合同延期补充协议合同延期补充协议范本（精选10篇）在当今社会，人们对合同愈发重视，合同起到的作用越来越大，它也是实现专业化合作的纽带。

拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编收集整理的合同延期补充协议，欢迎阅读与收藏。

合同延期补充协议篇1协议编号：甲方：乙方：甲乙双方于年月日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。

现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从年月日至年月日)更改为乙方将向甲方提供xx个月的服务(服务时间分为两段从年月日至年月日，以及从年月日至年月日)。

2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的`内容按照原合同执行。

3、本协议自双方签字盖章之日起生效。

本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。

4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。

甲方：乙方：签字盖章：签字盖章：日期：日期：合同延期补充协议篇2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在工程建设施工合同的基础上，双方就后甫新村沿街地块商住楼施工承包工期延迟达成补充协议如下：一、项目概况：本项目位于新村四周沿街地块，地块总用地面积平方米。

小高层住宅5幢(9到11层)、多层住宅11幢(4到5+1f)、沿街设1到2层商业用房，均为框架结构。

建筑占地面积10279.00平方米，地上建筑面积(计容积率部分)44587.01平方米，储藏间建筑面积2889.13平方米，地下室建筑面积3871.10平方米(其中人防面积1525.00平方米)二、工程形象进度本工程主体全部结顶，并进过中间安全、结构验收，装饰工程开始施工。

三、工期延误原因1、工程开工后周边农民土地政策协调处理延误。

2、工程基础施工阶段天气多雨，自然不可抗力等因素延误。

四、工期延误时间现经甲乙双方协商，经甲方同意确认，原合同竣工日期20 年8月9日顺延至20 年6月30日。

五、协议生效协议订立时间：年月日。

协议订立地点：建筑工程有限公司，本协议一式四份，双方各执二份，本协议双方签字盖章之日起生效。

发包人(公章)：承包人(公章)：法定代表人：法定代表人：年月日年月日合同延期补充协议篇3甲方：张三乙方：李四经甲乙双方协商，就乙方李四向甲方张三（xx房地产开发有限公司职工）私人借款达成一致协议如下：（1）借款总额为：拾万元整（￥100000.00元）。

（2）原借款时间为一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。

（3）借款到期后经甲乙双方协商达到一致，将借款时间延期一年（20xx年6月1日—20xx年5月31日）。

（4）利率按同期银行利息计算（从2013年6月1日起计算）。

（5）乙方以xx项目，面积为xx㎡，作为借款担保抵押，即20xx 年5月31日若乙方不能如数（本金+利息）归还，则项目归甲方张三所有。

乙方无条件协助甲方办理房产证过户手续。

（6）此协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，双方签字盖章生效，具有同等的法律效力。

（7）甲乙双方各自定立一个旁征人见证相关事宜，以作今后某一方违约的见证担保。

甲方：乙方:身份证号码：身份证号码：现住址：现住址：年月日年月日合同延期补充协议篇4出借方（甲方）地址：借款方（乙方）地址：签订地点：鉴于乙方因不能如期偿还月日在甲方所在地项下的借款元（大写：，乙方向甲方申请延长借款期限，甲方审查同意乙方延期还款，甲、乙双方经协商一致达成如下补充协议：一、乙方根据原合同应向甲方借用的资金借款人民币元（大写，应于截止到年月日止，上述借款未偿还金额写：xx元整），现约定延期到年月次性还清。

二、借款利率与利息1、延期后的借款利率与利息，按原合同的约定执行。

2、从延期之日起计息按季结息。

3、延期还款期届满时，当期利息与本金一并清偿。

三、延期后甲、乙双方的其他权利、义务以有关事项及按原合同约定定条款执行。

四、延期借款合同补充条列1、原合同借款形式：原合同签订地点：2、如借款期之日乙方未按照合同规定，主动还清全部款项，乙方愿意接受人民法院起诉。

五、借款方（乙方）承诺与保证本人乙方月息支付利息及归还本金，本人放弃对此的抗辩权利并同意承担双方因此发生纠纷时，将争议交由出借人所在地人民法院裁决并愿意承担借款人所指出的诉讼费用（或仲裁费）保全费、公告费、执行费、差旅费、律师费及其它乙方未实现债权所支出的一切费用并愿意承担违约的相关法律责任。

六、借款人已通读上述条款，出借人已应借款人的要求做了相应说明借款人对所有内容无任何异议。

七、本协议与原借款合同内容有冲突以本协议及原本协议没有涉及的内容按照原借款合同执行。

八、保留原借款合同，原借款合同与延期借款合同具有同等法律效应。

九、本协议自双方签字盖章之日起生效，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（姓名、盖章）：乙方（姓名、盖章）：身份证号码：身份证号码：签订日期：合同延期补充协议篇5出租方（甲方）：承租方（乙方）：乙方承租的甲方房屋（门面一间，使用面积约平方米）于2012年月日到期，乙方提出要求，希望将租期适当延长，经甲乙双方协商，达成如下协议：1、甲方同意将租期延长，时间自年月日起至年月日止。

2、租金：元（人民币大写：）。

3、延期时间满，甲方立即收回房屋。

乙方不再以任何理由要求延期等，否则视为违约。

4、延期时间内，乙方因经营等产生的一切费用（包括电费等）由乙方承担。

5、乙方需向甲方交协议保证金元（大写），延期协议满后，乙方无违约，协议保证金全额退还乙方。

6、此协议一式二份，甲乙双方各执一份，双方签字即生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：身份证号：身份证号：手机号：手机号：签约（见证）代表：签约时间：签约时间：合同延期补充协议篇6甲方：_________________乙方：_________________经甲乙双方友好协商，在平等互利的基础上，对原________年________月________日签订的《房屋租赁协议》进行补充，协议如下：一、甲方同意乙方的延期申请，将房屋租赁到期日延期到________年________月________日;二、租金及支付方式：________年________月________日至________年________月________日期间的租金为_____万元(裸租价，甲方不负责开具发票)，甲方同意乙方将原合同保证金_____万元转作该期间的租金，但是有以下条件作为前提：1、乙方必须将合同保证金收据交给甲方。

2、乙方不得有水电费、物业费、税费等相关费用拖欠情况。

三、其他合同条款按照原合同不变，如有与本补充协议不一致的地方以本补充协议为准。

四、本协议一式两份，双方各执一份，双方签字生效。

甲方：_________________乙方：_________________日期：_________________日期：_________________合同延期补充协议篇7甲方（全称）乙方（全称）经___（下称贷款方）与___（下称借款方）充分协商，签订本协议，共同遵守。

借款方于____年____月___日向贷款方借款_____元（大写：_____）。

借款方应于____年____月___日偿还全部借款。

借款方在____年____月___日之前已累计还款______元（大写：_____）。

现由于借款方已无力偿还剩余借款，经双方协商一致，余下_____元（大写：______）延期到____年____月___日之前偿还。

如到期仍未归还，贷款方可以从____年____月___日追讨逾期未归还的双倍利息。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字之日生效。

借款方(盖章)：贷款方(盖章)：借款方(签字）：贷款方(签字）：签约时间：__________年______月______日签约地点：___________________________合同延期补充协议篇8出租方或委托人（以下称甲方或委托人）：_________ 身份证号：____________承租方（以下称乙方）：____________身份证号：____________甲、乙双方于____年____月____日签署的《房屋租赁合同》，双方至目前为止履行情况良好。

现经甲方乙方双方协商决定，续签原《房屋租赁合同》，经双方协商一致，达成以下条款：一、原合同租赁期延至计至____年____月____日。

二、此续签合同仅作合同续签用，其它合同条款按原合同（原房屋租赁合同号：）事项执行（原合同：见附件一）三、双方如就本协议的效力、解释或者履行发生争议，应首先通过友好协商解决。

如协调解决不成，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

四、本协议书自双方盖章或签字之日起生效。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：____________ 乙方：____________联系电话：____________ 联系电话：____________日期：____年____月____日日期：____年____月____日合同延期补充协议篇9甲方（全称）乙方（全称）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。

鉴于：（原因）甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

（一）协议内容变更部分为：1、（具体变更条款）2、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。

（二）本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：乙方：日期：____年____月____日合同延期补充协议篇10建设单位(甲方)：_________________施工单位(乙方)：_________________监理单位(丙方)：_________________经甲、乙双方协商、丙方确认，座落于______________项目楼国有土地使用权证号：_________________建设工程规划许可证号：_________________建筑工程施工许可证号：_________________目前现场施工进度：_________________合同竣工日期由______________年_________月______日调整为______________年_________月______日。