（BF―2016―0208）
合同编号：
北京市房屋建筑和市政基础设施工程
劳务分包合同
工程名称： XX家园住宅小区工程
发包人：北京XXXX建设工程有限公司（XX项目经理部）
承包人： XX市XX建筑劳务有限公司
第一部分协议书
劳务作业发包人：北京XXXX建设工程有限公司（XX项目经理部）（以下简称发包人）
劳务作业承包人： XX市XX建筑劳务有限公司（以下简称承包人）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商达成一致，订立本合同。
1、工程名称： XX家园住宅小区工程
2、分包合同内容：？#楼～？#楼，地下？层，地上25层，短肢剪力墙结构，建筑面积暂
估？m2；地下车库，建筑面积暂估？m2；
2.1本合同分包范围：土建结构及装饰工程
2.2本合同劳务扩大分包作业内容：含工程建筑施工图和结构施工图所示全部工作内容。包括图纸显示的内容和根据图纸内容可合理推断出的内容以及图纸所示图集所标示的施工内容（招标方直接发包项目除外），不含肥槽回填及人工挖孔桩工程；
9] 塔吊及外用电梯基础施工及防护；
10] 总包方或建设单位其它分包工程的配合；
11] 所有图示（含图纸指定的标准图集）的预埋件及预留洞的设置，并保证安装精度满足后续施工生产之要求；
12] 配合总包单位提供满足XX市建委建筑安装工程资料管理的相关规定和国家现行有效的施工规范、标准的要求及档案管理规定要求的分包工程竣工资料、技术资料；上述工作不包括竣工图的绘制，但不只限于技术资料的填写、收集、提交；
13] 按建设单位与发包人要求及有关法律、章程及法规等要求，及时完成招标方所需的文件，以便建设单位与发包人能依据有关法律、法规规定申请及领取所需的许可证；
14] 建设单位与发包人始终保留在合同履行过程中根据实际需要对分包工程范围内的部分工作做出必要的调整的权力，承包人不得以任何原因拒绝推诿；
3
4
大
5、分包工作期限
计划开工日期：2016年月日（依据发包人签发的开工通知为准）。
阶段性工期以招标文件和建设单位与发包人按工程实际情况计划的为准。乙方不得以工程
开工条件或其它制约工期拖延任何因素为由而提出工期延长的要求。
6
7、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）中标通知书；
（3）招、投标书及其附件；
（4）专用条款；
（5）通用条款；
（6）标准、规范及有关技术文件；
（7）图纸及工程量清单；（还出清单吗？）
（8）合同履行过程中，发包人和承包人协商一致的其它书面文件；
8、合同生效：
本合同自发包人、承包人双方签字盖章、备案成立后生效。
合同订立时间：XX年 10 月 19 日
合同订立地点：北京市XX区XX路9号
发包人：（项目部盖章）承包人：（合同专用章）地址：北京市XX区XX路九号住址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系电话：XXX 联系电话：
第二部分通用条款
9、发包人权利和义务：
9.1劳务分包合同约定的劳务作业完成后，发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28日内完成审核并书面答复承包人；逾期不答复的，视为发包人同意承包人提交的结算资料。
9.2 上款所述结算程序完成后，发包人应当自结算完成之日起28日内支付全部结算价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。
9.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。
9.4 统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
9.5 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。
9.6 随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。
9.7 及时签认劳务作业变更洽商及确认承包人停工、窝工损失。
9.8 认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。
9.9检查承包人工人持证情况，禁止未获得相应资格证书的工人进入施工现场。
9.10在发现承包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知承包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
9.11 行使依照本合同约定的对承包人行使扣款权利时，应当采用书面方式并获得承包人有相应委托权限的人员的书面认可。
9.12 按照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。
9.13 承包人按约定完成劳务作业，必须由发包人或施工场地内的第三方进行配合时，发包人应配合承包人工作或确保承包人获得该第三方的配合。
9.14 其它发包人应当承担的义务。
10、承包人权利和义务：
10.1组织具有相应资格证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
10.2按照相关法律法规的要求，按时足额支付劳动者工资。发包人有监管业务，若承包人未按期支付农民工工资，给发包人造成各项负面影响，承包人同意发包人具有此项事的仲裁权，
并同意发包人从承包人工程款中扣除相应款项，并代其直接支付农民工工费。同时给发包人造成的全部经济损失（包括直接损失和可得利益损失），承包人应向发包人支付违约金（金额为合同价款的20％）；还应承担由此给发包人所造成的相关经济损失。
10.3按发包人要求提交施工计划，以及与完成施工计划相应的劳动力安排计划，经发包人批准后实施。
10.4按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够的人力，确保工期；服从发包人安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。
10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。
10.6自觉接受发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受发包人随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
10.7按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.8 做好成品保护工作。
10.9妥善保管、合理使用发包人提供的承包人使用的机具、周转材料及其他设施。
10.10承包人保证与施工管理、作业人员签订书面劳动合同，并每月向发包人提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动合同签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，承包人在本项目不存在其他用工行为。
10.11配合发包人按工程发包人或行政主管部门要求进行的涉及承包人工作内容、施工场地的检查；配合发包人对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。
10.12发包人或施工场地内第三方的工作必须由承包人配合时，承包人应按发包人的指令予以配合。
10.13在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，承包人应立即保护好现场并以书面形式通知发包人。
10.14 劳务作业全部内容经验收合格后，承包人应当按照劳务分包合同的约定及时将该劳务作业交付发包人，不得以双方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付发包人。
10.15在发现发包人存在未按照约定履行本合同行为时，应自发现之日起60日内书面告知发包人并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。
10.16其它承包人应当承担的义务。
11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延：
（1）不可抗力；
（2）设计变更和工程量增加；
（3）发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；
（4）承包人以书面形式提出申请，但在七日后仍未能从发包方获得施工必需的指示、工
程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；
（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。
12、由于以下原因造成承包人发生窝工的，承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实：
（1）第11条（3）、（4
（2）发包人同意的其他情况。
13、不可抗力：
13.1不可抗力事件发生后，承包人应立即通知发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。发包人认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内承包人应向发包人通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向发包人通报一次受害情况。
13.2不可抗力结束后14天内，承包人应向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
13.3因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
13.4承包人承担因不可抗力事件导致的自身财产人员及财产损失。
14、送达：
本合同履行过程中的相关书面文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本合同协议书中注明的地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。
一方本合同协议书中注明的地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。
15、事故处理：
15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，发包人应按有关规定立即上报有关部门，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
15.2承包人要积极配合发包人做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。
16、施工变更：
16.1施工中如需对原工作内容进行变更(工程发包方项目经理和工程承包方指定的经营负责人双方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），发包人应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的
变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
16.1.1更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
16.1.2增减合同中约定的工程量；
16.1.3改变有关的施工时间和顺序；
16.1.4其他有关工程变更需要的附加工作。
16.2由非承包人原因造成的变更导致合同价款的增加及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，合同价款应相应减少，工期相应调整。
16.3由承包人原因造成的变更费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担（损失补偿总额不能超出分包合同价款的5%），延误的工期不予顺延。
17、发包合同价款支付的手续：承包人应向发包人出具合法有效的收款发票，发包人须将填写齐全的、收款人为承包人全称的支票或汇票交给承包人。承包人应指定专人负责与发包人办理付款手续。发包人将合同价款支付给承包人在22.4款中指定的合同价款收取负责人，并索要收款凭证。
18、由于发包人安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由发包人承担。由于承包人不能落实安全施工方案或不服从发包人安全施工管理所造成的安全事故责任由承包人承担。
19、争议：
发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
①单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
②调解要求停止合同工作，且为双方接受；
③仲裁机构要求停止合同工作；
④法院要求停止合同工作。
20、合同解除：
20.1承包人和发包人协商一致的，可以解除劳务分包合同。
20.2发包人与建设单位的施工总承包合同解除的，发包人可以发出通知解除本合同。
20.3发包人不按照本合同的约定支付合同价款，超过七日时，承包人可以停止工作。停止工作超过28天，发包人仍不支付合同价款，承包人可以向发包人发出通知解除合同。
20.4承包人不按照本合同的约定提供符合施工要求的作业人员或不履行本合同约定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，发包人可以书面告知承包人并限期要求其完全、恰当履行合同义务。承包人逾期不能按约定履行义务的，发包人可以发出通知解除合同。
20.5如因不可抗力致使本合同无法履行，或者因工程建设单位的原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，发包人和承包人可以解除合同。
20.6本合同约定的解除条件成就时，发包人应通知承包人解除本合同并办理分包合同价款结算支付手续。分包合同价款结算支付手续完毕后，承包人应及时撤离现场。承包人未及时退场，给发包人造成经济损失的由承包人承担。
20.7合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件。
20.8合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
21、合同终止
双方履行完合同全部义务，合同价款支付完毕，承包人向发包人交付劳务作业成果，并经发包人验收合格后，本合同即告终止。
第三部分专用条款
22
22.1，职务：项目经理，工程建造师（项目经理）证书号:身份证号码：。委托权限：本工程所有事宜。发包人也可委托 /有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。
22.2承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为XX，职务：项目经理，岗位证书号：，身份证号码：。委托权限：本工程所有工作，人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。
22.3发包人现场劳动力管理员，上岗证号 /，职责为劳动合同、花名册、考勤；承包人现场劳动力管理员，上岗证号，职责为劳动合同、花名册、考勤。
22.4承包人委派的分包合同价款收取负责人为XX，身份证号码：，职务：项目经理，联系电话：XXX，在京住址：北京市，家庭住址：XX市。
23、图纸：
发包人应在劳务分包工作开工07天前，向承包人提供与分包工程有关的图纸 01套。
24、材料：
24.1本工程建设单位与发包人提供的材料、构件由承包人包干使用：其中钢筋、混凝土、水泥、砌块、特细砂、碎石、预埋件及油漆、地砖、成品烟道、涂料、腻子粉、抹灰用建筑胶及钢丝网、建筑油膏、铸铁篦400*600、螺纹套筒连接件、变形缝及伸缩缝用材料等，用量按图纸依据《2008XX市建设工程预算定额》各定额子目含量计算；涂料按照招标方指定品牌现场做样板确定分层耗量；外墙砖/文化石石材按照实际排版计算耗量。承包人办理领料手续并负责保管使用；超出上述计算量之部分，建设单位与发包人将按实际采购价加包装、运输费等乘以超出上述计算工程量之部分从承包人总价中扣除，并根据实际情况酌情予以处罚；施工中，在保证施工质量的前提下，承包人采取有效节约措施，使实际材料、构件耗量低于上述计算量，建设单位与发包人根据实际情况给予承包人部分奖励（仅限于有实物量发生的情况）；承包人应在接到图纸后七天内，向发包人提交由建设单位与发包人提供的材料、设备、构配件供应计划；经建设单位与发包人确认后，建设单位与发包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给承包人；需要承包人运输、卸车的，承包人必须及时进行，费用按招标文件规定执行。建设单位与发包人保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国家有关质量要求。如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，建设单位与发包人负责在三日内更换或调整。
24.2承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此给发包人造成的经济损失，但赔付总额不超过合同总价的 5%。
第一部分：分包协议书 发包方／总承包方： 扩大劳务／分包方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：详见《工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 4、建筑面积：约35000 平方米。 5、结构形式：框架；框剪。 第二条：分包工程承包项目： 施工图所含主体、二次结构及初装修全部内容的劳务，包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程；屋面工程；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和因文明施工需要而进行的现场清理等所有工作内容； 第三条合同工期（合同工期应细化至节点工期计划，并由双方确认） 1、分包单位应按分包合同规定的时间或按合同规定而延长的时间内完成本分包工程。 2、开工日期：以建设单位实际开工日期为准
3、竣工日期：以建设单位实际竣工日期为准 4、绝对工期：/日历天 第四条质量标准：（质量标准应细化至分项工程质量标准及评定方式，如业主、监理、政府行业主管部门检查的内容和标准。） 第五条分包合同单价的组成、内容： 1、扩大劳务分包工程单价表 、《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 第六条组成合同的文件 1、《分包合同协议书》； 2、《分包合同条款》； 3、《 XX 工程扩大劳务分包工程施工组织设计方案》 4：《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》； 5、《建筑工程现场管理规定》、《建筑工程施工安全管理协议》、《分包合作承诺书》； 6、双方有关工程洽商、设计变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第七条分包单位向总承包方承诺按照分包合同约定进行施工、竣工，并做好相
水电安装劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 分包方：（以下简称乙方） 为了确保“楼工程”项目（下称本项目）工程建设顺利开展，甲方将本项目的xx#、xx#、xx#楼项目安装工程劳务内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程价款约（人民币大写）：（工程价款按本合同约定按实结算）。 二、劳务承包范围 乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下： 1、安装材料的上、下车及堆码工作。 2、三级配电箱以后安全标准电线电箱。
3、工程中水电安装工程的工作内容:3#、5#、7#楼给排水和强弱电的预埋与安装全到位，防雷接地系统，厨厕洁具安装、所有桥架的施工，（同主合同图纸、变更、设计文件中包含的所有内容）材料归堆、材料进退场装卸、现场文明施工、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作。 4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。 5、乙方应提供的机具、材料有：安全帽、安全带、手套、扫帚、卷尺、粉笔、墨斗（墨汁）、铅笔、雨鞋、扎丝、扎勾、焊条、焊机（线、枪）、磨光机、尺枋、刀片、切割机、夜间施工照明的灯线、防雨器具劳保用品等所有施工用辅料、机具，以及行规要求自带的工具、用具及低值易耗品等均由乙方自购。即：除本合同要求须甲方提供的材料外，其余所有工具、用具及低值易耗物品均由乙方自行负责。 6、甲方提供的各种机具设备，在使用过程中因乙方使用不当所产生的维修费用由乙方承担。 三、劳务承包方式： 1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。
建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-072034
建设工程劳务分包合同范本通用版 编号：______________ 发包人：_____________________________________ 承包人：_____________________________________ 分包工程名称：_______________________________ 施工地址：____________________________区（县） 发包人（全称）：________________________________ 承包人（全称）：________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称： ______________________________________________ 1.2工程概况： ______________________________________________ 1.3分包工作内容： __________________________________________ 范围包括： __________________________________________________ 1.4工程监理单位（全称）：________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月 _____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：_________
甲方(管理方)：房地产开发有限公司 法定地址： 法定代表人： 乙方(挂靠方)： 住所： 身份证号码： 电话： 双方为了搞好工程项目的建设，理顺项挂靠经营的各种管理关系，根据中华人民共和国有关法律、法规之规定，在合法、平等、公正、自愿基础上，经协商签订本合同，以资共同遵守。 一、挂靠经营项目概况： 1、项目名称： 2、项目地点： 3、占地面积： 4、土地用途： 5、建筑密度： 6、容积率： 7、绿地率： 8、总投资额： 9、建设工期： (具体位置和面积详见相关审批文件) 二、经营和管理模式
1、双方合作工程项目受甲方统一管理，可以采取灵活的经营策略和管理模式，但总体管理方式不能与甲方的管理原则相违背，同时必须遵守甲方和各项规章制度。 2、乙方挂靠开发的土地必须是经由人民政府批准的，已取得批准文件，证书，已获得土地使用证，且已缴纳土地出让金;如项目用地原为划拨用地，则乙方应补办土地使用权出让手续。其他如竟买保证金、拍卖佣金、出土出让金、行政性事业性收费都由乙方自行承担。 3、乙方须保证所开发的项目土地使用权性质为商住土地，将项目用地之商住性质的土地使用权作为乙方对甲方项目公司的实物投资变更至甲方项目公司名下，使项目公司取得合作项目的《国有土地使用证》。 4、乙方负责以甲方名义对该工程前期运作、招投标到实施等全过程的施工 项目的市场开发、承揽，以及办理工程施工相关手续并承担相关费用。工程中标后，乙方以甲方名义进行项目经理部的筹建和施工项目管理，并以自身作为其权利义务的载体，对双方合作工程项目的生产经营和其他一切活动承担法律责任;甲方仅按本协议的约定对方合作工程项目进行监控管理。 5、乙方作为独立核算实体，自主经营，并对合作工程项目的生产经营活动和经营成果承担全部责任：甲方仅对合作工程项目的合同、财务、工程质量、工期进度、安全和文明施工等进行监控和管理。乙方在经营中必须遵守甲方的整体经营方针和政策，不得损坏甲方的市场形象。 乙方应向甲方上交本工程结算总造价 %的管理费(不含税金及工程所在地致府要求交纳的各种基金和规划费及相关费用)，(包括在本项目发生的企业所得税及个人所得税，暂按 %考虑)按实际发生额由甲方代收代缴，政府要求纳的各种基金和规费及在项目所发生的企业所得税及个人所得税均乙方自行负担。上述管理费在合同签定后由乙方一次性交纳到甲方财务，税金由甲方从每笔应收工程款中按比例扣取。 6、合作工程项目的资金必须从财务走账。所有工程资金必须先入甲方账户，甲方在收取本协议约定的管理费、委派人员的工资、风抵押金和甲方就合作工程与业主签订的施工合同所交纳的一切费用(包括业主的履约保证金)及本项目相关分包合同的价款后拨付至为乙方专设的项目账户。工程款的支付一律采用票结算的方式在拨付款项时，乙方必须提供有效合法的正式完税发票。合作工程资金必须先保证项目施工的需要，即必须在支付完项目材料费、劳务费、专业分包工程款等。 工程费用及所有债务全部支付完毕后可另外分配使用，否则甲方在拨款之前有权决定分配以满足工程需要。乙方应严格遵守国家及工程所在地政府关于对农民工工资结算与支付的规定，不得拖欠民工工资。乙方的一切费用支出应按甲方财务管理地规定进行归集核算、收集并保管合法的原始凭证，乙方的财务工作必
安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统，不管它是手工的还是采用计算机的，都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用，也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险，以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平，这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的，而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为，而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点： 1.硬件。如果硬件失效，则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的，但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施，来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下，这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如，有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施，这些后备措施可以保证，如果正在工作的公司数据库被破坏，则能重新激活该数据库，使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如，政治运动的损助者名单被认为是有价值的，所以它可能被偷走，而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络，就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统，并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事，但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统，该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令，该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库；终端用户也可使用只利用一个子系统或
兴义市.兴义商城二期工程施工劳 务分包合同 甲方：广西金汇建设工程有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。双方就兴义市.兴义商城二期建设工程施工劳务分 包事项协商一致，订立本劳务承包合同。 一、工程概况： 、工程名称：兴义市.兴义商城二期项目 、工程地点：贵州兴义市瑞金北路号兴义商城二期 、工程面积：约万平方米 、工程造价：约万元，（以最终结算为准) 、工程期限：开始工作日期：年月日（以实 际开工日期为准）； 结束工作日期：年月日，工期个月。 二、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： ()、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（) 0 / 12 ()、《施工现场临时用电安全技术规范》（） （）、《建筑施工安全检查标准》 （）、《建筑工程施工现场供电安全规范》 （）、《建筑施工现场环境与卫生标准》 （）、《建筑工程施工现场文明施工管理办法》； 注：其他未注明的按国家、省、市、区有关质量、安全规范、文件执行。 三、承包范围： 本工程施工图范围内的劳务施工、周转材料及大小型机械内容，内外 脚手架、木板模方、钢筋、木工、混凝土、砌砖、内外墙抹灰、天花（刮 腻子）、楼地面抹平、塔吊、施工电梯钢筋内外架安全防护（安全警示标
志和彩带标识）、铺设电梯口地板砖、屋面保护层隔热层、地下室周围的 防水保护层等。 不在本合同承包范围的施工内容：孔桩、防水、公共部位精装修、外 墙涂料、保温、门窗、百叶、栏杆、钢结构雨蓬、烟气道、构件、水电安 装、消防工程、电梯安装、室外环境绿化工程、人防安装工程及其他专业 分包工程。 四、承包具体工作内容： 乙方分包劳务工程内容：根据甲、乙双方确认的兴义市.兴义商城商业裙楼、地下室等施工图纸内容基础（不含孔桩）、桩间土方的人工配合机械挖土、土方回填、钢筋、木工、混凝土，砌砖、抹灰、屋面各种分项工程、后浇带支撑系统的回撑、垃圾清理和凿毛及钢筋的恢复加固、砼封闭、楼地面各种分项工程的施工、包含施工过程乙方需要的各种运输平台的搭设、以及业主1 / 12 提供的土建、结构等和甲方总承包合同范围内发包人要求的一切分项工程的施工项目的承包范围（达到业主移交精装单位要求，不包括二次装修、及移交精装后的遗留问题的跟踪整改和后期的
木工劳务分包合同范本标准版 Model of woodworking service subcontract 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
木工劳务分包合同范本标准版 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 承包人：（简称甲方） 劳务分包人：（简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包内容 1、工程地点： 2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。 3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。 二、分包工作期限
开始工作日期：_____年____月____日；结束工作日期：____年____月____日；总日历工作天数为______天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为_________元； 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的______%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。
编号：YB-HT-3289 房地产工程施工合同样本 Real estate project 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
房地产工程施工合同样本 发包方(全称)：xx项目部(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项协商一致，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，具体条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：xx市政工程。 2、工程地点：xx象湖新城。 3.建设单位：xx平海房地产开发有限公司。 二、工程承包方式、范围和内容
1、工程承包方式为包清工、包安全、文明施工、包质量、包工期。 2、工程承包范围为甲方负责施工的xx居住主题公园香榭丽居市政工程施工，具体工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。 3、工程承包内容为xx居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基础、围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。 三、具体施工承包内容和清工承包计价依据 1、化粪池施工承包内容和包清工计价依据 (1).工作内容：配合协助放样，基坑底300mm内人工修整(不包括机械挖土及回填土)，基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水(在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下)，砼拌制浇捣、养护(包括预制盖板)，砖浇水湿润，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找平等。 (2).计价依据：基坑砂包支护：15元/m3;砼浇捣55元/m3;
合同编号：合同执行人： 合同书 （建设工程扩大劳务分包合同） 工程名称：XXX工程 发包方：XXX公司 承包方：XXX 合同签订日期： 合同签订地点：
劳务分包合同 发包方：XXX （以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包XX的施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 工程简介 工程名称：XX工程 工程地点：XX 建设单位：XX 建筑面积：XX 结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2 现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3 现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。甲方临电提供到二级箱，临水提供到供水点。生活区及施工区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议）第二条承包范围及承包方式： 2.1 承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎
和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1：4水泥砂浆2%找坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。2、不上人屋面：找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位）。 2.1.4、室内精装修（包括内容：墙面、地面、吊顶、墙面抹灰、轻钢龙骨双层单面石膏板隔墙制作安装、填充隔音岩棉、部分轻钢龙骨吊顶及面层、卫生间及厨房墙面防水基层处理、防水保护层、隔墙板安装所需的约200㎜高豆石砼台、油工刮腻子、涂料、所有楼地面工程、烟道通风道安装施工、首层楼梯间及电梯间前室墙地砖铺贴、所有室内回填土、所有防火门安装到位等图纸内装饰所有施工内容，完工后现场清理干净及竣工验收、交钥匙前的清理）。 2.1.5、室内水电安装（包括：强电弱电埋管穿线、各种灯具安装、卫生洁具安装、电线电缆安装、各种配电柜配电箱安装、各种管道及保温施工、阀门安装、通风项目等施工蓝图范围之内的所有水、电、暖、通风项目内容）。 2.1.6、施工现场文明施工、安全防护、装修垃圾清运等全部包含在本合同单价范围之内。 注：1、要求工程施工蓝图中所有装修项目，验收时现场清理干净。 2、甲供主材及设备：电线、电缆、各种配电箱、消火栓箱、大型供暖及消防通风设备、各种墙地砖、各种石材和配件、轻钢龙骨石膏板隔墙、水暖电各种管材及管件、各种阀门及配件、水箱水泵、各种通风烟道、石膏板吊顶材料及配件、卫生洁具、各种灯具及开关面板等。
编号：001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人：xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人： 1
水电安装劳务分包合同 甲方：xxxxxxxxxxx项目部 乙方：身份证号码： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下，经甲、乙双方友好协商，为了确保工程顺利完成，明确双方职责，就本工程水电安装劳务分包事宜，签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点：xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式：劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料，包安全，包文明施工，包工期，包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费，包自用的机械设备和小型工具（垂直运输设备由甲方提供）。包绝缘胶带，包预埋填充辅材，包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位，确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求，预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管，排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工，如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线，安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒，安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管，且所有预埋管线穿钢丝，确保线路畅通。 2
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
建筑劳务扩大分包合同 总包方： 分包方： 二〇年月日
建筑劳务扩大分包合同 总包方：（以下简称为甲方） 分包方：（以下简称为乙方）根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《国务院建设工程质量管理条例》以及《省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规、部门规章、地方性法规、行业规规程之规定，甲乙双方本着诚实守信、互利互惠的原则，友好协商并达成一致。其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程，劳务承包签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、承包方式：包人工、机械、设备、工具、辅材，实行一次包死，乙方自负盈亏，同时不得转包。 四、承包围：工程的施工图设计围的基础工程、主体工程、二次结构工程（水、电、暖工程、除防水工程、门窗安装工程、墙涂料、消防、通风工程及外墙保温、涂料）以外的全部土建。散水以外的所有室外工程根据设计图纸及现场实际情况另做补充协议，与此合同有同等效力。 五、承包面积计算：建筑面积按照《2009省建设工程清单计价规则》规定的计算办法计算，其中阳台均按50%计算。
六、主要目标： （1）安全目标：现场安全达标率100%以上，杜绝重大安全事故；一般安全事故率小于0.15%。 （2）质量目标：分部分项合格率100%。其中，基础、主体结构达优质工程，分项工程一次合格率达95%以上。 （3）文明施工目标：达标率95%以上，确保文明工地一次达标。 七、承包容： 1、主要施工容： 本工程为扫地出门工程，以下分包容未注明但为完成本项目必须做的其他分项工程，也包含在此综合单价中，不再另行调价。 1、土建部分分包容：甲方开挖基坑后，至竣工验收期间的全部土建项目，如基坑降水、抄平碾压、室外土方回填（甲方提供机械）、所有钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程（除防水）、楼地面工程、坡道、地沟工程、散水工程、砌体工程、二次结构工程（含植筋、抗震配筋、墙体拉结筋、预留门窗洞口）、粉刷工程、临舍建设工程、现场临时水电、施工道路建设工程、治霾降尘防污工程、施工现场围成品保护、现场的卫生工作、现场安全防护设施的搭建及维护（钢筋棚、木工棚等）、现场标识牌的安装等。 2、乙方承包的材料包括：模板、方木、钢管、扣件、三型卡、拉杆、扎丝、铁丝、铁钉、拉杆及PVC套管、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、抄平水管、水平尺、水管、水桶、麻绳、钢筋剪钳、鸭嘴钳、砂浆王、界面剂、各种胶、胶带、橡胶管、软塑料管、电渣压力焊、电焊条、接地卡子、
建设工程施工劳务分包合同范本：工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人） 劳务分包人： 及其它有关法律、中华人民共和国建筑法》、《依照《中华人民共和国合同法》（以下简称为“发行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称包人”，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。为“总（分）包合同”） 、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点：分包范围：提供分包劳务内容： 、分包工作期限 日年月年月日，结束工作日期：开始工作日期： 天总日历工作天数为： 、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程等，本工作必须达到质量评定施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》级。 、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（）本合同；（）本合同附件； （）本工程施工总承包合同； （）本工程施工专业承（分）包合同。1 / 12 、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （）（） 、总（分）包合同 ，工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外）．工程承包人应向劳务分包人提供一份供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价． 格细节除外）。 、图纸
套，工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸．套。以及与本合同工作有关的标准图 。． 、项目经理 ，工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为．。，职称：职务： ，劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为． 。，职称：职务： 、工程承包人义务 组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实． 施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工． 作并承担相应费用：日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条 月年（）在 求付要工场地交条地，具备开工件的施工件的施场。为： 日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并月（）在年 通讯及施工道路畅通的时间和质量要满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、求；日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路月（）在年资料；日前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规月年（）在 2 / 12 除手续人自身的，但涉及劳务分包费；外）： 日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，月年（）在 ；其交验要求与保护责任为： 临时设、生活分包人提供下列生产月日前向劳务（）在年任责保护交验要求与，其施：；为： 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月． 施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技． 术档案资料的收集整理及交工验收；统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工．作用水、用电及施工场地；按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周．转材料、安全设施保证施工需要；按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；． 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。． 、劳务分包人义务组织具有相应对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，．不得擅自与发包人资格证书的熟练工人投入工作；未经工程承包人授权或允许，及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；每月底前天提交下月劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，． 必要时按工程承包人要求提交有阶段工期要求的提交阶段施工计划，施工计划，旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施；有关技术要求及施工组织设计精心施工验收规范、严格按照设计图纸、．投入足够的人力、确保工程质量达到约定的标准；科学
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 房地产开发全总包合同
编号：FS-DY-20544 房地产开发全总包合同 房地产开发全总包合同 甲方(发包方): 住所: 法定代表人: 乙方(承包方): 住所: 法定代表人: 丙方(担保方): 先生身份证号码: 住所地: 签约背景: 甲方是依照中华人民共和国法律在设立的公司,甲方于年月日取得市发展计划委员会计投资( ) 号《关于同意建设“A”商品房项目的批复》;于年月日取得市规划局( )规选址第号《建设项目选址意见书》,从而取得“A”商品房项目
的开发经营权。 为了有利于该项目尽快开发建设,经甲、乙双方协商一致,就甲方将项目发包给乙方承包经营开发的有关事宜,依照中华人民共和国法律法规的规定,订立本合同条款,以共同执行。 一、定义 除本合同中另有说明,下列词语在本合同中具有如下含义: 1、项目:指“A”商品房项目。 2、本合同双方或三方或各方:指签署本合同之承发包双方或加上担保方,包括因法定原因或经对方许可的约定原因承接其债权债务的其他法人或自然人。 3、日:除本协议书另有约定外,均指日历日。 4、元:指中华人民共和国法定货币人民币 二、项目概况 1、项目位置: 山 2、项目建设用地面积: 平方米 3、容积率为 4、总建筑面积: 平方米以内(不含地下室)
建筑工程扩大劳务分包合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。 第一节工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建设单位： 1.4设计单位： 1.6总包单位： 1.7结构类型： 1.8建筑面积: 1.9承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。 注:大于300mm孔洞由土建预留。 1.10分包工作内容 1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。(不含二次结构及装修) 施工内容包括: 1.10.1地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。 1.01.2主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。 1.10.3脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需
要的外脚手架搭设架围护、防护内容。 1.10.4模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。 1.10.5钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。 1.10.6混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。 1.10.7其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。 1.10.8安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。 1.10.9承包人提供泥工、木工及钢筋工土建用的机械、周转材料及耗材部分。1.10.10.承包人配合发包方机械回填土（指人工配合费）。 1.10.11本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内，不再另行计取。 1.11承包人根据发包人提供的工程进度计划，应足额配置各工种施工人数，承包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员，保证本工程工期、质量要求。如延误工期造成一切损失由承包人承担。 第二节工期要求 总工期为天具体开工日期见发包人的书面通知单为准。 第三节合同价款及合同价款的支付
劳务分包合同1 承包人：(简称甲方) 劳务分包人：(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库; 二、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天。 三、劳务报酬 1、本工程的劳务报酬金额约为; 2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。 四、工程结算工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的;工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。 五、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评，本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》 2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料，杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。 六、施工验收及工程量的确认
合同编号：_________________ 万科项目工程合同 设备/材料名称：?产品种类? 交货地点：?项目名称?工地现场 甲方：?区段??总包单位? ?区段2??总包单位2? ?区段3??总包单位3?
乙方：?供应商名称? 丙方：市万科房地产 ?存档号? 第一部分协议书 甲方（全称）：?总包单位??区段??总包单位2??区段2??总包单位3??区段3? 乙方（全称）：?供应商名称? 丙方（全称）：市万科房地产 依照《中华人民国合同法》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙丙三方就本设备/材料供货、安装事项协商一致，订立本合同。 一、设备/材料清单（含价格）： 详见附件《设备/材料清单（含价格）》。 清单中数量为暂定数量，总价按照实际完成工程量结算。 二、质量标准 设备/材料质量标准：按照丙方确认的图纸和样板验收。合同中设备/材料应按照国家、地方、行业的相关标准、规生产、供货、安装，具体标准的名称、编号在本合同第三部分《专用条款》中注明。 三、供货安装方式及时间 1．展示区货品从开始进行供货安装、并于前按照甲方要求时间分
批供货安装完毕，并通过验收。 2．非展示区货品从开始进行供货安装、并于前按照甲方要求时间分批供货安装完毕，并通过验收。 四、供货安装地点 供货安装地点：?项目名称??区段??区段2??区段3?工地现场甲方指定地点 五、合同价款 金额（暂定）大写：人民币?合同金额?元整 小写：￥?合同金额?元 本合同单价按照第一条《设备/材料清单》中所列单价包死，（该单价为?项目名称??区段??区段2??区段3?工地验收价，已包含生产、检验、样板、损耗、包装、运输及运输保险、货到工地负责堆放至甲方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用，还包括安装、成品保护、现场协调、验收、水电费、抽样测试、按要求送检、税金、利润、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训等费用），总价按照实际完成工程量结算。 总包施工配合费由丙方另行支付给甲方。 六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、组成合同的文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1．本合同履行中，甲乙丙三方有关设备/材料采购的洽商、变更等书面协议或文件2．本合同协议书
建筑工程施工扩大劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装分包合同中权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，以便共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称：中韩派出所及刑警大队业务技术用房项目 1.2工程地点：青岛市崂山区辽阳东路刘家下庄东侧 1.3承包工程的内容及范围： 1.31施工图设计范围内主体结构及二次结构工程的钢筋、模板、砼、外架、砌体抹灰、屋面、垫层、楼梯踏步、及所用机具、周转材料。具体内容如下： A、基础垫层浇筑。 B、防水基层及保护支模及浇筑。 C、主体及二次结构工程（钢筋加工、绑扎、直螺纹套筒连接、模板制作及安装、清理、砼浇筑及修补、清理、养护、泵管塔拆及转移、清理）。注：（钢套筒、止水螺杆、止水钢板、塔吊、地泵、天泵由甲方提供）。
D、脚手架工程（包括室内外脚手架、安全防护棚或维护架的架设、拆除、场内清理挑架所需的用工）。 E、现场范围内的成品保护。 F、现场生活区的卫生工作。 G、现场安全防护设施的搭建及维护（包括安全防护措施的搭建及拆除、清理）。 H、安全通道、平台、防护门的架子的搭建及拆除。 I、施工现场钢筋加工房、模板加工房的搭建、拆除。 J、主体结构乙方承包范围内孔洞的预留、清理（不含水、电、消防预留）。 K、现场临时设施基础由乙方提供人员施工，材料由甲方提供并支付临建设施人工费。 1.4承包方式：建筑面积平面单价（建筑面积以《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/50353-2013）计算）。 1.5质量目标：合格 1.6安全文明施工目标：青岛市安全文明工地。 1.7施工工期：筏板基础天，正负零以上每层天。 1.8合同总价： 二、合同总价： 2.1合同单价，地下车库元/平方米，标准层元/平方米，（屋面按1.5倍计算建筑面积），主体及文明施工以外的零星用工由甲方承担费用。