变压器施工合同范本
变压器施工合同范文一
甲方：
乙方：
根据《中华人民共合国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。
一、工程名称：安装250KVA变压器
二、工程地点：宁国市甲路镇枫山村。
三、合同价款与付款方式
合同总价款：万元。
付款方式：250KVA变压器安装完成后支付全部金额。
四、协议期限：年月日至年月日。
五、质量要求：符合电力局验收标准。
六、甲方责任：
1、甲方责任现场的质量监督和管理。
2、按合交付工程款。
七、乙方责任：
1、保证变压器的质量符合国家标准。
2、按照国家有关规范施工。
3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。
八、违约责任：
1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。
2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。
九、未尽事宜双方协商解决。
十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
年月日
变压器施工合同范文二
建设单位： (以下简称甲方)
施工单位： (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，甲方同意由乙方承担“ 百扬超市”项目配电安装工程施工，为明确甲乙双方的责任、权利和义务，特签定本合同，以便双方共同遵守执行。
第一条工程概况
工程名称:“百扬超市”
工程地点: 九眼桥
工程分项名称：1000kVA箱式变压器安装工程
第二条承包范围
新装1000kVA箱式变压器一台，完成项目的设计、设备采购、安装、调试及用电手续办理工作，工程内容包括：电杆一基、10kV架空线安装、真空开关、户外高压组合互感器、户外高压计量箱、10kV电缆及箱式变压器等设备的采购、安装、调试等工作。即通常所说的交钥匙工程。
第三条承包方式
本合同为双包工程，实行总价包干。按国家、地方和电力行业现行专业技术归口管理及电力生产安全管理规定施工，设备及材料由乙方组织采购、安装。采购的设备、材料必须符合GB3906-91、TEC-298以及GB7251-1997国家现行规范及电力行业的相关要求。
乙方负责安装的工程质量必须符合国家现行规范及电力行业标准、工程验收合格、安全送电。
第四条合同工期
1、配电工程安装调试完达到验收合格标准，具备设备带电运行条件，总历工期为 50 个工作日。
2、施工工期在下列情况下顺延：因不可抗力原因及国家政策性变化。
3、本协议生效后，乙方收到工程预付款及用电业务需要
的全套合法资料开始为甲方办理相关用电手续，收到甲方开工通知书且由乙方确认具备开工条件起计为开工日。
第五条工程总价和付款方式
一、工程总价：经双方协商，本工程合同总价定为：￥950000.00元正(大写：玖拾伍万元整)。
1、此合同总价不包含政策性收费(预付电费等);
2、若施工过程中因甲方原因及政策变化导致设计变更或
工程返工，由乙方按照实际完成工程量办理经济签证。
二、付款比例：
1、合同签订后三个工作日内支付合同总价的50%即￥475000.00元正(大写：肆拾柒万伍仟元整)作为工程预付款;
2、设备运至施工现场安装完毕具备验收条件三个工作日
内支付合同总价的45%即￥427500.00元正(大写：肆拾贰万柒仟伍佰元整)作为工程进度款;
3、工程完工通过电力部门验收合格，通电之日付清工程
尾款即￥47500.00元正(大写：肆万柒仟伍佰元整)。
4、在工程款未全部结清前所有设备属甲方所有。
第六条甲方职责
一、甲方为乙方在办理相关手续时提供必要的支持。
二、按合同约定支付工程款。
三、协助办理施工所需各种证件、批件和申报批准等手续。
四、负责施工现场的设备、材料的看管及成品保护工作。
第七条乙方职责
一、负责办理供电部门相关手续。
二、设备材料采购及工程施工。
三、服从相关职能部门的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和财产损失自行承担。
第八条质量与验收
一、以上查验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，如检验质量不合格，由乙方返工至符合要求为止，并承担一切费用。
二、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。如因甲方原因导致工期受影响的应给予相应顺延。
三、双方对工程质量有争议，以通过供电部门的验收通电为准。
第九条争议、违约和索赔
一、甲乙双方对于合同权益有不同的主张和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解解决。如通过协商、调解解决不
成的，可根据双方的协议向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。
二、双方发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。
1.合同确已无法履行;
2.双方协商同意停止施工;
3.调解要求停止施工，且为双方接受;
4.仲裁机关要求停止施工;
5.法院要求停止施工。
三、违约
1、甲乙双方不按本合同规定内容完成工作,应承担由此造成的经济支出,赔偿对方损失,按工程造价的 5% 进行赔偿，工期相应顺延,由此造成的各种后果由责任方承担。
2、甲方不按本协议约定向乙方支付工程款时, 乙方可以延缓施工(含送电),由此影响的工期及损失由甲方承担。每延迟一日应支付合同总价款的 1‰ 的违约金(双方另有约定的除外)。
四、协议生效
本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份具有同等法律效力，双方约定本协议签字盖章后生效。
发包人：(公章) 承包人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
签订日期：签订日期：
变压器施工合同范文三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商一致，鉴定本合同，以兹双方共同遵守。
二、工程名称：(共3个项目)
1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。
2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。
三、工程内容：
1、1台S11-M-1000kVA配变安装工程。
安装S11-M-1000/10型变压器一台、高压真空断路器
ZW8-12G/630-20一台、10kV高压计量装置JLS-10
10000/100V 50(100/5A)一套、电缆线路YJV22-
3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、跌落式熔断器ABB-200A一组、避雷器YH5WS-17/50二组、低压进线柜GGD2-xxA一面、低压出线柜GGD2-xxA一面、低压智能无功补偿柜GGJ1-300kVar一面;独立接地装置二组、接地网一组。
2、1台S11-M-500kVA配变安装工程。
安装S11-M-500/10型变压器一台、电缆线路YJV22-
3×50/8.7-15kV 20米、制作电缆终端2套、新立水泥
电杆Ф190×10m 2基、跌落式熔断器RW-200A一组、避雷器YH5WS-17/50一组、低压进线柜GGD2-1500A一面、低压
出线柜GGD2-1500A一面、低压无功补偿柜GGJ1-200kVar一面、安装独立接地装置二组、接地网一
组。(注：低压出线柜GGD2-1500A、低压智能无功补偿柜GGJ1-250kVar该两台用甲方原拆迁的S11-M-630kVA/10配变
的低压出线柜和低压智能无功补偿柜改造)
3、完成变压器、避雷器、接地装置及其它相关电气设备
的调试工作。
四、承包方式：
本工程采用包工包料方式进行，完税总承包费用为人民币:
五、质量要求：
按国家相关行业标准验收，产品保修期为一年(正常使用)。
六、付款方式：
合同签订后，甲方首付人民币给乙方作为订金，乙方必
须提供设备购置发票和安装费用等所有费用的正式发票，工程
结束验收合格后甲方凭乙方提供的有效票据在15个工作日内一次性支付人民币：给乙方，
七、安全及质量：
1、乙方必须按照《电力安全工程工作规程》、《架空配电线路施工及验收规范》、《架空配电线路技术规程》组织施工。施工前乙方必须根据甲方提供施工图纸，编制施工计划。同时组织所有施工人员进行安全学习和技术交底，并根据现场实际情况制定出施工工作四大措施、安全措施、文明措施报甲方备案。
2、乙方必须保证工程施工质量，采购的设备必须符合国家标准。同时接受甲方工程监理人员对工程质量及进度的监督和检查。
3、乙方在现场施工过程中，所有的安全责任由乙方自行负责，甲方不承担任何连带责任。
4、施工完毕，乙方除接受甲方的初步验收外，必须同时提请地方电力主管
部门进行验收，并将整套施、竣工、验收资料提供给甲方，否则，甲方有权视为工程未完结。
八、工期要求：
从年月日至年月日，如遇人力不可抗拒的自然灾害及甲方原因导致施工无法正常进行，工期可作相应顺延。
九、违约责任：
1、本工程要求按合同工期交付验收，乙方如自身原因不能按时交工验收，除追加违约责任外，乙方应向甲方缴纳罚金，每迟一周，罚款合同总金额的3%,罚款最大限额为合同总价的百分之十。
2、甲方必须按合同条款按时支付款给乙方，否则将按每迟一周，罚款合同总金额的3%，罚款最大限额为合同总价的百分之十。
3、双方友好协商解决，协商不成时，可向当地人民法院起诉。
十、合同的生效和份数
本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，本合同及预算书具有同等法律效力，甲乙双方各执二份。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：
代表人(签字)：代表人(签字)：
电话：电话：
编号：_____________ 水电施工安装合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日
以下简称甲方） 以下简称乙方） 甲方承建徐州工程机械集团有工程机械有限公司 6S 旗舰店建设项目工程，在平等自愿的原则 下， 乙方自愿承接该工程的劳务部分。根据工程的具体情况，依据合同法、 相关法律法规、 定额以及 市场行情，结合本公司对劳务用工的管理，为明确责任，确保工程的安全、质量、工期及文明施 工，双方达成如下条款以资共同遵守。 一、 工程概况 1、 工程名称： 2、 工程地点： 二、 承包内容及方式 承包内容：水电安装工程量清单所含施工图全部内容。 承包方式：包人工、辅材和机械。 三、 合同价款 暂定合同价合同：万元（不含税） 金额 （大写） ： 圆整 四、 工程质量 符合设计及国家相应规范要求的合格标准，符合消防、质监、建设、监理、设计及总包竣工验收 要求，符合招标文件要求。 五、 工程工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期：天。延误节点工期，拖延一天，罚款 1000 元，以此类推，并应承担工期延误造成其 他班组经济发包方： 承包方：
损失等一切费用。延误总工期执行甲方与建设单位施工合同工程进度罚款相应条款。 六、甲方责任 1、将施工用水、电接至现场，提供材料堆放场地及生活住所m2 。 2、提供施工图纸及招标文件，进行施工技术交底和质量监督。 3、督促乙方做好安全生产和文明施工的管理。 4、落实施工进度计划执行情况，下达施工任务单。 5、乙方未按照质量、安全、进度、现场管理及合同条款等要求施工，甲方有权令其退场，解除协议，不予结算并追究由此引发的全部损失。 6、因甲方原因造成的工期延误，乙方工期顺延。 7、未尽事宜按《项目部施工现场管理规定》执行。 七、乙方责任 1、乙方必须配备专业人员和管理人员，特殊工种和各种机械操作必须由专人负责，持证上岗，自备安全防护及劳保用品。 2、严格按照施工图纸、招标文件、现行规范要求进行施工，确保施工质量达到设计和竣工验收 要求。按要求提供材料使用计划、编制施工技术资料，承担自身原因引起质量问题而造成的一切损失。因乙方施工质量问题造成返工的工期不顺延，同时甲方将对乙方进行返工造价双倍罚款并追究给甲方带来的其他损失。 3、严格按照经甲、乙方同意的施工进度计划执行，承担自身原因引起工期拖延而造成的一切损失。如因自身组织不力未能按计划完成，甲方将按情节轻重给予处罚并有权扣留相应工程款以弥补损失，乙方应无条件服从。 4、强化职工安全生产和文明施工的知识教育，做到安全生产无事故。乙方人员在施工期间发生的施工现场内外和非工作时间发生的所有安全事故由乙方负责，产生的所有费用由乙方自理与甲方无关，同时追究乙方给甲方带来的损失及负面影响责任。 5、施工期间必须服从建设、监理、甲方项目部的管理，遵守《项目部施工现场管理规定》 ，因违反规定造成建设或监理对甲方罚款的，甲方将对乙方进行双倍处罚。
全国城建培训中心文件 城培教字（2018）7号 关于举办“2017版《建设工程施工合同（示范文本）》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）（征求意见稿）有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班的通知 各相关单位： 为规范建筑市场秩序，维护建设工程施工合同当事人的合法权益，2017年9月22日，住房与城乡建设部、国家工商总局又颁布了2017版《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《17示范文本》），该文本自2017年10月1日起执行。2017年9月14日，住建部发布《关于加强和改善工程造价监管的意见》（建标[2017]209号），要求规范工程造价经济纠纷鉴定和仲裁咨询行为。《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017)（以下简称《17造价鉴定规范》）也将于2018年3月1日起实施。同时，为妥善处理建设工程施工合同纠纷中的争议，统一裁判尺度，最高人民法院为出台《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（以下简称《司法解释二（征）》）正在征求各方意见。上述文件中有大量条款涉及到建设工程结算纠纷及造价鉴定问题。 为帮助相关单位及时掌握上述文件中有关鉴定内容的要点、难点条款，结合其他司法解释和法律法规以具体案例的形式对其进行整体剖析。我中心决定举办“2017版《建设工程施工合同（示范文本）》、《建设工程造价鉴定规范》及《建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（二）（征求意见稿）有关工程结算纠纷与造价鉴定条款中的热点、难点理解与适用”专题培训班，本次培训由资深专家、专业律师担任主讲师，请各单位积极组织本单位及下属单位相关人员参加。现将有关具体安排通知如下： 注：本次培训班由中建领航企培（北京）信息咨询中心负责协助承办 附件: 1、培训须知 2、报名表 二0一八年一月九日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 设计施工合同范本【三篇】 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
【导语】设计+施工一体化，现在装修房子常采用的方式。以下是无忧考整理的“设计施工合同范本”，希望可以帮助到大家！ 【篇一】 甲方（屋主）： 乙方（施工方）： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲 乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 （一）水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整（含人工费、沙子水泥 材料费以及建筑垃圾倒放费等）。 （二）地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米（含人工、
水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米（含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开糟时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算（即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖）。 （三）砌灶台 灶台总长度约米（以实际尺寸为准），灶台面宽0O 55-0。6米，混砖结构。单价为元/米（含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门）。 （四）阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm勺南南铝材，厚度0。5mm 的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米（含安装费、材料费） （五）地面找平 三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找 平。单价为元/平方米（含人工、水泥砂浆、辅料）。 二、具体要求 （一）乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居, 并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产
输变电工程施工合同 合同编号（发包人）： 合同编号（承包人）： 工程名称： 发包人： 承包人： 签订日期： 签订地点：
第一部分合同协议书 发包人： *** 承包人： *** 鉴于发包人拟委托承包人承担***工程（以下简称“工程”）的施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 一、工程概况 1. 工程名称：*** 2. 工程地点：*** 3. 工程规模：*** 二、工程承包范围 本期施工图设计范围内所有工作量，包括但不限于： *** 三、合同工期 1. 计划开工日期：**年*月**日。 2. 计划竣工日期：**年**月**日，最终以停电时间为准。 计划工期总日历天数：***天,计划工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以计划工期总日历天数为准。 四、工程建设目标 1. 工程质量要求： 1.1 质量总体要求 严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设质量管理的法律、法规和规章制度，贯彻实施工程设计技术原则，满足国家和行业施工验收规范的要求。 输变电工程“标准工艺”应用率为100%；工程“零缺陷”投运；实现工程达标投产及优质工程目标；工程使用寿命满足国家电网公司质量要求；不发生因工程建设原因造成的六级及以上工程质量事件。 1.2 专项目标要求 220千伏及以上项目：工程质量总评为优良，分项工程（线路：优良率）100％、单位工程优良率100％，观感得分率（土建）≥95％；创建标准工艺应用示范工地，达到规模要求的项目创建省级公司输变电工程流动红旗，500千伏及以上项目应创建国家电网公司输变电工程流动红旗。 安全目标： 严格执行国家、行业、国家电网公司有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标： （1）不发生六级及以上人身事件； （2）不发生因工程建设引起的六级及以上电网及设备事件； （3）不发生六级及以上施工机械设备事件； （4）不发生火灾事故； （5）不发生环境污染事件； （6）不发生负主要责任的一般交通事故； （7）不发生基建信息安全事件； （8）不发生对国家电网公司造成影响的安全稳定事件。
工程总承包合同示文本 （征求意见稿）
第一部分合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）
四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：
授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子：电子： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 第二部分通用条款第1条一般规定
1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。
建设工程施工合同（示文本） 第一部分协议书 发包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 承包人（全称）：_______________________________________________________________________________ _____ 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程地点：_______________________________________________________________________________ ___________ 工程容：_______________________________________________________________________________ ___________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：_______________________________________________________________________________ ___________ 二、工程承包围 承包围：_______________________________________________________________________________ ___________ 三、合同工期： 开工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 竣工日期：_______________________________________________________________________________ ___________ 合同工期总日历天数_________________天 四、质量标准 工程质量标准：_______________________________________________________________________________ _______ 五、合同价款 金额（大写）：_____________________________元（人民币） ￥：_____________________________元 六、组成合同的文件
内部编号：AN-QP-HT254 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 设计施工合同通用范本
设计施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 以下是小编为大家准备的合同范本，仅供参考! 发包方(以下简称甲方)：_____ 承包方(以下简称乙方)：温州晴天室内设计有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》，建设部《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议：
110K V输变电 工程合同 委托方（甲方）： 受托方（乙方）：
第一部分合同协议书 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，订立本协议。 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 第2条勘察设计范围 乙方按照规划提供的改线选址的红线，承担北城变110KV送电线路改迁工程的勘察设计工作的范围如下： 1、110kV北城变出线5回线路：110kV五北线、110kV 北温线、110kV白北II回、同塔双回110kV苏北线及110kV白北I 回线路； 2、同塔双回110kV白北I回及白南I回线路； 3、同塔双回110kV苏北线及白南I回线路。 第3条合同协议价格 合同价格人民币（大写）：(￥元) 第4条合同组成部分 下列文件为合同的组成部分: 1、合同协议书； 2、通用合同条款； 4、专用合同条款 上述文件应互为补充和解释，如有不一致，以所列顺序在前的为准。 第5条词语含义
本协议中所用词语的含义与专用合同条款、通用合同条款中相
应词语的含义相同。 第6条合同生效 加盖双方公章生效。 第7条份数 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。 （横线以下为双方签字盖章，无正文） 甲方（章）：乙方（章）： 法定代表人：法定代表人： 授权代表：授权代表： 开户银行：中国建设银行乌鲁木齐 账号： 税号： 签订日期：年月日
第二部分通用合同条款 第1条一般约定 1.1 定义 下列词语应具有本条所赋予的含义： 1.1.1 合同: 指由合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标（签约）通知书、采购文件，以及合同协议书明确列为合同组成部分的其他文件所组成的整体。 1.1.2 采购文件：指招标文件及投标文件、谈判文件及应答文件、询价文件及报价文件、单一来源采购文件及响应文件、质疑答复及其他与采购有关的文件、资料。 1.1.3 委托方：是指合同条款约定的、具有发包主体资格和支付合同价款能力的当事人以及取得委托方资格的合法继承人，一般为项目法人单位。委托方有权委托建设管理单位代为执行委托方在本合同项下的权利及义务。 1.1.4 受托方：指具有工程勘察设计主体资格并被委托方接受的当事人以及取得受托方资格的合法继承人，但不包括其任何受让人。 1.1.5 工程：指合同协议书中约定的工程。 1.1.6 合同价格：指乙方完成本工程勘察设计及现场服务等合同约定的全部工作，甲方应支付的总费用。 1.1.7 日（天）：指公历日。 1.1.8 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“×日内”“、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。
编号：FS-HT-05018 电力工程建设监理合同新New contract for power engineering construction supervision 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
电力工程建设监理合同新 委托单位：______ 监理单位：______ 本合同由______（以下简称甲方）与______（以下简称乙方）双方协商一致签订。根据甲方要求，乙方愿意依照本合同所规定的条款及条文，承担______工程建设监理服务。兹就以下事项签订本合同。 1、工程概况： 工程名称：______ 工程地点：______ 工程规模为：______ 2、合同总价______元。其中工程设计监理费用______元，土建工程监理费用______元，安装工程监理费用______元，合计监理费______元。 3、责任期限：从基本设计（第一次设计联络会）
开始计算起，至______装置通过______小时运行后6个月。 4、下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解。未尽事宜（以国家法律，法规和有关规定为基础），协商解决。 （1）甲方／乙方工程建设监理合同通用条款； （2）甲方／乙方工程建设监理合同专用条款； （3）本合同附件，即：本章附件a-监理服务范围；本章附件b-甲方提供的职员、设备、设施和其他；本章附件c-报酬和支付。 （4）在本合同履行中双方签署的补充协议与修正文件。 5、考虑到下文提及的甲方对乙方的支付，乙方在此向甲方承诺将遵照本合同的规定履行服务。 6、甲方在此同意按本合同中约定承担责任，按注明的期限和方式，向乙方支付根据合同规定应支付的款项，以此作为履行服务的报酬。 7、乙方不得将属于甲方产权内的财产、土地、房
GF-2011-0216 建设项目工程总承包合同示范文本 （试行） 住房和城乡建设部 制定 国家工商行政管理总局
说明 为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下： 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。 （一）合同协议书 根据《合同法》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。 （二）通用条款 通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《合同法》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。通用条款共20条，其中包括： 1、核心条款。这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条：第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。 2、保障条款。这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款项。
市政工程施工合同 发包方（甲方）：富源县墨红镇人民政府 承包方（乙方）：云南泰航建筑工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：富源县墨红镇集镇市政工程。 1.2 工程地点：富源县墨红镇集市。 1.3 承包范围：市政道路。 1.4 承包内容：市政道路。 1.5 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 1.6 承包方式：本工程采用“包工料机消耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包环境保护、包甲方对业主的所有承诺及业主对甲
方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。 第二条合同工期 2.1 乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。 2.2 合同工期：本工程于2013年5月22 日开工，至2013年 7月22日竣工，共60个日历天。 2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本工程总价的2% 计算，按天累计。 2.4 如遇不可抗力影响，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长。 2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。 2.6 除不可抗力因素以外，均不得延长工期和要求增加费用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。 2.7 对不可抗力的解释按甲方与业主签订的工程承包合同相关条款执行，包括对不可抗力的处理办法。同时进一步明确因不可抗力造成的工期和费用损失，除业主明确承担的部分外，其余部分均由乙方承担。 第三条质量 3.1 本工程质量等级为一次性验收合格,并交付使用。
合同编号：YT-FS-6098-76 装修设计施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
装修设计施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、 法规之规定，结合装饰的特点，甲、乙双方在平等自 愿、协商一致的基础上就乙方承包甲方发包的装饰工 程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条：工程概况 1.1 工程地点：______ 1.2 工程内容和做法(见报价清单和施工图纸) 1.3 工程承包方式：双方商定采取下列第____种 承包方式。 (1)由乙方包工包料; (2)乙方包工，甲乙双方各自部分包料; (3)乙方包工，甲方负责全部供料。
1.4 工程期限____天。 开工日期____年____月____日 竣工日期____年____月____日 1.5 合同价款：本合同工程造价为(人民币大写)：____ 第二条：甲方工作 2.1 开工前____天，为乙方入场施工创造条件。以不影响施工。 2.2 负责提供水源、电源为乙方使用。 2.3 负责协调邻里关系。 2.4 如确需拆改原建筑物结构(包括梁、柱、板、墙等)或 设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续。 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。 2.6 负责工程质量和进度的监督及竣工验收。 第三条：乙方工作 3.1 施工中严格执行有关工程的安全操作规范、
. 附件： 3 南网输变电工程 施工合同示文本 河北省电力公司
二○○六年二月
合同编号： 输变电工程 施工合同 工程名称 项目管理单位
施工单位 签订日期 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工 项目协商一致，订立本合同。 项目管理单位（以下简称“甲方” ）施工单位（以下简称“乙方” ） 第一条工程说明 工程名称 工程规模 工程地点 第二条工程项目围 变电安装工程 变电建筑工程
送电线路工程 第三条合同工期 开工日期：自年月日开工。 竣工日期：至年月日竣工，移交生产。 第四条合同价款支付与结算 1.合同价款 合计金额（小写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元 （大写）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元 2.支付与结算 （1）工程预付款在合同签订后 28 天，甲方按合同价款的 20 ％支付给乙方。如甲方不按约定支付预付款时，乙方在约定预付时间10 天后向甲方发出要求预付的报告，甲方收到报告后仍不能按要求预付，甲方应承担工程延期的责任。 （2 ）工程进度款支付按照施工实际完成的阶段性工程量支付，合同 价款执行到 95% 时停止支付，剩余的 5% 作为质保金。质保金支付于工程投产一年后 28 天，甲方根据考核结果一次性付清。 （3 ）工程竣工投产后，乙方 7 天向甲方提供竣工结算报告及完整的 工程结算资料，双方按照合同约定的合同价款和补充合同为依据，进行工
程竣工结算。 第五条合同文件适用法律及标准 1.适用法律和法规 本合同文件适用的法律和行政法规及国务院有关部门的规章以及 工程所在地的地方法规和规章。 2.适用标准、规 合同条款的标准、规适用的标准规和行业的标准规。 第六条双方义务和责任 1.甲方的义务和责任 （1）甲方应在其实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规，并承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。 （2）甲方委托监理工程师按合同规定的日期前向乙方发布开工令。 （3）甲方应向乙方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质 勘探资料，对资料的真实性准确性负责，不对乙方使用上述资料所作的 分析、判断和推论负责。 （4）甲方负责或委托监理工程师在合同规定的期限免费向乙方 提供—套施工图纸，并组织图纸会审和设计交底。 （5）甲方应按合同规定支付合同价款。 （6）甲方委托监理工程师负责组织工程的竣工验收工作。 2.乙方的义务和责任 （1）乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、 法规和规章，并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章 的任何责任。
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
编号：FS-HT-05018 施工总承包合同新 New construction general contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
施工总承包合同新 时间：_____年___月___日 地点：____市 本合同经下述双方签署： 1.__市卫生局局长__先生(以下简称甲方) 2.__建筑工程承包公司海外工程部经理__先生(19_____年___月___日由__建筑工程承包公司授权)(以下简称乙方) 出生地：____(国家) 国籍：_____(国家) 总部：____(国)___市 在A国的通讯地址：__信箱 (一)合同内容 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。
所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。 (二)合同金额 本合同总金额为__第纳尔。兑换美元比例为70%。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指“概算工程”而言。至于“分段工程”则根据临时报表进行支付，临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在A国国内或国外新增加赋税。(三)工期 乙方必须根据本合同第__号附件说明，在自移交场地之日起的380天之内完成全部合同工程的施工。
2019 年最新建设工程施工合同范本【通用版】 发包方（以下称甲方）： ____________ 承包方（以下称乙方）：______________ 法定代表人： __________________________ 法定代表人： ______________________________ 身份证号码： __________________________ 身份证号码： ______________________________ 为了保证工程施工质量，如期完成施工任务，达到甲乙双方互惠互利的目的，经甲、乙双方充分协商，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，明确双方在施工过程中的权利与义务，现双方协商自愿签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：___________________________________ 2、工程地点：___________________________________ 3、工程内容：___________________________________ 4、工程面积：___________________________________ 5、工程立项批准文号：__________________________ 第二条工程项目期限 1、合同工期总共历时 __________________ 天（日历天）; 开工日期： ________________ 年______________ 月 _____________ 日; 竣工日期： ________________ 年_____________ 月_____________ 日。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延： （1）在施工中如因停电、停水 ___________________ 小时以上或连续间歇性停水、停电 _______________ 天以上（每次连续 _______________ 小时以上），影响正常施工;停水停电_____________ 天以上; （2）因台风暴雨飓风等不可抗力的因素; （3）因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。 3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。 第三条工程承包内容
设计施工合同范本【三篇】 【篇一】 甲方(屋主)： 乙方(施工方)： 甲方雇佣乙方装修甲方位于市区路号小区内号房屋，甲乙双方应共同遵守以下条款： 一、装修项目及价格 (一)水电安装 水路：包括两个卫生间、厨房、阳台的水路、燃气管路的敷设安装。 电路：由甲方指定增设的室内开关、插座以及灯具的安装。 价格：水电安装费用总价为元整(含人工费、沙子水泥材料费以及建筑垃圾倒放费等)。 (二)地面、墙面贴砖 1、地面客厅、餐厅、两个卫生间、厨房、阳台以及过道等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。
2、墙面：两个卫生间、厨房、三个房间飘窗以及厨卫门窗包封等，单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 3、碰角：所贴墙面直角对接处，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 4、踢脚线：餐厅、客厅以及过道处等，单价为元/米(含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 5、其他：贴砖所遇到水电管路等的接头、底盒需要钻洞、开槽时，不发生费用；三根管道的包封、批灰以及厨房门洞、大门旁鞋架洞的批灰共元；门窗包封时按实际碰角长度计算(即单价为元/米，含人工、水泥砂浆、辅料，不含主材砖)。 (三)砌灶台 灶台总长度约米(以实际尺寸为准)，灶台面宽0。55-0。6米，混砖结构。单价为元/米(含人工、水泥砂浆、钢筋、辅料、贴砖、台面贴石材，不含主材砖及柜门)。 (四)阳台封窗 阳台封窗采用铝合金窗，厚度mm的南南铝材，厚度0。5mm的玻璃，南面白色透明六扇、西面花色三扇、北面花色两扇。 单价为元/平方米(含安装费、材料费)。
(五)地面找平 三个房间用水泥砂浆找平，与客厅贴砖后高度相对找平。单价为元/平方米(含人工、水泥砂浆、辅料)。 二、具体要求 (一)乙方自己准备专业工具和人员。乙方人员在装修过程中，要遵守小区物业管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的过失和错误，造成人身和财产的损失，由乙方自己承担。 (二)装修前，乙方事先确认既有装修设施的状况；材料使用前，确认材料无质量问题，否则验收时所发现的新生缺陷和质量问题，由乙方承担全部责任并负责赔偿。 (三)乙方在装修过程中必须按标准的工艺和程序进行，不得偷工减料，不得污损、毁坏甲方屋内(包括地面、墙面)和周围环境的任何设施，如果造成不可复原的损坏，乙方要承担赔偿和修复的全部费用。(四)乙方：带贴砖施工用的水泥、砂子、工具施工，在完工时清理干净施工场所因施工产生的建筑垃圾到指定位置。 三、施工期限：年月日至年月日，如不能按期完成，每天将处罚金五十圆。 四、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格
110KV变电站施工合同合同编号：
方：甲 乙方： 签订日期： 签订日期：工协议施工程
甲方：：乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工 事项协商一致，订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称： 工程地点：：二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜（本工程为第一期，只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔），安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联）及室外钢管构调，材料部分我方采购是除主设备以外即：一二次电缆（10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆；综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动；1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划，并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作：2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫，承担由于自身失误造1 成的经济
损失和责任；施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定，按规定办理有关手续；交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，3 方约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日，竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟1.2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求，工期相应顺延。内提出延期开工要求，工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工，甲方应以书面形式通知1.3 乙方，推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工，在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后，并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见，48要求，甲方应当在小时内未予答复，乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的，工的，由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期；乙方承担发生的费用，工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整；⑵重大设计变更、工程量差；7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内，就延误