合同编号: YDYH-YX-001
XXXX营销中心及展示区
工程施工合同
甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
云顶一号营销中心及展示区工程施工合同
甲方：XXXXXXX置业有限公司
乙方：XXXXXXXXX建筑国际有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。
第一条：工程名称
云顶一号营销中心及展示区工程
第二条：工程承包范围
按照甲方确认的云顶一号营销中心及展示区工程施工图，进行营销中心及展示区的施工承包，包括:除绿化以外的园建（包括挡土墙）、土方开挖回填、道路、景观、水电、铺装工程；营销中心及展示区样板房地基与基础、主体结构、幕墙、水电、空调、装饰装修工程等；竣工验收，验收资料的收集整理；
第三条：合同价款与承包方式
1、本合同含税总价为****元（人民币*****）。
2、本合同采用含税总价包干。本合同价格为完成本工程所有工作直至通过最后验收所需人工、材料、设备、机械、装卸、储运、保险、包装、检测检验、安装、调试、样品提供、成品保护、场地平整、措施费、文明施工、管理费、利润、各种税金、水电费等的所有因履行本工程项下义务的费用及风险，未列项目的费用应视为已分摊至以上费用及有标价的工程量清单细目中。乙方不能以施工工艺或施工措施改变为理由提出增加任何费用。
3、本合同总包干价涵盖了完成该工程项目所需的包括但不限于以下内容：
3.1、二次设计：乙方在中标后应根据甲方及施工图纸的要求，立即组织安排对相应的内容进行二次深化设计，设计成果需进行专题汇报。深化后的设计应符合相关规范并满足甲方对二次设计内容的观感、技术、易于检修维护等要求。乙方获得甲方的书面同意后方可进行施工，施工实际效果与专题汇报效果不得有实质性的偏离，否则甲方有权要求乙方无条件返工。
3.2、样板封样
3.2.1、饰面材料样板：乙方在中标后应根据甲方认可的设计样板、施工图中的物料表，
立即组织安排提供施工材料样板送样。《材料封样版制版样式》及《材料封签样式表》详见附件。封样标签需乙方现场负责人签字后递交。施工材料样板封样需甲方设计师签字后生效。如进场材料样式及效果与施工封样样板不一致，甲方有权退回；如进场材料已施工，甲方有权要求乙方无条件返工。
3.2.2、照明灯具、卫生洁具、五金件样板：乙方在中标后应根据施工图纸要求、甲方认可的设计样板、投标报价时的灯具、洁具、五金件品牌、技术参数，立即组织安排提供样板送样。《封签样式表》详见附件。封样标签需乙方现场负责人签字后递交，样板封样需甲方设计师签字后生效。如进场样板样式、效果与封样样板不一致，甲方有权退回；如进场样板已施工，甲方有权要求乙方无条件返工。
(1)甲方保留在乙方进场施工时随时、随机抽取灯具、洁具、五金送至乙方采用的灯具、洁具、五金品牌的厂家进行检测。若乙方供应灯具、洁具、五金的品牌、LED光源芯片与投标文件不符，则甲方有权要求乙方重新更换灯具、洁具、五金并赔偿甲方由此发生的一切损失。
(2)乙方需确保灯具、洁具、五金在本项目施工期内供货充足，如发生施工期内该型号产品停产或供货不及时等情况，则乙方须在不追加费用的情况下使用比原型号高一级别的同品牌产品替代。乙方须每种灯具、五金提供2%或者5套（取二者数量小者）作为备品给甲方。
3.2.3、小品样板：乙方需参考施工图中小品的样式、规格、材质的要求选购小品。乙方在大批量采购前需向甲方提供实物样板审核。《小品封签样式表》详见附件。封样标签需乙方现场负责人签字后递交。小品样板封样需甲方设计师签字后生效。如进场小品样式、效果与封样样板不一致，甲方有权退回并要求乙方无条件更换。
3.3 、乙方需确保所有建构筑物的安全性，在施工前需详细审核图纸，如发现设计图纸有安全隐患，应立即通知甲方。
3.3.1、钢结构主体及挡墙：满足适用性、安全性、耐久性的要求，钢结构达到台风天气等恶劣条件下不摇晃。乙方需提供有关结构验收报告或证明。
3.4、附件的《技术规范》是为合同的一部分，乙方如有违反，甲方有权追究乙方的责任并赔偿甲方的一切的经济损失。
3.5、水景的钢制雕塑施工需与水景的照明、喷头布置位置相结合，乙方在施工中需无条件配合。
3.6如果受乙方控制的任何工作的场外运输有重量或体积特别大的构件、设施或设备，且根据政府交通管理机构或市政管理机构相关规定是需要特别许可的，乙方应负责为此类异
常重量和体积的构件、设施或设备进场运输的过桥和过路办理政府交通管理机构或市政管理机构的许可，有关费用及工期已包含在合同总价和合同总工期之内。
3.7乙方需对现场施工场地及已施工的现状进行了解考察，合同价已综合考虑现场条件因素。若存在招标施工图及技术要求完成本工程所必须发生的，但没有包含在合同清单内的工程项目，被视为包含于该总包干价内，结算不会对该工程项目作出任何增加。
第四条：合同工期
双方商定工程按营销中心、园建景观和展示区样板房分别施工，其中营销中心工期为天，园建景观天，展示区样板房天。具体开工日期以甲方发出的《开工令》所载明的日期为准。
乙方应根据开放时间进度要求与甲方沟通安排具体进场施工时间和范围。在履约过程中，如属甲方责任或不可抗力因素所延误的工期，经甲方签证认可后，工期可以顺延，除此之外工期不能顺延。
第五条：工程质量验收及保修
工程验收按照国家及省、市的有关规定、规范，行业技术标准执行。
工程完工后，全部项目须进行功能和质量检测，并均须达到合格工程标准。否则，乙方要无偿负责返工或调换（更换）至达标为止。出现不合格材料、器具、设备用于本工程的情况，或者未按设计、合同约定或者安装材料、器具、设备未经甲方确认，用于本工程的，乙方承担应有的责任。由乙方采购的材料，必须按设计图纸的规定并符合招投标文件的要求，所有的材料进场前需送样板由甲方确认并保存，作为工程验收的依据。严格控制设备、材料的质量，如发现质量问题，乙方必须进行处理直至退换。
达不到现行国家规范、设计要求和合同约定质量标准的，甲方不予验收，乙方需按合同条款的约定整改至规定质量标准。因乙方原因造成错误的，应即时进行整改，两次整改仍未能达到要求的，则甲方有权解除部分或全部合同，要求乙方先行退场，或者另行安排第三方施工，乙方应承担由此发生的费用，乙方须无条件接受。
装饰装修工程质量保修期从竣工验收合格之日起计算，保修期为二年，保修期内由乙方负责工程的维修维护。
在保修期内因质量问题，乙方负责保修保养或退换，在甲方指定的合理时间内，如乙方不进行维修维护，则甲方有权请其他单位进行维修维护，其费用由乙方承担，如乙方的质保金不足以弥补甲方损失的，应当补充清偿。如属使用方使用不当而造成损坏，则不属于保修范围，乙方可负责修复，但费用由甲方支付。
甲方指定的材料品牌：
电线电缆：；
卤灯：；
五金：；
洁具：；
LED灯：；
地砖; ；
墙砖：；
钢材：；
石膏板：；
乳胶漆：；
…………………
第六条：工程款支付与结算
1、付款方式
1.1、工程进度款按月支付，每月按上月已完成项目的80%支付进度款。
1.2、完工初步验收合格，经甲方及顾问审核后，支付至合同包干价的90%给乙方。
1.4、施工完成验收合格结算后，甲方于10个工作日内支付至结算价的95%给乙方。剩余5%作为工程质量保质金，在工程竣工验收两年后，乙方对该工程进行维修维护后，且无发生任何罚款或应承担的费用，甲方将保质金无息支付给乙方。
1.5、甲方在每月15日、30日（遇节假日顺延）集中支付工程款。本工程甲方以支票付款，每次付进度款前乙方必须提供当期开具的等额有效的发票方能办理付款，收取结算款时必须提供含保修金在内的发票，日后办理保修金退还时不再另行提供发票。乙方在收取进度款前，需向甲方缴清该期内的罚款及代缴费用等，否则甲方有权在当期工程款中扣除，乙方需开具全额发票，扣款部分由甲方开具收据给乙方。
1.6、乙方需提供真实有效等额的发票，如核实乙方提供的发票为虚假发票视为乙方违约，乙方承诺支付当次发票金额的30%给甲方作为违约金，甲方有权报送当地税务、公安机关并暂停支付进度款且不违约，直至乙方提供真实有效的发票及违约金后才继续履行付款义务。
2、结算方式
2.1、招标施工图范围以内的工程如没有变更，则合同含税包干总价为本工程结算价。乙方承包招标范围以外的增减工程量按实签证结算。增减工程造价的计算，合同清单有相同子
目的按照相同子目及下浮率结算。有相似子目的，参考相似子目结算。不同子目的，由乙方提出适当的变更价格，经甲方确认后执行。合同清单中没有相同或相似子目的，由双方协商确定变更项目的价格。变更及签证结算时±包干总价2%以内的，不另计。
2.2、工程竣工验收合格后28日历天内，乙方必须一次性向甲方递交竣工结算报告、完整正确的竣工图及结算资料四份。甲方收到乙方递交完整的竣工结算报告、竣工图及结算资料后60个工作日内进行核实，给予确认或提出修改意见后进行结算。以上竣工资料乙方必须一次性递交，否则甲方有权另行确定结算时间。
第七条：双方责任
甲方责任
1、甲方负责提供一个施工用水电接驳点，水电费由乙方承担。
2、按合同规定按时付款。
3、组织乙方和建设单位、设计单位进行图纸会审及技术安全交底，向乙方提供施工图纸。
4、负责乙方与其它周边关联单位的协调工作。
5、甲方委派驻工地代表为电话，甲方委派的现场工程师为 ,甲方驻工地代表及现场工程师对工程进度、材料质量、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好试件、材料试验检验和各项技术资料与报表整理，负责签证、解决应由甲方解决的问题。
乙方责任
1、乙方在开工前提交相关施工组织设计和施工进度计划等送交顾问及甲方审核，审核后的施工组织设计将作为顾问及甲方检查监督执行施工计划的依据。对于基础、钢构主体、样板房基础、墙体及挡土墙等有承重及夯实要求的部位施工前需报切实可行的施工方案经顾问及甲方审核。
2、严格按施工图、合同、招标文件、招标答疑及中标标书注明的有关设备、材料规格型号进行采购，确保所采购的材料、设备符合国家质量标准、行业标准，并提供材料合格证书。主要材料、设备进场前，需送材料、设备的样板由甲方及设计单位确认，样板经确认后由乙方按板进料，按有关规定或甲方工程部或顾问公司的合理要求需送检的材料乙方应进行送检并承担检验费用。
3、乙方在全面施工前必须小范围施工经甲方和设计师确认符合设计效果后，才能全面大面积施工，并严格按施工图纸、国家有关规程、规范及经确认的成品样板进行施工。
4、乙方工程管理责任人及管理人员必须严格按照附件组织架构图。乙方派驻现场的施
工负责人为电话。乙方不能按合同要求完成施工进度，确保工程质量及乙方进场施工人员数量、质量，甲方有权要求乙方更换施工负责人，乙方必须于3天内更换。以下经甲方确认无法胜任工作的人员，应在24小时内调离本工程范围：
4.1对施工进度及质量达不到合同要求负有责任的施工人员；
4.2专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；
4.3不能积极配合甲方正常工作人员；
4.4违反甲方或乙方工地现场管理规定者；
4.5无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证）；
4.6与本工程施工无关的人员等。
5、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到文明施工、安全生产。如合同工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承担。
6、工程完工后，一次性提供完整的竣工文字资料及竣工图一式肆份给甲方。
7、根据施工进度，乙方必须服从甲方工程部的统一协调，主动做好配合工作，加强沟通，互相了解工程的有关事项，施工过程中，双方如出现异议，应及时协商解决，但乙方不得擅自停工或借故拖延工期，否则，因停工或延误工期所造成的损失由乙方承担。
8、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方及质检部门确认后，乙方必须在5天内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法律责任。否则甲方有权视情节轻重，给予乙方扣减工程款的处罚，直至终止本合同。
9、所有增加工程先施工后按实际工程量签证、不得以任何借口拒绝增加工程的施工。
10、本专业产生的施工垃圾必须及时处理，如甲方或顾问通知三天后未处理的，甲方有权安排其它施工队处理，费用从乙方当期进度款扣除。
11、如果现场施工质量和安全达不到规范规定的要求，甲方和监理有权对乙方进行处罚，每发现质量一处罚款200元，安全一处罚款200元，对及时整改者可以免除罚款，对拒不整改者甲方和监理将发放停工令进行整改，工期不予顺延。
12、乙方项目经理需满足现场管理驻场要求。项目经理、技术负责、安全员，资料员等主要驻场人员需拥有相关岗位资格证书，现场管理负责人员未经甲方同意不得擅自随意离场。
第八条：修改变更与签证
1、甲方有权对设计图纸进行变更，乙方应及时按变更进行施工,不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方批准后，乙方才能按变更后的图纸进行施工。乙方发现设计错误或不合理之处，应及时通知甲方和设计单位，由设计单位（或甲方）提供设计变更文件，经
甲方签字批准后实施。乙方在施工前应该及时纠正图纸错误，甲方可根据实际情况酌情予以奖励。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担，工期不予顺延。因乙方施工质量问题或施工安排不当导致设计变更而发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。
2、设计变更、现场签证等招标范围外增减工程量的核签认定，必须在施工过程中进行，并及时提交有关资料给甲方，所有口头承诺及未有甲方代表签名的签证单，或事后3天内不追补完善的签证均视为无效，甲方在工程结算时不予承认。
第九条：保险
1、乙方应自费购买与乙方及其施工人员相关的工程保险。
2、乙方购买的保险包括但不限于以下内容：
3、乙方为其运至现场和用于本工程的施工机械、安装机具按重置价值以一切险形式全额投保机器损坏险。乙方应保证该施工机械和安装机具在现场期间使得该保险持续有效，并包括“放弃代位追索权”条款以使得甲方和其它承包商、分包商不会因为此保险的存在受到保险公司的追索。
4、乙方及其分包商应自费向保险公司投保雇主责任险，在乙方及分包商为工程所雇用任何雇工的整个工期内，该保险均应持续有效。
5、其他与乙方工程施工相关的所有工程保险。
第十二条：其它事项及补充条款
1、经双方签字确认的有关本工程的施工图纸与说明书，会审记录，图表及资料，双方进行的有关会议、洽谈记录，双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收的技术资料，也是本合同的组成部分。
2、合同解除：
2.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。当乙方将其承包的全部或部分单体工程转包给他人，或肢解后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同，并向乙方追究由此产生的经济及法律责任。
2.2因不可抗力致使合同无法履行的，甲乙双方可以解除合同。
2.3甲方根据市场需要，工程停建或工程设计修改后相应承包工程项目不存在时，甲方有权单方解除合同，但须支付乙方已经发生的实际费用。
3、合同执行中若有争议，双方应友好协商。协商不成，合同的任何一方可向合同履行地人民法院诉讼。
4、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，均具有同等法律效力。本合同自签章之日起生效，工程竣工验收合格、保修期满及工程款结清即终止。
（以下无正文）
甲方：XXXXXXXXX置业有限公司乙方：XXXXXXXXXX建筑国际有限公司
（盖章）（盖章）
签约代表：签约代表：
经办人：经办人：
签订日期：年月日
附件一：
工程质量保修书
甲方（发包人）：深证市品正置业有限公司
乙方（承包人）：深圳市品正建筑国际有限公司
为保证云顶一号营销中心及展示区工程在合理使用期限内正常使用，经甲、乙双方协商一致签订本工程质量保修书。乙方在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围为：乙方承包的本工程项目的全部内容及双方结算的全部内容。
二、质量保修期
双方约定本工程挡土墙、基础、主体质量保修期为设计文件规定的该工程合理使用年限；装修和园建景观保修期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任
1、乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
2、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或在维修过程中整改不力未能于合理期限内修复，甲方有权委托他人维修（费用以甲方实际发生费用为准无需另行征得乙方确认，由乙方承担），同时乙方须赔偿承担由此给甲方造成的全部损失。
3、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，无论责任方是谁，应当立即到达事故现场抢修，抢修费用由责任方承担。
4、乙方对同一部位经两次维修仍未修复的，甲方可以委托他人修理，费用以甲方实际发生费用为准无需另行征得乙方确认，由乙方承担，且乙方须赔偿承担由此给甲方造成的全部损失。
甲方：深证市品正置业有限公司乙方：深圳市品正建筑国际有限公司
签约代表：签约代表：
签订日期：年月日
展览展示工程施工合同 甲方：签约时间： 乙方：签约地点： 为规范安全施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方的展台设计和搭建，经友好协商达成如下协议： 一、工程概况 乙方接受甲方委托，对甲方的会场布置进行施工搭建。 进场搭建日期：2010 年月日 施工地点：国际会议展览中心户外广场 完工日期：2010 年月日 二、工程价款及结算方式： 1、总价款：（大写）元（其中; 设计费元，管理费（％）___________________元，税金（％）__________________________元）。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。 2、合同签订后，甲方支付总价款的_______________%，计______________元，______年_______月_______日前，甲方支付总价款的______%，计_______元。______年_______月_______日前，甲方支付总价款的______%，计_______元。______年_______月_______日前，甲方支付总价款的______%，计_______元。______年_______月_______日前，甲方支付总价款的______%，计_______元。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后_________日内一次付清。 三、施工准备及双方的义务 （一）甲方工作 1、甲方应开工前________天，向乙方进行现场交底。
2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及其他行为的协调工作。 3、指派______________为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。 （二）乙方工作 1、对甲方进行图纸或作法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。 2、指派______________为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 四、违约责任 1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款（包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等），不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价10％的买卖违约金，并承担因此造成的其他经济损失。 2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方__________元; 甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的___________％支付违约金。 3、由于乙方大原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方__________元。 4、甲方未办理任何手续，要求乙方改变房屋结构和使用性质，由此发生损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担损失。 5、未经甲方同意，乙方擅自改变房屋结构和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。 五、本合同形式_____________份，具有同等法律效力，合同附件为本合同的组成部分。 甲方：乙方： 单位名称（盖章）：单位名称（盖章）： 地址：委托代理人：
售楼部亮化工程施工合同 甲方：安徽置业有限公司（以下简称甲方） 乙方：合肥广告有限公司（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定和营销部提供的《售楼部亮化工程设计方案》，甲乙双方经充分协商，同意按下列条款买卖下述产品。 一、项目名称：不锈钢包边黄色亚克力板发光字、门头立体字（平面钛金字）、侧面立体字（钛金侧面发光）、射灯（飞利浦，含电缆线以及安装）、楼体亮化（单色数码管含安装）、办公室门牌、办公室LOGO及字体等制作及安装。 二、项目内容：包括设备、材料及安装(包括安装中所需要的材料、管线等辅材、人工)、调试及其售后服务等。 三、采购项目物品具体清单 序号项目 单 位 数量 1 楼顶立体字( 不锈钢围边亚克力发光字1.8米*1.8 米，包含2.8mm厚黄色亚克力板、led防水灯、0.8 厚不锈钢板、镀锌角钢、安装、屋面防水处理等 费用） ㎡27 2 门头立体字（平面钛金字）㎡ 2
3 侧面立体字（钛金侧面发光，黄色亚克力板、LED 防水灯、0.8厚不锈钢板、镀锌角钢、安装、等费 用） ㎡ 3.2 4 楼体亮化（单色数码管含安装）m 338 5 射灯（飞利浦，含电缆线以及安装）盏17 6 5#镀锌角钢根8 7 4#镀锌角钢根25 8 焊条、电线等辅材项 1 9 时控开关套 1 10 配电箱套 1 11 楼体POP挂旗（上下不锈钢圆管固定）面 3 12 欢迎牌个 1 13 形象牌个 1 14 门牌个7 15 室内LOGO、静安臵业字体制作安装组 1 16 玻璃贴免费赠送 四、报价内容 报价包括设备、辅材、劳务、运输、管理、安装、调试、保险、利润、验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任以及售后服务各项应有费用。 五、总报价：柒万伍仟元整。本合同总价为包干价。
施工合同范本【一】:工程施工合同范本(简易) 建设工程施工合同 发包方（以下称甲方） 承包方（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。 第一条工程项目一、工程名称 二、工程地点 三、工程内容四、承包形式 第二条工程期限一、合同工期总日历天数天 开工日期年月日 竣工日期年月日 二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延１、在施工中如因停电、停水８小时以上或连续间歇性停水、停电３天以上（每次连续４小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上； 2、因台风暴雨飓风等不可抗力的因素； ３、因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 三、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式（是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票？） 双方同意按下述第方式支付本合同价款，甲方付款前，乙方应提供正式发票。 第一种方式本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同 包干价为元人民币（大写）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。 1、本合同签订后日内，甲方支付元工程款；
2、工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付元工程款； 3、余款元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。 第二种方式本合同实行按实结算，双方使用晨曦软件，依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮 %作为本合同的结算价款。 1、甲方于支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书，经甲方审核确认后，付至结算价款的95%，留5%做质保金，待保修期满后15个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。 第四条建筑材料、设备的供应和采购 一、工程材料、设备由乙方采购。（是否都是包工包料？） 二、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方提供的材料需要复验的，乙方应按要求提供复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方承担。（材料进场是不是要甲方确认？） 第五条施工与设计变更 一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。 二、甲方因使用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并及时做好现场签证。 三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采用包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。 第六条工程质量管理及验收 一、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 二、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，
（GF—2017—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 绿化管网室外工程施工合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 由于工程建设需要，甲方委托乙方承包室外道路绿化围挡建设工程。 为确保工程质量、进度、安全及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，双方协商一致签订本合同。 第_条工程概况 1.工程名称：云南中医药中等专业学校健康养生基地室外道路绿化围 墙工程。 2.工程地点：昆明市五华区普吉办事处尹家村。 3.工程内容：甲方室外道路、绿化、围墙、水池、鱼塘等。 4.工程承包方式：综合单价承包，乙方包工包料。 5.结算原则：根据合同约定单价按乙方实际完成工程量结算。 6.开工：乙方在施工现场具备施工条件后七个工作日内进场开工。 7.本项目所用的所有建筑材料、建筑构配件及其他设备等（以下统称 工程材料）均由乙方自行采购使用，工程材料符合国家相关标准。 第二条合同价款（工程款）及支付
1.合同总价（大写）：元整；（小写）: 元。 2.工程款支付： 1）本工程合同生效后，甲方支付合同总价的20%的预付工程款。 2）施工完毕验收合格后6日内付到工程总造价的80%留下15%作为绿化苗木的养护费及工程保修金。 3）保修期及绿化苗木养护期为一年。 4）付款方式为银行转账。 第三条双方权利义务 1.甲方权利和义务 1）按合同要求及时支付工程款。 2）提供本项目施工图 3）向乙方提供施工场地，保证运输道路畅通，同时提供乙方施工现场施工用水、用电。 4）按合同约定及时组织工程验收和办理工程结算。 5）协助有关部门配合乙方做好施工现场交叉施工等协调工作。 6）在工程开工前，向乙方提供施工场地的工程地质勘察资料，以及施
展览工程施工合同范本(2020 版) Model exhibition project construction contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-037386
展览工程施工合同范本(2020 版) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 展览工程施工合同范文一 甲方：签约时间： 乙方：签约地点： 为规范安全施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就甲方的展台设计和搭建，经友好协商达成如下协议： 一、工程概况 乙方接受甲方委托，对甲方的会场布置进行施工搭建。 进场搭建日期： 20xx 年月日 施工地点：国际会议展览中心户外广场完工日期： 20xx 年月日 二、工程价款及结算方式：
1、总价款：(大写)元(其中; 设计费元，管理费( %) 元，税金( %)元)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。 2、合同签订后，甲方支付总价款的%，计元，年月 日前，甲方支付总价款的%，计元。年月日前，甲方支付总价款的%，计元。年月日前，甲方支付总价款的%，计元。年月日前，甲方支付总价款的%，计元。尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。 三、施工准备及双方的义务 (一)甲方工作 1、甲方应开工前天，向乙方进行现场交底。 2、做好施工中临时性使用公用部位操作以及其他行为的协调工作。 3、指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。 (二)乙方工作 1、对甲方进行图纸或作法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。 2、指派为乙方代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 四、违约责任 1、本合同签订生效后，甲乙双方应履行合同所规定的各项条款(包括经双方确认的合同附件、预算及图纸等)，不得擅自变更或解除，否则违约方将付给对方工程预算总造价 10%的买卖违约金，并承担因此造成的其他经济损失。
建设工程施工合同 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 签约地点： 签订日期：2017年月日
建设工程施工合同 发包方（以下简称甲方）： 法定代表人： 地址： 承包方（以下简称乙方）： 法定代表人： 地址： 因建设装修工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包广州直流技术培训基地作业安全体感中心建设装修项目工程。为明确双方责任，确保工程顺利完工，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式：包工包料 4、工程内容：具体工程内容和范围以满足广州直流技术培训基地验收要求为准。 二、建设工期及开、完工时间 建设工期自合同签订生效后、乙方收到图纸确认之日起 40 工作日内完工。 三、工程质量与检验 1、工程质量等级为合格，符合工程图纸及技术要求，达到国家或行业规定的质量标准。乙方保证工程成为当地优良样板工程，工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。
2、双方对工程质量有争议，由依法注册成立的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。 3、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。 4、工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，应要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。 5、甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担。 四、工程造价 1、工程含税总造价为人民币：（RMB￥：元）。 2、工程为含税总造价，工程属交钥匙工程，如有增补，费用由乙方负责。 五、付款方式 1、合同生效后支付工程预付款为总工程款的30%（即￥ 元）； 2、工程完工且经甲方验收合格后，支付工程总价款60%（即： ￥元）；验收后甲方开具等额增值税专用发票，以可靠方式交付甲方 3、质保期一年，一年后支付工程总价款10%（即：￥元） 4、甲方未按合同约定支付工程款，造成停工待料，施工工期相应顺延。 六、关于工期的约定 1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。 2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4、因乙主材不按时提供，工期相应顺延。 5、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响、导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。
施工合同范本2019（最新版） 委任单位：____________ 施工单位：____________ 就____________装饰工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下： 一、工程名称：___________________________ 二、工程地点：________________________ 三、工程项目内容：________________________ 四、工程期限 本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。 五、工程造价为人民币： ____________________________________ 六、付款方式 1.合同签订后甲方材料到场，开工两天，甲方交付乙方工程总额预付款。 2.开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总额预付款，余额在工程验收合格一次性付清。(以预算书单价为标准，以实际工程量结算) 七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及时组织进场，材料设备保管场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。施工中产生的垃圾及废料由施工方负责清理。
八、工程施工 1.乙方必须严格按设计图纸进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工，所造成的损失由乙方负责。 2.乙方负责装饰设计、出施工图纸及材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于设计缺陷造成追加投资，及方案设计时材料计划不足需增加的投资由乙方负责。 3.施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签附加协议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。 4.乙方应了解遵守物业管理处有关规定，遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的损坏，由施工方负责。 5.如因乙方不遵守物业管理处有关规定，造成罚款的由乙方负责。 九、工程质量 1.本工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。 2.由于乙方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由乙方承担。 3.由于乙方原因造成的无法返工的质量事故，一切后果由乙方负责。 4.装饰工程质量保修一年。 十、工程验收 由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所设计图纸要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上
（项目名称） 施工合同 发包人： 承包人： 合同编号：
合同协议书 发包人：儋州市城市建设投资有限公司 承包人： 甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 项目承包事宜协商达成一致，同意签订如下合同，以便共同遵守执行。 一、工程名称及地点 工程名称： 工程地点： 二、项目工程承包内容和性质 按施工图纸设计范围工程量及编制的工程预算书所包含内容施工，承包性质为乙方总承包。 三、工程造价 根据编制的工程预算造价元下浮为合同签约价，即人民币元（大写：），其中：安全文明施工费为人民币元。 最终造价以政府审计部门审定的造价为准，其中审计核减金额超过总造价5%的核减部分的审计费用由承包人承担。 四、工程质量要求 以施工图纸确定的范围，符合国家相关质量标准，甲方、监理及项目施工单位等相关部门验收合格并同意接收为准。 五、工程量的增减
在施工过程中，如有工程量发生增减，经甲方、监理及乙方三方签证确认后予以认可，最后按已确定的实际工程量结算。 六、施工期限 年月日开工至年月日完成，合同工期总日历天数为天，因政府征地拆迁和甲方原因或者不可抗力导致工程延误的，乙方施工工期可以顺延。 七、工程款结算及支付方式 1、工程合同价按项目预算造价为准，根据工程进度分期付款，乙方进场施工后，每次工程进度款按审定月报的85%比例支付。 2、工程竣工验收，经结算审计后，双方签订结算协议书后三十天内支付至结算审核价的95%，余下5%作为质保金在工程保修期满后14日内一次性支付（不计利息）。 3、工程结算以海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程计价定额》和海南省建设工程标准定额站主办的《海南省工程造价信息》同期信息价为依据。 4、需专项施工组织方案确认的工程部位或设计变更，应按程序报批完善手续后，方可中期计量，未完善手续，不能以暂定金额先予计量。 八、甲方的权利及义务 1、甲方有权监督乙方按确定的设计图纸要求进行施工。 2、为确保工程按期完工，甲方有权检查乙方的施工进度。 3、为确保工程质量，甲方对乙方施工中不合格部分有权指令返工、修改。 4、甲方必须办理好本项目施工建设的各种手续。
合同编号: YDYH-YX-001 XXXX营销中心及展示区 工程施工合同 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
云顶一号营销中心及展示区工程施工合同 甲方：XXXXXXX置业有限公司 乙方：XXXXXXXXX建筑国际有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方经充分协商，特订立本合同。 第一条：工程名称 云顶一号营销中心及展示区工程 第二条：工程承包范围 按照甲方确认的云顶一号营销中心及展示区工程施工图，进行营销中心及展示区的施工承包，包括:除绿化以外的园建（包括挡土墙）、土方开挖回填、道路、景观、水电、铺装工程；营销中心及展示区样板房地基与基础、主体结构、幕墙、水电、空调、装饰装修工程等；竣工验收，验收资料的收集整理； 第三条：合同价款与承包方式 1、本合同含税总价为****元（人民币*****）。 2、本合同采用含税总价包干。本合同价格为完成本工程所有工作直至通过最后验收所需人工、材料、设备、机械、装卸、储运、保险、包装、检测检验、安装、调试、样品提供、成品保护、场地平整、措施费、文明施工、管理费、利润、各种税金、水电费等的所有因履行本工程项下义务的费用及风险，未列项目的费用应视为已分摊至以上费用及有标价的工程量清单细目中。乙方不能以施工工艺或施工措施改变为理由提出增加任何费用。 3、本合同总包干价涵盖了完成该工程项目所需的包括但不限于以下内容： 3.1、二次设计：乙方在中标后应根据甲方及施工图纸的要求，立即组织安排对相应的内容进行二次深化设计，设计成果需进行专题汇报。深化后的设计应符合相关规范并满足甲方对二次设计内容的观感、技术、易于检修维护等要求。乙方获得甲方的书面同意后方可进行施工，施工实际效果与专题汇报效果不得有实质性的偏离，否则甲方有权要求乙方无条件返工。 3.2、样板封样 3.2.1、饰面材料样板：乙方在中标后应根据甲方认可的设计样板、施工图中的物料表，
施工管理合同范本 为保证工程顺利实施，保障项目业主的合法权益，根据国家有关法律、法规规定，结合 装饰有限公司企业管理制度的规定，甲方所承接的工程项目均由甲方工程部审核落实项目工程管理内部承包责任人，乙方自愿签订本施工管理内部承包责任合同，保证严格遵守并执行所有内容，承担各项责任。 一、进场前，乙方应对施工图纸及预算书进行审核，弄清所有施工环节点，做好现场技术交底记录，编制施工组织计划和工程进度表。若发现图纸与现场情况不符或图纸标识有误而无法施工时，应事先报告给项目部，重新确定设计方案后再进行施工。如乙方不按照图纸施工或私自与业主商定改变施工内容和方法，所造成的一切损失由乙方承担。 二、乙方进场前必须保证和项目部及其它质监人员到现场检验工序施工情况，检验合格后，由项目部为乙方办理上道工序和下道工序移交手续后由乙方按规定时间组织施工人员进场施工。若发现上道工序存在质量问题，必须等待上道工序整改完毕或确定整改方案以后再办理移交手续，并重新调整乙方某阶段的进场时间和完工时间后乙方再组织施工人员进场施工。否则影响施工质量的一切损失由乙方承担。 三、乙方用材管理责任：乙方在施工中，应提前
天以上安排好各项材料用料计划并仔细审核材料数量和规格尺寸等，并以详细清单形式上报给项目部，如不及时上报或尺寸差错影响工期和造成材料损失的责任由乙方负责。若乙方及时上报但甲方未及时提供材料导致乙方停工待料的，甲方补偿给乙方停工期间误工补贴，标准为每人每天 元。甲方保证材料按预定的时间及时送到工地，乙方当即进行材料验收并核对数量，无误后签字认可，如发现材料质量问题或规格、尺寸有误时，应当即要求调换，否则导致质量问题由乙方负责。小五金、配件、辅材等小宗材料乙方必须听从甲方材料员要求有义务将材料搬运上楼到工地上。如发生材料质量问题影响到工程质量或造成甲方公司经济损失的，乙方除承担全部损失以外，甲方有权要求乙方支付违约金 元。 在工程项目竣工验收前，所有设备材料由乙方负责保管，因乙方保管不善造成丢失或损毁的，由乙方赔偿。 材料控制单由甲、乙双方共同制作或由甲方制作后由乙方签字认可。 四、乙方施工质量责任：本项目施工质量要求达到优良等级，在保修期内必须保证保修，施工保修期为 ，如需维修而乙方不能在规定时间内保修时，甲方有权在保修金内扣除实际发生的工资款支付给保修者。为确保工程质量达标，施工过程中乙方应严格按国家有关施工规范和公司《施工管理标准手册》
工程施工合同范文(合同示范 文本) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-031193
工程施工合同范文(合同示范文本) 签订合同双方： 建设单位：________________，以下简称甲方 施工单位：________________，以下简称乙方 为明确甲乙方双在施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条总则 一、工程名称： 二、国家（或各部委、或省、自治区、市政府、计委、建委等有关单位）对工程的批准投资计划、工程项目表、申请建筑许可执照，计划任务书，初步设计、总概算等文件号。 三、工程编号：________________。
四、工程地点：________________。 五、工程范围：本合同全部工程建筑安装面积共计平方米（各单项工程建筑安装面积详见工程项目一览表略）。 六、工程造价：本合同全部工程施工图预算造价为人民币元（各单项工程造价详见工程项目一览表略）。 第二条工程期限 本合同全部工程________年____月____日开工至________年 ____月____日竣工（各单项工程、中间交工工程开、竣工日期详见工程项目一览表略）。 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限： 一、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工者； 二、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工者； 三、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料，以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工者。 第三条施工准备
室外工程施工合同 发包商（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 兹因甲方将室外工程施工委托乙方施工，为明确双方在工程施工中的权利和义务，按期保质保量完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家相关的法规条例，经双方协商一致，订立本协议书： 一、工程内容 室外雨水管道、污水管道、雨水、污水井、管沟开挖、回填、道沿、室外散水、化粪池、围墙等室外安装配套工程。 二、承包方式包工、包料。 三、合同工期 （一）乙方须于本合同生效之日起开工，须于年月日前施工完毕。如因甲方施工进度或现场未达到乙方进场施工条件，工期由双方协商另行确定。 （二）因乙方原因导致延误工期，乙方除按甲方要求抢工外，还承担由此造成甲方的一切损失。 （三）因不可抗力因素导致工期延误，工期可以顺延。 四、工程造价 （一）结算办法： 、根据图纸结算，由甲方工程部协同乙方共同确认，不明确的地方甲、乙双方现场签证。
、结算价格及计价依据： （）材料甲方认质认价； （）人工费执行政府最新文件； （）工程量现场签证； （）取费按定额取费； （）工程造价不含税，养老保险统筹、四项基金、安全文明施工、贷款利息等不取费。 、付款方式： 本工程为全垫资工程，无预付款及进度款，待工程竣工，全部通过验收，在交房后个月之后付款项，剩余的款项在个月之后付清，留作为质保金，等保修期满后一月内退还保证金。 五、工程质量标准 （一）质量等级： 质量合格，乙方必须确保通过有关部门的综合验收，并提供完整的施工技术资料。 （二）质量控制： 、严格按照国家规范要求进行质量控制； 、乙方必须按照施工图纸进行施工； 、乙方必须接受甲方的质量监督、检查、改进措施以及验收； 、严格执行“三检制”，即班组初验、工队复检、质检员终检的制度。对于未验收的工序和不合格的工序不得进入下道工序。 、乙方必须严格按照有关技术规范进行施工，如果发现质量低劣、偷工减料等现象，甲方有权处以罚款并下达“停工令”。
编号：
商业广场装修工程施工合同 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：____ 年___ 月___ 日 甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自
愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方就本工程合作事项 1. 定义 1.1. 甲方： 1. 2. 乙方： 1.3. 设计单位： 1.4. 监理单 位： 量保修责任的款项。 的合同价款。 1.7. 图纸： 由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准， 满足乙方施工所需要的所有图纸 （包括配套 说明和有关资 料） 1.8. 样板：指由甲方提供或由乙方提供并经过甲方确认、 满足乙方完成供货施工任务及甲方收货 验收所需要的实物 样板 包括外观、尺寸、颜色、重量等）。 1.9. 书面形式：指协议书、合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电 子邮件）等可以有 形地表现所载内容的形式。 1.10. 违约责任：指合同一方不履行合同义务或不按照合同约定履行合同义务所应承担的责任。 注：所有违约金均 以日历天为计算单位）。 1.11. 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的 实际损失，向对方提 出经济补偿和（或）工期顺延的要求。 1.12. 工期：指甲乙双方在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数， 该承包天数包括乙方 组织进场、施工准备、备料、现场施工直至竣工验收合格所需时间在内。 协商一致，签订本合同 1.5. 合同价款： 指甲乙双方在本合同中约定， 甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全 部工程并承担质 1.6. 追加合同价款： 指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况， 经甲方确认后按照计算合同 价款的方法增加
施工合同示范文本中包括协议书、通用条款、专用条款建设工程项目健康安全与环境问题需 要在项目的立项、工程可行性研究、 设计、施工、验收、投产、使用和维护阶段考虑。 据合同法，协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计 算应付款的贷款利息。 53．D 【解析】项目实施阶段的主要工作内容包括设计、施工、物资供应。所有项目实施 风险包括设计风险、施工风险、设备和其他建设物资风险 实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内 容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。施工质量保证体系的主要内容有现 场施工质量控制的目标体系；现场 施工质量计划或施工组织设计文件；现场施工质量控制点及其控制措施；现场施工质量 控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施。 各种施工合同示范文本一般来说包括的内容有工程施工的进度、质量、 费用控制；词语的定义和解释；工程施工的组织与协调；施工安全管理与风险管理。 控制的主要条款内容包括合同工期的确定、工程师对进度计划的检查和监督、暂停施工、竣工验收。 投标保证金一般不得超过投标总价的2%，5000万元乘以2%为100万元， 但最高不得超过80万元人民币。】 证明过程是一个动态的过程。一般认为，证明过程由举证、质证和认证组 成。
根据《环境影响评价法》第十七条规定，建设项目的环境影响报告书 应当包括：(1)建设项目概况；(2)建设项目周围环境现状；(3)建设项目对环境可能造成影 响的分析、预测和评估；(4)建设项目环境保护措施及其技术、经济论证；(5)建设项目 对环境影响的经济损益分析；(6)对建设项目实施环境监测的建议；(7)环境影响评价的结 论。 根据《建设工程质量管理条例》第十六条规定，建设工程竣工验收应 当具备的条件有：(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容； (2)有完整的技术档案 和施工管理资料； (3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； (4)有勘察、设计、施工、工程监理的单位分别签署的质量合格文件；(5)有施工单位签 署的工程保修书。长期负债核算的内容包括( )。 A. 长期借款 B．应付债券 C．长期应付款 D．专项应付款 机械设备安装的一般施工程序：施工准备→基础验收→设置设备安装基准线和基准点→ 地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整（找正、找平、找标高）→设备灌 浆→设备清洗→设备装配→调整试运行→竣工验收。 《建设工程施工合同(示范文本)》合同文件的优先解释顺序为专用合同条 款→通用合同条款→有关的标准、规范及技术文件→图纸 工程竣工文件包括竣工报告、竣工验收证明书和工程质量保修书。 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视、平行检验 等形式，对建设工程实施监理。
工程施工合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、工程承包方式、范围及材料供应 三、合同工期 自年月日止年月日。 四、合同价款 金额（大写）：￥： 五、适用法律、标准及规范 《合同法》、现行《施工规范》、《验收规范》和有关执行标准及规范。 六、决算方式： 七、安全施工、文明施工。 1．承包人必须有现场安全施工管理机构，配备专职安全员。在施工过程中，必须遵守操作规程，搞好安全生产、安全施工，保证人员的人身安全，独立承担大小安全事故和其他责任事故的责任。 2．承包人必须精心组织，加强现场管理，做到文明施工，每天做到工完场清，在发包人领导下，做好与其他施工单位的协调、配合工作。 八、合同价款的支付
双方约定的工程款支付时间：①工程开工按工程形象进度的 %付款。②工程竣工验收评为合格，办理完工程结算后再付工程总造价的 %，③剩余5%的尾数作为质量保修金，待工程保质期满无质量问题后付清。 九、工程变更 组织施工中，如必须变更设计，以甲乙双方签证的变更通知单作为结算依据。 十、其他 本工程严禁转包，一经发现取消施工资格，作退场处理，并处以承包人元罚款，从工程款中扣除。 十一、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 工程竣工后，经双方协商确定验收时间，组织竣工验收。验收合格后，由乙方负责养一年内的维修、保养，费用由承包人负责。一年后无明显质量问题，验收合格后，办理结清尾款手续。结尾款时时必须持生活公司书面通知单方可支付尾款。 十二、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 十三、本合同一式捌份，双方各执肆份。 十四、本合同自双方签字盖章后生效。 发包人：承包人： 法定代表人：法定代表人： 年月日
专用条件目录 S0 专用条件 S1 一般规定 S1.1 定义 S1.2 文件优先次序 S1.3 合同协议书 S1.4 权益转让 S1.5 发包人使用承包商文件 S1.6 保密事项 S1.7 遵守法律 S2 发包人 S2.1 现场进入权 S2.2 许可、执照或批准 S2.3 发包人的资金安排 S2.4 发包人的索赔 S3 工程师 S3.1 工程师的指示 S3.2 工程师的替换 S4 承包商 S4.1 承包商的一般义务 S4.2 履约担保 S4.3 承包商代表 S4.4 合作 S4.5 放线 S4.6 质量保证 S4.7 现场数据 S4.8 不可预见的物质条件 S4.9 避免干扰 S4.10 电、水和燃气 S4.11 发包人设备和免费供应的材料 S4.12 承包商的现场作业 S4.13 化石 S5 专业分包商(不适用)
S6 员工 S6.1 工作时间 S7 生产设备、材料和工艺 S7.1 样品 S7.2 材料 S8 开工、延误和暂停 S8.1 工程的开工 S8.2 竣工时间 S8.3 竣工时间的延长 S8.4 当局造成的延误 S8.5 误期损害赔偿费 S8.6 拖长的暂停 S9 竣工试验 S9.1 承包商的义务 S9.2 通过竣工验收后的检验、批准和登记S10 发包人的接收 S10.1 撤离现场 S11 缺陷责任 S11.1 修补缺陷的费用 S11.2 履约证书 S11.3 现场清理 S11.4 保修书 S12 测量和估价 S12.1 估价
S13 变更和调整 S13.1 变更权 S13.2 价值工程 S13.3 变更程序和计价 S13.4 因法律改变的调整 S13.5 因成本改变的调整 S14 合同价格和付款 S14.1 合同价格 S14.2 预付款 S14.3 期中付款证书的申请 S14.4 付款 S14.5 延误的付款 S14.6 保证金的支付 S14.7 最终付款证书的申请 S15 由发包人终止 S15.1 由发包人终止 S15.2 终止后的付款 S16 由承包商暂停和终止 S16.1 承包商暂停工作的权利 S16.2 由承包商终止 S17 风险与职责 S17.1 保障 S17.2 发包人的风险 S17.3 发包人风险的后果 S17.4 知识产权和工业产权 S17.5 责任限度 S18 保险 S18.1 有关保险的一般要求 S18.2 承包商人员的保险 S18.3 由发包人购买保险所含的内容及发包人对承包商人员的保险的要求
**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。
（GF—2013—0201） 建设工程施工合同 （示范文本） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 （一）合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 （二）通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进
度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 （三）专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项： 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致； 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款； 3、在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。