建筑工程扩大劳务分包合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。
第一节工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3建设单位：
1.4设计单位：
1.6总包单位：
1.7结构类型：
1.8建筑面积:
1.9承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。
注:大于300mm孔洞由土建预留。
1.10分包工作内容
1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。(不含二次结构及装修)
施工内容包括:
1.10.1地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。
1.01.2主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。
1.10.3脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需
要的外脚手架搭设架围护、防护内容。
1.10.4模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。
1.10.5钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。
1.10.6混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。
1.10.7其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。
1.10.8安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。
1.10.9承包人提供泥工、木工及钢筋工土建用的机械、周转材料及耗材部分。1.10.10.承包人配合发包方机械回填土（指人工配合费）。
1.10.11本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内，不再另行计取。
1.11承包人根据发包人提供的工程进度计划，应足额配置各工种施工人数，承包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员，保证本工程工期、质量要求。如延误工期造成一切损失由承包人承担。
第二节工期要求
总工期为天具体开工日期见发包人的书面通知单为准。
第三节合同价款及合同价款的支付
3.1合同总价款为（人民币）：元（大写：，此价格为一次性包干总价，不得随市场因素而作调整，如由于甲方原因引起的的签证，需由总经理签字确认方可有效。）
3.2.二级箱以上的电箱电缆、钢结构、钢筋、混凝土、地坪外进塘渣和石子及机械台班、门窗安装工程、给排水、电气安装工程、外墙挂板工程、内脚手架、消防工程及所有室外工程等材料和人工由发包方提供,其他一切费用均包括在合同价之内。
3.3发包人向承包人提供工程施工图一套,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书作为本合同的附件，预算书作为合同的一部分，与本合同具有同等法律效力。
3.4合同价款的支付：①正负零以下付合同总价的百分之三十五；②室内地坪施工完成付至合同总价的百分之六十；③外架手脚拆除完成付至合同总价的百分之八十；④竣工验收完成后一个月内付至合同总价的百份之九十七；⑤一年保修期满后付清。
第四节安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
4.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工，每天必须对每位职工班前安全交底对不安全行为和不安全因素和工作环境要重点管理和落实，避免安全事故的发生
4.2发生重大安全事故及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施,防止事态扩大并全力组织抢救伤者和保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。
4.3因本工程为劳务分包,机械、防护、临电等均由承包方负责。
第五节工程质量、验收与保修
5.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及地方政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。
5.2质量管理：每个工种必须严格按施工方案、技术交底、工艺程序进行施工；施工过程中严把质量关、完善三检制度、过程控制实现书面工艺交接制度；上道
工序质量不合格严禁下道工序施工；发包人日常巡检中发现质量问题,提出后必须马上落实整改到位，发包人下达的书面质量整改通知单必须在规定时间内整改完成；较严重的质量问题必须返工或拆除重做时,承包人无条件服从发包人的质量管理，当天返工或拆除直到质量符合标准为止。如承包人不服从管理或由此而出现职工停工等影响工程质量和工期的行为属违约，发包人有权对承包人违约按合同条款执行。
5.3承包人必须按照国家规定的质量验收标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误必须向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因承包人原因造成窝工的工期不顺延，发生的费用由承包人承担。
5.4分包工程验收以国家和地方颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据自分包工程施工完毕后由发包人、承包人共同办理书面验收手续。
5.5对工程的质量标准：双方约定本工程质量标准为合格，若承包人未能达到双方约定的质量标准，承包人自愿同意承担全部损失。
第六节工期与工期延误
6.1开工后承包人应按发包人每月、周进度计划按时完成，配备足够的施工人数投入施工，不得受农忙和节假日影响。
6.2由于承包人不能满足发包人的进度计划要求，且出现严重工期拖延时，发包人有权对承包人中止合同，由此造成的工期延误责任和一切损失由承包人承担。同时发包人有权安排第三方劳务队进行抢工，承包人不得以任何理由阻扰包括闹事、职工有情绪、不让第三方进入施工的情况发生。
6.3对于一些原因造成完工工期推迟的，经发包人施工代表的确认后方可有效。因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗
力发包人未能按合同约定日期支付劳务费致使施工不能正常进行一周内非承包人原因停水、停电造成停工、窝工累计超过48小时发包人同意工期顺延。
第七节文明施工
7.1发包人、承包人应严格执行国家及当地相关部门颁发的“施工现场管理规定”加强科学管理坚持文明施工承包人必须每天足够的人员保持承担施工现场的干净整洁、洒水避免扬尘、材料堆放整齐随时服从发包人的文明施工管理要求。外架安全网张桂维护、每天施工现场施工垃圾的清理及材料码放整齐。承包人所
有职工上班时必须戴好安全帽，高空作业必须戴好安全带、严禁赤膊、穿拖鞋进入工地上班。
第八节、材料机具供应
8.1本工程发包人提供的机械设备为二级箱以上的电线电缆及电箱。
8.1.1承包人自备的工具为完成承包范围内除发包人提供的机械设备以外的所有机具、二级箱接出的电缆、电线、三级箱、机械专用配电箱及施工中的辅助材料机械、模板油、铁丝、钉子、绑扎丝、垫块、卡具、塑料布、钢筋机械、施工中的小型机械、手动工具及一切劳保用品等费用由承包人承担。
8.2由承包人自备的工具须自带入现场,并由承包人自行保管,管理遗失自负。
8.3承包人的机械、电箱必须配合配套单位（水电班组、消防、钢结构）的施工。
8.4对本工程材料的使用双方约定如下:1、承包人应妥善保管、合理使用发包人提供的材料,严禁随意浪费材料，承包人在施工过程中有随意浪费材料的现象
按原材料价格的2倍进行赔偿。2、严禁承包人的施工员将工地任何施工材料擅自拿出工地现场一经发现将视为偷盗行为论处并处以该材料本身价格10倍的罚款，有刑事责任的交予当地公安机关。
第九节、发包人的权利及义务
9.1负责提供场地、场内主要道路、二级以上配电箱施工用水、生活用水水源；负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底、检查。9.2负责于前提供施工图纸一套，提供必要技术资料和办理施工洽商。
9.3负责施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产、文明施工及按图纸施工情况和材料领用情况及管理事务。
9.4负责组织图纸会审和设计变更、编制施工组织设计及总的工期控制计划审查和承包人编制的详细施工作业计划、各单项施工方案和技术交底。
9.5负责组织工程的验收工作。
9.6本工程发包人施工代表为负责日常施工的管理、协调工作。
第十节承包人的权利及义务
10.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平；工人年龄不得低于18周岁不得超60岁。
10.2承包人需将其作业人员登记造册，须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、及身份证复印件上交发包人；特殊工种必须持有效证件上岗；承包人对每位职工必须进行三级安全教育，三级安全教育资料交1份给发包人存档，所引起的一切责任由承包人自行承担。
10.3承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，
并办理书面洽商变更手续后方可施工。在施工总应注意保护成品、半成品。10.4承包人应当对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理的各项规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并向发包人及时提供有关情况和资料。
10.5承包人确认派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。
10.6承包人应严格遵守发包人制定的各项施工管理规定，派驻工地的管理人员应具备较高的技术业务素质；服从建设单位、发包人的管理；工种之间积极配合；发包人管理人员有权对乙方管理人员的综合能力进行考核，如发现不能履行其职责和义务的人员发包人要求更换时，承包人应立即从现场撤走发包人认为不能履行其职责和义务的人员应尽快替换称职人员。
10.7承包人必须认真审核施工图纸编制各专业施工方案及单项安全技术交底
报发包人建立的项目技术部审批后方可进行施工。
第十一节违约责任
11.1发包人违约责任：发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。
11.2承包人违约责任：1、因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同并要求承包人在3日内退出施工现场，并保证做到只留有关管理人员处理事宜；全体人员撤离前不处理经济问题,先撤离后就结算事宜由建设单位、发包人、承包人共同对已完成的工程量进行签认。
11.3承包人未按经发包人确认后的施工人员及主要管理人员进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整；承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务而由此引起的窝工等一切损失由承包人自负。
11.4因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工期延误由承包人承担，并赔偿发包人的一切损失。
11.5因承包人原因出现的建设单位及政府部门罚款，发包人在原罚款的基础上加罚一倍,其罚款应由承包人承担；发包人项目部对承包人的处罚,承包人不得拒签,如果拒签发包人视同认可,罚款将在工程款中予以扣除。
第十二节合同生效、终止及争议的解决
12．1在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商；协商不成，可约定以下方式解决争议1、向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。2、向项目所在地人民法院起诉。
12．2本合同经双方法定代表人或委托代理人签字或盖章后生效。
12．3本合同在完成施工图即工程合同工作内容、结清工程结算尾款后即宣告终止。
12．4本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；工期、质量、安全文明施工承诺书与本合同具有同等的法律效力。
12．5 本合同未尽事宜可经双方协商后列入补充条款，补充条款与正文具有同等效力。
发包人承包人
委托代理人委托代理人
身份证号码：
电话电话
传真传真
合同订立时间
第一部分：分包协议书 发包方／总承包方： 扩大劳务／分包方： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：详见《工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 4、建筑面积：约35000 平方米。 5、结构形式：框架；框剪。 第二条：分包工程承包项目： 施工图所含主体、二次结构及初装修全部内容的劳务，包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程；屋面工程；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和因文明施工需要而进行的现场清理等所有工作内容； 第三条合同工期（合同工期应细化至节点工期计划，并由双方确认） 1、分包单位应按分包合同规定的时间或按合同规定而延长的时间内完成本分包工程。 2、开工日期：以建设单位实际开工日期为准
3、竣工日期：以建设单位实际竣工日期为准 4、绝对工期：/日历天 第四条质量标准：（质量标准应细化至分项工程质量标准及评定方式，如业主、监理、政府行业主管部门检查的内容和标准。） 第五条分包合同单价的组成、内容： 1、扩大劳务分包工程单价表 、《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》 第六条组成合同的文件 1、《分包合同协议书》； 2、《分包合同条款》； 3、《 XX 工程扩大劳务分包工程施工组织设计方案》 4：《XX 工程扩大劳务分包工程项目简介、承包范围和内容》； 5、《建筑工程现场管理规定》、《建筑工程施工安全管理协议》、《分包合作承诺书》； 6、双方有关工程洽商、设计变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 第七条分包单位向总承包方承诺按照分包合同约定进行施工、竣工，并做好相
扩大劳务承包合同（老版本＊沈兵） 合同编号： 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照国家《建筑法》、《合同法》《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、法规和行业规程与标准，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，鉴于江苏诚达建筑有限公司(以下简称为总承包人即甲方)与河南佳田实业有限公司（工程业主）订立施工承包合同（以下简称为总包合同），双方就本工程施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。合同签订后即视为乙方对现场施工条件已经认可；双方应自觉遵守执行。 一、工程名称： 佳田·紫金园商住楼工程 二、工程地点： 平顶山市矿工路与西河沿路交叉口 三、工程承包内容： 佳田·紫金园商住楼土建扩大劳务承包工程（钢筋、木工、泥工、架子工四个主工种）四、工程工期： 本工程总工期为590天（自基础挖土起到工程竣工为止）。工期指合同中约定按总日历天数（包括国家法定节假日）计算的承包天数。自开工至经组织平顶山市质量监督站、建设单位、设计院、监理单位、勘察设计单位等有关单位进行现场竣工验收，各个单位签字认可，签署竣工验收合格证书为止。因以下原因造成工期延误，经甲方签字确认，工期相应顺延：（1）因重大设计变更或甲方所组织材料耽误而影响进度的工期顺延。（2）8级以上台风及100毫米以上大雨。（3）其他不可抗力引起的停工。 五、工程质量、安全、文明、进度目标： 按照国家有关建设工程的现行法规、规范、规程和工艺标准，以及建筑工程验收标准及本地现行安全、质量、文明施工执行标准。 1.1本工程严格按现行国家规范及行业规定进行施工、验收，一次性验收合格。 1.2监理验收及质监站验收必须一次性通过，若质监站验收未能一次性通过需要整改的罚30000 元/次，监理开具整改通知书的罚1000元/次。
安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统，不管它是手工的还是采用计算机的，都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用，也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险，以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平，这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的，而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为，而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点： 1.硬件。如果硬件失效，则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的，但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施，来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改，因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是，信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序，从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上，这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下，这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如，有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施，这些后备措施可以保证，如果正在工作的公司数据库被破坏，则能重新激活该数据库，使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如，政治运动的损助者名单被认为是有价值的，所以它可能被偷走，而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络，就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统，并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事，但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统，该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令，该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库；终端用户也可使用只利用一个子系统或
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-037830 劳务分包协议书范本(2020
劳务分包协议书范本(2020版) 工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日 总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、标准规范 除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： （1）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （2）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 7、总（分）包合同 7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），
建筑劳务承包合 工程名称：滨州市阳信县政通茗城工程地点：滨州市阳信县
程分包劳动合同 工程总承包单位：济宁国泰君安建筑工程有限公司阳信县政 通茗城小区项目部 （以下简称乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》 、《中华人民共和 国建筑法》和以及其他相关法律、行政规范，遵循平等、自 愿、公平、公正和诚实守信的原则，双方按本工程劳务分包 事项互相协商达成一致，签订本施工合同，内容详述如下: 8#、9#楼主体扩大劳务 积计算. 定和技术经济签证单为准，基础工程和主体工程 次和二次结构 所需要的所有小型机具设备和垂直 运输，配合保养等劳务（除 地面砖粘贴、门窗、乳 胶漆、防水、水暖电、消防、外墙抹 灰、外墙保温、 大开挖部分的基础土石方挖运、回填土工程） ，回 （以下简称甲方） 劳务分包单位: 1、 工程名称：滨州市阳信县政通茗城 2、 工程地点：阳信县幸福一路北中石化加油站 3、 工程承包范围：政通茗城 1#、 2#、 3#、 5#、 6#、 4、 承包实际价格: 元/平方米（含基础部分） 5、 综合建筑面积: 约 90000平方米，以图纸实际面 6、 乙方承包内容: 以设计施工图纸及设计变更技术核
填含人工配合。 7、工程承包范围、方式内容详细说明 （1）设计施工图中除门窗、栏杆、防水、水电暖、消防、楼 梯、通风、保温、外墙镶贴瓷砖及外墙主体外的装饰部分外的所有内 容。 基础工程包括（测量、放线、清槽、钢筋制作、木板支 撑、拆出、砼烧筑等及砼养护等工程）的相关内容。 主体工程包括：全部主体结构①测量、放线、钢筋翻 样、塔吊司机、模板支拆、清理码放等相关工作，砼烧 筑（配合商砼放料、浇注、收面、养护、清理等）脚手 架塔主体构建按实际施工图纸作预埋安装，主体钢筋结 构按实际施工图纸作安装及施工图纸规范要求进 行施工。②墙体砌筑和配筋的制作。③甲方 运到现场的钢筋下料（焊接和机械连接）等。 ④垫块设置安装按图纸规范要求制作。⑤模板制作拼装 与支撑，砼浇灌时的护筋、护模与成型的养护。⑥砼浇 灌的收平、打磨、凿毛。 乙方所承包建筑工程人工量为；主体的木工、钢筋、砼 工、外架、砌体、内墙抹灰、屋面
合同编号：合同执行人： 合同书 （建设工程扩大劳务分包合同） 工程名称：XXX工程 发包方：XXX公司 承包方：XXX 合同签订日期： 合同签订地点：
劳务分包合同 发包方：XXX （以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包XX的施工，本着平等互利、协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1 工程简介 工程名称：XX工程 工程地点：XX 建设单位：XX 建筑面积：XX 结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2 现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3 现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。甲方临电提供到二级箱，临水提供到供水点。生活区及施工区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议）第二条承包范围及承包方式： 2.1 承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎
和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1：4水泥砂浆2%找坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。2、不上人屋面：找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位）。 2.1.4、室内精装修（包括内容：墙面、地面、吊顶、墙面抹灰、轻钢龙骨双层单面石膏板隔墙制作安装、填充隔音岩棉、部分轻钢龙骨吊顶及面层、卫生间及厨房墙面防水基层处理、防水保护层、隔墙板安装所需的约200㎜高豆石砼台、油工刮腻子、涂料、所有楼地面工程、烟道通风道安装施工、首层楼梯间及电梯间前室墙地砖铺贴、所有室内回填土、所有防火门安装到位等图纸内装饰所有施工内容，完工后现场清理干净及竣工验收、交钥匙前的清理）。 2.1.5、室内水电安装（包括：强电弱电埋管穿线、各种灯具安装、卫生洁具安装、电线电缆安装、各种配电柜配电箱安装、各种管道及保温施工、阀门安装、通风项目等施工蓝图范围之内的所有水、电、暖、通风项目内容）。 2.1.6、施工现场文明施工、安全防护、装修垃圾清运等全部包含在本合同单价范围之内。 注：1、要求工程施工蓝图中所有装修项目，验收时现场清理干净。 2、甲供主材及设备：电线、电缆、各种配电箱、消火栓箱、大型供暖及消防通风设备、各种墙地砖、各种石材和配件、轻钢龙骨石膏板隔墙、水暖电各种管材及管件、各种阀门及配件、水箱水泵、各种通风烟道、石膏板吊顶材料及配件、卫生洁具、各种灯具及开关面板等。
编号：GR-WR-15395 建设工程劳务分包合同样 本 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
建设工程劳务分包合同样本 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 编号：_____ 发包人：__________ 承包人：__________ 分包工程名称：__________ 施工地址：__________区（县） 发包人（全称）：___________ 承包人（全称）：___________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称：________________ 1.2工程概况：________________ 1.3分包工作内容：____________
范围包括：______________ 1.4工程监理单位（全称）：___________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为：______元（人民币）大写：______元 4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划√）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （__）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （__）4.2.2以（__）年施工预算或（__）年施工概算定额为依据：
建筑劳务承包合同 工程名称：滨州市阳信县政通茗城 工程地点：滨州市阳信县
工程分包劳动合同 工程总承包单位：济宁国泰君安建筑工程有限公司阳信县政通茗城小区项目部（以下简称甲方） 劳务分包单位：___________________(以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》和以及其他相关法律、行政规范，遵循平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，双方按本工程劳务分包事项互相协商达成一致，签订本施工合同，内容详述如下： 1、工程名称：滨州市阳信县政通茗城 2、工程地点：阳信县幸福一路北中石化加油站 3、工程承包范围：政通茗城1#、2#、3#、5#、6#、 8#、9#楼主体扩大劳务 4、承包实际价格：元/平方米（含基础部分）。 5、综合建筑面积：约90000 平方米，以图纸实际面 积计算. 6、乙方承包内容：以设计施工图纸及设计变更技术核 定和技术经济签证单为准，基础工程和主体工程一 次和二次结构所需要的所有小型机具设备和垂直 运输，配合保养等劳务（除地面砖粘贴、门窗、乳 胶漆、防水、水暖电、消防、外墙抹灰、外墙保温、 大开挖部分的基础土石方挖运、回填土工程），回
填含人工配合。 7、工程承包范围、方式内容详细说明 （1）设计施工图中除门窗、栏杆、防水、水电暖、消防、楼梯、通风、保温、外墙镶贴瓷砖及外墙主体外的装饰部 分外的所有内容。 （2）基础工程包括（测量、放线、清槽、钢筋制 作、木板支撑、拆出、砼烧筑等及砼养护等 工程）的相关内容。 （3）主体工程包括：全部主体结构①测量、放线、 钢筋翻样、塔吊司机、模板支拆、清理码放 等相关工作，砼烧筑（配合商砼放料、浇注、 收面、养护、清理等）脚手架塔主体构建按 实际施工图纸作预埋安装，主体钢筋结构按 实际施工图纸作安装及施工图纸规范要求进 行施工。②墙体砌筑和配筋的制作。③甲方 运到现场的钢筋下料（焊接和机械连接）等。 ④垫块设置安装按图纸规范要求制作。⑤模 板制作拼装与支撑，砼浇灌时的护筋、护模 与成型的养护。⑥砼浇灌的收平、打磨、凿 毛。 （4）乙方所承包建筑工程人工量为；主体的木工、 钢筋、砼工、外架、砌体、内墙抹灰、屋面
建筑工程 劳务扩大承包合同工程名称： 工程地点：
发 包单位： 承包单位： 年月日
承包方式：劳务扩大 一、承包范围及内容 1、结构及建筑设计图纸所有内容，主体、裙楼结构砼垫层以上所有土建工程的主体结构（西单元十层以上不包括十层，中单元及东单元九层以上不包括九层），二次结构、圈梁、过梁、构造柱、楼地面、设备机械基础、室外散水、室内外粉刷，门窗及洞口收口；包括但不限于：基础工程配合；临时设施工程；钢筋工程；混凝土工程；模板工程；脚手架工程；防水保护层；回填土工程配合；屋面工程（除防水和保温）；砌筑工程；粗装修工程；安全生产及保障措施和现场清理等所有工作内容；工程所需周转材料、施工机械及人工费；不包括门窗、电梯、保温、防水、外墙涂料、栏杆及水、电、暖、消防、通风安装工程。 2、从开工至工程完工期间的安全保卫、安全文明工作。 3、二级箱以下（含二级箱）的所有配电箱、柜、电缆、电线等。 4、现场机械材料及设备的二次搬运，装卸车，施工机械设备的基础的人工费等。 5、在合同履行过程中根据工程实际情况，如果乙方没有能力完成范围内部分工作，甲方有权做出必要的调整该部
分工程施工权限，乙方应无条件配合甲方的调整工作，不得提出任何索赔要求。 6、施工放线：甲方提供标高、基准点和控制线，其余施工放线均由乙方完成。甲方进行审核，经监理单位验收合格后，乙方才能进行下一道工序。 7、模板工程：包括模板制作、安装、满堂架的搭设，拆除、整修清理、拔钉子、码垛、涂刷脱模剂；预埋件制作制作及安装、建筑及结构图纸中个预留洞口预留；穿墙对拉螺杆及止水螺杆的安装（含料）、止水钢板或止水带安装（含料）、水泥撑子固定（含料）、模板砂浆堵缝（含料）、模板场内运输、进出场钢管、模板、扣件等材料的装卸车。所有材料必须在指定的材料堆放区码放整齐，现场不能有材料乱堆乱放的现象。木工架体不能于外脚手架相连，同时必须符合规范要求，若果未按照规范要求搭设，因此产生的后果全部由乙方承担。 8、钢筋工程：钢筋进场卸车人工配合、钢筋取样、场内运输、制作安装、电渣压力焊、搭接焊、直螺纹机械连接、直螺纹接头试件制作取样，钢筋保护层（含料）、钢筋垫块（含料）、马镫制作安装、钢筋搭接必须按照国家规范搭接长度及位置，不能大于规范，竖向电渣焊钢筋直径根据国家
建筑劳务扩大分包合同 总包方： 分包方： 二〇年月日
建筑劳务扩大分包合同 总包方：（以下简称为甲方） 分包方：（以下简称为乙方）根据《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》、《国务院建设工程质量管理条例》以及《省建设工程质量和安全生产管理条例》等法律法规、部门规章、地方性法规、行业规规程之规定，甲乙双方本着诚实守信、互利互惠的原则，友好协商并达成一致。其他相关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程，劳务承包签订如下条款： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、承包方式：包人工、机械、设备、工具、辅材，实行一次包死，乙方自负盈亏，同时不得转包。 四、承包围：工程的施工图设计围的基础工程、主体工程、二次结构工程（水、电、暖工程、除防水工程、门窗安装工程、墙涂料、消防、通风工程及外墙保温、涂料）以外的全部土建。散水以外的所有室外工程根据设计图纸及现场实际情况另做补充协议，与此合同有同等效力。 五、承包面积计算：建筑面积按照《2009省建设工程清单计价规则》规定的计算办法计算，其中阳台均按50%计算。
六、主要目标： （1）安全目标：现场安全达标率100%以上，杜绝重大安全事故；一般安全事故率小于0.15%。 （2）质量目标：分部分项合格率100%。其中，基础、主体结构达优质工程，分项工程一次合格率达95%以上。 （3）文明施工目标：达标率95%以上，确保文明工地一次达标。 七、承包容： 1、主要施工容： 本工程为扫地出门工程，以下分包容未注明但为完成本项目必须做的其他分项工程，也包含在此综合单价中，不再另行调价。 1、土建部分分包容：甲方开挖基坑后，至竣工验收期间的全部土建项目，如基坑降水、抄平碾压、室外土方回填（甲方提供机械）、所有钢筋工程、模板工程、混凝土工程、屋面工程（除防水）、楼地面工程、坡道、地沟工程、散水工程、砌体工程、二次结构工程（含植筋、抗震配筋、墙体拉结筋、预留门窗洞口）、粉刷工程、临舍建设工程、现场临时水电、施工道路建设工程、治霾降尘防污工程、施工现场围成品保护、现场的卫生工作、现场安全防护设施的搭建及维护（钢筋棚、木工棚等）、现场标识牌的安装等。 2、乙方承包的材料包括：模板、方木、钢管、扣件、三型卡、拉杆、扎丝、铁丝、铁钉、拉杆及PVC套管、钢筋定位卡、垫块、石笔、粉笔、铅笔、抄平水管、水平尺、水管、水桶、麻绳、钢筋剪钳、鸭嘴钳、砂浆王、界面剂、各种胶、胶带、橡胶管、软塑料管、电渣压力焊、电焊条、接地卡子、
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
建筑工程扩大劳务分包合同 发包人（全称）： 承包人（全称）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实守信的原则，双方就工程,经双方协商一致,特制定本合同,望双方共同执行。 第一节工程概况及承包工作内容 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3建设单位： 1.4设计单位： 1.6总包单位： 1.7结构类型： 1.8建筑面积: 1.9承包范围：总建筑面积为平方米的全部施工内容。 注:大于300mm孔洞由土建预留。 1.10分包工作内容 1、本工程施工图纸所示的全部内容包括清槽、垫层、保护层、地基及基础工程、钢筋工程、模板工程、脚手架工程、测量工程等劳务及材料。(不含二次结构及装修) 施工内容包括: 1.10.1地基与基础工程：钢筋、混凝土、水电施工以外的全部施工内容。包括但不限于基础底清槽含集水坑、框架柱坑、基坑挡土墙砖磨砌筑、压顶、抹灰、地基处理、基础抽积水、冬雨季施工、基础垫层等全部工作内容。 1.01.2主体结构工程：卫生间二次结构工程及二次装修的全部施工内容。 1.10.3脚手架工程：符合国家及当地相关部门安全文明施工要求以及现场施工需
要的外脚手架搭设架围护、防护内容。 1.10.4模板工程：满足结构施工所需的全部模板工作内容包括但不限于所用结构工程中含基础支模、加工棚、操作棚、防护棚等所有木工范围内的临时设施工作。 1.10.5钢筋工程：包括施工图中所有基础工程及地坪钢筋加工、安装绑扎等全部的工作内容。 1.10.6混凝土工程：所有基础工程及地坪工程的地泵安装、布管混凝土输送、振捣、找平、抹面、拉毛、覆盖、养护、场地清理、胀模混凝土踢凿修补、顶板混凝土结构开裂处理等全部工作内容。 1.10.7其它工程：包括但不限于穿墙杆的制作安装、拆除、钢筋连接采用机械连接等以上全部工作内容所需的机械、材料及劳务费。 1.10.8安全文明：包括满足现场安全文明施工要求所需的材料、人工外架、三保、四口、五临边防护、外架栏杆安全等日常维护、钢筋加工棚、木工加工棚及外架挡脚板等刷红白油漆材料、人工费包含在内各种安全标识、标牌消防器材、主体施工过程中的临时机修工、临电工等负责施工范围内的安全及机械电器保障承包范围内所需的材料倒运、设备装卸、加班、夜施、酷热降温、措施及保养、归库、退还、建筑垃圾的清理、归位装卸安装工程的土建配合、主体结构验收清理、成品保护、各种材料试件取样、机械设备基础制安、保护层垫块的制作与安装、钢筋棚、木工棚等其他机械设备所需棚、房的搭设拆除洞口及临边护栏、通道的搭拆等全部材料及人工费。 1.10.9承包人提供泥工、木工及钢筋工土建用的机械、周转材料及耗材部分。1.10.10.承包人配合发包方机械回填土（指人工配合费）。 1.10.11本工程图纸会审、设计变更及工程洽商所发生的劳务费用和相关的辅材费用、机械费用均包括在合同总价内，不再另行计取。 1.11承包人根据发包人提供的工程进度计划，应足额配置各工种施工人数，承包人必须向发包人提供健康合格的劳务工作人员，保证本工程工期、质量要求。如延误工期造成一切损失由承包人承担。 第二节工期要求 总工期为天具体开工日期见发包人的书面通知单为准。 第三节合同价款及合同价款的支付
建筑工程施工扩大劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据中华人民共和国《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其它相关文件的规定及本工程的特点，为明确甲乙双方在建筑安装分包合同中权利、义务和经济责任。甲乙双方在平等互利诚实信用的原则下协商一致，达成如下合同条款，以便共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称：中韩派出所及刑警大队业务技术用房项目 1.2工程地点：青岛市崂山区辽阳东路刘家下庄东侧 1.3承包工程的内容及范围： 1.31施工图设计范围内主体结构及二次结构工程的钢筋、模板、砼、外架、砌体抹灰、屋面、垫层、楼梯踏步、及所用机具、周转材料。具体内容如下： A、基础垫层浇筑。 B、防水基层及保护支模及浇筑。 C、主体及二次结构工程（钢筋加工、绑扎、直螺纹套筒连接、模板制作及安装、清理、砼浇筑及修补、清理、养护、泵管塔拆及转移、清理）。注：（钢套筒、止水螺杆、止水钢板、塔吊、地泵、天泵由甲方提供）。
D、脚手架工程（包括室内外脚手架、安全防护棚或维护架的架设、拆除、场内清理挑架所需的用工）。 E、现场范围内的成品保护。 F、现场生活区的卫生工作。 G、现场安全防护设施的搭建及维护（包括安全防护措施的搭建及拆除、清理）。 H、安全通道、平台、防护门的架子的搭建及拆除。 I、施工现场钢筋加工房、模板加工房的搭建、拆除。 J、主体结构乙方承包范围内孔洞的预留、清理（不含水、电、消防预留）。 K、现场临时设施基础由乙方提供人员施工，材料由甲方提供并支付临建设施人工费。 1.4承包方式：建筑面积平面单价（建筑面积以《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/50353-2013）计算）。 1.5质量目标：合格 1.6安全文明施工目标：青岛市安全文明工地。 1.7施工工期：筏板基础天，正负零以上每层天。 1.8合同总价： 二、合同总价： 2.1合同单价，地下车库元/平方米，标准层元/平方米，（屋面按1.5倍计算建筑面积），主体及文明施工以外的零星用工由甲方承担费用。
劳务分包合同示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
劳务分包合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和 诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一 致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量： 四、工程工期： 五、工程质量要求：
六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管
建筑工程劳务分包合同 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入项目，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：保定市 3、建筑面积：约5万平米 4、结构特点：高层剪力墙结构地上三十二层，地下两层。 二、合同工期 1、开工时间：以甲方的书面通知为准。 2、竣工时间：依据总包合同。 3、合同工期: 依据总包合同。 4、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划进行分解，分解为月、周、日进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则将按相关规定给予罚款。 5、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权令乙方无条件退场，乙方必须服从,已完成工程量按50%结算给乙方。 三、劳务承包范围、方式和工作内容
1、承包范围：完成工程施工图和变更单或核定单等图纸文件内的全部项目，毛坯房标准（不含防水、门窗、栏杆、扶手、公共部位以外地砖墙砖）并与该工程内建设方和甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：包部分材料及机械设备及周转材料工具、进度质量、包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工（含悬挂标语等）、材料装卸、后勤及各种技术措施费、现场保卫工作、劳动保障津贴、人工工资利润等一切费用；机械设备工具式安全通道、钢筋棚、木工棚、工具式防护棚的搭设材料及人工费；不包括宿舍活动房。 3、承包工作内容 3.1.包人工 除甲方指定的专业分包以外的基础、缛垫层及以上主体工程整体人工带辅料清包。 包含但不限于±300mm以内的人工清基、基坑抽排水、底板砖胎模（仅指人工费）、模板分项工程、钢筋分项工程（含各类焊接等）、混凝土分项工程、架子工程，（钢钉及其辅材材料均自理），抹灰所用的胶水、分隔条，砌体施工时植拉结筋、砌体工程前的导梁及构造柱制安拆等、试块及钢筋试件制作、测量放线（甲方只提供主控线）、闭水试验等均在乙方承包内容内。所有的钢筋连接焊条及焊剂费用自理（不包括钢筋直螺纹及套筒材料）、装饰分项工程：内外墙面抹灰（抹灰施工时所用胶水、抹灰用塑料分隔条、塑料滴水线、阳角条等费用由乙方自理）、所有公共部位楼地面工程、地砖、墙砖，室外散水、紧邻散水排水沟、室内电缆沟、下车道、坡道、台阶分项工程。钢筋由乙方提前7天提供需用计划，甲方负责提供至工地现场，乙方负责卸车、验收。钢筋焊接要求￠12（二级）及以上，盘圆加工费用已包含在承包价中。包括所有的钢筋制作加工、绑扎、调直等等。 竣工验收后，由于乙方原因，导致造成房屋维修的，乙方必须无条件派人配合甲方对房屋进行维修及维护，所产生的费用由乙方承担。如果乙方不按照甲方规定的人数及时间完成维护及维修，甲方有权利自己派人代替乙方维护及维修，并按所产生费用的两倍从乙方质保金中扣除。 3.2.包机械 包塔吊、垂直货梯、混凝土输送泵，如：搅拌机、砂浆机、钢筋机
合同书 （建设工程扩大劳务分包合同） 工程名称：XXX工程 发包方：XXX公司 承包方：XXX ________________ 合同签订日期：2010年03月05日
合同签订地点：XXX
劳务分包合同 发包方：XXX （以下简称甲方） 承包方：XXX （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条理》、《房屋建筑工程质量保修办法》以及国家、北京市有关法律、行政法规，双方经过友好协商，乙方愿意承包_XX的施工，本着平等互利、 协商一致的原则，双方达成以下协议： 第一条工程概况 1.1工程简介 工程名称：XX工程 工程地点：XX 建设单位：XX 建筑面积：XX 结构类型：XX 工期：2010年X月X日至2010年X月X日 1.2现场情况简介： 现场场地：三通一平完成具备开工条件 1.3现场临时设施情况：现场临设完成具备施工条件。甲方临电提供到二级箱， 临水提供到供水点。生活区及施工区单独挂水表及电表。（详见用水、用电管理协议）第二条承包范围及承包方式： 2.1承包范围：XX 2.1.1、二次结构砌筑（包括内容：室内外所有的填充墙、隔墙砌筑、预埋件、墙体拉结筋的放置、规范规定的墙体构造柱、门窗洞口抱框、圈梁模板及钢筋制作、绑扎和砼浇筑、砌筑时所用脚手架等属于二次结构的内容全部成活）。 2.1.2、屋面工程（包括内容：1、上人屋面：1: 4水泥砂浆2%fe坡层、1米以外最薄20厚陶粒找坡、防水基层处理、50厚挤塑聚苯板保温层施工、防水保护层、水泥砂浆隔离层、40厚C20细石混凝土、9厚聚合物砂浆铺卧、8-10厚彩色釉面防滑地砖干水泥擦缝。 2、不上人屋面：找坡层、防水找平层、满涂银粉保护剂面层等图纸所标注的属于屋面工程的所有内容）。 2.1.3、外墙装修（包括内容：门窗洞收口、根据图纸要求需要施工的部位）。
土建工程劳务扩大分包合同 工程名称：楼工程地点： 工程发包方（以下简称甲方）： 地址： 电话： 劳务分包方（以下简称乙方）： 地址： 电话： 合同签订日期：2014年月日 土建工程劳务扩大分包合同
发包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规，甲方将以下工程的劳务发包给乙方，为了明确甲乙双方的权利义务，经甲乙双方协商达成以下协议。 工程概况、承包方式和承包范围及内容 1—1 工程名称：#楼； 1—2 工程地点：； 1—3 工程结构：（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；（）#楼地下层，地上层，剪力墙结构，建筑面积约平方米；车库建筑面积约平方米，共个单体工程，总建筑面积约万平方米。 1—4 承包方式：包人工、包施工期间的工机具、周转设施料、辅助材料及文明施工配合用工。 1—5 乙方承包工作范围：从基础垫层至钢筋混凝土屋面结构层
以下主体结构施工的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、外架搭设工程，并含二次结构施工的钢筋、模板、混凝土工程，砌体工程，砌体抹灰工程，楼面、地面和屋面工程中的基层垫层（不含找平层和面层），钢筋电渣压力焊、钢筋植筋，钢筋加工机械、木工机械及施工塔吊、施工电梯、布料杆和施工操作工具、机具，含多层板、方木、架管、扣件、架板、大钢模板、密目网等周转设施料和辅助材料。 建筑施工原材料（建筑实体所用无法带走的材料，如建筑主材钢筋、砼、水泥和地材砖、砂、石等及混凝土输送系统（天泵、地泵、泵管及管件、布料机）、施工现场临建（含水电）设施、钢筋的直螺纹连接用的套筒和钢筋套丝，止水螺杆和防水工程，屋面工程、土方工程、楼梯栏杆工程、油漆、内外墙腻子、内外墙涂料、水磨石、贴瓷砖、贴大理石、吊顶、铁艺、木作等装饰装修工程，保温隔热工程，钢结构、门窗工程，电梯、消防设备，给排水、暖通、强弱电、消防工程等均由甲方负责，不在乙方承包范围内。 甲方负责提供建筑实体材料和文明施工、临建场地、临建搭设材料和现场活动房（甲方办公室、乙方施工用房和管理人员宿舍四间由甲方提供，乙方工人住房由甲方提供场地，乙方自行搭建），并把施工电源提供至二级箱、水源接至工作面；施工现场和生活区所有的水电费用均由甲方负责承担。 1—6 承包工作内容： ⑴ 主体结构施工范围内的钢筋、模板、混凝土、砌体、电渣焊、钢筋植筋、外架搭拆工程、钢筋棚、木工棚搭设、文明施工配合用工；
班组承包协议 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为加快工程进度，提高工程质量，加强核算管理，进一部完善和落实内部承包责任制，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方订立如下协议条款，共同遵照执行： 1、工程概况及分包工作内容 工程名称： 工程地点： 分包工作内容：分项工程及安全、文明施工劳务作业操作全过程，具体见本协议补充条款。 2、工作期限 计划开始工作日期：。 计划结束工作日期：。 3、质量标准 工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工及验收规范》和《建筑工程质量评定标准》，本工程必须达到结构“杯”(金杯)。 4、施工资料 甲方应在工作开工天前，向乙方提供施工图纸及相关修改、会审资料套。 5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作。 5.2除非本协议另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用： （1）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：乙方承担保护责任； （2）向乙方提供下列生产、生活临时设施：宿舍、食堂、办公室、厕所，其交验要求与保护责任为：乙方承担保护及清洁责任。 5.3制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。 5.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、进行图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 5.5统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 5.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 5.7负责与总包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 6、乙方义务 6.1对本协议范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作，确保有效的施工人员；未经甲方授权或允许，不得擅自与总包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。 6.2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，有阶段工