静压锚杆桩单项工程劳务承包施工合同
发包人：中建七局华东公司上海事业部（以下简称甲方）
承包人：上海普宏建筑工程有限公司（以下简称乙方）为了明确双方在湖州多媒体一期1标段景观桥锚杆桩工程施工中的权利和义务，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合
同。
第一条工程概况
1.1工程名称：湖州多媒体一期1标段
1.2工程地点：湖州市吴兴区八里店分区BLD30地块
1.3工程范围：景观桥锚杆静压桩工程
1.4承包人应进行但不限于下列工作：
平坦场地、维护、机械设备进退场、移机、钻机就位、自备吊机配合施工；各类地质中钻（冲）孔、清孔等与此有关的所有工序；做好工程桩自检工作等；提供完整的桩基原始技术资料。
第二条合同文件
组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释：
2.1 本合同；
2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议；
2.3 工程量清单（包括清单讲明及计量规则，详见附件）；
2.4 现行技术规范；
2.5 图纸；
2.6 发包人制订的有关本工程的治理制度。
第三条合同价格
1 本合同价为：贰拾贰万肆仟四百元（暂定），单价为实际施工完成工作量按人民币元包干（含税）。按附件清单的单价下浮10%
为准。
2 合同价格已包括了承包人严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所发生的一切费用以及承包人的治理费、利润、税金、安全文明施工及环保费等全部费用，除因设计变更或合同文件所容许的调整外，一概不予调整。
3 除非合同文件另有规定，合同价格还包括执行和完成本工程不可或缺的工作及责任的所有费用，不论此工作是否已在图纸或技术规范内具体讲明。
4 合同价格还包括必须的赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出的补偿要求将可不能被考虑。
5 合同价格可不能因人工费、物价、费率或承包人的治理费用和可能利润的变动而有所调整。
6 合同价格包含了非承包人缘故导致的工期延长或承包人设备停滞、人员窝工而增加的费用。
7 按照国家现行税法和本工程所在地政府有关部门规定，承包人需缴纳的一切税费均由承包人承担，如由发包人代交，则费用相应地从工程款中扣除。
第四条计量和支付
1 除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以净值为准，其计算方法如下：
2 承包人应在每月25日按发包人规定的格式提交一式壹份的月计量报表，包括依据合同计量规则的工程量计算单及计量所需的一切证明资料。该报表应包括下列项目：
（1）本月（指上月 25 日至本月 25 日止）完成的合同工程价款（包括变更）；
（2）本月完成的计日工价款（计日工签证单）为：100元/工日。
（3）本月完成的合同外工程价款；
（4）按合同规定本月应结算的其他款项。
3 发包人在收到承包人月计量报表后的 10 天内予以审核签
认，并在收到业主相应工程款后的 7 天内，按报表确认的金额，扣除下列费用后支付给承包人：
（1）按合同规定本月应扣除的其他款项和发包人垫付的其他款项。
4 承包人施工的进度、质量不能满足合同要求或发包人对承包人的现场治理及任何工作的执行情况不满，发包人有权延缓付款或在付款申请书中删减部分金额以防止因承包人履行合同不利可能造成的损失。
5 承包人在工程交工验收合格后的28天内，按发包人规定的格式提交一式三份的竣工结算报表及结算所需的所有证明资料。发包人在与业主办理竣工结算完毕后的 30 天内与承包人办理竣工结算。竣工结算办理完毕后的 30 天内，发包人支付除缺陷责任保留金后的所有剩余款额。
第五条材料和设备
1 本工程所需的材料均由承包人自行采购并承担费用。
2 承包人的采购合同原件及材料进出场情况必须按时上报发
包人，发包人有权从工程款中监督承包人的材料款支付，必要时发包人有权直接从乙方每月计量款中代付承包人发生的用于本工程的材料款、机械购置（租赁）费等，承包人应无条件同意。
3 所有用于本工程的材料和设备进场往常，承包人应向发包人提交生产厂商出具的质量合格证书和承包人检验合格证书，以证明材料、设备质量符合合同、规范和图纸的要求。
4 由承包人处理（包括由发包人采购用于本工程而交由承包人使用和保管的）到达工地的物料，承包人应负责安全卸运、保管和防盗。
5 承包人应自费补充因其操作失误、保管、储存不当或因工艺低劣等因素造成白费、遗失或损坏的任何物料。
6 承包人应自费对一切物料按规范的要求进行试验和支付由他人进行试验的费用。
7 检验结果确定承包人采购的材料或设备不符合合同要求的，承包人应在指定的时刻内将不合格的材料或设备从现场运走，并用
合格适用的材料或设备替代。
第六条发包人责任
1 及时向承包人提供施工图纸、工程地质报告、测量操纵桩位等技术资料。
2 组织图纸会审，向承包人进行技术、安全交底工作，审批承包人的施工进度打算及施工方案。
3 对承包人施工的工程质量进行验收和施工中的检查，组织交工验收。
4 负责与业主、监理、设计及政府有关部门的联系，协调现场有关单位的联系。
5 负责承包人所施工工程的试验操纵工作，试验费用向承包人收取。
6 发包人代表：李永增；。
第七条承包人责任
1 承包人应按照合同的各项规定实施和完成本工程，并修补工
程中的任何缺陷。承包人应提供完成本工程所需的工程监督、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品。
2 承包人应对全部现场作业和施工方法的适用性、可靠性和安全性承担全部责任。
3 承包人应建立质量保证体系，配备专职、兼职质检员，认真执行自检、互检、工序交接检验制度，完善检验手段，做好隐蔽工程的检查，配合各项验收工作。
4 承包人应遵守政府有关安全的法律、条例和安全操作规则，建立安全保证体系，按规定配备专职安全员，采取严格的安全措施，保障所有在现场工作的人员的安全，在必要的地点提供照明、警卫、围栏、警告标志等安全防护措施。
承包人应承担由于其安全措施不得利而造成的人身伤亡、罚款、索赔、诉讼等费用及其他一切责任。
承包人应对违反规定而造成的一切后果承担完全责任。
6 承包人应依照书面给定的原始基准点、基准线和标高，对工
工程主体结构劳务施工合同书
主体结构劳务施工合同 发包单位（甲方）：（以下简称甲方）承包单位（乙方）：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。就 工程结构主体劳务施工事宜协商一致，订立本协议。 一、工程名称：（以下简称本工程） 二、工程地点： 三、结构形式：建筑规模： 总建筑面积：平方米 四、承包范围及内容： 本工程主体结构的模板工程、钢筋制作安装、砼浇筑、外架搭设及拆除。砂石垫层及其以上结构主体工程中的钢筋、模板、砼、构造柱钢筋绑扎、二次结构钢筋制作、外架的施工，以及主体施工用的木工棚和钢筋棚的搭设、塔吊基础电梯基础施工、临舍地面施工、“四口”防护和现场内道路硬化、围墙、现场文明氛围布设的施工内容，不包括土方，回填土乙方配合人工。具体分项内容如下： 1、钢筋工程： 主体结构全部钢筋的提料、制作、水平、垂直连接。另外包括： （1）、钢筋制作设备的就位、操作、保养、工作台制作安装和布置。
（2）、主材场内倒运、归堆码垛、调直整理、原材料标识。 （3）、钢筋翻样并接受甲方检查、校对，按甲方主管人员的配料审批单加工制作并验收。逐日向甲方报送日配料统计报表。做好半成品、成品分类归堆标识工作。 （4）、原材料、半成品、成品等材料的现场水平、垂直运输及工作面上的水平运输。并按文明工地的要求堆放整齐。钢筋加工场地及工作面应保持工完场清和做好随干随清。 （5）、钢筋闪光对焊、电渣压力焊、钢筋短料接长对焊，钢筋机械连接（不含套筒，套筒由甲方提供）钢筋安装绑扎，试件取样、钢材除锈（不含旧钢材）、余料回收加工再利用，废料归堆交接。 （6）、设计洞口和施工预留洞的钢筋切割，洞口加筋处的制、绑、焊。（7）、钢筋分项中的所有附件（马蹬筋、梯子筋、剪力墙加固筋）的制作、工作面的成品保护、钢筋保护、浇注砼时钢筋保护用工。 （8）、乙方应做好各工序中的自检、互检、交接检。合格后及时向甲方报送自检记录、参与甲方的质量检查及隐蔽工程的验收。 （9）、为保证钢筋不移位等采取的质量保证用工。 （10）、二次结构构造柱钢筋由乙方绑扎，其余圈梁、过梁、砌体拉结筋由乙方只负责加工不负责绑扎。 （11）、钢材需求计划必须提前15天上报，主体封顶时现场不能剩余整件钢筋（每个规格重量不能超过3t）,超出部分原价以工程款方式抵给乙方。2、模板工程： 提供模板搭设方案、现浇构件、木模板制作安装、拆除、钢模板的安装
建筑模板施工劳务承包合同 发包方：（甲方） 承包方（乙方）： 甲方已将南宁市福满瑞园工程模板项目以包工的形式承包给乙方施工，为明确双方责任及义务，经双方充分协商签订如下合同条款双方共同遵守。 第一条、工程名称：福满瑞园_______________________所有模板项目和本图纸有的工程。 第二条：承包形式包工不包模板材料。 承包价格每平方贰拾贰（22.00）元。承包模板安装拆除支架钢管，按实际展开面积计算。 第三条、承包内容及要求： 1、按福满瑞园____________________及地下室施工图纸设计更改会审记录要求所有的主体结构包干，屋面女儿墙，屋面栏板、电梯、机房、层面水池、水泵房、送风机房、配电房、构架、构造柱、预留空洞、空调板、窗台板、阳台及外墙装饰柱、雨篷、装饰板等分项工程，工作内容主要包括模板制作、安拆等施工图所包含的所有主题模板工程的现场文明施工。 2、模板制作、安装（含铁钉、铁线费用）、拆除、支撑架搭设、拆除，模板拆除后及时清理表面砼浆，并运到指定地点（塔吊范围内）码放整齐，以上工作均由乙方自理。 3、根据甲方所提供的控制轴线、标高，乙方放出其他次梁、墙、柱边线及其他支模所需的轴线和边线。支撑立杆下要求铺设垫板。满堂架及模
板安装按施工方案及技术交底、管理人员要求、搭设立杆必须按规范设扫地杆，否则按每层1000元进行罚款。 第四条：拨款工资给乙方 1、乙方必须达到本工程模板钉好和水泥浆好1个月付给乙方完成工作量的80%、 2、乙方施工员进场施工，第二次结算工程完成达到六层（即八层模板按实际工程量支付80%人工费，按每月完成的六层结算工资，主题封顶及屋面所有工作（包括屋顶水池构架等，再付95%，宇5%打模完成后付清。 第五条：乙方中途无故退场所完成工程量人工费按实际工作量的70%结算，剩30%做违约金处理。乙方必须指派1个以上管理人员协助甲方作好施工现场的管理，若甲方检查发现乙方管理人员不在现场的罚款100元/人·次。乙方现场管理人员为：__________________________________________________________。 第六条：争议。 甲、乙双方在合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决，若协商不成则可向工程所在地人民法院起诉。 第七条：以上合同条款双方共同遵守执行，任何乙方不得随意更改合同，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，工程完工结算付清款后自动失效。 甲方：___________ 乙方：___________ 2013年____月____日 2013年____月____日
发包人（全称）：(以下简称甲方） 承包人（全称）：(以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其 他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：根据设计施工图纸，本工程采用： ①按（ SG 409 ）图集的Φ300 ㎜，壁厚（ 70 ）㎜（ A ）型预应力混凝土管桩，单桩承载力 500 KN，桩长 6～13 米，设计桩位叁佰多个，采用静压桩施工。工程量约 A6～A8幢 3000 米。（详细请看设计图纸）②按（～）图集的（～）预制钢筋混凝土方桩，单桩承载力～ KN，桩长～米，设计桩位～个，采用～施工。工程量约～米。（详细请看设计图纸） 工程立项批文：～ 资金来源：企业自筹资金。 二、工程承包范围桩基础施工包工包料。 三、合同工期 开工日期：试桩之次日计。 竣工日期： 合同工期总日历天数 13 天。
因甲方原因，设计图纸变更，遇地上、地下和空中障碍物、场地下陷，工程款不能按期拨付等原因和自然灾害耽误时间者则工期顺延。 四、质量标准 工程质量标准按下列条款执行： （一）按照国家及省、市颁发的最新规范、规定。 （二）按照经会审后的设计图纸中说明，要求及三方认可的修改或通 知施工，（指甲、乙及设计三方）。 （三）以质监部门的验收合格结果为质量标准。 五、合同价款 金额（大写）： (约) 贰拾伍万元（人民币） ￥：（约） 250000.00 元（人民币） 以实际发生工程量结算为准。 六、甲乙双方的主要工作 （一）发包人工作： 1、办妥正式工程和临时工程范围内的土地征（借）用手续，左邻右舍 的有关签订。办理施工许可证和临时道路占用许可证。 2、开工前搞好三通一平，工程放线，全部桩位定插签，清理地上和地下及空中障碍物，桩位探桩。并保证桩周有五米的施工范围。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，及相邻的民事关系，运输道路平实畅通，施工机械及材料顺利到达施工现场及确保施工场地不下陷。以免影响正常施工及因场地问题造成桩的施工质量等问题由甲方承担有关费用。 3、提交施工图纸两份（包括：基础结构图、平面图、立面图和剖面图）和地
主体工程模板施工劳务分包合同根据《中华人民国合同法》及相关法律法规，甲方经招标考核，选定乙方为本工程配套劳务施工队。为明确双方在施工中的各自责任、权利和义务，针对施工现场和施工要求，促使双方创造条件，搞好配合，按期完成任务。经双方协商，就建设工程劳务事项协商一致，双方在平等自愿和诚实信用原则的基础上，签定本劳务合同。双方共同遵守执行。 第一条工程概况：本工程位于市经济开发区，地下一层，地上13层，主体高度42米，为框支剪力墙结构。 第二条承包方式：包工不包料，单项承包劳务费。 第三条承包围及容： （一）承包围：主体结构部分基础垫层至结构顶点标高以下所有模板的支拆工作。 （二）承包容： 1、模板所需材料进出场装卸车，根据项目部的要求按类堆放。 2、配合甲方定位放线，自放模板控制线，焊定位筋。 3、模板制作，根据施工方案模板打孔，拼装成型。 4、模板清理、刷油、场水平垂直运输、安装、拆除、孔封堵。 5、主体工程外的模板支拆，主体工程所预留的后浇构件的支拆预留洞的安装及预留钢筋打孔的工作。 6、安装主体中的所有预埋件，墙体定位筋切割安装，工字筋加工。 7、因质量问题造成漏浆、跑模、涨模的修补打磨工作。
8、二次结构中构造柱及圈梁等构件模板的支拆清理工作（费用另计）。 9、文明工地建设中的配合工作，木工棚及楼层、工作面的清理工作。 10．工程完工拆除后的扣件回归库房，钢管按类退场。模板拆卸方木和竹胶板所有钉子的拔除，归类。 11、配合分项工程质量报验及验收工作。 12、塔吊及人货电梯基础模板的支设工作。 第四条承包单价： 按混凝土接触模板面积计算工程量：地下室部分按每平米贰拾元（20元/㎡）计算，另补5000元；地上部分按壹拾捌元每平米（18元/㎡）计算。此价位为双方协商的最终价位，不做调整。 第五条结算方式： １、当月已完成工作量在次月的５日前办理结算。 ２、人工费按双方约定的计量办法计算工程量，按协议单价包干，班组亏盈自负。 ３、结算时按实际完成的工作量，由项目工长签发工程量签证，并分层对完成的工作量作出质量等级评定。 ４、在结算围班组必须作到工完场清，否则不予结算付款。 ５、若因班组自身人力弱，技能底或管理不善影响施工质量及进度，班组自行退场或公司勒令退场的，结算时除按有关规定执行外，所完成的工程量按合格单价降２０％结算，工人退场时只支付路费，
项目内部班组施工承包协议 （模板工组） 劳务方：（以下简称甲方） 模板班组：（以下简称乙方） 甲方将所承建的楼工程基础、挡土墙、主体及二装模板工程内部承包给乙方施工，达成如下协议共同遵守： 一、工程概况： 1、工程名称：楼； 2．建筑面积：以实际接触面积计算为准； 3．结构：； 4．层数：地下层，地上层；以图纸标注为准。 二、承包方式 模板制作、安装、拆除及脚手架支撑部分单包人工费，包含机械、工用具、主配电箱以外的施工用防水线及辅材、楼层材料清理、场地内转运、工人生活及住宿等，同时包含内容：套管、内衬、封口胶、扫帚，梁、柱、板的打磨，剔除爆模部位混凝土及模板（除地下室挡土墙的止水拉杆以外）的螺帽、蝴蝶卡及主体二装模板工程所有的拉杆、螺帽、蝴蝶卡等辅材由班组负责（地下室挡土墙不能拆除的止水拉杆由乙方负责购买，地下室工程完工后甲方现场清点数量，按实际使用数量由甲方承担拉杆购买资金，其他辅材由乙方负责）。 三、承包范围 1、甲方与施工单位签订的《劳务承包合同》中的土建部分，基础、筏板、承台、挡土墙、梁、柱、剪力墙、XB、屋面、花架、机房、后浇带、女儿墙构造柱、压顶、砖砌体二装模板（含腰带、止水带、构造柱、圈梁、过梁）等所有现浇部分的模板制作、安装、拆除，所有本工程承包范围内模板的支撑架（所有楼层模板钢
管支撑架必须搭设扫地杆）、脚手架搭拆工程（超高部位脚手架的搭设已考虑在合同单价内）。包括设计文件、施工图、图纸会审纪要、设计变更通知、施工组织设计或施工方案中所有模板制作、安装等，材料场内运输以及钉子、铁丝、工具、机械用电线、人工工资、人工养老保险、医疗保险、失业保险等包括在此单价内，不另行计算。乙方自备机具（园盘锯、刨床、电锤等工具）、雨具、安全措施用具（如安全帽、安全带）等，施工放线乙方派专人协助施工管理人员放线，如果放线未到每次扣工程款500元。 2、本合同乙方同时包含在单价内的辅助设备、材料等其他合同包含款项： （1）、所有进场工人的安全帽、安全带（如任何工人进场未同时配备安全帽及安全带，发现一次罚款100元，连续两次清理出场，只戴安全帽或安全带均按以上规定处理）；安全带在劳务库房由班组长领取，工程完工后统一归还，造成丢失的按原价赔偿。每月由班组在领取工程款前主动上交当月所有的项目部或劳务部予以的罚款，否则由劳务部在工程款中加倍扣除； （2）、所有班组工用具、材料（含电线）进场时必须在大门守卫处登记，否则所有工用具或材料不予出场。 （3）、班组长每周星期统一由劳务部召开例会，未到场每次罚款100元，迟到罚款10分钟以内罚款50元，十分钟以上按未到场处理。 （4）、乙方按甲方现场规划的指定部位指定专人采用裁板机统一下料。 四、质量、工期与安全 1、质量：按项目部、监理单位、建设单位、遂宁市质检站要求的合同标准,工程施工技术交底的内容。结构尺寸的保证：本工程采用红外线测距仪检查房屋模板的结构尺寸及开间、进深尺寸。 2、具体要求：模板安装与拆除 作业条件
合同编号：YT-FS-2272-13 静压桩施工承包合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
静压桩施工承包合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位： (简称发包方) 承包单位： (简称承包方) 为明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国 合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关法 律、法规签订本合同，共同遵守。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：承包范围和内容：静压桩基础的施工(含 设备进出场、定位放线、压桩、资料整理及提交等。) 第四条：工程价款：本着互惠互利的原则，工程 量按照设计规定和国家有关定额计算，每米单价，本 工程总造价据实际施工工程量计算，如发生工程变更 等费用按实际工程量计算。(承包单位承诺每米价格若 高于发包单位与其他承包单位签订合同的价格时，执
行发包单位与其他承包单位签订合同的价格) 第五条：承包方式：本合同按方式进行承包施工：第六条：施工期限：本工程自开工之日，施工有效工期为天，即年月日开工至年月日竣工。施工期间如发生不可抗力的自然灾害，或发包方设计变更影响工期时，经双方签证，工期顺延。 第七条：技术要求： 1、按设计图纸要求：严格按图纸要求施工 2、桩位、垂直度及允许偏差质量标准，按国家施工规范有关规定执行。 第八条：双方的主要责任： 一、发包方： 1、开工前施工场地应达到平整，不下陷，并负责清除上空及地上障碍物，能通行40吨拖车，接通施工现场水源、电源。如果现场异常(需垫板作业、清理障碍物以及降水等)发生时，凭签证按现行定额规定和现行有关政策另行结算。 2、发包方在开工前向承包方提供本工程的地质报
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
钢筋施工工程劳务合同 甲方； ______________________________________ 乙方： ______________________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑安装工程合同合同条例》直有关规定，遵循诚实信用、平等互利的原则，加强施工中的协调与配和，共同完成施工生产任务，经双方共同协商，鉴定本合同。供双方共同遵守。―、工程名称：二：承包内容及范围： 1、钢筋成型、制作、安装，（顶层的，女儿墙、构造柱、檐口节点及其它 零星构件）。 2、主体范围内的设计变更和技术核定单。 3、与安装和装饰工程的配合工作。 4、机械安装及原材料卸车堆放。 5、现场安全文明施工。 三：承包方式：包工、保安全、保质量、包文明施工。 四：甲方责任： 1、负责施工现场的总体协调。向乙方进行安全、技术交底， 2、提供乙方施工人员临时生活用房、生产用电。
3、提供施工图一套和乙方施工的控制点、线。 4、向乙方下达工程进度计划。 5、按公司合同约定按时支付乙方工程款 五、乙方责任 : 1、听从甲方管理人员指挥调动，遵守工地规章制度，严格按图变更、技术交底要求精心组织施工，确保工程质量达到优良。 2、自觉接受甲方的质量和监督，验收，如达不到质量标准，乙方应无条件及时返修，费用由乙方承担。 3、按甲方的日、周、月进度计划组织施工，确保工程按期完工。施工期间乙方不得中途退场，农忙不得放假，乙方对自身施工人员调剂时，必须征得甲方同意，否则、造成的影响和损失均由乙方承担，必须时甲方令乙方退场，而且一侓不予结算。 4、乙方应对，钢筋施工全过程负面责任，其工作内容如下： （1）、熟悉施工图纸、施工放线、领退料料具、班组自检、保养机具，每班作业完毕后的场地清理，安全文明施工。 （2）、钢筋制作、调运、安装买件等。 （3）、完成属于钢筋施工过程中的其他工作。 （4）、各自小型手动工具：手电钻、锤子、扳手、卷尺等。 5、乙方应遵守安全生产、文明施工的有关规定，采取严格的安全防护措施，严禁违章作业，承担由于自身安全措施不力造成的责任和因此发生的费用。 6 合理利用材料，禁止乱切，乱扔钢筋用料。如乙方原因造成浪费、埙坏甲方将视情节轻重，给予一定数量罚款。 六；质量验收：
（以下简称甲方） （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《XX省建筑管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信、互利互惠的原则，结合施工生产需要，经双方协商一致，特签订本劳务合同。 一、工程概况 1、工程名称：工程。 2、工程地点：。 3、建筑面积： m2(按实际工作量结算)； 4、工作内容： （1）、工程（劳务）承包的区域：从基础地梁开始包括钢筋工程、模板工程，砼搅拌、浇筑，砌体、抹灰、土方回填及所有垫层，地坪面层，室外散水，屋面放坡找平，所有防水打底及防水后的保护层浇筑，外墙砖粘贴及清洁，内、外架搭拆，四口五临边防护，安全设施的搭拆和防护以及交房时的清洁工作等。 （2）、具体承包范围： 1）、人工费：指承包本工程承包范围施工图（含建施、结施设计变更单、工程增减、审图纪要、设计补充说明等）的工作内容。主要分部分项为砌筑、抹灰、钢筋、砼、模板、脚手架子、地坪、屋面、公共部分装饰并含室外散水以内的环境工程等。立面范围从地梁下口到房屋顶总标高，至竣工交付使用除水电安装、内墙涂料、室内地砖、防水、门窗安装、楼梯栏杆、玻璃、铝合金卷帘门以外的所有工作。以及安装文明施工用工，相关工序的配合工作。 2）、辅料费：各种型号的铁丝、钢筋绑扎丝、电焊条、焊剂、铁钉、抬杠、各种
绳、灰桶灰盘、尺枋、靠尺、切割机、切割片、冲击钻、防雨水所用的工人身穿雨衣、彩条布等辅材的费用。 3）、机械费：包括砼搅拌机、砂浆搅拌机、钢筋加工机具、木工加工机具和塔吊等设备的租金或购置费。 4）、模板费：指各种模板及扣件租赁和购置运输等费用以及各种对拉片和对拉螺栓由乙方自行负责购买费用。 5）、脚手架费：指钢管和配套扣件的租赁和购置运输等费用等。超定额损耗的赔付、竹跳板的搭拆按规定堆码，各种安全防护架、砌筑架、装饰架、四口五临边防护，上料平台和卸料平台的搭拆，日常维护以及需要反复搭拆的各种架子，因施工中出现异常情况确保施工能继续进行需要搭设辅助生产设施的便道，提供安装及其它相关工序的脚手架等费用。 6）、安全文明施工费：指工程必须购置的安全帽、安全带、职工劳保安全保护用品和发生工伤事故处理及连带的行政经济处罚的专项费用等以上费用，施工通道维修清洁、车辆冲洗，因工地安全文明施工未达到安全文明条例而被市、区相关部门及监理、业主的经济处罚，同时承担包括业主对总承包公司签订总承包合同中相关的经济处罚条款中的相应责任。 7）、管理费：指乙方保卫人员、施工员、安全员，质检员、材料员等的工资，办公桌椅、电脑、笔墨纸张、各种技术表格等办公用品采购费和职工个人劳保等不可预见费、工人暂住证费用等。 8）、税金：本工程税金由乙方向甲方提供税票。 9）、工程质量、安全验收标准：本工程质量等级为合格并一次性验收通过。各分部分项工程的工程质量，按施工图及有关技术文件要求以及国家现行建筑规范文
_________ 桩基工程施工承包合同 建设单位（甲方）：_____________________________ 承包单位（乙方）：_____________________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体特点，经甲、乙双方协商，达成以下协议条款，双方共同遵守。 、工程概况： 1、工程名称：管桩基础工程 2、建设地点： 3、工程内容： 4、工程数量：约米,以正式施工图纸为准 二、工程承包范围： 根据甲方提供的设计施工图纸、图纸会审纪要、变更通知、施工合同要 求范围内的静压预应力高强混凝土管桩工程。 三、工程承包形式： 甲方以包工包料形式承包给乙方施工。 四、工程工期： 乙方必须严格按照以下确定的工期进行施工，否则将按第十三条第2款相 关规定予以处罚。（以下工期为有效工期） （一）___________________________ 、工程施工阶段总工期为______ 日历天,开工预计日期：_________________________ 年—月_日 （具体开工时间按甲方项目部书面通知为准）。 （二）工期顺延条件：遇到以下情况之一，经甲方现场代表签证并经甲方项目部签章认可后，工期方可顺延。其余任何理由均不能作为工期顺延的条件。 1、非乙方原因造成工地停水、停电连续达6小时以上（含6小时）。 2、不可抗力（如台风、特大暴雨风雪等自然灾害）引起的工期延误。
3、因重大设计变更，造成工程量大大增加或需要停工且有甲方项目部书面通 知要求停工的 4、在施工期间由于政府指令而暂停施工的。 5、在工程施工中非乙方原因遭到周边居民阻挠施工而影响工程进度的。 6、施工期间遇到地下障碍物进行处理所影响的工期。 五、工程质量： 乙方必须严格按照设计施工图纸和现行国家及____________ 省有关的施工验收 规范、规程进行施工，乙方承包范围内的所有工程质量等级必须全部达到合格以上标准。 1、本项目必须使用顶压式750的压桩机，接头部分应采用二氧化碳气体保护焊，必须采取吊桩方式施工。 2、本工程除按国家法律规定通过下相关部门监督外，采取施工单位、监理单位、建设单位三级质量管理体系，实行定期或不定期联合检查制度，施工单位自检、监理单位复检，建设单位审核，均应落实到具体负责人，杜绝工程质量隐患。工程量收方时，必须由建设方及监理方三人以上在场时方可进行，并做好施工现场记录。 3、开工前乙方应将《施工组织设计方案》送交甲方工程管理部门及监理公司（甲方聘任，下同），经甲方工程管理部门及监理公司审核同意，发出《开工通知书》后方可开工。 4、甲乙双方及监理公司均应指定专职现场负责人，并明确其职责，以书面方式通知对方。 5、乙方必须自行完成本工程，若甲方及监理公司发现乙方有将本工程以任何形式转包、分包等行为，经查实，甲方有权终止本合同，已完成工程量不予结算，乙方应对此产生的一切后果负全部责任。 6、乙方应严格按照设计文件的要求及有关规范进行施工，桩头进入持力层, 达到设计要求，必须经甲、乙双方及监理公司指定的现场监理工程师共同验收确认，每桩均应办理签证手续，并做完整的施工技术记录。 7、对于施工过程中发现的安全、质量问题或有可能导致质量问题的施工行
建筑工程主体施工劳务分包协议 工程承包方：（以下简称甲方） 劳务分包方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商，根据合同法的有关规定，双方本着自愿、公平、互惠、互利的原则，为确定双方合同的权利及义务和经济责任，制定以下条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、结构形式： 二、劳务分包方式：清包工带模板、方木、钢钉、铁丝、海绵条、胶带、 隔离剂、圆盘锯、吹风机及小型工具。顶板水平排木及内外墙垂直加固全部使用木方；盘螺调直机和其它钢筋设备。 三、劳务分包范围：本工程土建施工图主体工程及土建变更、开挖基槽 清理，桩头处理、砼垫层、放线、钢筋制作及绑扎场内运输、所用模板支护、砼浇筑、试块制作及砼养护、轻体隔墙安装、砌砖、屋面找坡层、找平层、保温层、防水保护层、风道安装、集水坑预制盖板、排水沟预制盖板、人防封堵预制砼板、洞眼模板拆除、砼胀模凿除、二次砼浇筑、室内外台阶、电渣焊焊渣清理，水电通风消防砼基础、太阳能支墩、各种机械设备配合安装及维修，楼内外及场区清理、雨季排洪防洪、槽内
排水、场内外装卸车、临建搭设、厂区内外道路硬化、小型机械工配制、安全网内清理、厂区50米以内的回填土（分层夯实）、临边防护、三宝四口、防护挑架槽钢环制作预埋及钢筋割掉洞口封堵、水电预埋箱盒、制作所有预制构件使用扣件修理、场区内所有装卸车、也包括外脚手架钢管、扣件、架板、工字钢、塔吊、电梯装卸车等。现场一切材料分类堆放、塔吊基础、施工电梯基础、迎接检查现场清理场内外清扫以及施工现场的文明施工。 四、劳务分包价格 1、单价：以本工程施工图建筑面积每平米综合单价元（小写: ）。 2、合价(暂定）：元（小写：）。 五、分包结算方式：以施工图实际面积计算，阳台按一半，基础按标准 层三分之一计算，人防通道、雨篷及外保温不计算面积，除建筑面积以外的增减，其它变更均包括在本工程承包范围以内（包括屋面造型）。 由建设单位和甲方原因所造成的已施工完毕的合格工程需要拆除与变更增减的，由甲方有关人员签字认可，作为结算依据。 六、工程工期：自年月日开工至年月日完工。 乙方应根据甲方所制定工程进度计划施工，提前一天奖元，延误一天罚元。由于人不能抗拒的因素和甲方造成的工期相应顺延。 七、零星用工：甲方借用乙方人员做本工程分包范围以外的用工，乙方 应当积极配合，事后由甲方主管人员签字生效，每工日按70元计算，作为结算依据。
编号：QJ-HT-0638 建筑工程劳务承包合同专业 版(参考文本) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
建筑工程劳务承包合同专业版(参考 文本) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)： 一.工程概况： 1.工程名称：西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：16662.80平方米 4.结构类型：框架 5.工程造价：
二.承包方式： 承包方(乙方)对西南信息产业园区5#53#54#55#56#工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程) 四.承包工期： 1.开工时间：2007年月日(以双方确定的开工报告为准) 2.竣工时间：2007年月日 五.费用标准： 1.劳务费按实际施工建筑面积+─0.000以上/每平方米122元(结算单价：框架每平方75/M2计算，砖砌体内外墙抹灰及面砖，楼地坪按每平方米为47元) 2.甲方委托乙方完成承包范围以外的工作(包括地梁面及以外的工程)双方以现场市场价进行协商处理。
冲孔桩机合同 甲方（承租方）：广州南雅建筑工程有限公司 乙方（出租方）：广州市锦嘉建安工程有限公司 甲方因工程施工的需要，租用乙方设备使用，根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确双方的权力和义务，经双方协商，共同签订本合同，供双方遵照执行。 一、使用地点及用途 1、用于工程项目名称：石岗东商城 2、设备用途及作业范围：冲孔灌注桩 二、结算方式 1、冲孔桩机：按每台班：350元/小时计算，甲方保证乙方每天正常工作10 小时；如每天不足10小时，即按每天10小时计算。（此单价不含税款）2、每天冲孔数目以当天签证原始记录为双方结算数目，当工程量施打到总 工程量一半时，甲方支付乙方所发生数量50％，当工程完成后，甲方支付乙方总数施打费款90％，余下款甲方在检测桩合格后10天内全部结清。 3、工作程序：每天冲孔桩原始记录表，乙方人员按实际冲孔数目填写，并 交由甲方及有关人员签名确认。作为双方结算凭证。 三、乙方责任： 1、确保设备状况良好，满足甲方及规范操作制度。 2、如桩机出现问题，应在当天修好，如无法修好，所耽误台班费用由乙方 自付。 四、甲方责任: 1、甲方应保障施工现场“三通一平”清理地上和地下障碍物（如高空电线、
地下通讯电缆、供水管道及基础等）满足施工机械作业条件。 2、如因复线，停电，设计图纸变更，遇地上、下障碍物（如地下管道、文 物、高空电线、旧基础）、场地下陷等原因而影响施工；或因自然灾害及不可抗力事故影响工期和产生费用的包括变更设计的补桩加桩费用等，原因不在乙方，由甲方承担工期顺延和有关费用。 五、如因上述原因造成的机械停置和工人开工不足，累计2天施工不足6条 桩，则自第3天起，甲方按3000元/ 天/台机补贴乙方闲开工不足的损失。 六、如合同自双方签字盖章之起生效，其它未尽事宜双方协商，签订补充合 同，与本合同具有同等效力。 七、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份。 甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）： 联系人电话：联系人电话： 年月日年月日
建设工程劳务班组承包协议 编号：______ 工程名称：凯力威·锦绣阳光一期1栋、2栋、9栋 工程地点：简阳市凯力威大道1号 承包范围：1栋、2栋、9栋（所有劳务） 发包方（简称甲方）：简阳市实业建筑工程公司 地址：凯力威·锦绣阳光一期项目部 承包方（简称乙方）: 简阳市玉泰建筑劳务有限公司 地址: 简阳市凯力威大道1号 协议订地点：凯力威·锦绣阳光一期项目部 合同签订日期年月日 建设工程劳务班组承包协议
工程名称：凯力威·锦绣阳光一期1栋、2栋、9栋 工程地点：简阳市凯力威大道1号 劳务承包：图纸中所包含的全部劳务 承包范围：凯力威·锦绣阳光一期主体、钢筋、模板、粉刷及双方约定的其他项目。 承包内容：图纸内所包含的全部工程劳务（具体内容详工程单价）。 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关法规，结合本工程具体情况，经双方协商自愿达成以下协议条款，对双方进行约束。 1、一般规定 1-1乙方受本班组操作人员委托代表本班组与甲方签订本合同，未签协议和协议内容以外乙方的任何行为产生的一切后果由其自己承担。 1-2 乙方以独立核算人的身份受操作人员委托，持所操作人员授权委托书，代表操作人员签定合同，并对其操作人员的行为负责。 1-3乙方应将本合同条款对其操作人员公开，并组织学习，让操作人员认识自己的责任和义务，对本合同认可后签订委托书交甲方。 1-4 乙方必须遵守国家有关建设工程施工管理、技术管理等方面规定、文件、新颁布文件及甲方公司内部管理文件和规定。 1-5本合同附件（包括每一次的项目部会议纪要）及与本合同涉及工程相关的施工技术、工地管理、管理细则、管理手册、技术交底、班前交底等文件与本合同具有同等法律效力。 1-6乙方应亲自处理涉及施工的各种事宜，并将施工中出现的各种情况填报于《施工日志》中。 1-7 本工程项目乙方不得转包，应该直接组织和带领工人进行生产劳动，如果发现转包甲方有权终止本合同，并扣2%的工程款作为处罚，相应的法律和经济责任由乙方一并承担。 1-8 乙方不得使用未满十六周岁的未成年人。 1-9乙方使用的操作人员必须持有就业证、身份证、特种工操作证、职业资格证等（使用外来人员的应当办理暂住证手续）。所使用人员若没有上述证件由甲方代为办证时发生的费用将在承包款中扣除。 1-10参加施工的人员应遵纪守法，讲究职业道德，服从甲方各有关部门在相关方面工作的管理，不得发生打架斗殴等违反国家法律、法规的行为。
建筑工程劳务合同（范本） 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 为确保甲方承建的工程顺利完工，根据施工安排，甲方将该项目劳务工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：。 2、工程地点：。 3、工程数量：。 4、工程内容：。 二、工期及工期要求 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3 ．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 5、所有工作内容必须按照项目经理部周、月、季进度计划执行并按期完成。乙
方根据、材料、劳资、财务月计划，会同工长编制出月班组作业计划。 6、乙方的投入必须满足质量、安全、文明施工、进度的要求，如投入物质不够质量、安全隐患、工期延误、所造成的损失全部由乙方负责。 7、若因甲方原因造成工程停工两天（含两天）以上，累计每月不超过4天，按进场的租赁费补偿乙方；如遇不可抗力因素造成工程停工，甲乙双方协商解决。 三、质量标准：合格（力争优良） 四、乙方工程承包范围 1、自基础垫层施工开始到工程交工的所有土建内容，含散水与内排水沟、台阶、周转材料、机械设备；现场材料周转、堆码、清理；外脚手架及所有防护架搭、拆工作；安全通道防护搭设； 负责文明施工、安全、工期、标化工地等直至工程交竣工在内的所有用工（以2004定额规定的所有工作内容）；因设计变更单增加的工程量分项工程人工费在两千元范围内（含两千元）的，不做调整，超过两千元的工程量按实结算。 2、工程基础、主体结构全部使用商品砼（砌筑砌体及抹灰的砂浆、构造柱、过梁、室外散水、台阶采用现场搅拌）。 3、基础：砼垫层、砖胎模等工作，负责清理基坑土方修边捡底及周边安全防护设置等工作。 4、钢筋工程：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药、所有砼垫块。不包括地下室钢筋机械连接。（机械连接仅包括地下室钢筋直径22、25的三级钢。） 5、模板工程：架管架料、扣件、木枋、木模板、模板制作、安装、拆除、机具、钉子、铁丝、拉杆、拉片、后浇带的止水带的安装、剪力墙遇水膨胀止水带的安装，
合同编号：WU-PO-678-49 建筑工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
建筑工程劳务承包合同标准样本 使用说明：本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益，经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来，从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 按照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国违筑法》，《中华人民共和国劳动法》及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方（甲方）承包方（乙方）双方友好协商。特制定以下条款（双方共同遵守） 一.工程概况： 1.工程名称：________工程。 2.工程地址： 3.建筑面积：________平方米
4.结构类型：框架 5.工程造价： 二.承包方式： 承包方（乙方）对________工程项目劳务人工费总承包。 三.承包范围： 1.本工程承包范围为甲方发出的施工图中地梁面以上钢筋工，模板工，泥工三大工程所属的劳务工作。（不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架，防水及外墙面隔热保温等工程） 四.承包工期： 1.开工时间：________年____月____日（以双方确定的开工报告为准） 2.竣工时间：________年____月____日
静压预应力管桩工程施工承包合同 篇一： 建设单位：哈尔滨中国标准铅笔公司以下简称业主发包单位：黑龙江省大兴安岭地区宇林建筑工程有限责任公司 以下简称甲方 承包单位：宿迁市建设工程（集团）有限公司以下简称乙方受甲方委托，乙方负责施工哈尔滨中国标准铅笔公司新建厂区：1#厂房、及3#、4#厂房静压预应力管桩基础工程，根据《合同法》，为明确双方责任，本着互相协作，安全顺利地完成施工任务。双方在平等互利的基础上，经友好协商签订以下合同条款，以资共同遵守。 一、工程地点：哈尔滨市利民开发区电碳厂东院。 二、工程名称：哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程。 三、承包方式、范围及内容： 1.承包方式：包工、包料。 2.承包范围：按哈尔滨中国标准铅笔公司新厂区建设工程1#厂房设计图中所有PC400A95-12,桩长约12m，（由试桩确定桩长）（约272根）；3#、4#厂房设计图中所有PC400A95-16，桩长约16m，（由试桩确定桩长）（约323根）；
以及可能出现的设计变更所增补的桩数。 3.承包内容：包括桩机进退场及装卸，桩位放样、压桩、送桩、管桩焊接，桩基施工时所需的临时设施及水费、电费及工程相关的隐蔽及内业资料的收集整理，归档等。 四、桩基工程材料：采用PC400A95-12、PC400A95-16管桩。 五、工程价款： 1.有效桩长：综合单价(包括：人工费、材料费、机械费)按人民币元/米。（有效桩长：指设计桩顶标高至实际压桩桩低标高） 2.本合同包含工程桩的验桩（静载动载）检测费。 3.因机械原因造成断桩需变更补桩的，由乙方自行承担。 六、工程量计量方式： 桩基工程量以甲方现场确认的实际有效桩长（设计桩顶标高至实际压桩桩低标高）计量。 七、施工期及质量要求 1.工期：20XX年11月 08 日，前进场一台压桩机，20XX 年11月 9 日之前应具备桩机试打的条件并进行试压桩，正式施压第一根工程桩后 20 日历天完成现有图纸上所有（约595根）工程桩的施工。如非因甲方或不可抗力因素造成的工期延误，每延误一天，乙方须支付给甲方违约金人