合同编号：
建设工程施工专业分包合同
工程名称：
工程地点：
甲方：
乙方：
年月
人防地下室防护设备制安工程分包施工合同
甲方（总承包单位）：；
乙方（分包单位）：；
根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和深圳市有关规定，经甲、乙双方共同商定，甲方同意将地下室人防工程防护设备的制作和安装工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务，共同签定本合同。
第一条工程名称和内容
1．工程名称：；
2．工程内容：（详见附表）。第二条合同价款及承包方式
1．合同价款为人民币：元；（即在广东省人防办公布价格的基础上，下浮%计价而来。）
人民币大写：元整；
2．承包方式：本工程为大包干，即包人工、材料、工期、质量、包安全文明施工、包国家规定的该工程相应的各种税金；
3．因甲方及设计变更原因而造成工程增减部分，则在广东省人防办价格的基础上按本合同的下浮率计算。
第三条工期要求
合同签定后，乙方按甲方代表或监理工程师的要求进场配合施工。乙方必须提前天内到达现场，与有关人员确定门框和预埋件安装进场的具体时间和要求。门扇安装日期由甲方提前个月书面通知乙方，接到正式进场通知后，乙方必须在天内进场安装门扇，工期为天，乙方必须配合甲方工程进度施工。
第五条工程质量
1．制作人防工程防护设备所用的材料都必须符合设计要求及国家验收规范；2．人防工程防护设备必须按国家人防办、国家建设部颁发的标准图纸和要求进行制作和安装；
3．本工程的质量监督单位：。
第六条双方责任
1．甲方责任
(1).及时向乙方提供市民防办审定的人防地下室的施工图套和有关资料；
(2).由于工程的需要，甲方变更设计时，应提前天办理工程变更和设计修改手续，并经市民防办审定后通知乙方；
(3).提供安装的必须条件：焊接用电、塔吊、固定支撑等。
(4).负责协调乙方和现场各施工单位的关系；
(5).以书面形式向乙方提供地下室外的标高和轴线、孔口中心线；
(6).会同工程监理，组织对工程进行竣工正式验收，并按合同规定办理工程款支付；
2．乙方责任
(1).严格按国家人防办、国家建成设部颁发布的标准图纸和有关规定制作、安装人防防护设备；
(2).遵守施工现场的各项规章制度，保证安全施工，文明施工；
(3).全面负责配合甲方办理本工程的验收工作，提供合同范围内工程验收的有关资料和产品合格证，保证本人防工程验收合格；
(4).按总承包商编制并经监理工程师批准的施工总进度计划进行施工；
(5).工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方负责修复；因甲方提前使用造成的损坏，所产生的维修费由甲方支付。
(6)乙方应向甲方支付该分包工程总金额的%作为配合管理费。
第七条材料和设备
本工程所用的材料和设备均由乙方自己采购，材料必须符合国家标准规定及图纸的要求，并为民防委员会办公室认可的合格产品。
第八条图纸变更和修改
施工图的修改、变更须经设计单位和甲方代表签字，并报民防委员会办公室审批后有效。修改、变更后的施工图应及时通知乙方，否则由此造成的费用增加由甲方负责。
第九条工程验收
1．人防门框及设备预埋件安装完毕后，由乙方组织自检，自检合格后由建设单位、监理、甲方隐蔽验收，验收合格后才能封模浇注混凝土；
2．乙方认为工程具备完工条件将提前天申请甲方验收。甲方接到申请后按约定时间组织工程验收，如需整改，乙方按整改意见认真进行整改至复验合格；3．工程验收合格后，乙方全面配合甲方办理有关手续，向民防委员会办公室提交竣工验收证书及相关文件，获取核发备案证书。
第十条保修期和最后验收
1．保修期从通过竣工验收之日计算，保修期为年；
2．保修期内乙方应认真履行保修责任，确保维修的时间和质量；
3．保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其它缺陷均属保修范围；
4．保修期满后，经甲、乙双方最终验收，确认乙方已完成保修责任，甲方应在天内办理保修金的结算。
第十一条合同工程款支付
1．合同签定后进场前，甲方向乙方支付合同总造价%，计人民币元；2．门框安装完毕经建设方、甲方、监理验收合格后，天内甲方向乙方支付合同总造价%的工程进度款，计人民币××元；
3．门扇安装完毕验收合格后天内，甲方向乙方支付合同总造成价%的工程进度款，计人民币：元；
4．设备安装完毕经自检合格后，乙方向甲方提交验收申请报告，甲方在收到乙方验收申请报告日内组织验收，验收合格日内甲方向乙方支付合同总造成价的%，计人民币元；
5．剩余%的工程款，计人民币：元作为工程保修金，待保修期满（年）后天内结清余款；
第十二条违约
1．合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担；
第十三条管理和廉政协议
监理例会管理：乙方项目经理、项目技术负责人必须参加每周工程例会，因故不能参加的应提前4 小时向甲方提出书面申请并在获得甲方批准后方可缺席（未经申请批复且迟到5 分钟以上者视为缺席），否则乙方向甲方支付违约金500 元/人次。乙方应在甲方组织的会议期间，遵守会议纪律：不得吸烟、不得私下谈话、不得接听电话、手机设为振动档或关机、不得迟到（超过约定时间不入会议室即为迟到）、不得早退（未到主持人宣布散会离开即为早退）、不带记录本和笔、不签签到表，否则由乙方支付甲方违约金100 元/人/条/次。
廉政管理：为加强工程项目建设期间的廉洁合作，确保项目高效优质按期竣工，甲乙双方经协商签定本协议并作为双方共同遵守的廉洁合作行为准则。1. 甲方责任
（1）甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉洁合作管理的各项制度和规定。（2）甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉洁合作教育。
（3）甲方在工程项目建设期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
（4）甲方人员如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
（5）对于乙方举报甲方人员违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
2. 乙方责任
（1）乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉洁合作管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
（2）乙方单位在工程项目建设期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
（3）乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目建设期间廉洁合作管理执行情况的监督。
（4）乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承担合
同总价的1%的违约金，并对本方知情不报人员进行相应处罚。
（5）如因乙方单位及人员在工程项目建设期间贿赂甲方人员，被司法机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
第十四条仲裁
甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，而且无法在互相协商的基础上解决时，可向深圳仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为深圳。
第十五条附则
1．本合同在履行期间，如遇到期地震等不可抗力因素造成损失，由甲、乙双方共同协商解决；
2．本合同未尽事宜，由双方协商解决；
3．本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字加盖公章后生效，甲、乙双方必须共同履行合同条款，按合同履行完权利和义务后合同失效。
4．本合同一式份，甲方执份，乙方执份，送民防办备案份。
甲方：乙方：
签约代表：签约代表：
电话：电话：
时间：时间：
地点：地点：
民防办备案意见
附件1：报价清单
附件2：工程质量缺陷保修书
建设方（全称）：
甲方（全称）：
乙方（全称）：
为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，建设方和甲方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《深圳特区建设工程质理条例》，经协商一致，签订工程质量缺陷保修书。甲方在质量缺陷保修期内按照有关规定及双方约定承担保修责任。
一、工程质量缺陷保修范围
质量缺陷保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程、电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程、供热和供冷系统工程、装饰装修工程以及双方约定的其他项目。
具体质量缺陷保修范围，双方约定如下：
二、工程质量缺陷保修期
质量保修缺陷期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修缺陷期。
双方约定本工程质量缺陷保修期如下：
地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为年；
电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为年；
供热和供冷系统工程为个采暖期、供冷期；
装饰装修工程为年；
其他项目保修期约定：
三、工程质量缺陷保修责任
1、属于保修范围内的项目，在保修期内，乙方应在接到保修通知之日后7天内派人修理。甲方不在约定期限内派人修理，如果乙方不按期或按要求维修则建设方可委托其他人员修理，但费用从该缘来居高低压配电分包工程的保修款中扣除。
2、发生紧急抢修事故的，甲方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
四、工程质量缺陷保修费用
工程质量缺陷保修费用及相关的损害赔偿责任由造成质量缺陷的责任方承担。
五、工程质量缺陷保修金
工程质量缺陷保修金一般为施工合同价款的5%左右，甲方与乙方约定本工程的工程质量保修金为施工合同价款的5%，具体为：
币种：人民币
金额：竣工实际结算总价款的5%作为工程质量缺陷保修金
质量缺陷保修金银行利率为：不计利息
六、工程质量缺陷保修金的支付
甲方在该工程保修期满后，将保修金扣除相关费用后支付给乙方，但并不免除乙方在保修期内的保修责任。
七、其他
建设方甲方约定的其他工程质量缺陷保修事项：
本《工程质量缺陷保修书》作为施工合同附件由建设方、甲、乙方三方共同签署。
建设方：（公章）：
甲方（公章）：乙方（公章）：
法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日
合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则，双方就市有限公司信息化项目建设相关事宜协商一致，订立本协议。 1.定义 .甲方： .乙方： .主要开发项目： （1）企业物流管理系统，包括财务管理、物流管理、销售管理、采购管理，生产计划等子 系统。 （2）以 CAD为核心的产品设计制造系统。 .工程的分期： 本工程分为两期建设： 信息化项目一期项目：上线模块：CAD/CAM/CAPP企业研发系统。 信息化二期项目：上线模块：新建ERP管理系统的订单、计划、采购、生产、 财务等系统；客户关系管理CRM等 2.系统功能和性能描述 乙方有责任保证为本次信息化项目建设提供的所有设备、材料及系统总体性能功能，符合 最新的法定职责、条例、规范、以及中国政府及有关部门的特别要求。 3.工作内容和要求 乙方负责提供甲方信息化项目服务及总体设计、项目实施及售后服务，确保信息化项目平 台的各部分内容达到功能及性能的设计要求。乙方对信息化项目平台的开通以及整体正常运行承担责任， .项目的咨询服务及总体设计 一、对信息化项目平台建设为甲方提供全方位的咨询服务和合理化建议； 二、项目目标和预期功能的规划制订；
三、项目需求确定、技术方案制订，确定主要设备材料的选型； 四、项目总预算制订； 五、项目进度制订：提出信息化项目平台整体进度计划，分期进度计划，和各主要节点进度计划； 项目管理方法制订； 一、制订项目建设的各分阶段建设目标、建设内容和衔接方案； 二、提供信息化项目平台子系统验收标准、方法； 三、对设计内容向甲方进行交底； 四、确定信息化项目平台子系统的需求、技术规格及相关运营模式，提交各子系统的规格说明书及相关文档，并制定子系统实施计划，直至甲方确认； 五、负责信息化项目平台建设相关内外部接口的技术协调工作。对信息化项目平台同其他系统之间的接口、通讯方式、系统扩展等方面负有协助制定标准、提出方案和实施办法的责任； 六、协助甲方信息化项目平台相关设计成果的科研立项、专利申请、奖项申报工作； 项目实施及售后服务 由于本工程工期紧、设计和施工可能交叉进行，乙方应对本系统的设计、施工的衔接，工 程实施阶段的进度、质量控制，即设计、施工管理等各个阶段采取针对性措施，以保证系统 实施的正常进行。乙方进行的工作应包括但不限于以下内容：一、负责信息化项目平台相关图 纸的设计； 二、负责信息化项目平台建设的设备材料供应； 三、负责信息化项目平台建设的二次开发； 四、负责信息化项目平台建设的安装调试； 五、负责信息化项目平台建设的质量控制； 六、负责信息化项目平台建设的进度管理； 七、负责信息化项目平台建设的施工安全； 八、负责信息化项目平台建设的验收管理； 九、负责信息化项目平台建设的培训； 十、负责信息化项目平台建设的售后服务管理； 十一、定期向甲方提交项目阶段性工作报告； 4.进度要求 乙方应根据信息化项目平台整体建设的总体时间安排，制定详细进度计划，进度计划应覆盖 信息化项目平台实施各阶段的所有工作。甲方对整体工程进度进行调整时，乙方应服从并相应调整详细进度计划。 5.双方责任 甲方责任 一、应及时向乙方提供项目实施过程中所必需的技术资料和配合要求。 二、乙方按本合同规定向甲方提供的所有技术文档、技术成果属甲方乙共同所有，甲方保证
GF—2015—0210 合同编号：2017-42 建设工程设计合同示范文本 （专业建设工程） 合同协议书专用合同条款 工程名称： 工程地点： 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：年月 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
目录 合同协议书 (2) 专用合同条款 (6) 1.一般约定 (6) 2.发包人 (8) 3.设计人 (9) 5.工程设计要求 (11) 6.工程设计进度与周期 (11) 7.工程设计文件交付 (12) 8.工程设计文件审查 (13) 9.施工现场配合服务 (13) 10.合同价款与支付 (13) 11.工程设计变更与索赔 (14) 12.专业责任与保险 (15) 13.知识产权 (15) 14.违约责任 (15) 15.不可抗力 (16) 16.合同解除 (16) 17.争议解决 (17) 18.其他 (17) 附件 (18)
合同协议书 发包人（全称）： 设计人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议： 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程批准、核准或备案文号。 3.工程内容及规模： 4.工程所在地详细地址： 5.工程投资估算： 6.工程进度安排： 7.工程主要技术标准：按国家现行相关设计规范、规定。 二、工程设计范围、阶段与服务内容 1.工程设计范围：。 2.工程设计阶段：报批图。 3.工程设计服务内容：。 工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。 三、工程设计周期 计划开始设计日期：20年月日。
Many things in life are not that we can't do it, but that we don't believe it can be done.整合汇编简单易用（页 眉可删） 精选施工合同集合六篇 施工合同篇1 焦化厂干熄焦耐材整体承包技术协议 一、承包范围 乙方生产作业的范围： 1、干熄炉本体砌筑修复，其中包括预存段，环形烟道，冷却段； 2、一次除尘器砌筑及下部贮灰斗浇筑，包括一次除尘入口、出口膨胀节及锅炉入口浇注料； 3、炉顶放散、紧急放散内部浇筑。二、说明 1、甲乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议造成的后果，由违约方负责。 2、本协议经甲乙双方在合同正本上签字后即予生效，与合同正本具有同等法律效力。 3、耐材检修部位及使用材料由甲方指定，耐材需达到甲方所提理化指标要求。 4、耐材检修过程中使用的材料、工具、人员均由乙方提供并负责。 5、对于甲方指定的检修部位，乙方施工后在正常操作的前提下，乙方确保其使用寿命达到两年以上，如未达到此条款产生的损失由乙方负责。三、干熄焦耐材种类及理化指标
二.QN53粘土砖，QN3粘土砖，A型莫来石粘土砖,B型莫来石粘土砖及高铝炭化硅砖。 1.技术要求 1.1砖的理化指标应符合表1的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表2的规定 __1在尺寸允许的偏差内，每个砖号的正负偏差的砖数比不准超过3：7至7：3. __2裂纹，缺损两处以上按加和值的0.7倍考核。熔损考核不受此限。 1.3砖的断面层裂：不准有缺损中缺角为三边长度之和，缺棱为长和宽之和。 2，试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存和质量证明书均按照YB/T5050-93高炉用粘土砖中的规定执行。 三.隔热砖和隔热砖粒 1.技术要求 1.1制品的物理指标应符合表3的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4的规定 1.3，缺角缺棱应符合表5及图1的规定
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）： xxxx有限公司 承包方（乙方）： xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民国合同法》和《中华人民国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：市xxxx 1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包围及容： 1、工程承包围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风
管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。 2.7、人防标识部分：施工部分及地下室人防标识的订购、制作、预埋、安装。 三、人防工程与土建、水电施工交接界面： 1、预留预埋所需的标高线由甲方土建专业提供（参照相关施工图）； 2、人防通风井的砌筑及地面出风口的百叶窗,由土建方负责完成。 3、人防区的排水系统所需的防爆地漏，由人防施工单位提供及安装。 4、进入人防区的给水管、消防管、电缆穿墙所需的刚性套管由水电、消防施工班组负责安装； 5、人防区的人防设备所需的电源的电缆、电缆套管、桥架、配电箱由水电施工班组负责安装及敷设，人防施工班组负责配电箱（柜）出线端→设备控制箱→用电设备的线路敷设；
【建筑排水工程】给排水专业分包合同
合同编号： 给排水工程施工 专业分包合同 工程承包人： 专业分包人： 签约地点： 签约时间：
合同协议书 工程承包人： 法定代表人： 住所： 专业分包人： 法定代表人： 住所： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 营业执照号码： 安全生产许可证号码： 鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，且保证以诚信、敬业和积极的态度和承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，且已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 1. 室内给排水安装工程（不包括水泵房、卫生洁具），包括地下室潜水泵及排出管道安装，各层的水表给水安装工程；2. 室外给排水安装工程（不包括消防工程部分），室外水表（DN200）及管道给水工程，室外排水管、排水构筑物、检查井等接至市政排水井的所有室外排水工程；3. 所有给排水管线的孔洞预留预埋（除消防水池侧壁）；4. 安全文明施工措施。（具体范围以图纸及工程量清单为准） 二、合同价款 合同价款：（人民币金额）大写：元；（暂定） 小写：元；（暂定）
1.开工日期：本分包工程计划于年月日开工； 2.竣工日期：本分包工程计划于年月日竣工； 3.合同工期总日历天数为：天。 4.保修期为全部工程整体竣工后：年。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：施工过程必须按照给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002及承包人认可的施工方案等施工，质量须达到国家有关施工质量验收规范、标准规定及XXX市建筑工程相关地方标准和规定、图纸设计以及甲方的技术交底和施工方案等要求，各类标准有不一致的以最高标准为准，且一次性验收合格。 五、组成本分包合同的文件包括： 除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。 六、本合同中有关词语的含义和本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），且在质量保修期内承担保修责任。 八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中和分包工程有关的承包人的所有义务，且承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。 九、合同的生效 合同订立时间：年月日 本合同在分包人向承包人以本合同约定的方式足额提交了履约保证金（如果有）且经双方加盖公章且经法定代表人或委托代理人签字后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
合同编号：xxxx-HT2014-JL xxx xxxxx（单位名称） 委托监理合同书 项目名称： 项目 委托方（甲方）：xxxxx（单位名称） 受托方（乙方）： 签订地点：xxx省xxx市
第一部分 合同概述 第一条 词语定义、适用范围和法规 1、“项目”是指甲方即委托人委托实施监理的项目。 2、“甲方即委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方,为 （******建设项目） 项目的组织者，负责项目建设中的筹集资金、选定承建方、协调项目外部关系等职责，对本项目建设效益全面负责。 3、“乙方即受托人”是指承担监理业务和责任的一方,以本合同、（*****建设项目） 项目《招标文件》、乙方《投标文件》、国家有关法律法规、技术规范与标准及甲方需求为依据进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。 4、“监理工程师”应当是经培训考试合格、并取得《信息系统工程监理工程师资格证书》的专业技术人员。 第二条 本咨询合同适用的法律是指中国的法律、法规和规章。 第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。 第四条 下列文件均为本合同不可分割部分 1、 监理项目《招标文件》。 2、《中标通知书》。 3、乙方《投标文件》。 以上文件与合同附件具有同等法律效力，若以上文件与本合同有差异的，以本合同内容为准。
（本页以下为空行）
第二部分 合同条款 根据《中华人民共和国合同法》和 *********监理项目《招标文件》及《中标通知书》，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，甲乙双方就*********监理项目有关内容，经甲乙双方友好协商一致下列条款： 第一条 项目内容 （一）监理范围 本合同的监理范围包括：（*****建设项目） （以下统称为“监理范围内项目”）三个建设项目的全过程监理服务。 （二）工作内容 乙方负责对监理范围内项目进行质量控制、进度控制、成本控制、合同管理、信息管理、风险管理、组织协调等工作。具体工作包括但不限于以下内容： 1、对项目总体方案进行审核。 2、协助甲方、中标承建方签订项目建设合同（由甲方确定是否由乙方帮助审核、修改合同），跟踪检查合同的执行情况，确保承建方按时履约，对合同工期的延误和延期进行解释，协助业主处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。 3、合同生效后，按合同的要求，对项目的质量、进度、成本进行严格把关。按监理程序和守则向甲方报告项目建设情况；对项目中出现的新问题，须协调各方并确定解决方案，确保工程的顺利实施。 4、“ （*****建设项目） ”建设时，乙方对甲方进行用户需
人防防护设备安装施工专业分包合同
xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同
日期：2015年4月 编号：xx-商业-CB（2015）合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方（甲方）：福建xxxx有限公司 承包方（乙方）：xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定，甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况： 1.1、工程名称：xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点：福州市xxxx
1.3、承包方式：甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量：人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容： 1、工程承包范围：xxxx项目人防工程的建筑施工图纸，安装工程人防通风（不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件）等施工图以及合同附件中载明的内容； 2、乙方按侯人防（）建审字第号要求，完成地下室相关人防通风（防化）设备和人防防护设备的施工安装，并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括： 2.1、人防门、战时封堵部分：人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收； 2.2、吊钩、气密测量管部分：吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装； 2.3、给排水部分：含防爆地漏（不含排水管、普通地漏、排水泵等）提供并安装，不含人防给水系统； 2.4、战时通风部分：战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容； 2.5、电器部分：含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等)； 2.6、防爆超压排气阀门（框架、排气阀门）的预埋、安装，吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。
工程设计分包合同 项目名称： 合同编号： 发包方：中国XXXXXXXXXXX公司 设计方： 签订地点： 签订日期：年月
目录 第一条定义 (1) 第二条合同签订依据 (2) 第三条工程设计依据 (2) 第四条合同文件的优先次序 (2) 第五条工作范围、技术要求及执行要求 (2) 第六条甲方向乙方提交的有关资料、文件及时间 (3) 第七条乙方向甲方提交的工程设计文件、份数、地点及时间。 (3) 第八条合同价款 (4) 第九条付款进度与支付方式 (4) 第十条双方责任与义务 (5) 第十一条知识产权与保密 (8) 第十二条不可抗力 (8) 第十三条争议解决 (9) 第十四条合同生效及其它 (9) 第十五条合同附件清单： (9)
委托方（甲方）：中国XXXXXXXXXXX公司 设计方（乙方）： 鉴于甲方承担XX厂XXX项目的工程设计工作，鉴于乙方具有承担下述工程设计所需要的资质、业绩、能力，乙方愿意在甲方承担工程设计的该XXX项目中YYY（装置）部分提供工程设计及相应现场服务工作，并保证按合同约定完成上述工作。为此，甲方委托乙方承担上述工作，双方协商一致达成共识，签订本合同，共同执行。 第一条定义 本合同所用的下述名词和术语，除非根据上下文有其它明显含义，其定义为： 1.1“工程”是指甲方承担的XX厂XXX项目工程设计工作中委托乙方实施工程设计的 YYY（装置）部分。 1.2“委托人”是指委托工程设计业务的一方，及其合法继承人。本合同简称甲方。 1.3“设计人”是指承担YYY（装置）部分工程设计工作和责任的一方，及其合法继承人。 本合同简称乙方。 1.4“第三方”是指除甲方、乙方以外的任何其他人或单位。 1.5“天”是指从任何一个午夜十二点到下一个午夜十二点的期间。 1.6“月”是根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应前一天的时间段。 1.7“合同价款”是指按合同有关条款约定的收费标准计算，用以支付乙方按合同要求实 施，并完成工作内容的价款。 1.8“设计文件”是指本合同范围内乙方应提供的所有图纸和技术资料。
焦化厂干熄焦耐材整体承包技术协议 一、承包围 乙方生产作业的围： 1、干熄炉本体砌筑修复，其中包括预存段，环形烟道，冷却段； 2、一次除尘器砌筑及下部贮灰斗浇筑，包括一次除尘入口、出口膨胀节及锅炉入口浇注料； 3、炉顶放散、紧急放散部浇筑。 二、说明 1、甲乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议造成的后果，由违约方负责。 2、本协议经甲乙双方在合同正本上签字后即予生效，与合同正本具有同等法律效力。 3、耐材检修部位及使用材料由甲方指定，耐材需达到甲方所提理化指标要求。 4、耐材检修过程中使用的材料、工具、人员均由乙方提供并负责。 5、对于甲方指定的检修部位，乙方施工后在正常操作的前提下，乙方确保其使用寿命达到两年以上，如未达到此条款产生的损失由乙方负责。 三、干熄焦耐材种类及理化指标 一.QN53粘土砖，QN3粘土砖，A型莫来石粘土砖,B型莫来石粘土砖及高铝炭化硅砖。 1.技术要求 1.1砖的理化指标应符合表1的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表2的规定 *1在尺寸允许的偏差，每个砖号的正负偏差的砖数比不准超过3：7至7：3. *2裂纹，缺损两处以上按加和值的0.7倍考核。熔损考核不受此限。 1.3砖的断面层裂：不准有缺损中缺角为三边长度之和，缺棱为长和宽之和。 2，试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存和质量证明书均按照YB/T5050-93高炉用粘土砖中的规定执行。
二.隔热砖和隔热砖粒 1.技术要求 1.1制品的物理指标应符合表3的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4的规定 1.3，缺角缺棱应符合表5及图1的规定 2.试验方法，检验规则，标志，包装，运输，储存和质量证明书均按照GB/T3996-83硅 N O 项目隔热砖隔热砖粒 1 体积密度，g/cm3不大于0.7 0.3-0.4 2 常温耐压强度，Mpa 不小于 2.5 - 3 重烧线变化不大于2%的是实验 温度*℃900 1000 4 导热系数**，W/(m﹒k)平均温度 350±10℃不大于0.20 - 5 粒径，mm - ≤20， 但≤1.0mm；≤ 20%
人防工程防护设备 安装合同 工程名称： 工程地址： 发包方： 承包方： 签约时间：年月日 签订地点：
人防工程防护设备安装合同书 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工
资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸，工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1.乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。 2.乙方的产品必须是本定点厂生产的通过检测机构检测合格的产品。乙方除提供产品合格证、维护使用说明书外，还必须提供检测机构出具的产品检测合格报告。预埋件安装完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门、建设单位、设计、人防工程监理等单位有关人员验收通过后才能隐蔽。产品安装调试完毕后必须经检测机构检测，出具检测合格报告并经当地人防主管部门验收备案通过后才算工程合格。 3.产品加工生产质量、预埋件安装质量、设备安装质量都必须达到合格以上质量标准。
设计劳务合同 甲方： 乙方： 经过友好协商，甲乙双方就xx 项目各专业（建筑、结构、给排水、暖通、电气施工图设计。达成以下设计劳务合作协议。 1.协议设计内容组成： 设计内容：上述项目在业主提供的建筑方案后的建筑、结构方案优化、施工图设计及配合总平面图的设计，不含管线综合及小市政机电专业的设计。各阶段的图纸须符合有关法律法规及行政审批程序的要求，能取得相关政府部门的审批批件。（包含：建筑工程规划许可证、消防审核通过通知单、施工图审查证书，不含垄断行业设计。（如变配电所、人防工程等）） 2. 项目设计周期： 由甲乙双方协商本着实事求是和对项目负责的精神确定，可加入附表，原则上按照所需要的设计基础资料及报政府相关部门批复的时间和相应的批复后的时间控制。如果出现非乙方设计人技术性因素的原因导致设计周期延误，设计周期应该顺延，原则上顺延的时间同该原因延误的时间，但是要力争满足业主方提出的时间要求。 3．甲方支付乙方设计劳务费用标准： 上述合同范围内：各专业总面积为XXX万㎡（最终以施工图为准），以单价XX元/平方米费用计算，总计：XXXX万元（大写人民币），（以上费用为现金支出，不含任何税费）。乙方不承担因项目手续或甲方与房地产公司关系等原因带来的经营风险。 4.付费方式及进度 分三次支付， 第一次在本合同签署后三天内支付总劳务承包费用的30%； 第二次在施工图纸全套电子档交付后一周内支付50%； 第三次在施工图审查完毕并修改审查通过后一周，支付剩余20%，如果因为手续或项目开发方等的原因两个月内无法取得图审意见，甲方应该在乙方交付电子版施工图成果后两个月后一周内，支付上述20%的设计劳务费用， 5.甲方向乙方提供的设计基础资料应以文件的形式提供，方案要提供电子版，其它口头指令， 应另行提供书面形式文件；乙方向甲方提供的设计成果为电子版。
编号： _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 发包方（甲方） 承包方（乙方）： 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工，明确双方的责任和义务，根据《合同法》、
《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定，遵循平等、公平、诚信的原则，经甲、乙双 方协商一致，订立本合同，供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地址： 3. 防护单元个，防空地下室建筑面积：平方米，地下层。 4. 设计单位： 5. 人防工程监理单位： 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护（防化）设备的施工任务，包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给（排）水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管（短管）及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括：产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数（质）量、规格与施工图、标准图相一致（详见防护设备工程量清单），若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化，甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸， 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工，即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责（安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外）。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期，具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护（防化）设备，保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。
合同编号：SZXX-(XXXXXXXXX-2019-XXX） 智慧XX信息化项目标准规范编制 项目合同 项目名称：智慧XX信息化项目标准规范编制 甲方：XX市XX区信息中心 乙方：XXXX技术有限公司
委托方：XX市XX区信息中心（以下简称：“甲方”） 地址：XX市XXX路XXX号XX区XXX号XXXX室 联系人：XXXX 电话：XXXX,XXXX 服务方：XXXX技术有限公司（以下简称：“乙方”） 地址：XX市南XXX号XXX 联系人：XXXX 电话：XXXX 手机：XXXX 为保证保质保量建设好智慧XX信息化项目标准规范编制项目，甲方委托乙方进行项目建设，为明确各自权利、义务，根据国家法律、法规，甲方、乙方遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方共同协商，签订本合同。 第一条项目概况 1.1项目名称 智慧XX信息化项目标准规范编制 1.2项目背景 智慧XX就是围绕城市可持续发展、产业转型升级、城乡一体化发展、民生核心需求等关注点，将互联网、物联网、大数据等先进信息技术与城市管理运营理念进行有机结合，通过对城市海量信息数据进行实时收集、存储，构建智能化的城市IT基础架构，通过数据的互联互通、交换共享、协同的关联应用，为城市治理与运营提供更高效、灵活的决策支持与行动工具，为城市公
共应用服务提供更人性化、更便捷的创新应用与服务模式，让现代城市运作更安全、更高效、更便捷、更绿色。 “智慧XX”信息化项目标准规范编制，有利于规范“智慧XX”的建设、实施与持续运营，更好履行国家、省、市赋予XX 的重大使命。 第二条建设内容 建设内容主要涉及两部分，第一部分编制《“智慧XX”数据标准规范》；第二部分编制《“智慧XX”技术标准规范》。 2.1《“智慧XX”数据标准规范》 包括数据编码标准规范、数据交换标准规范、数据质量标准规范、数据模型标准规范、数据共享标准规范、数据开放标准方案、新建业务数据库标准规范共7个标准规范的编制。 2.2《“智慧XX”技术标准规范》 包括系统建设标准规范、硬件技术标准规范、网络技术标准规范、移动端技术标准规范、视频感知技术标准规范、单点登录技术标准规范、统一身份授权技术标准规范、中间件技术标准规范、服务接口技术标准规范、信息安全标准规范共10个技术标准规范的编制。 第三条服务方式 现场服务和远程服务相结合：乙方派驻2-6人常驻甲方指定的办公地点或者在乙方的办公地点办公，最终目标是保质保量完成项目建设任务。
人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方)：承包方(乙方)： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式，即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作，逾期500/天，甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(￥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下：1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。
甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效，合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致，另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称： 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日
广东韶钢松山股份有限公司焦化厂设备维修承包 技 术 协 议 2013年 6月20日
目录 第一章编制说明 (4) 第二章工程概况 (5) 一．承包范围： (5) 二．工作内容： (7) 三．双方权利与义务 (7) 第三章．设备维修维护管理模式 (9) 一．管理模式的总体思路 (9) 二．管理运行模式 (9) 第四章．设备维护组织机构及人员配置 (17) 一．组织管理机构框图 (17) 二．人员配置方案及职责 (17) 三．人员数量、素质、工种配置方案 (18) 四．岗位培训计划 (20) 第五章．设备维修管理制度 (21) 第六章．备品备件及机械材料管理 (29) 第七章质量保证措施 (31) 第八章安全消防措施 (33) 第九章文明施工 (34) 第十章考核办法 (35) 第十一章．附录 (36)
第一章编制说明 一．编制原则 1.韶钢招标中心《焦化厂机械设备公辅系统长期维修总包招标文件》、《外委维修 负责维修的范围》、； 2.我们在焦化厂等各分厂多年维护、维修检修承包积累的经验 3.我们有建全的安全、质量管理体系，高素质的员工队伍，先进的技术装备。二．编制原则 1.符合性原则 符合性原则包括两层含义，首先是要求整个实施方案的编制要符合业主要求，按照业主的要求来编制实施方案，其次是要符合焦化厂区项目设备管理特点。 2.先进性原则 先进性原则是要求在符合性原则的基础上，以本公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，合理的组织，优化的配置，完善的措施，实现业主所提供的各项要求。
第二章工程概况 一．承包范围： 1．焦化厂备煤系统、4.3米焦炉二炼焦系统、二回收系统、6米焦炉一炼焦系统、一回收系统和二套干熄焦系统、转焦系统皮带机械设备以及以上各系统的液压、润滑系统和气动设备；具体清单见附件《焦化设备清单》。 2．焦化厂区内的各种能源介质管道（其界面以韶钢现有划分为准）、阀门等； 3．焦化厂区内的各类钢结构件的维修、维护和临时设施制作和安装（含新制作安装的钢件的防腐），不含钢结构旧件的防腐和管道、构件保温。 4.焦化厂设备维护﹙与焦化厂点检员共同实施﹚。 5.负责焦化厂所承包范围内设备各电机的拆卸安装工作（含电机联轴器拆装）。 6.负责焦化厂DN80及以上管径仪表调节阀、切断阀、电动阀门、管道安装式流量计（机械部分，如阀体、汽缸、增速器等，含传动机构）的拆装；负责焦化厂电子皮带秤、硫铵包装秤、料斗秤、煤塔秤机械部分的维护（不含与传感器接触部分的调整）；配合电液执行机构液压系统的拆装、整台设备的拆装；工艺设备上预留的供仪表安装的接口或被测量对象的维护；酸雾控制单元内部的机械部分； 7.新增内容一： 焦化厂6米焦炉140t/h和4.3米焦炉95t/h共二套干熄焦系统设备和附属设备、设施；液压和动力等设备、设施；各种工业建（构）筑钢结构设施。 ⑴ 6米焦炉140t/h和4.3米焦炉95t/h运焦系统系统：焦罐车、焦罐、APS对位、迁车台系统。 ⑵ 6米焦炉140t/h和4.3米焦炉95t/h提升机系统。 ⑶6米焦炉140t/h和4.3米焦炉95t/h干熄炉系统：干熄炉、红焦装入、冷却及排出、输送系统； ⑷ 6米焦炉140t/h和4.3米焦炉95t/h锅炉系统一次、二次除尘、环行烟道及循环风机系统；和焦粉收集排放系统； ⑸干熄焦除盐水站系统（焦化厂干熄焦区域）、锅炉给水系统除氧系统； ⑹ 6米焦炉140t/h干熄焦设备干熄焦除尘风机组高压电机、除尘风机在线更换； ⑺6米焦炉140t/h和4.3米焦炉95t/h干熄焦系统范围内所有液压、润滑系统。
工业品买卖合同 出卖人：****有限公司合同编号：**** 买受人：****有限公司签订地点：**** 签订时间：年月日第一条：产品名称、型号、数量、金额 第二条：质量标准：按国家标准。 第三条：出卖人对质量负责的条件及期限：按照国家质量法。 第四条：包装标准、包装物的供应与回收：无。 第五条：随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：产品说明书、产品合格证、检验报告、企业资质证、产品跟踪保证书。 第六条：标的物所有权自付款时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于出卖人所有。 第七条：运输方式及到达地点和费用负担：运输费用由出卖人承担，运送到****小区工地并负责卸车。 第八条：检验标准、方法：现场检验。 第九条：结算方式、时间及地点：货到工地出卖方提供普通发票后付总价款的70%，安装完成付总价款的10%，验收合格后一个月内付总价款的15%，余下5%作为质保金一年后15天内（不计息）付清，在质保期内所供材料如有损坏，无条件更换。 第十条：货款收款、提供发票单位为*****有限公司。在合同履行期间，不得随意更改，如出现更改现象，出卖人须承担总价款5%的违约金。 第十一条：违约责任：按合同法执行，违约方承担相应的违约责任。 第十二条：本合同解除的条件：双方责任、义务履行完毕，自动解除。 第十三条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的。按下列第一种方式解决： 一、提交____仲裁委员会仲裁；二、依法向人民法院起诉。 第十四条：本合同一式贰份，供、需双方各执壹份，双方签字盖章起生效。 第十五条：其他约定事项：无。 附附件一份。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》《建设工程质量管理条例》和《人防工程施工及验收规范》以及《中华人民共和国建筑法》的规定，遵循自愿、公平、合法、诚信的原则签订本合同。 第一条工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 第二条定义 除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释： 1.“项目”指甲方所开发的。 2.“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件等，还包括投标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。 3.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。 4.“合同货物”指合同货物清单（同投标文件中报价货物数量、价格表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。 5.“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。 6.“检验”指甲方收货后，按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。 7.“技术资料”指制作、安装、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和/或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、产品演示等文件。
8.“保修期”指自经市人防办验收合格后起，乙方免费对所卖给甲方设备更换整件及/或零部件，维修、保养，并以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。 9.“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。 第三条合同文件组成及优先解释顺序 本合同由以下文件构成，且互为说明。下列文件中对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以下列顺序在先者为准；同一顺序中不同文件对同一内容的约定如有不一致之处，除非文件中对此另有约定，以签署在后者为准；合同条款中就某一事项未做明确约定者，以下列文件中对该事项做出明确约定或说明者为准；对某一内容或事项未做约定者，则以国家、项目所在地省市或其它政府机构、履行政府机构职能的社会机构颁布的标准、规范和其它有关技术资料、技术要求等为准。 A.在本合同签署后双方签署的洽商、补充、变更等明确双方权利义务的纪要、协议、备忘等； B.本合同条款； C.中标通知书； D.招标文件（另册）； E.投标文件及其说明（另册）； F.标准、规范及有关技术文件； G.合同图纸（另册）； H.由发包方和分包方确认的工程量清单报价表。 第四条合同价款与调整： 1、本合同总价为人民币：元，大写：元。该总价包含人工费、材料费（含施工水电费、预埋件）、机械费、管理费、利润、成品保护费及冬季施工费等所有措施费、检测费、规费、税金等所有乙方将全部货物送至本合同约定地点并经市人防办验收合格所需的一切费用，以及所有风险、责任等各项应有费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。总价包死，除设计变更外，上述总价不因任何因素的变化而调整。
编号：AQ-BH-09533 ( 文档应用) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 安全消防环保协议 Agreement on safety, fire protection and environmental protection
安全消防环保协议 说明：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可下载收藏或打印使用（请先阅读并同意条款后使用）。 甲方：中冶焦耐工程技术有限公司（简称甲方） 乙方：（简称乙方） 甲方的干熄焦运焦系统及本体框架基础土建工程项目发包给乙方承包。 由于攀钢有限责任公司煤化工厂属易燃易爆易中毒的化工型企业，为使该项目在作业（施工）中不发生火灾、爆炸、污染及人身伤害等各类事故，保证生产和作业（施工）的安全，经甲乙双方协商签定以下安全消防环保协议，明确双方在该项目作业中各自的职责，并遵照执行。 一、项目概述 1、项目名称：干熄焦运焦系统及本体框架基础土建工程 2、项目作业地点（区域）：煤化工厂 3、项目编号：JG03-2004-1
4、项目内容： 以下内容的施工、安装、检验及为工程验收、投产、达产、达标等有关工作： 干熄焦运焦系统及本体框架基础土建工程 5、承包范围及方式：承包 6、项目承包合同书号：151E施合001号 7、项目期限：二○○四年十二月二十日至二○○五年三月十日 二、甲、乙双方共同的安全环保职责 1、遵守国家有关安全消防环保的法规、法令、规定、标准、政策等。 2、认真遵守执行《四川省劳动安全条例》和攀枝花市有关安全消防环保的各项规定。 3、认真遵守执行攀钢（集团）公司有关安全消防环保的各项规定。 4、认真遵守执行攀钢有限责任公司煤化工厂有关安全消防环保的各项管理规定。