旋挖、冲孔桩机械劳务分包工程
合同书
甲方（承包方）：
乙方（劳务分包方）：深圳市中地建设工程有限公司
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就大新时代大厦基础工程余下159工程桩和余下10根支护桩劳务施工工程，双方协商达成一致，订立本合同，共同遵守和执行，该工程由泛华公司总承包。
一、工程简介：
1、工程内容：Φ800～Φ1800旋挖、冲孔桩约160根，孔深约定40m，实桩方量约5000m3，空桩方量约1500m3。
2、工程地点：深圳市南山区学府路南侧与月亮湾大道东侧。
二、承包方式及范围：
1、承包方式：劳务分包（含旋挖机、冲孔机、吊车及挖机等机械设备）。
2、承包内容范围：旋挖、冲孔施工，包含桩成孔入微风化0.5米、砼灌注等（含钢筋笼制作）。按照建设单位提供的施工图和国家钻桩验收规范（JGJ94-2008）负责钻孔、清孔、钢筋笼制作安装，声波检测管安装及孔内混凝土灌注。
三、合同价款与结算方式：
1、本合同暂定总价， 2,300,000元（人民币，以下同）。
2、工程桩实桩综合单价400元/m3，工程桩空桩综合单价200元/m3；支护实桩综合单价250元/m3（含工程桩空桩）；综合单价费用包含：（1）旋挖、冲孔成孔；（2）桩砼灌注；（3）辅助吊机、挖机等费用；（4）旋挖机及辅助设备用油；（5）钢筋笼制作（含电焊条）与安装；（6）辅助桩位放线等。
3、上述综合单价费用不包含：（1）各类税金与管理费；（2）砼与钢筋等材料费；（3）施工与生活水电费、住宿费；（4）场内临时道路修建与维护，水电布
设；（5）钢筋笼场地建设费；（6）泥渣、土方外运；（7）履带吊及铲车配合费；（8）材料试验送检费与检测单位试验配合费；（9）分部施工安全文明措施费；（10）现场三通一平，以及场内老基础特殊处理费用。
4、合同价款结算：综合单价×总方量数；施工费用按实际结算。单桩实桩方量计量为：图纸桩截面*桩孔深度（桩顶标高至实际成孔底标高）；单桩空桩方量计量为：图纸桩截面*桩孔深度（孔口地面标高至桩顶标高）；甲方交代的其他事项工作另行结算。
5、甲方补助乙方机械进场费25，000元（2台旋挖机、2台吊车、4-6台冲孔桩机等设备进场费）。
四、工程款支付：
1、进场准备款：设备进场组装完毕后正式施工3-5天内甲方即支付乙方100,000元施工准备款，款项用于进场运输及部分新钻头等配件和生活费用，已便加快施工进度。施工中每10天支付乙方生活费。
2、施工进度款：当完成工程桩总根数的 50% 时甲方即支付乙方当期工程进度款的 80% ，工程完工后设备退场前，甲方支付至工程结算总款的 90％。
3、结算尾款：在工程桩完工检测合格后7天內付清全部工程款，且不超过桩基完工两个月。
五、工期：
工期满足总包方要求，开工时间： 2014 年 6 月 24 日，工程质量按照国家及地方行业标准、规范、设计图纸的技术要求执行，质量合格。
六、工程质量与验收：
工程质量按照国家及地方行业标准、规范、设计图纸的技术要求执行，质量合格。
1、乙方承建桩基础施工项目必须严格执行现行国家关于钻孔灌注桩施工的规范和标准。
2、工程施工各环节须经甲方负责人、监理工程师检验后方可进入下道工序施工，乙方提供与之相关的资料数据。
3、桩基施工完成后，由甲方负责确定工程质量检测鉴定机构（做桩基动测实验），所需费用由甲方承担。
4、如检测后，乙方施工的桩出现断桩、不完整等所造成的一切经济损失由乙方全部承担。乙方在施工过程中，严格控制砼超量和砼浪费。
七、双方工作职责及义务：
1、甲方负责：
1、提供施工设计图及工程地质勘察资料，并对资料的真实性负责。
①提供施工用水、电与生活用水、电，提供工人临时住宿；
②本工程整体进度、质量、安全、成本的安排，履行总包职责；
③复核桩的定位放线与标高测量，协助监理验收乙方成孔桩位与成孔质量；
④场内施工临时道路修设与维护（三通一平），土方外运，钢筋笼制作场地建设；
⑤材料试验送检费与检测单位试验配合费；
⑥施工场地外围安全与文明措施；
⑦接受乙方移交的工程资料与乙方承包范围内工程的竣工验收。
4、委托刘豪为甲方现场全权代表，处理施工期间甲方相关事宜。
2、乙方负责：
①对本合同乙方不得将合同内容肢解以分包的名义转包他人；负责桩位的定位放线、标高和配合甲方验收工作；
②进入施工现场后必须完全服从甲方的管理；接受安检、质检、监理、总包方的监督和检查；
③本工程施工进度、质量、安全、成本的安排，履行分包职责；
④根据项目特点，制定科学、可操作的施工方案，根据方案及时完整地进行班组交底；
⑤认真组织施工，根据进度计划合理安排人员、材料、机械的进场，服从甲方的安排调度；
⑥负责施工场地内安全文明工作与维护，进行现场工人安全三级教育、制定安全应急预案；
⑦由于乙方原因造成的安全责任均由乙方负责，由于乙方施工原因造成的质量事故均由乙方负责。
1、乙方提供施工人员、设备、钻孔灌注桩成孔，并负责安放钢筋笼、砼灌
注。
2、乙方施工设备从签订合同之日起 3日内进入施工场地，时间：2014 年月 24日。
3、乙方在合同签定之后应立即组织、配备精明强干，有一定经验的施工人员和施工设备尽快进入施工现场开始钻孔灌桩施工，确保在合同期内完成施工任务。
4、设计图纸，技术交底，会议纪要，设计变更通知单和国家关于钻孔灌注桩施工规范有关规定、质量标准进行精心施工，并做好自检工作。
5、施工过程中乙方必须做好施工原始记录，汇集施工与之有关技术资料，待桩基工程竣工后移交甲方。
6、乙方必须在施工现场一切听从甲方代表和工程技术人员的按排，工人在施工现场必须戴安全帽及施工现场出入证。
7、乙方进入现场，必须进行职业安全教育，做到安全第一，预防为主，防止隐患发生，若出现安全事故，乙方全部承担其安全责任和因此发生的费用。甲方不承担任何责任。
8、乙方在施工期间，必须遵守相关主管部门对施工场地、交通、环境保护、安全生产和管理规定，否则责任自负。
9、工程竣工后经鉴定质量合格方可办理工程结算手续。指派邓寿坤经理负责办理相关事宜。
七、违约责任
1、甲乙双方任何一方构成违约，违约方应承担由此给未违约方带来的全部直接和间接的经济损失。
2、乙方进场施工后不得中途停工或退场。否则，视同乙方违约，同时，甲方有权接管该工程，并组织其它施工队进场施工。
3、甲乙双方发生争议，首先协商解决，如无法协商向当地仲裁委员会进行仲裁调解，调解不成向当地人民法院提出诉讼。
4、本协议一式四份：甲、乙双方各执二份，从双方签字之日起生效。