当前位置：文档之家› 材料(钢筋、水泥)供应合同

材料(钢筋、水泥)供应合同

材料（钢筋、水泥）供应合同

供方：合同编号：

需方：签订地点：

签订时间：年月日

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：按国家标准执行，由供方提供的厂家“质量证明书”为准。

三、交货地点：按需方指定的地点交货。

四、运输方式及到达站港和费用负担；供方运输至需方指定地点，费用由需方承担。

五、合理损耗及计算方法：按有关规定的±3‰，超出±3‰部分由供方承担。

六、包装标准、包装物的供应与回收：以厂方的包装为准。

七、验收标准、方法及提出异议期限：1、数量：1、需方采取复磅或理论验收。2、如有异议，验收当时或第二天提出，双方派人到交货地点重新验收确认。2、质量：1、如有异议需方在15日内提出，并附“复检

报告”通知供方。2、需方在规定时间内未向供方提出异议，供方既视为质量合格。（水泥：按水泥的验收标准验收）

八、随机备品、配件工具数量及供应方法：无

九、结算方式及期限：货到工地验收合格后15天内付清全部货款逾期支付按每天每吨10元收取资金占用费至货款结清为止。并由需方承担由此带来的一切法律责任及后果。

十、如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

十一、违约责任：1、供方责任：1、供方提供的产品品种、规格、质量不符合合同规定或未经需方同意便自行更改的，所供产生的一切费用，由供方承担。2、供方应按合同规定将合格品的产品，交付至需方指定地点，费用由供方承担。

十二、解决合同纠纷的方式：双方协商。

十三、其它约定事项：经双方商议，签订补充合同（含双方认可的“报价单”）；补充合同与主合同具有同样法律效力

有效期限：年月日至年月日

水泥砂石购销合同

编号：_____________水泥、砂、石购销合同甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日

需货方：（以下简称甲方）供货方：（以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，特订立本合同，双方必须严格履行。一、价格条款 1、沙、石、水泥、石灰建筑用材料根据市场价格双方协定。附：河沙元/方，本地沙元/方，石灰元/吨，砾石元/方，水泥依行情价进行调整。 2、甲、乙双方不定期对材料行情了解，确需进行调整的可调整。 3、若有市场原因导致材料价格上涨，乙方提前通知甲方。（如今年水泥行情变化剧烈，需有厂方涨价函，经甲方确认真实，乙方方可按上涨后价格实行。） 4、价格表中未列出商品，甲乙双方根据市场正常协商定价。二、材料配送方式及运输方式 1、乙方按要求将甲方所需材料运送到目的地时，乙方应请现场负责人验收、签字，且开具体相关送货单一式三份进行核对，甲方和现场负责人各一份，乙方一份。 2、甲方所需材料均由乙方负责安排车辆运输，且运输过程中所发生材料损失、丢失，均由乙方负责，甲方不承担责任。三、质量标准 1、沙、石要干净，不含泥沙，粗细要达到级配。 2、水泥要求：有出厂质量报告、合格证，达到所需标号。

四、结算方式每月采取月结的方式结算，每个月月底乙方凭现场收货人签字确认的送货回单到公司对单，待公司确认无误后，次月初给予结算。合同期内必须保证所有材料款结清。五、甲方责任 1、保证材料款及时到位，按期结算。 2、甲方需乙方配送的材料尽可能提前通知乙方，给乙方提供充裕的时间安排配送工作。六、乙方的责任 1、乙方保证按甲方限定的时间及时送货。 2、若有材料不符合质量标准，乙方负责退货。七、合同期限本合同执行期限，从签定至本公司在建工程项目完工。八、本协议经双方代表签字盖章后即时生效，双方应严格执行，执行合同过程中如发生纠纷，双方应本着平等、互谅的原则协商解决，协商未果可提请法院判决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

长期供货标准合同范本

合同协议模板（）2020年12月27日

签合同前必读：合同模板并不一定适合您现实所需，所以要结合您实际情况修改，请在签订正式合同时注意以下几点！！！签订合同时应注意以下事项： 1、要注意核实对方身份，如果对方是个人的，必须要保存对方的身份证复印件，如果对方是公司的，必须保存对方营业执照复印件。 2、注意授权，合同应当由有授权的人员签署，并加盖公司印章。 3、明确合同价格是否含税。如果合同价格没有约定是否含税，通常理解是含税价。因此合同价格必须约定是否含税。 4、指定收货人。如果我方是要送货给对方的，最好在合同中约定对方有权收货的人员。因为在交易过程中，在发生争议时，对方往往有可能否认收到货物，这时送货的一方必须证明货物已经送达，如果对方否认签收货物人的身份，送货人将陷于被动。如果在合同中约定了指定的收货人，这一问题就可以避免。 5、在合同中约定尽量多的联系方式，包括电子邮箱等。合同履行过程中的联络过程往往通过电子邮件来传输，电子邮箱是虚拟的地址，要证明电子邮件的真实出处有很大难度。因此在合同中对双方的电子邮箱进行约定，对证明双方的真实意思联络很有帮助。 6、指定收款账户。有时收款账户可能与公司的账户不一致，这时在合同中约定收款账户，可以避免转账付款的争议。 7、约定对方违约时的违约责任。违约责任是对方违约时应承担的赔偿责任，如果某项违约情况较复杂时，违约责任条款可以详细约定损失的计算方法及标准。 8、约定诉讼管辖法院。诉讼管辖法院是指在合同履行过程中发生争议时应当向哪个法院起诉。原则上，要到对方（被告）所在地法院提起诉讼，这对起诉方而言不是特别有利。合同可以选择“合同的任何一方所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院”等与合同有着相应联系的法院作为诉讼管辖法院。如果能够将诉讼管辖法院约定为自己所在地法院可以减轻自己诉讼过程中的压力。但是管辖法院的约定必须明确具体，不能违背法律的规定，否则无效

水泥供货合同完整版

水泥供货合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________

水泥供货合同完整版下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。甲方：××水泥制造有限公司注册地址：乙方：浩隆*业科贸有限公司注册地址：半壁店物业管理中心226号根据中华人民共和国有关法律，在自愿、平等协商一致的基础上，达成以下供货协议： 1. 润滑油供货范围、内容及标准 1.1 乙方须按照《供货合同附加条款》(以下简称\"附加条款\")内规

定，向甲方提供专业润滑油产品与相关专业服务。 1.2 乙方须按照附加条款内之润滑油供货内容及标准为甲方提供符合国标或同等标准之润滑油产品。 1.3 乙方须按照附加条款内所规定之时间及安排足够人员与设备为甲方提供润滑油与相关专业服务。 1.4 乙方准备设备润滑油推荐表供甲方参考。 1.5 乙方须定时提供各类最新之润滑油资讯与质量报告供甲方参考。 1.6 乙方技术人员定时与甲方有关部门人员共同检查各润滑油循环系统

水泥供货合同协议书

水泥供货合同协议书集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

水泥供货合同供方：需方：签约日期：年月日，签约地点：供、需双方秉着自愿、平等、诚信的原则，就项目水泥供货事宜签订以下合同：第一条：材料的质量要求： 1、材料的质量验收标准以国家质量标准为准，所有产品均为合格品。因水泥质量不合格对需方造成的一切经济损失全部由供方负责。 2、所有水泥的强度等级按需方要求及时提供。第二条：材料的运输和交货： 1、材料的运输：供方负责将货送至需方施工现场，运费及装卸费含在承包单价以内。 2、送货方式：供方提前一天接到需方送货通知后及时安排送货。 3、交货时间：供方按需方要求的时间按时供货，若因质量问题需方有权退货，或因数量不够需方按实际到场数量签收。第三条：材料单价： 1、32.5级水泥元/吨； 2、42.5级水泥元/吨；

供货过程中若厂家价格调整，调整日期之前价格不变，调整后单价按新价格执行或另行签订，供方给需方提前提供调价通知或厂家调价依据。第四条：材料的验收：供方材料到达需方工地后，需方必须及时验收送检。第五条：结算方式：工程竣工验收后按实际余款进行结算。第六条：付款方式：供方和需方共同协商，供方同意垫资壹佰吨水泥，超过壹佰吨，每供一车，需方支付当车费用，以此类推，若需方因资金紧张未能按时付款，所欠货款每月每吨向供方支付10元违约金。第七条：解决合同纠纷的方式：本合同在履行中若发生争议，供需双方应采取协商办法解决。协商不成时，任何一方均可向对方所在地的人民法院提起诉讼。第六条：合同生效：本合同自双方签字盖章后即可生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。合同未尽事宜，需双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式七份。供方签字（盖章）: 需方签字（盖章）:年月日年月日

钢筋砼排水管购销合同

钢筋混凝土排水管购销合同甲方：（下称甲方）乙方：（下称乙方）甲方因工程需要，向乙方采购二级F 型钢筋混凝土顶管一批。为明确甲、乙双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，本着平等互利、协商一致的原则，经双方友好协商，签订如下合同，以供双方遵守执行。一、产品名称、要求、规格、暂定数量、综合单价。规格强度要求单价（元/m）暂定数量（m）备注二级D1000x2500 C50 710 864 含运费、顶管合计 1、上表单价为含税、含卸车的单价。 2、上表所列产品数量为暂定供应数量，以实际供应数量为最终结算依据。 3、本合同总价暂定为人民币元（大写）。二、质量、技术要求和验收标准 1、乙方提供的钢筋混凝土二级F型顶管管材，提供二级F型顶管管材的资料。 2、乙方混凝土管到场必须提供产品出厂合格证及批量提供国家认可检测资格的检验报告，甲方可按二级F型顶管管材的标准进行抽

样做破坏性试验，不合格的产品应无条件退回并及时更换合格的管材。三、交货时间、地点、堆场 1、交货时间：本合同供货期限约为1 个月，具体交货时间由甲方书面通知（甲方应于合同签订之日起3日内给乙方年·月度计划用量）乙方依据甲方提供的计划按时生产供货，逐日供货应于24小时前通知乙方。 2、交货地点： 3、堆场：甲方因施工原因延误，应在施工路段内提供堆场给乙方临时堆放库存。四、结算方式及付款 1、预付款：甲方先交总合同的 %作为定金万元，乙方开始给甲方生产合格管材。 2、结算方式：每月结算一次，乙方到甲方工地与仓管员对账开具入库单，甲方在7个工作日内付该月结算贷款的90%，每月的10%余款在顶管工程完成90日内付清。五、甲方的主要义务 1、协调本路线内的道路畅通及指定每批货堆放地点并及时验收。 2、根据施工需要及时要求乙方调整生产。六、乙方的主要义务 1、到场的管材必须按甲方指定的地点。 2、如有不合格管材应及时清退并自付费用（因甲方原因损坏除

钢筋水泥购销合同范文(完整版)

合同编号：YT-FS-7445-58 钢筋水泥购销合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

钢筋水泥购销合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。甲方：乙方：甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，并根据诚实信用和平等互利的原则，经友好协商一致，签定此合同。甲乙双方申明都已经理解并认可了本合同的所有内容，同意承担各自所承担的权利和义务，严格执行本合同，合同条款如下：一、产品名称、数量、计量单位、单价、金额：以上价款总计元(大写： )。以上数量以实际送到工地并经乙方签收为准，如市场价格有大的变化，以上价格以乙方通知甲方前30日的市场平均价格为基准价予以调整，并经甲乙双方认可。二、质量标准：甲方提供出厂质量通知单。乙方凭单验质。

三、产品合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具送到乙方指定工地现场，但运费、上、下车费等均由乙方自理。五、供货日期：年月日。六、付款办法和期限： 1、乙方在元。 2、乙方在通知甲方供货时预付货款的货到乙方指定工地现场三日内支付总货款的，货到乙方指定工地现场再支付总款的，货到乙方指定工地现场天内结算付清。七、违约责任：甲方责任： 1、不能交货的，偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的，按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之八的违约金。 2、所交产品质量、规格不符合同规定，除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。乙方责任： 1、中途退货或违约拒收的，除偿付退(或拒收)货

标准产品供货合同范文

标准产品供货合同范文本合同是关于乙方卖方向甲方买方提供________的合约。以下买方均称甲方，卖方称乙方。第二条价格及设备清单 1.设备总价格：人民币____元; 工程安装调试费用：____元; 2.设备清单见后附页第三条付款方式 1.甲方预付订金____元人民币。 2.乙方设备送至甲方指定地点，设备安装、调试合格后甲方付清全部款项____元人民币，否则本公司将收取设备总价5‰/天的滞纳金。第四条交货、验货方法 1.乙方按约定时间，将货物送至甲方指定地点。 2.货物运抵后，由双方代表共同验收，并签收验货单，乙方不再承担保管风险，移交于甲方保管。第五条安装与调试及布线工程 1.有关布线工程，合同另附。 2.安装位置乙方应征求甲方同意。调试过程当中，乙方须按甲方要求操作。 3。乙方预计安装天，调试天。安装日期：年月日至月日 4.乙方承诺的日期若未能实现，每逾期一日甲方有权扣除乙方滞纳金5‰元/日。 5.安装完毕，乙方工程人员对甲方的操作人员进行基本的操作培训。 6.乙方工程人员提交安装资料基本操作说明。第六条责任与保证 1。乙方承诺所提供的产品为甲方指定厂家生产，无质量问题，能完成其预设计的功能，其技术性能达到规定的标准。

2.乙方对设备安装时出现的一切故障负直接责任，随时解决设备故障问题。本公司承诺如发现所售产品有假货，将负责双倍赔偿。 3.装机、验收完毕后，甲方必须签收“集团电话验收单”。 4.乙方承担设备的免费保修期为壹年，保修期自验收结束之日算起。第七条技术文件 1.中文安装说明书 2.中文用户使用说明书第八条仲裁和法律 1.由执行合同引起或者与合同有关的争端，均应通过双方友好协商解决。经协商不能解决的争端应按照《经济合同仲裁条例》的规定提交国家有关部门申请仲裁。 2.除裁决书有规定外，仲裁费用由败诉方支付。 3.仲裁期内，除正在仲裁的部分外双方应继续执行合同的其余部分。 4.本合同应遵循中国法律，所有争端均应按合同条款和其它有关合同的.协议解决。第九条售后服务项目 2.乙方将定期派员对甲方使用的设备进行检测，保证设备正常运行。 1.免费保修期为壹年。自年月日至年月日止。 3.当甲方设备发生故障时，乙方将及时派员赴现场检修，乙方免收各种诊断费用、维修费及材料费，前往时间不得超过24小时。在下列情况下，乙方不再承担设备的免费保修义务： A。由于打雷、火灾等不可抗拒力造成的故障 B。由于人为原因而造成的故障 C。在调试完成后如因电话线而引起的故障包括电话局外线的故障 4.甲方更换设备消费品如电池等，费用自理。 5.保修期后，甲、乙双方可另行鉴定维护合同，乙方适当收取费用。本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方：签章乙方：签章

水泥供货协议书

编号：YB-HT-3487 水泥供货协议书 Cement supply agreement 甲方：乙方：签订日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改编订：Yunbo Design

水泥供货协议书甲方：甲方：富民荣恒建筑工程有限责任公司乙方：乙方：富民宇泰商贸有限公司甲方因云南师范大学文理学院三期食堂及学生宿舍工程需要，决定由乙方富民宇泰商贸有限公司供给建筑材料，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，根据《中华人民共和国合同法》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物数量及价款甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑材料，供货量初步商定，钢材 650 吨，折款为 318 万元；水泥 5600 吨，折款为 212 万元；砂/石 86000m，折款为 215 万元；免烧标砖 325 万块，折款为 585 万元。外墙砖 73900 ㎡，折款为 170 万元.如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。材料名称钢材水泥砂/石免烧砖外墙砖计量单位吨吨方块平方米数量单价（元） 4800

380 25 1.8 23 合计人民币金额（大写）：二、货物质量 1、乙方供给甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，并附有原产品检测报告及合格证，抽验不合格的产品甲方有权拒绝使用。 2、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。三、交货方式乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点， 1、费用由乙方自行承担。乙方应当及时供货以保障甲方的正常施工，如有交货延误， 2、应承当由此给甲方带来的一切损失。 3、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。 4、乙方根据甲方的需求可直接供应甲方下属的各项目部。四、货款支付 1、货款支付方式为人民币结算。

水泥管购销合同

水泥管购销合同购货单位：（以下简称甲方）供货单位：绵阳市顺达水泥管厂（以下简称乙方）供需双方本着平等互利、协商一致的原则，订立本合同，以资双方信守执行。第一条产品名称、规格、单位、单价：产品名称规格型号单位单价（元不含税）数量单位根备注二级钢筋砼承插管Φ800 根465 二级钢筋砼企口管Φ1500 根1500 二级钢筋砼企口管Φ1800 根2500 以上产品数量仅作为乙方参考，具体数量以甲方书面通知及收货数量为准。第二条产品质量标准： 1、乙方应提供有检测资质的机构出具的产品检测报告作为合同附件。 2、每一批次产品均应提供产品质量检验合格证明书 3、产品质量，按照《给水排水管道工程施工及验收规范GB50268 —2008》和《混凝土和钢筋混凝土排水管GB/T11836-2009》的技术标准执行。产品合格率达到100%。 4、凡存在质量缺陷、运输过程造成缺陷、或观感达不到要求的产品，甲方拒绝收货，乙方承担由此引起的一切费用。

第三条交货方式、地点、时间和运杂费负担： 1、乙方负责组织运输工具送货到甲方指定的交货地，运费及上车费由乙方负责承担，下车产生费用由甲方承担，乙方只提供专业下管人员协助下管。 2、交货时间：每次交货时间以甲方电话或书面通知为准。第四条验收方法： 1、验收时间：乙方按照甲方书面通知交货，送货到达后，由甲方以相关标准进行验收，双方办理交接手续。 2、甲方在验收或使用过程中，如果发现产品的品种、规格和质量不合规定，乙方应无条件负责更换并负责处理不合格产品。 3、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，由甲方承担责任。第五条付款日期及结算方式： 1、甲方应提前向乙方预付全部款项第六条乙方的违约责任： 1、乙方延期交货，每延期一日，应偿付甲方该批货款总价1％的违约金，并赔偿因延期交货给甲方造成的延误工期等一切损失。如在甲方通知交货截至时间五日后乙方仍无法供货，甲方有权单方面解除合同。 2、甲方在施工过程中，因乙方的产品出现质量问题，由乙方负责包换或包修。

标准供货合同范本

标准供货合同范本标准供货合同1 使用方(以下简称甲方): 供应方(以下简称乙方)：第一条目的和背景条款根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，双方就挤塑板供应事宜签订本合同，以资共同遵守。第二条材料交货地点、供货期限供货起止时间：_________年_________月_________日至 _________年_________月_________日第三条供应要求及价格 3.1单价(元/m3) ; 最终以实际结算为准。 3.2上述价格为到货价，含运费。第四条结算和资金支付条款

结算方式：款到发货(使用方把款打至供货方指定帐户)。第五条质量标准和验收 5.1 乙方应对供应材料的质量负责。 5.2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。 5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收; 第六条甲方的责任和义务 6.1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。 6.2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。第七条乙方的责任和义务7.1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。 7.2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料：如材料检测报告。

第八条甲乙双方其他约定条款 8.1 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵， 8.2 双方约定材料在运到甲方指定的地点前，产品毁损的风险由乙方承担。第九条违约责任 9.1非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金10%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同; 9.2乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的10%的惩罚性违约金，并继续履行合同。 9.3因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。第十条争议解决条款 10.1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决 10.2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他

2020水泥供货合同书(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020水泥供货合同书(示范合同) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other

2020水泥供货合同书(示范合同) 买受人：_______________(以下简称甲方) 出受人：__________水泥厂(以下简称乙方) 经双方协定一致，签订水泥买卖合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价(元) 金额(元) 备注价金总额

(大写)拾万仟佰拾元角分￥二、质量标准水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋货合格率达到国家规范 ________________________________________ 四、交货方式、地点和运杂费负担甲方组织运输工具到乙方收款人出具的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，起代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、交货期限 ____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______吨。 ____年____月____日前提(供)________吨。其中：______吨，______

水泥砂石材料购销合同

水泥购销协议甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方责任及义务，经甲乙双方充分协商，就甲方坐落于南康市第三中学运动场改建工程，使用乙方“圣塔”牌水泥达成如下协议，供双方遵照执行：一、供货时间：协议签订日起至工程完工。二、供货数量：以实际供货数量为准。三、供货价格：经双方协商目前价格P. 等级袋装水泥包到包下价格为425 元/ 吨。往后价格在此基础上随行就市。如遇市场价格涨跌时，乙方应以书面形式通知甲方。四、供货方式：甲方应按工程进度实际需求量提前通知乙方，以便乙方安排供货；乙方负责将水泥运至该工地指定的堆放地点，甲方应保证工地堆放点的道路畅通，因道路不通增加的额外卸车费由甲方负责；搬运距离超出正常搬运距离（即 10 米）时，增加的额外卸车费用由甲方负责。五、水泥验收：甲方在对水泥验收过程中对质量和数量有异议，甲方在当天通知乙方，经双方协商无异议时甲方予以签收。六、双方责任： 1、乙方应确保合同期内的水泥供应（不可抗拒因素除外）。所供应的水泥必须符合现行国家标准。如因乙方所供应的水泥出现质量问题，甲方应及时通知乙方，乙方应在四小时内赶到现场进行现场勘查，经勘查后确属乙方责任（以

国家质检部门的鉴定为准），由乙方承担相应的经济损失。 2、乙方每次所供应的水泥重量必须保证数量，甲方应每车进行抽检，如果检查数量的磅差在%以内，按出厂数量计算，超出%，以双方确认后的数量计算。 3、甲方在施工过程中不得将本品牌的水泥与其他品牌水泥混合使用，以免产生纠纷。如因甲方在施工过程中违规操作或保管不善所造成的损失，由甲方承担。七、结算方式：乙方在每月月末前报送当月材料的数量送交甲方审核，甲方审核完后在次月15号前支付乙方所供应材料总量90%工程款，余10%待工程完工后一个月内付清。八、未尽事宜，由双方协商解决。九、本合同一式三份：甲乙双方各一份，一份留底。十、本协议自签字之日起生效。甲方：乙方：签订日期：建筑用砂、石材料购销协议甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方责任及义务，经甲乙双方充分协商，就甲方坐落于南康市第三中学运动场改建工程，使用乙方提供的建筑用砂、石材料，达成如下协议，供双方遵照执行：一、供货时间：协议签订日起至工程完工。二、供货数量：以实际供货数量为准。三、供货价格：

钢筋混凝土水泥管买卖合同

甲方：（全称）乙方：（全称）一、产品供应：甲方在钢铁有限公司工程施工中，使用乙方的钢筋混凝土水泥管（含胶圈），乙方保证质量的前提下按需按时按规格向甲方供应。二、交货时间、地点及方式： 1、交货时间：由甲方电话通知，按工程进度所需数量到现场，但必须提前通知所需数量。 2、交货地点：甲方施工现场交货，交货时以甲方开出的盖章小票为凭证。乙方负责汽车（吊车）运输（含卸车）到甲方指定工地，运费、税费等均包含在单价内。三、价格、结算和付款方式： 1、乙方供货价格元/米，（φ600*4000mm钢筋混凝土排水管）。 2、结算以实际供货数量现场签证单据为准计算，到货时，以甲方工作人员清点到货数量签字为准。 3、付款方式：（1）、货到验收合格后付款至总额的90%，预留总额的10%作为质保金，一年后若无质量问题甲方给乙方结清余款，付款前，乙方需向甲方提供付款数额的普通发票。（2）、付款货币为人民币，付款形式为:（现金、电汇）。四、技术要求：乙方应严格要求按照甲方的产品标准供应，不符合建设单位、监理单位、总包单位及甲方要求的，乙方必须清除现场，结算时不予计量。

五、验收标准：须表面光滑，无断裂，按照国家验收标准执行。六、合同终止及解除： 1、双方协商一致可协议解除合同； 2、根据合同解除权解除合同； 3、其他约定解除条件成就时合同解除。七、违约责任： 1、本合同约定条款，双方应严格执行，一方违约应按《中华人民共和国合同法》的规定向另一方支付违约价款%的违约金。 2、乙方要保证甲方供货需求，如违反此约定，须向甲方支付本合同当月总额%的违约金。八、合同争议的解决方式：双方协商解决，如协商不成，按以下第条解决： 1、向仲裁委申请仲裁； 2、向合同签订地人民法院起诉。九、其他约定事项：本合同单价为含税价。十、禁止商业行贿。若发现行贿行为，立刻终止合同，拒付货款。十一、若有合同纠纷。举报电话：十二、合同生效

2020标准供货合同书2篇

2020标准供货合同书2篇 2020 standard supply contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日合同编号：XX-2020-01

2020标准供货合同书2篇前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：2020(规范版)供货合同书 2、篇章2：2020供货合同书文档篇章1:2020(规范版)供货合同书采购方（甲方）：供货方（乙方）：项目名称: 合同签定地点: 合同签定日期: 兹有甲方向乙方订购水泥一批，经甲乙双方协商一致，形成以下共识，签订本合同。一、订货内容：三、供方对质量负责的条件：乙方将合格产品运至需方所在工地，随车提供产品质量合格四、随机必备品、配件、工具数量供应及安装办法：由乙方负责产品配件供应，其配件材料

价格已包括在产品价格中，不另行计费。五、交（提）货地点、方式：首批供货需方提前三天以电话或传真形式通知供方，由乙方负责送货至甲方工地，甲方派人签收。乙方不能按时交货引起的工期及费用损失由乙方承二、质量要求、技术标准：产品质量必须符合现行国家标准。证（质保书）及性能检测报告。根据厂家提供的企业标准，派人做现场技术指导。担。如因乙方延期交货造成甲方窝工而产生工期延误，每延期一天，扣罚2000元。六、运输方式及费用负担：公路运输，费用由乙方承担。七、产品数量的确认：乙方将货送至工地现场，随车携带已填写好的材料送货清单。甲方组织现场清点或过磅，以现场清点或过磅数量为准，并在乙方提供的送货清单上签字确认。乙方驾驶员无条件配合甲方进行材料清点及过磅。

水泥砂石材料购销合同范本

水泥砂石材料购销合同范本甲以下简称方：乙水泥厂：经双方协定一致，签订水泥购销合同条款如下：一、数量、计量单位、单价、金额二、质量标准：水泥标号执行国家规定标准。由乙方按批向甲方交送水泥出厂质量通知单。甲方凭单验质。三、袋重合格率达到国家规范。四、交货方式、地点和运杂费负担：甲方组织运输工具到乙方仓库提货，运费、上、下车费等均由甲方自理，乙方凭合同和甲方收款人出据的证明发货。若遇便车，甲方可以代运，其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项，随同水泥价款一并结算。五、甲乙双方必须按如下期限提供货年月日前提供×吨。其中：×吨。年月日前提供×吨。其中：×吨。年月日前提供×吨。其中：×吨。年月日前提×吨。其中：×吨。甲方逾期提收货的，乙方有权处理该货，并不免甲方责任。六、付款办法和期限： 1、甲方在年月日前付定金元; 2、采取先汇款后结算方式：甲方按购水泥总金额分期先汇款。年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元; 年月日前电汇××元。

3、采取托收承付方式：按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、八项规定执行。乙方每月日- 日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。七、违约责任：甲方责任： 1、中途退货或违约拒收的。除偿付退或拒收货部分货款总值5%的违约金。逾期提货的，每天偿付逾期提货部分货款总值万分之四的’违约金，并承担乙方实际支付的代管费用。 2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额万分之四的违约金。 3、承担《工矿产品购销合同条例》第36条第5、6项规定的责任。乙方责任： 1、不能交货的。偿付不能交货部分货款总值5%的违约金。逾期交货的。按逾期交货部分货款总值计算，每天偿付万分之四的违约金。 2、所交水泥质量、规格不符合同规定。除自费负责处理外，还要赔偿实际经济损失。 3、承担《工矿产品购销合同条例》第三十五条第七、八、九项规定的责任。八、本合同一式份。经法定代表人签章后生效。有效期从年月日起至年月日止。甲方：乙方：地址：地址：代表人：代表人：签订时间：签订地点：感谢您的阅读，祝您生活愉快。

【最新】钢筋水泥购销合同范本

钢筋水泥购销合同范本甲方: 乙方: 根据>及有关规定,为明确双方责任及义务, 经甲乙双方充分协商,就通大道商业城3#市场工程,使用乙方牌水泥达成如下协议,供双方遵照执行: 一, 供货时间: 协议签订日起至工程完工. 二,供货数量: 以实际供货数量为准. 三,供货价格: 经双方协商目前价格P. C32.5等级袋装水泥包到包下价格为元/ 吨.往后价格在此基础上随行就市.如遇市场价格涨跌时,乙方应以书面形式通知甲方. 四,供货方式: 甲方应按工程进度实际需求量提前通知乙方,以便乙方安排供货;乙方负责将水泥运至该工地指定的堆放地点,甲方应保证工地堆放点的道路畅通,因道路不通增加的额外卸车费由甲方负责;搬运距离超出正常搬运距离（即10米）时,增加的额外卸车费用由甲方负责. 五,水泥验收: 甲方在对水泥验收过程中对质量和数量有异议,甲方在当天通知乙方, 经双方协商无异议时甲方予以签收. 六,双方责任:1,乙方应确保合同期内的水泥供应（不可抗拒因素除外）.所供应的水泥必须符合现行国家标准.如因乙方所供应的水泥出现质量问题,甲方应及时通知乙方,乙方应在四小时内赶到现场进行现场勘查,经勘查后确属乙方责任（以国家质检部门的鉴定为准）,由乙方承担相应的经济损失. 2,乙方每次所供应的水泥重量必须保证数量,甲方应每车进行抽检,如果检查数量的磅差在0.3%以内,按出厂数量计算,超出0.3%,以双方确认后的数量计算. 3,甲方在施工过程中不得将本品牌的水泥与其他品牌水泥混合使用,以免产生纠

纷.如因甲方在施工过程中违规操作或保管不善所造成的损失,由甲方承担. 七,结算方式: 乙方在每月月末前报送当月材料的数量送交甲方审核,甲方审核完后在次月15号前支付乙方所供应材料总量90%工程款,余10%待工程完工后一个月内付清. 八,未尽事宜,由双方协商解决. 九,本合同一式三份:甲乙双方各一份,一份留底. 十,本协议自签字之日起生效. 甲方: 乙方: 签订日期: 钢筋水泥购销合同范本.doc

供货合同标准范本.docx

编号：_____________供货合同标准范本甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日

供方：_______________ 签约地点：_______________ 需方：_______________ 签约时间：_______________ 一、产品名称、型号、数量及金额产品名称：_____________________________ 规格型号：_____________________________ 单位：_________________________________ 数量：_________________________________ 单价：___________________________(元) 总金额：_________________________(元) 备注：_________________________________ 合计人民币金额(大写)：_______________ 二、质量要求、质量负责条件和期限供方保证所提供的产品符合合同规定产品质量标准，并与供方样品相符，如与合同或者样品不符，需方须在两周内通知供方，在没有损坏的情况下，____月内可进行退、调货处理，由此产生得所有费用由供方承担。根据市场需要需方可进行

调货，由此产生的费用有需方承担。三、合作方式根据双方互惠互利、实现供应得原则下进行友好合作，合作方式为：供方以正常价格提供给需方所需产品，需方在准备购货时，向供货方提出书面购货需求，并交纳定金_____%，供方及时进行备货，货物准备妥当以后，供方通知需方将余款_______%打到供方帐户，款到发货。需方首次进货，可先支付所需产品货款得_____%，剩余______%在下次进货时付清。四、权利和义务供货方在保证此类产品质量的前提下，以优惠价格给需方供货;需方在合同期内不得通过其他渠道购入此类产品，同时为了维护市场得稳定，需方在销售产品时其零售价格上下浮动不得超过甲方规定零售价格的______%，批发价格不得低于甲方给乙方的供货价格。以上条款任何一方违约都将追究法律责任。五、解决合同纠纷的方式 1.未尽事宜，双方友好协商解决。 2.交由工商管理局经济合同仲裁委员会仲裁。

水泥供货合同新整理版参考文本

水泥供货合同新整理版参考文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

水泥供货合同新整理版参考文本使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。甲方：××水泥制造有限公司注册地址：乙方：注册地址：根据中华人民共和国有关法律，在自愿、平等协商一致的基础上，达成以下供货协议： 1.润滑油供货范围、内容及标准 1.1乙方须按照《供货合同附加条款》(以下简称"附加条款")内规定，向甲方提供专业润滑油产品与相关专业服务。 1.2乙方须按照附加条款内之润滑油供货内容及标准为甲方提供符合国标或同等标准之润滑油产品。

1.3乙方须按照附加条款内所规定之时间及安排足够人员与设备为甲方提供润滑油与相关专业服务。 1.4乙方准备设备润滑油推荐表供甲方参考。 1.5乙方须定时提供各类最新之润滑油资讯与质量报告供甲方参考。 1.6乙方技术人员定时与甲方有关部门人员共同检查各润滑油循环系统如管线、油箱和滤芯等,提出相关建议。 1.7乙方制定各润滑油系统清洁方案供甲方参考。 1.8乙方对甲方提出灌注润滑油相关之问题提供解决建议及需要时提供现场技术咨询。 1.9乙方对甲方人员提供不少于一天的基本润滑基础知识与润滑油相关环境、健康和安全知识课程。 1.10 乙方对甲方人员就有关本厂房使用润滑油种类,提供不少于一天的润滑油应用课程。内容包括正确选择、使用、存储和处理润滑剂。