钻孔灌注桩施工合同钻孔灌注桩施工合同范文1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)兹因甲方承建的桩基工程的需要，现将该分项工程以包清工形式委托乙方施工，为了确保双方权利、义务及经济、法律责任，确保工程质量和工程顺利进行及工期如期完成，双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规的规定，结合本桩基工程的具体情况，本着公平、公开的原则，经双方友好协商，特订立本合同，以资共同信守执行。

一、承包范围：1、机械钻孔灌注桩工程桩、深层搅拌桩。

2、工程内容：包括焊条、桩的钢构架制作安装、桩位放样、挖埋护筒、桩机移位就位、钻机成孔、钢筋笼制作安放、清孔、灌注商品砼、工程资料整理、、砼试块制作及原始资料收集和整理、钢筋试样焊接、负责桩位复核和桩基检测等工作。

3、承包方式：包清工。

二、双方职责和义务：甲方工作：1、应在施工前做好“三通一平”工作，提供规划放样基准点、施工图纸，施工用电接通至现场，及时完善总线路和一级电器箱的架设及检修;施工用水接通现场，并设置足够数量的清水池以满足施工的需要。

提供临时设施及场地，及时供应合格的材料。

2、施工道路硬化能满足桩机灌注要求，如灌车未能开至桩机边缘，不能满足灌注要求的，甲方应及时铺设钢板等相应措施以满足施工要求。

3、提供已审查合格的图纸、堪察报告、坐标控制点、水准点等技术资料;负责桩位及标高的复核，并及时邀约临理参加隐蔽验收;协调配合工作，办理签证手续。

4、如现场钻孔漏浆严重时，提供造浆材料。

如：黄泥，锯末等。

5、按合同约定及时支付工程款给乙方。

乙方工作：1、编制施工组织设计，提供劳动组织与进度计划，现场场地布置图。

2、桩位放线、放样;孔口开挖(包括地表1.5m以内障碍物清理);埋设护筒，桩机移位就位;成孔，清孔，钢筋笼制作安装校正，灌注商品砼，桩顶砼标高控制在1.5-2M，整个工序控制在桩基验收规范的允许偏差范围内。

3、乙方严格按照设计要求和施工规范施工，确保桩基工程达到“瓯江杯优质桩基”要求。

4、乙方需对现场工人进行安全教育，特殊工种需持证上岗。

5、乙方必须按照安全规范操作，确保安全施工，如有安全事故发生，由乙方承担全部责任和后果，与甲方无关。

6、场内泥浆必须排放到甲方指定的废浆池内，场地及时清理，孔口及时回填，做到文明施工，负责护筒废渣、泥浆分池废渣清运至施工现场指定位置。

7、及时整理工程资料并上报。

工程完工后提供符合温州市城建档案管要求的竣工验收资料一式四份。

8、建立桩施工现场项目经理责任责任制，乙方指派为该项目工程负责人，配备施工员2人，放样员1人，资料员1人，电工1人，对施工全过程进行管理，负责施工现场的安全生产、文明施工管理，每日报工程进度，每月9、试块制作，钢筋试样焊接,原材料送检准备。

10、根据施工总进度计划需要，乙方提供15台机机械钻机和满足进度所需简易钻机和搅拌桩机等所有机具设备，保证钻孔桩进场顺利开工。

11、乙方必须认真施工，听从甲方、监理、建设单位指挥，如施工过程中发现问题，及时通知甲方管理人员及监理单位。

严禁出现顶撞甲方、监理、建设单位管理人员现象。

12、协助甲方进行桩基动测及验收，负责桩位验收时桩头放线。

13、保持场内整洁通畅，施工完毕时地面标高与进场时标高相符。

三、工程期限1、开工日期以第一根工程桩开始计算，双方确定工期为90个日历天。

每延迟一天，甲方罚乙方元/天。

2、若因地下障碍物、停水、停电等非乙方原因等引起的停工，由甲方签证认可工期相应顺延。

四、价格及付款方式1、成桩包清工单价：钻孔灌注桩：元/m3(大写：壹佰叁拾元每立方米)。

工程量计算方法：(按有效桩长+松散层高度)*桩身截面积计算。

((不计充盈系数)松散层高度按1.2米计算。

2、单根桩砼灌注量不得超过充盈充数1.15，非地质原因超出部分由乙方负责，在施工过程中泥浆比重一般控制在1.2~1.3之间。

3/ m3(大写：元每立方米)。

工程量计算方法：(按有效桩长+空钻部份)*桩身截面积计算，空钻部份高度按空钻深度50%计算。

4、付款方式：每月25日上报工程量，下月初付工程量的70%工程款;桩完成或退场时付总价的80%，桩位验收、动测合格、资料齐全、桩基验收合格后再付10%，余下10%待±0.00施工完毕，无质量和安全问题后一次性付清余额(乙方交工资表50%，发票50%，及时递交)五、质量等级验收标准：严格按照《GB50202-20xx》第5、6条标准及《20xx浙江G23》验收桩基动测结果符合合格标准，如由乙方原因造成桩基施工质量不合格，所发生的所有损失均由乙方承担。

商品砼质量不合格引起试块不合格引起的费用由砼厂家负责，与乙方无关，如因试块制作原因引起试块不合格，责任由乙方负责。

如因挖机开挖碰坏桩身及因原材料等其他非乙方原因而引起的质量问题，乙方概不负责。

六、安全事项：1、乙方组织员工接受甲方必要的安全教育，保证员工熟悉安全操作规程及劳保用品的使用，加强员工的自我保护意识。

2、乙方必须要求特殊工种按规定持证上岗，保证安全生产。

3、乙方必须保证员工自身安全，由于乙方原因的，乙方应负全部责任。

七、其他拟订事项1、乙方在施工过程中如违反安全生产、文明施工规定，则按甲方规定向乙方处罚，桩基施工中的安全责任由乙方自负。

2、打桩人员进入现场必须办理暂住证、务工证等，办证费用乙方负责。

3、乙方要负责严格控制加灌部分的高度，开挖后桩头高度超过设计桩顶标高2.5米以上，甲方向乙方按实际损失赔偿。

4、泥浆应及时排放，因甲方原因致使停工、误工等不能正常施工的损失费用，应按实际费用补助乙方，工期延误。

5、双方配合共同搞好现场质量，安全、文明、卫生工作，并无条件服从有关监督人员的监督。

八、本协议未尽事宜，双方另行协商解决，如无法解决，交当地仲裁机构协调，协议自签定之日起生效，完工款项结清后失效。

本协议正本一式四份，双方各执两份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日钻孔灌注桩施工合同范文2发包方(甲方)：承包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

第一条工程概况1.1 工程名称：伊川科技产业园创业大厦。

1.2 工程地点;洛栾快速通道西伊川科技产业园展厅北。

1.3 承包范围及内容：泥浆护壁钻孔灌注桩的全部工序。

1.4 承包方式：本工程采用“包工、包料、包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。

第二条合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后当日内做好施工现场准备工作。

2.2 合同工期：本工程于年月日开工，至年月日竣工，共个日历天。

2.3工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的5% 计算，按天累计。

2.4遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长(如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行)：a.因不可抗力的影响;b.重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行;c.非乙方原因的停电、停水造成停工时间连续12小时以上。

d.业主原因的工期调整。

2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。

2.6 发生不可抗力的费用承担：2.6.1 人员伤亡由乙方负责，并承担费用;2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担;2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用，乙方无条件承担。

第三条工程质量3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为质量修复的全部费用。

3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理、质监站的验收和确认。

第四条合同造价4.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是河南富舂建设工程有限公司于业主洛阳豪晟科技产业园有限公司签订的主合同。

工程量按实际结算。

4.2 本合同总价：实际结算。

4.3 工程量及综合单价：实际结算。

4.3.1 工程量暂定为：实际结算。

4.3.2 钻孔灌注桩工程量计算规则:钻孔灌注桩工程量按桩设计长度(以设计的桩顶标高至桩底标高，计算长度时不增加预留长度)乘以设计截面面积，以立方米计算。

4.3.3 工程量增减变更、签证须经甲方和业主代表共同书面签字认可后方可作为工程量结算增减依据，未经甲方、业主代表共同书面签字认可的工程量增减变更、签证不能作为结算依据。

4.3.4 本综合单价包括但不限于如下内容：桩位测量定位放线、桩机作业场地处理至符合桩机作业标准、钻机及辅助设备的机械进出场费、挖砌泥浆沟槽、拌制护壁泥浆、人工挖桩孔、安放护口管、钻机就位、调整垂直度、钻桩孔、钻孔取土及土外运、钢筋笼断料焊接绑扎、安放钢筋笼、吊放导管、清孔、灌注水下砼、桩垂直度及桩顶标高的控制、废泥浆的装卸外运清理堆置、填桩孔、凿桩、资料、施工完毕后的场地清理等所有相关内容，还包括由于工程原因引起的桩不能连续施工和按甲方指令移位或停机等待状态等因素、因孔壁坍落采取的应急措施费和多用砼费用、本工程周边管线和周边设施保护的一切技术措施费用、原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费、文明施工、治安交通市容环卫环保巡警申报和协调费、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用。

4.4 乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。

第五条材料供应5.1 工程所用的主要材料原则上均由乙方供应。

第六条甲方驻工地代表6.1 甲方委派同志为驻施工现场甲方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。

有关甲方的指令、通知，以甲方代表签字并加盖公司项目专用章后方有效，并视其为甲方意见的有效表达。

6.2 甲方代表可委派有关具体管理人员，行使自己的部分权利和承担自己的部分职责，并可在任何时候撤回这种委派。

6.3 甲方代表或甲方代表委派人员易人，甲方应及时书面通知乙方，继任者必须继续承担前任应负的责任。

第七条乙方驻工地代表7.1 乙方委派同志为驻施工现场乙方代表，行使合同约定的权力，履行合同约定职责。