通市通州区金游城 工程内容:消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围:一期商铺、屋面,阳台消防管道保温、保温层防护。 、承包方式:包工包料。 、合同工期:90天(日历天)。 三、质量标准及验收

1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准:合格 、材料质量要求:材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。 、施工技术要求: ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露。 ⑵、转角,弯头处的保温要密实。 、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。 四、合同价款与支付 1、本合同价款采用固定单价方式。 ⑴、合同价款中包括的风险范围:施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。 ⑵、风险费用的计算方法:已含在合同单价内,不予调整。 ⑶、合同金额(暂定):37000.00元(人民币大写:叁万柒仟元整)。⑷、合同约定单价: ①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费:1350.00元/ m3 ②、橡胶保温管制作、安装人工费:300.00元/m3 ③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费:100.00元/m2 ④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料

消防管道保温施工合同协议书

消防管道保温施工合同 协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

金游城一期商铺消防管道保温工程施工合同发包人(甲方):南通市通州区金鹏置业发展有限公司 承包人(乙方):通州市盛源建筑装潢工程队 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:金游城一期商铺消防管道保温工程 工程地点:南通市通州区金游城 工程内容:消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围:一期商铺、屋面,阳台消防管道保温、保温层防护。 2、承包方式:包工包料。 3、合同工期:90天(日历天)。 三、质量标准及验收 1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准:合格 2、材料质量要求:材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。 3、施工技术要求: ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露。 ⑵、转角,弯头处的保温要密实。

4、工程施工完成后需要经发包人项目部、物业管理公司等相关人员验收确认。 四、合同价款与支付 1、本合同价款采用固定单价方式。 ⑴、合同价款中包括的风险范围:施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。 ⑵、风险费用的计算方法:已含在合同单价内,不予调整。 ⑶、合同金额(暂定):37000.00元(人民币大写:叁万柒仟元整)。 ⑷、合同约定单价: ①、橡胶保温管(厚度2cm)材料费:1350.00元/ m3 ②、橡胶保温管制作、安装人工费:300.00元/m3 ③、直管保温层保护层制作、安装人工费、材料费:100.00元/m2 ④、弯管、阀门保温层保护层制作、安装人工费、材料费:120.00元/m2 ⑤、华美橡塑胶:12.00元/kg 2、工程预付款:无工程预付款。 3、工程量的确认:工程完成后按照经发包人成本合约部、项目部实测工程量进行决算。 4、工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束,承包人完全退场并拆除全部临时设施,清运完全部建筑垃圾,并开足100%的发票后,付至决算审定价的95%, ⑵、审定价的5%作为质量保修金,在质量保修期壹年满后七

北京市混凝土外加剂买卖合同书模板

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 北京市混凝土外加剂买卖合同书模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

买方(甲方):__________________ 卖方(乙方):__________________ 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就混凝土外加剂买卖事宜协商订立本合同。 第一条外加剂名称、规格、单位、数量、单价 外加剂名称 规格粉/液 数量单位 单价(吨/元) 金额(元) 备注 总计 价款总计(人民币大写):佰拾万仟百十元角分 第二条外加剂应符合下列第项技术标准(包括质量要求)。 1.国家标准,标准号_____________________________ 2.北京市地方标准,标准号_______________________ 3.双方约定的附加技术要求(见附件)。 第三条计量方法1.国家或主管部门有规定的,按规定执行;无规定的,双方约定为:____________________ 2.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_______________ 第四条包装标准和包装物的供应与回收 对于包装标准,国家或主管部门有规定的,按规定执行;无规定的,双方约定为:_______________________

对于包装物,除国家规定由甲方供应的以外,应由乙方负责供应;包装物的回收为:_____________________ 第五条交货方法、运输方式、到货地点 1.交货方法:_____________________ 2.运输方式:_____________________ 3.交货地点:____________________________________________。 4.甲方应提前______小时以(书面/电话)方式向乙方提出供货需求;交货完毕双方应签字确认。 第六条验收方法 1.甲方应在货到48小时内按相关标准进行验收。 2.经验收不合格的外加剂,甲方有权拒收并退回乙方。 3.甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的,应自行承担相关责任。 第七条价款结算及支付 1.价款的结算依据:双方签字确认的磅单或签字盖章的对账单。 2.价款的支付方式:____________________ 3.价款的支付时间:____________________ 4.在供货过程中,如甲方不能按合同约定期限支付价款,乙方可中止供货,但应提前5日通知甲方。 第八条违约责任 1.甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。 2.甲方未按合同约定履行其他义务的,应按__________________向乙方支付违约金;给乙方造成损失的,还应承担赔偿责任。 3.乙方未按合同约定履行义务的,应按______________向甲方支付违约金;给甲方造成损失的,还应承担赔偿责任。

管道保温施工合同

***供水供热管道保温工程 施工合同 发包人:(以下简称甲方)承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:***供水供热管道保温工程 工程地点:校园内 工程内容:供水供热管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围:学生公寓屋面消防及供水管道保温及保温层防护施工。 2、承包方式:包工包料。 3、合同工期:10天(日历天)。 三、质量标准及验收 1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准:合格 2、材料质量要求:材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。 3、施工技术要求: ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露。 ⑵、转角,弯头处的保温要密实。 4、工程施工完成后经甲方相关人员验收确认。 四、合同价款与支付 1、本合同价款采用固定单价方式。 ⑴、合同价款中包括的风险范围:施工期间各类建材的市场风险和政策性调整、人工的市场风险。 ⑵、风险费用的计算方法:已含在合同单价内,不予调整。

⑶、合同金额(暂定):57853.2元(人民币大写:伍万柒千捌佰伍拾叁元贰角整)。 ⑷、材料约定:铝板0.4mm,华美橡塑胶,岩棉、橡胶保温层不少于2cm 2、工程预付款:无工程预付款。 3、工程量的确认:工程完成后经甲方相关人员确定。 4、结算方式:工程量发生增减时,以甲乙双方签字确认的工程量调整。施工工艺发生变化时分项单价做相应调整。 4、工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: ⑴、工程验收合格、工程决算审计结束,承包人完全退场并拆除全部临时设施,清运完全部建筑垃圾,并开足100%的发票后,付至决算审定价的92%, ⑵、审定价的8%作为质量保修金,在质量保修期壹年满后七个工作日内(无息)返还承包人。 五、安全施工 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位,所造成的施工人员生命及财产损失的,费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失,由承包人承担。 六、其他 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。未尽事宜甲乙双方协商解决。 (报价表附后) 甲方(盖章):乙方(盖章): 法人代表:法人代表: 电话:电话: 签订日期:签订日期:

减水剂购销合同

减水剂购销合同 合同签订地点:莞从高速项目部 甲方(需方):中交第二航务工程局有限公司从莞高速公路工程项目经理部 乙方(供方):南通润鑫建材科技有限公司 因中交第二航务工程局广东省从莞高速公路工程项目部施工需要,甲方向乙方采购减水剂,甲乙双方本着“互惠互利”的原则,根据《中华人民共各国合同法》及有关规定,经双方友好协商达成如下协议,共同执行。 一产品名称、商标、厂家、型号、数量、单位、金额、供货时间和数量 二质量要求、环保要求、技术标准、供方对质量负责的期限 乙方所供材料需符合GB/T8076-2008、GB50119-2003的相关标准,同时也应满足本工程中业主及监理方对此材料的其它技术要求。供应商应按厂商提供的推荐掺量范围值在我工程中使用,向使用方明确该减水剂的主要化学成分、氯离子含量、含碱量,明确在施工中如超量或欠量使用时的有害影响;减水剂的减水率应不小于25%;减水剂应对钢筋无锈蚀危害;减水剂的氯离子含量不得大于混凝土中胶凝材料总重量的0.01%;减水剂应满足均匀性试验的相关指标;甲方为泵送混凝土,减水剂应保证混凝土的初凝时间不低于10小时。附: 减水剂在砼中掺量表 三交(提)货地点、方式 交(提)货地点为:广东省惠州市博罗县园洲镇廖尾村中交二航局从莞项目部(或我方指定地点)。 交(提)货方式:接到招标人供货计划24小时内,投标人自行组织车辆将合格材料供应至招标人指定的地点。 四供货时间

合同期限为2011年6月20 日至2013 年3月31 日,具体时间以甲方实际工期需求为准。 五运输、卸货方式和费用负担 由乙方负责组织车辆运输至甲方指定现场,并负责卸车。所发生的相关费用由乙方全部承担。 六验收方法 以我方现场地磅过磅验收数为准。 七包装标准、包装物的供应与回收和费用负担 乙方的材料是按桶装来供货到甲方工地的,均应有封签和合格证、检验报告随货同行,其发生的相关费用已包含在结算单价中。 八验收标准、方法和提出异议期限 1、验收标准、方法:逐车过磅验收数量,掺量大于1%(含1%),每100吨次按要求做一次标准检验;掺量小于1%,每50吨检验次。 2、甲方对乙方产品有质量、计量异议时,应及时向乙方提出;乙方接到甲方书面异议后,应在 1 天内派人到工地现场协商解决(另有规定除外);否则,视为乙方默认甲方提出的异议和处理意见。 九履约担保 乙方交付给甲方人民币30000元整作为合同履约保证金,待所供货物完毕,且乙方所供产品无质量等问题30天内,甲方一次性退还乙方(无息)。 十货款结算 甲乙双方每月20日核算当月减水剂供货数量,甲方凭乙方所持当月的材料验收单和有效发票予以办理货款结算事宜,甲方应在15个工作日内支付当次应付款的95%(电汇或转账),余下5%在下次支付时予以办理,以此类推。 十一双方的权利和义务 1、乙方应按合同要求的产品质量标准和技术标准保证产品质量,严格执行<减水剂在砼中掺量表>的掺量范围,如超出范围的相关费用应由乙方全部自行承担,同时甲方保留向乙方索赔因高掺量而给甲方造成的经济损失。 2、乙方保证按甲方提交的供货计划表,按时保质保量将产品运到甲方指定地点交货,并听从甲方现场管理人员的指挥。 3、乙方保证在供货期限不论市场价格如何波动,价格不做调整。 4、乙方负责产品运抵现场前各种因素造成对乙方的损失,甲方一概不负责任。

保温管合同

保温管买卖合同 甲 签订地点:临沂市 乙方:签订时间: 2016年 2月 25日 第一条标的、数量、价款及交(提)货时间 注:以上报价不含税不含运费。 第二条质量标准: GB/T29047《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》,钢管用20#钢无缝管,执行标准为GB/T8163。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限:质保期按国家规定的期限,质保期内出现质量问题由乙方负责。 第四条包装标准、包装物的供应与回收:简易包装,不回收。 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:随货带检验报告合格证。 第六条标的物所有权自甲方验收合格提货时转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于乙方所有。第七条交(提)货方式、地点:乙方负责联系运输车辆,送货至甲方工地。货到工地后的一切卸货事宜及费用由甲方负责。 第八条运输费用负担:运输费用由双方各承担一半。 第九条检验标准、方法、地点及期限:乙方运到工程所在地时应按国家、行业检验标准验收。 第十条交货时间:合同签订,甲方预付总货款的30%作为预付款,合同履行中留作最后冲抵货款;乙方一周时间内发货,分批次供货,甲方结清当次货款;货物全部供完时,甲方结清货款。若甲方不履行付款义务的,乙方有权拒绝供货,一切损失由甲方承担。乙方不能按约定时间供货将承担工程逾期产生的损失,并按每日支付合同总价款1%的违约金。 第十一条结算方式:根据实际供货数量据实结算。 第十二条违约责任:按《合同法》执行,由违约方承担一切违约责任。 第十三条合同争议的解决方式;本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的提交市仲裁委员会仲裁。 第十四条本合同自双方代表签字盖章之日起生效。 第十五条其他约定事项:其它未尽事宜双方友好协商解决。本合同传真件和原件具有同等法律效力。 年月日

管道保温合同范本

管道保温合同范本 管道保温合同范文1 发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等自愿、诚实守信的原则下,就本工程施工事项共同协商并签订工程承包合同如下: 一、工程概况 1、工程名称:聚氨酯直埋管道保温工程 2、施工地点:********************** 二、工程施工期限 本工程于签订本合同起4日内必须进厂施工。 三、承包方式 本工程以包工包料方式承包,甲方只负责提供钢管、施工场地、电费、住宿,其余工程需要均由乙方负责。 具体项目及做法要求如下: 1、高密度聚乙烯外护管壁厚DN400不小于6mm、DN350和DN300不小于5mm,外护管壁厚下差为0.2mm-0.3mm。聚乙烯树脂的密度应为535kg/m595 kg/m。聚乙烯外护管生产时必须使用有助于提高外护管性能的添加剂(抗氧剂,紫外线稳定剂等)。 2、聚氨酯硬质泡沫保温层厚度为50mm、任意位置的泡沫密度不小于50 kg/m。

3、保温接头两侧为12cm宽热缩带焊接(接头处必须封闭完全),中间打眼注料(施工后美观)。 4、外护管轴线与钢管直线不得偏心。 5、钢管两头应留出150mm-200mm的裸露非保温区以备焊接。 6、发泡前钢管表面应加以清理,去除铁锈、油脂、灰尘等污染物。 7、成型的保温管道露天存放应用篷布遮盖。 8、未尽事宜执行CJ/T114-20xx_中华人民共和国城镇建设行业标准 四、承包范围 乙方承******************肖家新村方向、林业局方向一次网暖气管道(粗、细)保温 五、承包价格 各种型号管道单价为: DN400管道155元/米,包括黑皮,此价格为含税价格。 DN350管道140元/米,包括黑皮,此价格为含税价格。 DN300管道125元/米,包括黑皮,此价格为含税价格。 六、工程量结算方法 按钢管的长度计算例如:(6米钢管按6米计算)接头不另外计算,人为破坏直头按实际发生尺寸计算,弯管按同等型号的1.5米计算,三通按同等型号的1.5米计算。 七、付款方式 1、乙方施工人员、材料、设备进场生产后完成50%工程

混凝土外加剂买卖合同书模板(官方版)

编号:QJ-HT-0518 混凝土外加剂买卖合同书模 板(官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 日期:_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---

混凝土外加剂买卖合同书模板(官方 版) 说明:该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务,经友好协商双方同意签署合同,在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务,可下载收藏或打印使用(使用时请先阅读条款是否适用)。 合同编号:_______________ 买方(甲方):__________________ 卖方(乙方):__________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就混凝土外加剂买卖事宜协商订立本合同。 第一条外加剂名称、规格、单位、数量、单价 外加剂名称__________________ 规格__________________ 粉/液__________________ 数量__________________

单位__________________ 单价__________________ (吨/元)__________________ 金额(元)__________________ 备注__________________ 总计__________________ 价款总计(人民币大写):佰拾万仟百十元角分 第二条外加剂应符合下列第项技术标准(包括质量要求)。 1.国家标准,标准号_____________________________ 2.北京市地方标准,标准号_______________________ 3.双方约定的附加技术要求(见附件)。 第三条计量方法 1.国家或主管部门有规定的,按规定执行;无规定的,双方约定为:____________________ 2.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:_______________

购销合同保温管

购销合同 甲方(购方):广东鸿昌盛集团有限公司 乙方(销方):广州市集木蓄能技术开发有限公司 甲乙双方本着平等互利,协商一致的原则,按照《中华人民共和国合同法》就聚氨酯保温管采购事项签订本合同,以资双方信守执行。 第一条合同标的、质量要求和金额 工程名称:广东鸿昌盛集团有限公司交易市场5号、9号楼(一期)热水保温管道。 保温管及配件明细表:

合计金额:¥106136元;(大写):壹拾零陆仟壹佰叁拾陆整。 注:如供货过程中,各规格的数量发生变更,单价(含税)按上表执行,合同期内单价不变。 第二条质量标准 (一)乙方提供的产品,甲方按国家标准GB/T1874-2002(PPR聚丙烯管材及接头)、GB/T 5836.1-2006(PVC-U外护管)来验收。 (二)乙方向甲方提供产品检验合格证等必要的质量证明文件;在甲方未进行产品验收和正式接受前,乙方对产品的质量负责。 (三)技术要求: 1、用于输送生活热水(40℃-65℃),安装于屋顶及室内横立管(-5℃-40℃)。 2、产品由PPR热水管材、硬质聚氨酯泡沫塑料保温层和聚氯乙烯外护管组成。PRC发泡管具有保温、防腐、绝缘性能好,吸水率低,耐老化、使用寿命长等优点。 3、导热系数:PPR管导热系数λ=0.23W/m·℃;PVC管导热系数λ=0.16W/m·℃,聚

氨酯导热系数λ=0.023W/m·℃;形成的PRC发泡保温管导热系数需低于其他保温材料(如玻璃棉、橡塑)。 4、PPR工作管采用国标S3.2系列热水管材,公称压力为2.0MPa。 5、PPR管件与PRC保温内PPR管统一采用品牌“冠能红叶”,达到PPR热水管材连接的配套、严密性。 6、PVC外护管采用聚氯乙烯材料制成,保证管材在运输安装和使用过程中不受外界因素影响而引起的破坏,品牌为“冠能红叶”;要求供货产品外观美观、无划痕、无裂纹、无聚氨酯发泡剂残留。 7、中间保温层材料为密度大于60㎏/m3的硬质聚氨酯泡沫,泡沫充分填满PPR管与外护管之间的环形空间,聚氨酯发泡均匀、无杂质,无孔隙及空洞;并具有一定粘度,使PPR 工作管、外套及保温层三者形成一个牢固的整体。 8、保温层发泡时应采用有效的内外管固定措施,保证发泡管内的PPR管不偏心、移位,任一断面外护管轴线与PPR管轴线间的距离应小于3mm。 9、外套管管件(直通、弯头、三通及变径)采用PVC材质,品牌为“集木”,与PRC直管连接形成统一整体。 10、到货包装完好,管材标识齐全、清晰,产品需经生产厂质量检验部门检验合格并附有合格证。 第三条交货地点与时间 1、交货地点:韶关市翁源县翁城镇广东鸿昌盛集团有限公司交易市场5号、9号楼(一期)施工现场指定地点。 2、生产时间和交货时间,签订合同10内供货完毕,即:2012年08月14日至8月25日供货到施工现场,以甲方通知为准。 3、乙方根据合同签订货物,按甲方相关要求将货物运达甲方工地指定地点,甲方及时安排施工单位开始卸货下车;乙方要提前通知甲方做好下车准备工作。 第四条供货、运输方式及费用负担 乙方按甲方提出的材料计划表分批供货,乙方组织运输、承担运费,并保证货物的

外加剂购销合同

外加剂购销合同 需用方:晋中华夏混凝土有限公司(以下简称甲方) 供用方:(以下简称乙方) 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定,遵循平等、自愿、公开和诚信的原则达成如下条款作为双方履行的依据。 1、经甲乙双方友好协商,乙方使用甲方的生产车间生产聚羧酸混凝土外加剂,供应甲方搅拌站使用,乙方承诺为甲方提供优惠的价格和优质的服务,甲方免费为乙方提供生产场地、食宿办公条件,乙方可以免费使用甲方原有设备并可以对原有设备进行改造。 2、乙方在保证质量,保证供应的情况下,甲方必须全部使用乙方外加剂,保证每月资金及时到位。 二、产品价格及质量要求 l、品名、单价、数量、计价单位、金额 注:如因市场原材料价格有大幅变动,双方协商更改单价。 2、质量标准:乙方应保证所提供的外加剂产品质量稳定、可靠,外加剂必须满足甲方的质量要求(国家有关检测标准为依据),乙方所供产品质量不合格时造成甲方的经济损失由乙方承担。 3、甲乙双方共同制定验收标准,掺量范围2.2%验收。(甲方材料变化情况下另议) 三、交货地点及收料方式: 乙方将外加剂运到甲方厂区或指定地点,由甲方指定专人接收确认无误后签收。如有另选地点需书面出函通知乙方。卸料、运输、装卸费由乙方承担。有关地方道路(如:新增超限站等各项问题)产生的开支、

纠纷及安全事故均由乙方负责,甲方一概不管。 四、进货数量由甲方提前通知乙方。 五、运输安全及路途耗损:—切路途耗损运输及装卸过程中发生自身引起的安全事故均由乙方自行处理,与甲方无关,同时不得影响甲方进料,否则由此给甲方造成的经济损失由乙方承担责任并赔偿损失。 六、结算及付款方式:外加剂以甲方收料人出具的收料单为合法的结算依据,每月底兑票后10 日内以汇票支付乙方料款的60%,余款甲方用实物冲抵(汽车、房屋或混凝土)。 七、本合同自签订之日起,有效期为两年, 即:自年月日起至年月日止。甲乙双方共同遵守,任何一方不得毁约,未尽事宜双方协商解决。 八、争议的解决方式本合同在执行中如发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,如协商不成,供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、附则:本合同—式两份经双方签字、盖章后生效。 甲方(盖章):乙方:(盖章) 代表人:代表人: 电话: 电话: 银行帐号: 合同签订地:榆次 签订日期:年月日

管道保温合同新标准样本

合同编号:WU-PO-339-47 管道保温合同新标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

管道保温合同新标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 管道保温合同范文篇一 甲方: 乙方: 经双方友好协商一致,同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修,合同内容如下: 一、维修范围:甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层维修。 二、乙方负责维修施工及所用材料和工具,并确保施工安全。 三、合同金额: 采用单价承包方式,合同总价待维修工作全部结

束后按实际维修数量结算。乙方提供发票,并承担相应的税款。 四、付款方式:本合同无预付款,等维修工作全部结束后一次性支付90%的维修费,留10%维修费作为质保金,质保期为一年,质保期满后如无问题,一次性付清质保金。 五、乙方应确保安全施工,施工期间的安全由乙方负全部责任,甲方不承担连带责任。 六、质量承诺:维修部位的质量保证期为一年,如维修过的部位在一年之内出现问题,乙方负责免费维修。 七、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,由双方共同协商解决。 甲方:_____ 乙方:_____ 代表:代表:

(2)减水剂购销合同1

聚羧酸减水剂购销合同 采购方: 供货方:贵州集一城建材有限公司

聚羧酸减水剂购销合同 合同编号:集字合同2012—号 采购方:(以下简称甲方) 供货方:(以下简称乙方) 为明确甲乙双方的权利义务,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,甲乙双方遵循《中华人民共和国合同法》,本着公平、公正、平等互利、诚实守信的原则,经充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条产品名称、规格型号、单价、数量 名称型号:格瑞林牌聚羧酸减水剂 单价:元/吨() 数量:以甲方实际需要量供货 注:最终数量以实际发生为准。 第二条产品的合同数量 以甲方每月材料采购计划组织生产供货,供货时间及数量以甲方电话或电传的形式为准;结算时以甲方实际供货签收的数量为准。 第三条供货时间及交货地点 甲方提前7天通知乙方,乙方需在规定期限内满足甲方用料需求;乙方产品必须按要求运至甲方混凝土搅拌站。 第四条包装和收料方式 1、产品包装必须符合行业技术标准。 2、收料方式:货到后,甲方以过磅的方式收料,并以此作为结算的依据。 第五条质量要求 其品质应符合GB8076---2008标准的有关规定。减水率20%以上,扩展度、流动度、各性能指标不低于现有水平,否则视为不合格产品。 第六条验收方法 1、乙方提供当批次减水剂的质量检测报告和合格证;数量以实际磅秤数量为准;甲方试验部门将按国家标准的频率对该减水剂实施抽验。 2、抽样送检的样品达不到本合同质量要求的,该批材料由乙方负责调换,并按甲方要求的时间自费清退不合格产品,且发生的后果及费用由乙方全部

承担。(每批材料质量不低于甲方实验室选配合比时所用样品的质量) 第七条结算与支付 从年月日起,至年月日止,乙方先为甲方垫资货款个月,甲方应在年月日起的个工作日内,支付乙方所垫资第一个月的货款;年月日起的个工作日内支付乙方所垫资第二个月的货款。以此类推,期间乙方保持连续供货。 对产品提出异议的时间和办法 1、甲方在验收中,如果发现产品的规格、型号和质量不合规定,应一面妥善保管,一面在 3 天内向乙方提出书面异议。 2、如甲方未按规定限期提出书面异议的,视为所交产品符合合同规定。 3、甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。 4、乙方在接到甲方书面异议后,应在十日内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 (甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的产品名称、型号、规格、批号、合格证或质量保证书号、数量、包装、检验方法,检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。) 第九条乙方责任 1、乙方指定一人专门负责与甲方联络、配合及协调等工作,以保证相互间的资料、信息等无误地传递,该指定人员的姓名、联系方式应在正式供货前提交给甲方。 2、乙方必须保质、保量、按时供应甲方所需的材料,否则甲方有权单方面解除合同,乙方无条件接受且承担全部责任;给甲方造成损失的,由乙方负责赔偿。 3、乙方不能按时交货的,甲方有权从其他渠道进料,乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 20 %的违约金。 4、乙方应负责将材料安全的送到甲方指定的施工地点。 第十条甲方责任 1、每个月负责提供用料计划。 2、负责减水剂现场取样检验及组织验收工作。 3、为乙方工作开展提供便利条件。 4、甲方违反合同规定拒绝接货的,应向乙方偿付应付货款的 20 %的违约金,并承担乙方因此造成的损失。 5、按时支付合格产品货款,如甲方逾期付款的,由甲方按3元/天/T 偿付逾期付款资金占用费,且乙方有权停止供货。 第十一条解决合同争议的方式 合同执行过程中如果发生争议时,双方应及时协商解决;协商不成时,双方同意向贵阳市南明区人民法院提起诉讼。

管道保温承包合同

合同编号:TQ-LNXXPQ-LW 劳 务 分 包 合 同 工程名称: 发包人: 承包人: 日期:2018年6 月

管道保温工程施工劳务合同 承包方: (以下简称甲方) 劳务方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政有关法规,甲方将建设项目,给水、排水、采暖、压排、空调、通风管道保温安装工程分包给乙方。乙方已对施工现场进行查看,对现场情况和甲方的管理制度及要求进行了充分的了解。为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,在平等自愿、协商一致的基础上甲乙双方订立协议如下,以资双方共同遵守。 第一条、工程概况: 工程名称: 工程地点: 第二条、劳务承包范围 承包范围:合同单价包括以下施工内容: 施工内容:材料二次倒运、基层处理、细部处理、自备脚手架安拆、成品保护,施工作业区域内安全与警戒、卫生清理。 给水管道在吊顶及非采暖房间采用厚20mm难燃B1级橡塑海绵保温,室外架空部分采用外保护厚镀锌铁皮。 室外直埋和屋面架空热水管道采用厚35mm聚氨酯泡沫保温管,外做厚的玻璃钢。暖气沟、非采暖区域管道采用加筋铝箔离心玻璃棉厚度详见暖通说明。 室外架空的暖气管道采用加筋铝箔离心玻璃棉厚度详见暖通说明,外保护厚镀锌铁皮。室外直埋管道采用高密度聚乙烯外壳硬质聚氨酯泡沫塑料保温管厚度50mm,密度大于60KG/m3。 通风风管保温送风、排风、油烟均采用铝箔离心玻璃棉板厚度40mm,外露风管做厚的玻璃钢保护。排烟管道与电力桥架交叉时排烟管道采用50mm耐高温铝箔离心玻璃棉

板,长度不小于1米。 以上承包范围包括但不限于以上内容。 第三条、合同工期 开工日期: 2018年11月15日(以甲方书面通知为准)。 竣工日期:2018年11月25日,具体工期根据现场施工进度,按照甲方要求施工。 第四条、承包方式: 乙方包材料、包人工、包施工机具设备、电源线缆、小型辅材、耗材,包质量、包工期、包安全、包文明施工、包与其他专业的配合、包验收。 第五条、劳务分包价格、分包工程款的结算与支付: 1、劳务分包价格: 难燃B1级橡塑海绵/m3,镀锌铁皮/㎡,聚氨酯泡沫保温管/m3,厚的玻璃钢/㎡,加筋铝箔离心玻璃棉/m3。 本合同单价包括以下内容:合同第2、3条全部内容、人工费、小型机械费、三级配电以外的用电设备、社会保障费(含现场工人社会保险费)、施工措施费,夜间、冬雨季等施工增加费,材料二次倒运费,各工种配合费,抢工费,成品保护费,安全、文明、现场达标人工费用,安全防护用品费,安全劳保用品、各种工具用具等费用,按规定向有关部门交纳的暂住户口费、以及不可预见因素和施工期内市场变化、风险等为完成分包范围内工程项目所发生的一切费用和税金。 以上综合单价由乙方根据自身情况确定,任何情况下包干单价属于乙方自身风险,在施工期间不得以任何理由做出调整,也不因施工期内市场材料价格、人工价格、政府收费、政府政策性调整等因素造成的的变动而变动。合同一经签订,乙方应诚信履约。 分包合同暂定总价:实际结算,以双方(甲方现场管理员、预算员、乙方)核对每单位实际施工的工程量为准,本工程暂定价元。 2、工程预付款:无。 3、价款支付:

管道保温合同范本新

甲方:代表:盖章:年月管道保温合同范本新 保温管道广泛用于液体、气体的输送管网,化工管道保温工程石油、化工、集中供热热网、中央空调通风管道、市政工程等。管道保温合同怎么写呢以下是在华律网小编为大家整理的管道保温合同范文,感谢您的欣赏。 管道保温合同范文篇一 甲方: 乙方: 经双方友好协商一致,同意由乙方对甲方的导热油及沥青管道保温部分进行维修,合同内容如下: 一、维修范围:甲方成型车间导热油管道、沥青管道的保温层维修。 二、乙方负责维修施工及所用材料和工具,并确保施工安全。 三、合同金额: 采用单价承包方式,合同总价待维修工作全部结束后按实际维修数量结算。乙方提供发票,并承担相应的税款。 四、付款方式:本合同无预付款,等维修工作全部结束后一次性支付90%的维修费,留10%维修费作为质保金,质保期为一年,质保期满后如无问题,一次性付清质保金。 五、乙方应确保安全施工,施工期间的安全由乙方负全部责任,甲方不承担连带责任。 六、质量承诺:维修部位的质量保证期为一年,如维修过的部位在一年之内出现问题,乙方负责免费维修。 七、本协议一式四份,经双方签字盖章后生效,未尽事宜,由双方共同协商解决。 乙方: 代表: 盖章:日 管道保温合同范文篇 发包人(甲方): 承包人(乙方): 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:金游城一期商铺消防管道保温工程 工程地点:南通市通州区金游城工程内容:消防管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围:一期商铺、屋面,阳台消防管道保温、保温层防护。 2、承包方式:包工包料。 3、合同工期:90天(日历天)。 三、质量标准及验收 1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准:合格 2、材料质量要求:材料的使用、必须按发包人核价确认的材料品牌、规格执行。 3、施工技术要求: ⑴、保温层的外包材料必须搭接,内保温棉不得外露。

聚氨酯保温管买卖合同

聚氨酯保温管购销合同 购货单位:丹东华孚房地产开发有限公司(以下简称甲方) 供货单位:凤城市凤凰城经济管理区万虹保温材料安装部(以下简称乙方) 甲乙双方在自愿、平等互利的基础上协商一致,就乙方向甲方销售聚氨酯保温管事宜达成如下协议。 第一条标的、数量价格款及交 二、产品的质量及验收 、乙方保证产品质量必须符合行业技术标准及国家相关的质量标准。并向乙方提 供产品合格证。 、按照合同约定及城镇供暖验收标准为主。

三、交货方式及验货方式 、交货时间:按照甲方要求交货并运至甲方处。 、交货地点:甲方上城·左岸二期施工现场。 、运输方式及运输费用负担:产品采用汽车运输方式;运输所发生的所有费用由 乙方承担。 、验货方式:货到交货地点安装前,甲方按照合同约定对产品情况进行验货,乙方所发货品如有不合规格、质量或数量等情况,乙方应无偿进行调换,因此发生的一切损失由乙方负责,其解决方式依照本合同第五条违约责任的第款处理。 四、付款方式 乙方按甲方的要求,将每批货运至甲方施工现场并经甲方验收合格后,甲方再向乙方支付当批货款。 五、违约责任 、甲、乙任何一方擅自解除合同,应向对方偿付合同总价款的违约金。 、乙方应当严格按照合同约定时间交货,若乙方每延迟一天,向甲方偿付合同总价款违约金,逾期超过十日,甲方有权解除合同,乙方承担相应的经济赔偿责任。 、乙方所交产品品种、质量、数量、型号、规格不符合合同约定的,由乙方负责包换并承担调换、退货发生的一切费用;同时甲方有权退货。 、乙方保证所提供的产品质量必须符合国家相关质量标准。如有不符,发生的一切损失及后果均由乙方负责。 六、解决争议的方式

管道保温施工合同

硅谷大厦一期地源热泵中央空调工程 冷冻机房保温工程施工合同 发包人:青岛海和工程集团有限公司(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称:硅谷大厦一期地源热泵中央空调工程 工程地点:青岛即墨市鳌山卫镇 工程内容:冷冻机房管道保温、保温层防护、建筑垃圾清运等。 二、工程承包范围及承包方法、工期 1、承包范围:硅谷大厦冷冻机房管道保温及保温层防护施工。 2、承包方式:包工包料。 3、合同工期:30天(日历天);开工日期:2017年7月29日;每拖延一天工期罚款结算总额的2%。 三、质量标准及验收 1、工程质量标准:符合国家现行质量检验验收标准,确保泰山杯,争创鲁班奖。 2、材料质量要求:铝板0.7mm,华美橡塑保温板(防火等级B1级、厚度30mm),材料进场需携带材料检验报告、合格证、备案证报监理单位验收合格后方可用于工程。 3、施工技术要求: ⑴、保温层必须搭接严密,不得外露管道层,确保不产生结露。 ⑵、转角,弯头处的保温要密实。 4、工程施工完成后经甲方相关人员验收确认。 四、合同价款与支付 1、本合同价款采用固定单价方式。 ⑴、合同价款中包括的风险范围:错误!未找到引用源。 ⑵、风险费用的计算方法:已含在合同单价内,不予调整。

⑶、合同金额(暂定):210000元(人民币大写:贰拾壹万元整)。 2、工程预付款:50000元。 3、工程量的确认:工程完成后经甲方相关人员确定。 4、结算方式:经甲方验收合格后,实测实量,以实际工程量为准。 5、工程款(进度款)支付 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: ⑴、工程验收合格、达到质量要求标准、上交结算书经甲方确认后,付至结算总额的92%。 ⑵、结算额的8%作为质量保修金,在质量保修期贰年满后七个工作日内(无息)返还承包人。 五、安全施工 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受政府部门及行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。安全施工防护费用已经含在合同总价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担;承包人违反安全规定或安全措施不到位,所造成的施工人员生命及财产损失的,费用由承包人承担;由此给发包人造成的损失,由承包人承担。 六、其他 本合同一式四份,甲乙双方各执两份。未尽事宜甲乙双方协商解决。 (报价表附后) 甲方(盖章):乙方(盖章): 代表:代表: 电话:电话: 签订日期:签订日期:

商品砼采购合同范文

商品砼采购合同 随着商品砼的出现,极大的方便了公路工程线长点多分散的工程特点。商品砼采购合同是怎样的呢?以下是在小编为大家整理的商品砼采购合同范文,感谢您的阅读。 商品砼采购合同范文1 需求方: (以下简称甲方) 供应方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,遵照平等自愿、诚实信用、互惠互利的原则,为明确甲乙双方的权利义务,经双方友好协商,就融科〃金月湾(第二期)工程的预拌商品混凝土供应事宜达成如下协议,双方共同遵守。 1 工程概况 1.1 工程名称:融科〃金月湾(第二期)工程 1.2 工程地点:天津市月牙河南路 2 供货约定 2.1 供货内容:本工程所需的甲方指定乙方供应部分的预拌商品混凝土供应。 2.2 交货地点:乙方将商品砼运输并卸车至甲方工地现场指定地点以及甲方指定的其他交货地点。 2.3 供货时间:乙方应分期分批将货物运至工程施工作业面现场,供货时间以甲方书面通知为准。甲方因特殊情况临时变更货物进场时间,应及时通知乙方,否则由此造成的损失,在双方确认后由责任方承担。 3 经济条款

3.1 合同形式:本合同为固定单价合同,合同单价在履约期间不调整。但单价涨、跌超过5%时,调整上述混凝土单价(混凝土原始单价以20xx年10月份天津市市场价格信息价为依据,需调整时,混凝土单价以当月天津市市场价格信息价为准)。 3.2 供货数量: 3.2.1 砼数量暂定54000m3。本合同中的供货数量是暂估数量,混凝土算数量以图纸计算的工程量结算。 3.2.2 商品砼运送到工地现场浇筑后,由甲方、乙方会同有关人员共同计量。 3.3 合同总价:合同暂估总价为:¥元(暂定人民币*仟*佰*拾万*仟*佰*元整)。 3.4 合同单价明细:服务费、税金等所有费用。 注:本合同价格为本工程施工现场指定地点交货价,包括泵送(柴油泵车)到指定施工作业面及其他全部费用。供应商如果采用电动泵车则电费自理。 3.5 结算 3.5.1 结算方式: 3.5.1.1 以图纸计算的工程量为结算依据(不扣除钢筋、铁件及小于0.1m2的空洞所占体积),合同中供货数量只作为参考,不做为结算依据。当实际供货数量和图纸计算数量误差超过2%时,有责任方承担损失。 3.5.2 材料款支付: 3.5.2.1 预付款:本采购合同无预付款。 3.5.2.2 进度款1:按业主支付工程款同步,在收到业主工程款10日内支付至已供应货款的60%。

相关主题