建筑工程施工合同本文为最新精编内容，供大家学习参考使用
建筑工程劳务承包合同
（泥工班组）
承包人（全称）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及劳动法、经济法等其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了全面履行双方的权利和义务，经双方协商达成一致，就“劳务施工承包签订如下条款。
一工程概况
1.1工程名称：XX城7#地块工程砼工程
1.2 工程地点：XX镇
1.3 承包方式：劳务清包工（包含人工费、辅助材料费、中小型机具费）、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包成品保护、包竣工交付前保洁清理、包质量保证期内维修。
1.3.1中、小型机具：指除塔吊或施工外用电梯、砼输送泵等大型机械以外的所有机具
1.3.2辅助材料：是指乙方为完成承包范围内的工程所必须发生的材料。
二工程承包范围及工作内容
2.1 承包内容：砼、砌体工程（承包范围见工作范围划分图）
2.2 承包范围：
1、施工现场临建工程: 现场临建搭设、拆除（包括工程竣工后的拆除）、附设工程施工、维修（包括场地硬化、找平、砌筑、抹灰、沟盖板、现场排水沟、开工前临建场地清理、平整）、场内材料二次转运等所有劳务用工；
2、本工程：配合清理基底土方、配合修理边坡及土方归堆、地下室外围回
填土施工、地下室回填土、混凝土垫层、灰渣垫层、砼浇筑（包括二次砼构件现场搅拌施工、地下室地面、首层楼面）、砌体工程、抹灰工程、施工图指定施工范围、场内材料本范围内二次转运、堆码以及与其施工范围内配合测量放线及标高测量控制所有劳务用工；
3、施工机具及辅材：除塔吊、施工电梯外的一切机具及生产工具，包括但不限于小型施工机具、施工机具用电线（电线必须符合建筑安全用电规定）及乙方施工照明用具、砼养护及砌体湿水用的塑料水管等；
4、安全用具：安全帽、安全带、手套等安全防护用具（安全用具必须确保符合建筑安全规定要求及甲方指定的颜色要求）及劳保用品；
5、安全文明施工：工程承包范围内的安全、文明施工，无条件配合甲方安全文明验收工作（及零星材料的转运堆码，施工围墙范围内施工场面、甲方办公区域及厕所、卫生间，民工生活区域地面、厕所、卫生间保洁工作，道路的清扫冲洗）。
6、材料的保护及保管责任，例如对水泥堆场必须用塑料薄膜覆盖。
2.3 固定综合包干单价包含工作内容：
2.3.1、现场临建：（第2.3.1条部分合同外另行分包或单独计取费用）
1）库房、保卫房、配电室、厕所等一切临时用房的砌筑、抹灰、吊顶（非活动板房）及其工程竣工后的拆除；
2）配合活动板房施工，负责活动板房基础砌筑、板缝砂浆封堵及楼地面浇注、找平、贴砖；
3）场地、道路平整硬化及围墙、排水沟、沉淀池、洗车槽、化粪池砌筑、抹灰；沟盖板的制作安装；
4）水电管线安装等一切现场临建设施的搭拆、改造等施工、以及围墙内所有与其相关材料的场内二次转运、堆码；
5）配合项目“CI”方案的落实，负责标志牌挂设。
2.3.2、清槽、回填
（一）底板土方配合清理
1）配合土方施工单位清理基槽、基坑标高控制及塔吊基础开挖；2）负责开
挖过程中地表、基坑抽、排水；3）砖胎膜周边挑土回填至底板标高；4）边坡修整回填包括电梯井、承台、基础梁、塔吊基础等；5）土方运输过程中现场及现场周边道路、大门口、车辆的清扫、冲洗；6）挖土过程中标高测量控制；7）基坑移交后的降、排水工作；8）搭设基坑周边的防护栏杆（材料甲供）；9）基坑上下人马道的塔设及拆除。
（二）地下室基坑内土方回填（若是在合同清单工作范围之外的工作，则由总承包单位另行分包或由乙方施工但合同外另行单独计取费用）
1）配合土方分包单位回填至设计标高；2）土方现场内调配转运；3）配合分层洒水碾压夯实至设计要求；4）回填土杂物的清理；5）因土质原因采取换土的工作；6）承担因乙方配合不力造成的机械超挖、土方转运等情况而发生的额外工作量以及对甲方的一切损失（如超挖后砼添筑等）；7）协助土方运输过程中现场及现场周边道路、大门口、车辆的清扫、冲洗。
（三）砖胎膜：
1）砖胎膜的砌筑；2）砌筑时对砖胎膜周边土方随手回填；3）砂浆现场搅拌或现场人工拌和；4）砖胎膜抹灰及防水后侧面抹灰；5）配合基础施工放线；6）塔吊基础砖胎膜、砼施工；7）砖、砂浆等材料场内二次转运、堆码；8）垫层模板安拆及垫层、细石砼防水保护层砼浇筑、找平、养护。
2.3.3、一次结构砼工程：（指施工图纸及变更范围内现浇砼构件）
商品砼：1）砼泵管的架设（含加固独立脚手架搭设）、拆除、清洗、整理维护、归库保管（泵管、管卡丢失由乙方承担，工程开工后甲、乙、搅拌站三方共同办理移交手续）；2）前后台的清理；3）浇捣砼前墙柱模板根部砂浆嵌缝；4）后浇带两侧砼浇筑后中间部位溢流砼浆清理、砼浆硬化后剔凿、后浇带施工缝剔凿、冲洗；后浇带混凝土浇筑；5) 后浇带成型后至后浇带混凝土浇筑前该时间段使用盖板封闭，盖板由木工班组锯裁成型、泥工班安装固定及刷警示油漆；6）浇捣砼的跑跳铺设（包括马镫制作）；7）草袋运输及砼养护，草袋归库整理；8）钢筋垫块制作、养护及装袋；9）拆模后墙柱根部浮浆及楼层砼渣清除；10）砼楼板浇筑施工找平的标高控制，楼板砼浇筑后一次性找平收光、拉纹，达到混凝
土楼面竣工验收标准；11）洒落砼、泵管内及料斗内遗留砼或剩余砼清理回收、利用；12）砼施工缝的清理、凿毛、钢筋表面砼清理；13）；各层主体结构楼板面、楼梯面一次性砼面找平施工，使结构楼面、楼梯面不采用砂浆找平即达到交工验收条件，每次混凝土浇筑阶段同时派工人清理遗漏、流坠混凝土浆，确保原一次成型的楼面成品干净不需剔凿返工；在各砼构件模板拆除后，缺陷部位混凝土面采用同配合比原浆修补；每楼层在木工班组将模板拆除、周转材料清理完毕后，楼层内、楼梯间建筑垃圾、粉尘清理，保证在二次结构班组进该楼层施工前的楼面、楼梯间干净敞亮；14）砼施工中季节性的养护采取的施工措施劳务用工；15）地下室外墙对拉螺杆端头塑料帽清除，钢筋头烧割、剪力墙对拉螺杆预留孔眼采用水泥砂浆抹平封闭；16）混凝土试块制作、养护；17）按总包方“精品工程细部做法”要求完成砼泥工班相关工作内容。
现场搅拌：1）洗石、湿润模板及前后台清理；2）原材料场内运输，砼现场搅拌、运输及捣固；3）砼机械设备清洗，余料利用；4）砼机械维护及保养；5）施工现场内，马路洒落砼的清理回收使用等；6）按总包方“安全文明标化工地细部做法”要求布设全封闭现场搅拌站、全封闭水泥库房、砂石堆放池、砂石的归堆及露天覆盖等砼泥工班相关工作内容。
2.3.4、二次结构砼及砌体工程（第2.3.4.条部分总承包单位另行分包或由乙方施工但合同外另行单独计取费用）：
1）砖砌体湿水及养护；2）所有材料二次或多次转运；3）砌块堆场按要求堆码整齐；4）室内搭、拆双排架、满堂架（如需要）；5）在施工过程中每天上午、下午下班前必须做到“工完场清”，确保原一次成型的楼面成品干净不需剔凿返工；6）楼面、屋面、场地清扫；7）图纸及图纸变更范围内所有砌体工程、二次结构砼工程；8）砌体工程中墙体拉结筋安放；9）落地灰清扫及过筛后二次重复利用；10）砂浆试块的制作；11）砌体隔墙定位测量放线、500mm标高线的弹线工作等。12）填充墙预留箱配电洞口，采取预制混凝土标准套箱成洞口13）填充墙上安装线管采取包砌方式，预先切割异形砌块后包砌，严禁砌体完成后剔凿埋管；14）地下室室内混凝土地面及室外混凝土台阶、散水施工；15）按
总包方“精品工程细部做法”要求完成砼泥工班相关工作内容。
以上工作范围及工作内容均为合同单价内所包括的工作、乙方提供的机具及辅材，但不限于这些内容，乙方应为甲方提供一切满足本工程质量、进度、安全文明施工的服务及临时性工作。乙方结算时如未完全履行上述工作内容及工作范围均按分项单价结算，未提供上述施工机械、机具及辅材时按照材料市场信息价及机械租赁费予以扣除；
3、双方项目现场负责人
甲方现场负责人姓名：联系电话：
乙方现场负责人姓名：联系电话：
2.4合同履约保证金
1）为确保乙方能够正常履行施工合同，降低甲方风险，双方签定合同时，乙方先向甲方缴纳合同履约保证金拾万元整（￥100000.00）。
2）合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项指标及承诺条件，如：工期、质量、安全、环境保护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农民工资，遵纪守法等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除乙方因上述原因给甲方造成的一切损失；若发生严重违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并追偿由此给甲方造成的一切损失。
3）开工前甲方提前三天通知乙方进场，乙方必须按甲方要求组织人员及设备进场，如乙方不能按时组织进场，甲方有权解除施工合同，并从乙方履约保证金数量中扣除10万元作为拟补甲方的损失。
4）本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经甲方、监理、管理、业主、质检单位验收符合本合同规定的要求，则甲方返还乙方的履约保证金（不计利息）：即地下室结构完成后返还50%；工程全面完工验收后返还余额。
2.5 现场劳务施工人数及要求
注：如以上人员不能满足进度要求，乙方同样不能免除其责任，实际需求人数由技术部门总体工期而定，以工程部下发指令为准。
2、劳务人员要求：
1）乙方所选派的施工人员，必须是思想素质好、技术业务强、能吃苦善战、能独立承担本工种各项工作，且具有上岗操作证件、年龄在18～45周岁的男性职工。
2）配合施工队伍及人员，必须按照四川省和武汉市及有关部门规定要求“三证一书”齐全（劳务专业施工企业法人营业执照、企业资质等级证书、安全许可证书、配合施工管理手册、企业法人委托书）、证卡合一（就业证、就业卡），每个施工人员必须齐备有关证件（身份证、婚育证、暂住证、照片、建行工资卡），由乙方负责人将证件收齐，交甲方劳资部门登记造册，办理进场手续。乙方不得将非本公司（队）人员纳入职工编制，凡属乙方招聘录用的临时工，均由乙方根据有关法规与其签订合同、办理手续、交纳费用。
3）乙方所属人员必须严格遵守国家法律法规,遵守甲方制定的各项规章制度及劳动纪律,在内部要设立保卫及专(兼)职安全员,并按所属地域公安部门的规定办理外来人员暂住证。
4）乙方施工人员要认真执行省、市有关流动人口计划生育条例，必须在当地乡镇人民政府或街道办事处办理流动人员计划生育证，服从甲方计划生育管理部门的监督和检查。
5）乙方人员进入施工现场后，非特殊情况未经甲方劳资部门批准同意，中途不得随意退场、调换，更不得私招乱雇，否则由此造成的一切后果由乙方负责。
6）乙方不得招雇残疾人或患有癫痫、高血压、心脏病、惧高症、传染病等危险疾病人员进入施工现场施工。如发生在本项目范围内的死亡事故均由乙方承
担全部责任，对甲方无任何连带关系。
7）乙方承诺凡是其施工人员凡是参与打架、斗殴者（无论理由是否充分）对个人按每人500元违约处罚，对班组按每次5000元违约处罚，所引起的任何纠纷或赔偿均由乙方负责，甲方可直接从乙方工程款中扣除，此项罚款用于甲方消除因此事件造成的社会影响；造成刑事责任的人员一律移交司法机关。
8）乙方承诺凡是其施工人员凡是参与聚众闹事，影响办公或在现场影响施工生产的（如拉闸、断电、攀爬塔吊等），围攻业主、监理或总包方办公室，辱骂、威胁、恐吓、恶意侵犯业主、监理、总包工作人员人身安全的，对分包方参与事件个人按每人次1000元违约处罚，对分包方按每次10万元违约处罚，所引起的任何纠纷或赔偿均由乙方负责，甲方可直接从乙方工程款中扣除，此项违约罚款用于甲方消除因此事件造成的社会影响；造成刑事责任的人员一律移交司法机关。
9）严禁使用负案在逃人员，产生的后果由乙方负全责。
三双方权利及义务
3.1、甲方责任
1）提供施工所需的水源在作业半径80M内、二级配电箱电源设施在作业半径100M内及水电费用及设施费用。
2）负责测量定位（乙方配合）及技术交底与指导工作。
3）负责协调配合单位（其它专业劳务施工）施工中的搭接程序。
4）协助乙方办理乙方必须具备的有关手续及证件，费用由乙方承担。
5）提供统一住宿食堂及便民生活专售点。
6）负责对质量、进度、安全施工过程中的监控。
7) 按合同条款要求结算及支付结算价款。
3.2、乙方责任
1）熟悉施工图及有关技术规范，严格按图施工。
2）服从甲方安排的合同工作内容之外的适量工作。
3）配合甲方作好测量放线、定位及标高控制工作。
4）配合其他单位施工，并不得收取费用。
5）办理施工队伍及施工人员相关的手续及证件。
6）接受甲方对质量、进度及安全文明施工管理标准要求。
7）备足承包范围内施工机具及照明用线及灯具。
8）备足工程所需的各工种施工人员，并按甲方规定统一着装。
9）负责施工现场内乙方人员的安全管理。
10) 承担二级配电柜以外的电线，三级配电箱（包括漏电保护器、开关）材料及安装，且必须符合建筑安全用电规定。
11）缴纳国家税收义务，上交劳务公司管理费等费用。
12）不得使用承诺书中所承诺的民工在本工程施工。
13）乙方承诺向甲方交本工程承包范围保证金20万元。
14）无偿提供本项目合同内必要的零星用工。
四施工管理、工程质量和安全生产
4.1.工程质量
1 工程质量：确保工程质量达到甲方创优标准（四川省结构优质工程）
2 工程质量必须达到《建筑工程质量检验评定标准》，甲、乙双方必须按合同规定的质量等级进行检查评定。验收如达不到标准，乙方无条件返工、返修，返工返修的损失费以及材料费用由乙方承担，返工项目经整改仍达不到要求的，除赔偿经济损失外，甲方可随时解除合同。
3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。
4、无论是否进行了验收,均不免除乙方对其施工的分项工程所担负的责任。
5、加砌块砌体工程质量验收表
1、轴线位移允许8mm
2、垂直度（每层）允许4mm
3、砂浆饱满度≥80%
4、表面平整度允许5mm
5、门窗洞口允许4mm
6、窗洞偏移允许10mm
7、根据规范9.3.2条规定，不准混砌（防止砌体干缩裂缝产生）
8、根据规范9.3.4条规定，拉结筋高度应与加砌块（砌块）相符合，钢筋长度符合设计要求。
9、根据规范9.3.5条规定，砌块砌筑时应错缝搭接，搭砌长度不应小于砌块长度的1/3。（提前两天湿水，严禁边砌边湿水，砌完后第二天在墙面湿水、养护）
10、根据规范9.3.6条规定，砌块灰缝厚度及宽度为8～12mm（加气块砌体立缝及水平缝为15mm～20mm）。
11、根据规范9.3.7条规定，加气块砌筑至梁板底时，应留一定空隙，待填充砌体完至少间隔7天后，再将其补砌石挤紧。（两头往中间斜砌）
4.2.施工管理要求
1、开工前，甲方向乙方提供施工图并进行技术、质量和安全交底，乙方按施工图纸、施工规范和施工方案及编制的施工质量进度计划组织施工。
2、乙方在施工现场必须配合甲方技术、生产、安全、后勤和保卫人员的工作，对甲方和建设单位负责，并主动接受各级单位监督和检查，对不服从管理而造成的后果，由乙方承担责任。
3、施工期间，乙方签约负责人必须常驻施工现场。
4、对甲方提出的整改事项必须限期整改，对甲方造成的一切损失由乙方全额赔偿，如乙方未按期整改，甲方可以组织其他人员进行返工处理，所造成的整
改费用由乙方承担（所有整改用工按照150元/工日计算，材料损失按市场价加采保费计取，对直接影响到工程工期的关键工序按照每天工期赔偿5000 元/日计取）。
5、对于乙方在合同中本应承担的工作内容，乙方未能履行的，甲方可以组织他人施工，所造成的一切损失由乙方承担（计取同第4项）。
6、项目部任何管理人员严禁向工程分包单位、材料分供商吃、喝、卡、拿、要，严禁接受工程分包单位、材料分供商请吃，严禁收受工程分包单位、材料分供商礼品，严禁通过介绍分包工程、分供材料收受佣金或任何好处。在施工过程中，乙方不得请客、送礼，否则如发生甲方有权对乙方处罚5000元/次；并自动退出出场、其按实际完成量的80%结算；如确实需要，应报办公室、项目经理批准后执行并由甲方办公室备案。
7、严禁结算中弄虚作假，私自接受项目管理人员介绍的人员以乙方名义在本项目施工，一经发现按作假处理，处以10～50倍处罚。
8、如发现乙方施工人员偷盗工地材料，甲方可处以乙方：扣件50元/个；电缆、电线按市值10倍；其它200元/次处罚。
9、乙方现场管理人员必须长驻施工现场，保持24小时电话畅通，如电话关机或多次（超过三次）打电话不接，甲方可以采取任何措施处理现场一切与乙方合同内容相关的工作，所产生的一切费用由乙方承担；反之、适用于甲方。
10、服从甲方管理，保持指令运行畅通，如三次以上不能执行项目管理人员指令的，甲方有权解除合同，按照分项单价计价模式在一个月内办理完乙方结算并付清乙方结算款。
11、凡不服从管理，辱骂及殴打甲方管理人员、监理、业主管理人员按5000～10000元处罚，乙方必须立即对当事人清离施工现场，造成重伤的除追究当事人法律责任外，乙方赔偿甲方因此造成的损失及社会影响；
12、施工期间，乙方承诺凡是其施工人员参与聚众闹事，影响办公或在现场影响施工生产的（如拉闸、断电、攀爬塔吊等），围攻业主、监理或总包方办公室，辱骂、威胁、恐吓、恶意侵犯业主、监理、总包工作人员人身安全的，对分包方参与事件个人按每人次2000元违约处罚，对承包方按每次10万元的违约罚款，所引起的任何纠纷或赔偿均有乙方负责，甲方可直接从乙方工程款中扣除，
此项违约罚款用于甲方消除因此事件造成的社会影响，同时承担因此所引起的一切后果；
13、服从甲方管理，保持指令运行畅通，如三次以上不能执行项目管理人员指令的，甲方有权解除合同，按照分项综合清单单价计价80%结算3个月付清乙方结算款。
4.3.安全管理要求
1、乙方因施工不慎，造成各类伤亡事故，按照公司规定条款执行（条款附后）；甲方为抢救伤员在尽可能的条件下提供便利。
2、乙方必须严格遵守项目各项安全规定，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。
3、乙方必须加强作业人员安全教育，增进安全防范意识，为杜绝安全伤亡事故的发生，乙方必须接受以下安全违章罚款：
进入施工现场未戴安全帽者，劳务作业人员30元/人次，乙方管理人员100元/人次；
有关具体内容详见《项目安全生产纪律处罚实施细则》。
4、但以下情况由乙方全责承担：
1）、末到项目部注册（甲方）登记，末经入场安全教育学习。
2）、提供的证件、姓名、家庭住址等不真实（身份证复印件、照片、详细地址）。
3）、自然生老病死（如自身患有不适应建筑业疾病及饮酒过量等）。
4）、打架闹事发生的伤亡事故。
5）、负案在身而引起的纠纷及伤害事故。
6）、操作时违反国家、企业有关安全操作规程，造成坠落物及伤亡事故。
7）、自行招收的老弱病残及传染病人员。
8）、在非本单位施工，与本工种无关，非工种作业时间、地点的事故。
9）、自带家属及小孩到施工现场发生事故。
10）、乙方使用不合格安全防护用品。
11）、乙方施工人员在非施工现场发生的意外伤亡事故。
5、非第4条款范围发生的工伤事故，按每一次事故单独确定，赔偿事故当事人
损失原则如下：
1）、单次事故发生费用在3万元以内，分包单位自行承担损失赔偿；
2）、单次事故发生费用在3万元以上、10万元以内，分包单位和总包单位按6：4比例承担损失赔偿,分包单位承担不少于3万；
3）、单次事故发生费用在10万元以上、20万元以内，分包单位和总包单位按5：5比例承担损失赔偿,分包单位承担不少于6万；
4）、单次事故发生费用在20万元以上，分包单位和总包单位按3：7比例承担损失赔偿，分包单位承担不少于10万；
4.4.文明施工要求
总的要求必须工完场清，达到现场文明施工要求。如达不到现场文明施工要求，甲方派人实施，乙方按实际用工（小工按100元/工日、大工150元/工日计取）支付甲方用工费用，此费用在乙方当月工程预结款中扣除：
1、施工区域保持场地建筑材料堆放有序，当日施工完后保持工作面清洁，落地灰、砼及时清理使用。
2、砌体搬运后，其堆场应清扫干净；
3、工作面范围内及运输通道的清洁；
4、每层砌体完工后，地面应清扫干净；
5、外架安全网、跳板上杂物及时清理；
6、各项工序施工工作面的清理；
7、清运建筑垃圾至甲方指定地点。
8）、文明施工要求详见《项目文明施工管理处罚实施细则》。
4.5.材料控制
1、工程所有材料由甲方按工程进度和材料需用量计划分批采购进场，乙方要对现场材料实施严格管理，应安排专人做好材料进场验收签字领用料管理工作；
2、砂浆、砼等建筑材料必须当班使用当班用完，一经发现造成损失的加倍赔偿甲方的损失；
3、砌体材料必须保证搬运过程中砌体材料的完整性，因搬运过程中因乙方施工不当或材料未合理利用的造成损失的加倍赔偿；
4、造成返工的材料损失按市场信息价加采保管理运输费税金10%进行赔偿；
5、砼楼板厚度、平整度严格按照规范及甲方要求控制材料用量，未达到要求的按控制材料用量的100%扣除对甲方的损失（控制材料用量在砼浇筑前由甲方砼工长向乙方书面提交，乙方签字后交项目部留存）；
6、超过图纸用量（砼、砌体、水泥损耗率按0.5%控制）的材料按市场价款的120%赔偿。
7、落地灰、落地砼、砂浆当日未清理使用完的均视为材料浪费，乙方均双倍赔偿甲方损失。
8、施工现场内工程、施工用材料的装、卸、运输等。由乙方负责，其费用由乙方负担并包含在乙方承包的综合单价中，不再另计取费用。
9、甲方只提供现场三级配电箱电源，乙方自备照明灯具及从三级配电箱后面到机械、电动工具之间的电缆、配电箱，其费用已包括在综合单价中。
五工程进度及工期要求
1、乙方承担的本工程工期和进度必须严格按甲方的月计划、分段目标、总目标进度计划执行，施工计划均含节假日及气候条件的影响，乙方不得以气候、甲方因素及其它任何因素的影响为借口而拖延工期。
2、本工程约定节点工期为月日前地下室结构封顶，月日前施工至层，月日前主体结构封顶，鉴于本工程工期异常紧张，乙方必须提前进入施工现场，做好施工准备工作，并积极寻求机会插入施工，采取一切有效措施确保工期实现。如甲方发现乙方施工进度不能实现节点工期时，甲方有权将全部或部分未完工程量划拨给第三方施工，所增加的支出费用全部由乙方承担。每一分部分项工程的节点进度如未完成，每节点按5000元/天处罚。
3、如乙方因施工力量不能确保甲方在工程质量、施工进度、安全生产方面的要求或材料浪费严重时，而甲方勒令乙方退场时，甲方按乙方实际完成工程量分别根据综合包干单价中相应包干单价80 %结算。
4、如因人力不可抗拒及业主、业主方变更设计等原因造成工程返工或缓建、停工，乙方应予理解配合，并妥善安排劳动力，连续二十天以内所产生的窝工等一切费用甲方不予补助，超过时，甲方根据实际情况给予适当经济补偿。
5、乙方因劳动力不足影响工程进度，甲方可下达书面通知，要求其 3日内调整劳动力，保证施工生产需要。若在规定时间内乙方劳动力仍不能满足正常生产需要，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的全部经济损失。
6、其他：如出现质量问题处罚如下：a、干砖上墙 100 元/处；b、未设拉结筋 50 元/处，该处墙体拆除，材料损失费按实际损失计量；c、通缝、灰浆不饱满，垂直度偏差，门、窗洞口留设不规范施工，承担材料返工损失费500元/m3；
f、墙面平整度、垂直度达不到要求承担材料损失费 20 元/㎡。
六合同价款、结算办法及付款方式
6.1 承包清单价及暂定总价款：
1、本合同按固定综合单价包干，固定综合单价已考虑了为完成本合同所述的全部合同工作内容（详见本合同2.3条），包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费，工程中辅材、小型机械费用、工具费用（详见本合同2.2.3条），各类材料的场内二次转运，自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用；包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套等）；临时设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查与其合同内容相关的所发生的临时用工）；承包工程范围内的配合测量放线、电工配合用工；预防自然灾害所采取的措施用工费用；以及个人调节税等。
2、固定综合包干单价，具体详细见附件工程量清单表；
3）、计量规则：
地下室±0.00m以下部分（以地下室顶板面或一层结构楼面顶为分界线）浇捣砼及砌体按设计图纸结构几何尺寸以立方米体积计算，地下室底板垫层砼及防水保护层按混凝土面积计算，基础砖胎模（砖胎模不细分墙厚）、砖胎模背后回填土、砖胎模上找平层、砖胎模上防水保护层，综合以砖胎模单立面面积计算；
地上部分按建筑面积计算，统一按正式施工蓝图上标注的建筑面积计算。
以上计算方式综合考虑了各种构件的大小，位置差异，外观形态等施工难度
系数；且不再发生与本分项有关的现场签证和计时工。
4）本合同承包工作内容范围内不允许发生记时工，除本工程外确需发生的记时工，须经项目部需用工部门负责人或专业工长记时工当日签证的形式核定，三日内由项目负责人审查确认生效，按 100 元/工日包干计算；超出签证时间的计时工均不予计算。
5）如所签定计时工的工作内容已包括在工作范围之内，项目所签定的计时工均不予结算，既使通过结算在合同履行期间甲方有权追回。
3、暂定合同价款：（明细见附件清单）。
6.2、结算办法：
1、当乙方未能完全履行施工合同内容或因乙方原因中途解除合同采用完成清单量综合单价结算方式，按照∑（实际完成工程量×分项固定综合清单价）×80%－甲方损失（包括但不限于质量、安全罚款、工期损失、材料浪费损失、甲方重新招分包单位的价差费用等）。
2、当乙方完全履行全部施工合同内容按综合清单量价合同结算价款－甲方损失（包括安全罚款）
3、乙方承诺工程量清单表中各项综合单价在本工程整个施工期均不得以任何理由要求调整，该综合单价已包含劳务费各种涨价风险；施工期内若乙方提出调整综合单价要求时，属于乙方违约行为，甲方有权终止本分包合同，乙方无条件退场，乙方负责因自身违约赔偿给甲方造成损失费用，已完工程量结算按本合同6.2结算办法第1条执行。
4、如因业主原因确实不能履行施工合同时，按照∑（分项工程实际完成量×固定综合清单价）-—甲方对乙方的各种罚款（包括但不限于质量、安全罚款）给乙方办理工程结算。
5、乙方承诺已在合同价格中充分考虑包含潜在的风险，如若因业主原因造成工程长时间停工或缓建，经业主和总包方先后都予以确认后，分包方可以合理的顺延工期，但总包方不承担任何因工期延误产生的损失。
6.3、结算程序：（执行公司统一结算表格形式）；
1、支付进度款预结算：进度款预结算仅用于作为支付工程进度款的依据，乙方现场负责人根据本合同有关约定和当月完成的实物工程量，按合同规定填写预
结算申请单→甲方有关人员按规定审核→甲方公司总经理审定。
2、最终工程结算：工程完工后乙方现场负责人根据本合同有关约定和完成的实物工程量，按合同规定填写最终结算申请单→甲方有关人员按规定审核→甲方公司总经理。
3、工程涉及的所有结算、变更及现场签证均应有甲方合同单位签字代表签署审批意见并签字确认，方能作为竣工结算依据；未按程序办理或按程序办理未完成最终审批手续的结算、变更及现场签证不能做为竣工结算的依据，对甲方无任何法律约束力。
4、分包工程进度款申报按合同约定的付款周期和节点时间进行，工程部负责人确认、材料浪费、返工等：技术部门对质量、安全、文明施工作出认定，质量以质量员认定为准，安全文明施工以安全员认定为准。乙方承诺当某楼层施工质量、安全文明施工被最终认定的结论达不到合同规定的标准时，则按合同清单表该楼层施工质量费用或安全文明施工费用一律全部扣除。
6.4付款方式：
1、每期付款前，乙方必须完成民工工资表册，由合同乙方授权代表人签字编制、经民工本人领用签字、盖合同乙方单位公章。在每期结帐后付款前交甲方财务人员直接支付民工工资卡内（公司规定成都市区内建行）。民工工资表弄虚作假造成的后果由乙方全部承担。
2、付款周期：
1）第一次在乙方承包范围内的地下室、地上各栋第10层主体结构完成后，支付至之前完成的劳务预结算造价的80%；
2）第二次在乙方承包范围内所有栋号地上主体结构封顶完成后，支付至主体结构封顶之前完成的劳务预结算造价的80%；
3）若施工期当月未到达分包工程进度付款周期时，按分包单位实际进场作业的劳务人员每月末借支1000元/人的生活费，该借支费用在每期进度款支付时予以扣减。
4）第三次在乙方承包范围内所有栋号外架拆除完成、本分包结算完成后，支付至劳务结算造价的95%；
5）总包单位与业主竣工结算完成后支付至本分包合同结算总价的100%（需要扣除乙方合同范围内应该维修但乙方未维修的费用）。
七生活及其他规定
7.1甲方对乙方人员在政治上平等对待，技术上热情帮助，工作上积极支持、生活上提供方便。
7.2甲方向乙方提供住宿及照明等生活设施，乙方必须服从甲方总务具体安排，乙方人员进场须备足一个月以上的生活费，进场一个月之后方可向甲方借支饭菜票。
7.3为了有利于施工管理，乙方施工人员不得携带家属，不得自行开火做饭，所有人员必须在甲方开设的食堂统一就餐。
7.4乙方施工人员必须爱护甲方及公共财产及公共卫生，造成财产破坏的照章赔偿，室内必须保持干净、整洁。
7.5生活区用水、用电、卫生管理严格按照甲方有关制度执行，用水用电实行每月定限量消耗制度，超额部分实行有偿使用。宿舍区每房间最高用电限量为20度，超出部分按当地供电部门规定的价格收取电费，按班组为单位每月进行盘点，超耗的电费在班组月度进度款中扣除。生活用水执行项目部制度。
7.6每间职工宿舍安排的居住人数不得少于8人，超标准居住不足8人的房间，按差额人数60元/人*月征收房屋租赁费，该费用在当月进度款中扣除。
八合同的建立与解除
8.1甲、乙双方建立合同时，应严格执行省、市人民政府及各级主管部门颁发的文件，并按文件要求办理各自的用工审批手续。
8.2甲、乙双方必须依据国家有关规定签订合同，严格执行合同条款，合同须经双方法人单位或其授权委托人盖章。合同自签订之日起生效，期满即自行解除。
8.3如遇到下列情况之一时，甲、乙双方可在合同期未满协商解除合同。
（1）甲方如遇特殊情况，因工程停建或缓建，无其他办法调剂时；
（2）乙方因施工力量不能确保甲方在工程质量、施工进度、安全生产方面的要求，或材料浪费严重时；
（3）由于甲方原因造成乙方不能正常施工，影响乙方经济收入时；
（4）不履行本合同中的有关规定，三次以上拒不执行指令的；
（5）其他原因造成合同无法履行下去。
8.4因乙方原因解除合同时，乙方必须在3日内办理完退场手续，退场过程中不得妨碍甲方正常办公及施工生产，如造成甲方损失的，由乙方承担一切责任及后果。反之适用于甲方。
九其他事项
9.1甲、乙双方必须认真履行合同条款，在执行过程中，如发生争议可由双方共同协商逐级解决，或向甲方注册所在地劳动管理部门申请仲裁，对仲裁不服的可向甲方注册所在地法院起诉。
9.2甲乙双方人员在执行合同过程中，如有违纪违法行为，任何一方均有权利和义务向有关部门检举揭发。
9.3项目债权债务均应尽可能由甲乙双方协商解决，乙方应避免对甲方进行债务的法律诉讼。
9.4工程开工前所签定的安全、质量管理合同作为本合同的附件，为本合同的补充合同，具有同等法律效率，如相互之间有冲突之处以本合同为准。
本合同如有其它未尽事宜，可经双方协商补充修订，本合同一式四份，双方签章之日起生效，款项付清后自动失效。
发包人：（公章）承包人：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：班组负责人：
电话：电话：
传真：传真：
泥工单项工程施工班组合同 用人单位：（简称甲方） 劳务代表：（简称乙方） 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《集体合同规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称：工程 2、工程地点： 3、劳动者承包范围及内容： ①、乙方为完成本合同承包内容达到合同约定的质量、工期、安全文明施工、成品保护、材料节约等目标所需要的全部人工费、辅材、小型工器具和机具(斗车、振动棒、锤子、铁铲、广线、灰桶、扫把、尺枋、线锤、养护用软水管等）、夜间照明工具(电线、插座、碘钨灯管、碘钨灯具)、补贴、劳动保护、地方证件费、暂住费、计划生育费。 ②、本工程的泥工工作：基础（除土石方外）所有泥工工作（桩砼、承台砼、集水井、垫层、地梁砼、地下室底板、砖胎模等）、主体为施工图和设计变更要求的砼浇筑与砖砌体、楼(地)面找平、砼垫层、厕所的防水线砼浇筑、予制构件制安、屋面以上所有构造要求、室内外多次转运、清理等所有泥工工工作。 ③、按设计施工图纸及图纸会审和设计变更以及施工方案措施设计的泥工工作内容。 ④、砌筑后的四口五邻边防护恢复。
第二条：合同价款 1、劳务单价：1）、本工程主楼综合单价为 46.00 元/m2(其中基础及主体砼浇筑为 12.00 元/m 2、砖砌体25.00 元/m2、屋面和楼地面等其他工作7.00 元/m2、为达到优良工程奖金 1.00 元/m2和因其它原因未及时满足现场需要发生的误工费、抢工费、夜间补助加班及生活费 1.00 元/m2)。 （2）、本工程主楼周围裙楼及地下（商业、车库）部分： 砌体： 170.00 元/m3（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 抹灰： 10.00 元/m2（包括室内排水沟、电缆沟、烟道、隔墙等） 室内砂浆及细石砼地坪： 7.00 元/m2 室内砼垫层： 5.00 元/m2 屋面： 35.00 元/m2 a、本单价中已包括各种工资、津贴、超高增加费、各类补贴、节假日加班、夜班超工补贴、赶工补贴、高温补贴、自备工具用具、自备辅材费、劳保费、 医疗费、养老保险费、差旅费、管理费等各种费用。 ③、合同外现场签证记日工：技工 200.00 元/天，普工 100.00 元/天。 第三条：工期 本工程工期为乙方签订的绝对工期。施工期间不受农忙、季节及节假日限制、乙方须无条件按时完成。 1、开工日期：本劳务工程拟定于年月日开工（具体开工及各节点工期以甲方现场书面通知为准）； 2、主楼标准层每月必须完成六层以上。 3、乙方必须确保进场劳动力数量充足，在施工期间如因乙方原因造成甲方要求的阶段性进度计划（含月进度计划）不能按期完成，甲方按照 500.00 元/
甲方： 乙方：身份证号码： 为了确保工程保质保量按期完成，同时也为了适应项目施工的需要，经甲乙双方共同协商，特签订本条款，双方共同遵守。 一、承包分项工程的名称、性质、范围、内容和单价： 1、工程名称： 2、承包性质 3、范围：主体工程的基础、砖石、砼分部工程。 4、内容：从基础块石垫层开始做砖胎模（包括粉刷）到粉刷前的所有基础分部、砖石分部、砼分部中的泥工、砼工的所有工作。包括：砼、砂浆的配制及材料的名称、运输、搅拌、运输架的搭拆、浇筑及砼的养护和防冻防晒材料的覆盖；各类预制过梁、搁板、拉结筋、预制砼块、木砖预制砼块的制作及安装；建筑物四周外架下的地面埂化、排水明沟的制作、沟外80CM的地面硬化；底层地面的30CM 内土方平整、块石（碎石）垫层、砼基层的施工。浇筑砼后的场地整理、清理，每层砖砌体施工后场地的清理，后期施工洞的封堵。包括：塔吊基础、井字架基础、钢筋棚、木工棚等临时设施的地面硬化；现场办公房、仓库、门卫等，挖土、基础、地坪砌体、粉刷等全部泥工活；包括生活区的住房、食堂、厕所、围墙等的挖土、基础、砌体、粉刷、墙地砖铺设的全部泥工生活。 5、承包单价：元/M2； 6、工程款的结算及支付方法： （1）工程量的计算：按建筑面积计算规则计算建筑面积。 （2）各幢号从基础至二层完成后。三楼至顶层每月工程款按实际完成工作量的
90%支付。三个月内支付各幢号从基础至二层的工程款90%（完成后付40%，以后每月付30%、20%）。 （3）架填充墙未砌完的按40%的比例暂扣，余款待工程竣工验收二个月支付。 （6）根据乙方完成工程量进行结算，并由核算员核对后交项目经理最后签字确认。 7、奖罚方法： 1、质量必须达到优质（XX杯要求），如达不到质量等级的，按人工费的30%罚款，进度推迟一天者，根据情况罚200-500元/每天，情节严重者作辞退处理。 2、由于乙方原因造成大面积返工而使材料损失者，由乙方负责赔偿甲方的材料损失。 3、班组长的到位率必须达到100%，每少一天罚500元（特殊情况经请假同意者例外）。 4、乙方不服从指挥，违章施工，视情节轻重作50-500元不等的罚款，情节严重者，清退出场。 5、如乙方因施工质量、进度、安全、治安、文明施工等原因，被项目部勒令退场或因无理停工被勒令退场的，工程款的提留部分不予支付。 二、班组承包的责任指标 1、质量：分项工程必须达到优质，杜绝重大质量事故发生，工程全过程必须严格按照分项工程操作规程操作。砂浆、砼的配制必须严格按照施工员提供的配合比配制，过称准确。砼构件须达到内实外光，边角方正密实，砖砌体须达到墙面平整、灰缝饱满、顺直、勾缝清晰。
泥工班组劳务分包合同 甲方（单位）全称： 项目部名称： ( 工程项目部 ) 项目负责人：联系方式： 登记注册地：实际经营地： 乙方姓名：性别：身份证件号： 户籍所在地： 实际居住地： 联系电话： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，甲乙双方本着平等自愿、协商一致、合法公平、诚实守信的原则，签订本合同，并承诺共同遵守： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：混凝土、砌体、装饰工程 二、工期：以甲方给定的工期为准 三、双方职责 1、甲方职责： （1）提供乙方施工人员宿舍（十人一间）和配套的生活设施，确保乙方施工人员正常生活，但乙方不得随意居住，如有特殊情况必须上报甲方，由甲方统一安排。 （2）组织乙方施工人员参加三级安全知识教育、定期安全知识培训、技术知识培训、职工大会等。（3）提供乙方分包专业施工图纸一套及相关分项工程技术交底及安全交底资料并组织交底会，及时向乙方提供工程实施的各项通知、指令和设计变更单等。 （4）制定分包工程管理制度，提供安全文明施工标准、工程质量标准、专项工程施工方案并组织实施，组织对施工现场安全文明施工、工程质量、材料管理等进行检查、验收；按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。若乙方不服从管理或施工过程中不能执行本合同约定的职责要求，甲方有权采取必要措施直至
解除劳务分包合同。 （5）制定并提供施工进度计划，督促乙方按照计划实施，对乙方跟踪检查，按照规章制度对乙方实施奖励或处罚。 （6）提供施工生产中所需的垂直运输机械设备、必要的安全防护措施。 （7）每月10日前按合同约定预付工资。 （8）提供进场施工人员安全帽（印有字样），乙方须交每顶安全帽50元押金给甲方，施工人员应对安全帽妥善保管及正确使用，退场时交回给甲方，凭押金条收回押金。 2、乙方职责： （1）乙方接受甲方组织的安全三级教育、定期安全知识培训、技术知识培训等。 （2）乙方按照现行国家规范、地区相关规定、企业标准、合同约定等完成施工图纸、相关设计变更、技术核定单等所包含的工作内容（设计变更、技术核定单在此部位施工前1天以书面通知乙方）。(3) 乙方施工期间必须按甲方提供安全文明施工标准、质量标准、技术交底、进度计划执行，服从甲方的全面管理，遵守甲方各项规章制度；接受甲方管理人员的检查、督促，并就本分包工程承担全部责任。 （4）乙方因安全文明、质量、工期、职工管理等原因造成不良影响的，乙方应无条件退场，但乙方在正常施工过程中不得以任何形式提出停工或退场，否则承担相应的损失；乙方必须按甲方制定的施工进度计划完成施工任务，每拖延一天处罚1000元，为保证工期计划乙方应采取相应的赶工措施，连续3天不能按计划完成的甲方有权辞退乙方，其结算量为乙方已完成合格工作量的80%；对甲方造成的全部损失均由乙方负责赔偿。 （5）甲方提供材料及设备，乙方需提前7天报进场计划单交予甲方准备，配合甲方做好每次材料进场取样送检工作，否则造成误工均由乙方自行承担并承担相关其他责任及费用。施工中合理用料，严禁浪费，做到工完场地清，剩余材料归类堆放整齐，如乙方有违反现象，甲方人员一经发现可视情节轻重一次给予材料价格的1-3倍处罚，如乙方人员不服从处理，对甲方人员进行威胁报复等，一经发现处以1000元的处罚，对造成后果者送司法部门处理。 （6）乙方承担施工过程中所使用的材料运输、钢筋原材料到场后的卸货。 （7）乙方必须对甲方提供的机械设备及用具做到妥善保管、进行正常维护。 （8）除施工升降机、塔吊等大型机械由甲方负责外，其他施工用的小型器具及操作人员等由乙方负责。 （9）乙方人员进场后必须根据甲方的进度计划组织好施工人员，施工人员必须具备一定技术水平， 操作能力达到熟练工要求，每天的出勤人数必须满足工程进度要求，且以甲方提供的日考勤表的形式 如实报甲方项目部，并经项目部的指派人员核对确认签字后，作为发放工资的重要依据。 - 2 -
混凝土分项工程劳务专业班组协议书 甲方： 乙方：身份证号码： 根据《建筑法》、《经济合同法》、《劳动法》及其相关的法律、法规条款，本着公平、公正、自愿和诚实守信的原则，现甲方将承担的工程的混凝土分项工程劳务承包给乙方，为了明确双方在合作有效期内的权利、义务，经双方友好协商，达成共识，特签订本协议并承诺共同遵守和执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地址： 3、建筑面积：㎡ 4、结构形式： 二、承包方式及工作内容 1、承包方式：包人工和小型工用具及辅材（含自身的安全防护用品）。 2、承包内容： 1）、本工程范围的地下室、主体结构工程施工设计图所含的全部混凝土工作内容。2）、本分项工程设计图纸、会审纪要、技术交底及施工方案、设计变更等范围内及相关技术规范要求规定从开工到主体结构完成期间的所有混凝土分项工程。 3）、乙方承包本分项工程，按照以下相应的要求实施。 a）、自备机具工用具、防护用品并承担购买费用，包括：扳手、卷尺、斗车、铲子、橡胶塑料水管、锄头、撑子、扫把、锤子、短钎、吊锤、钉子、震动器、震动棒、步料机、磨光机、砂板、水桶、铁铲等与生产相关的机具工用具；所有机电设备应自备到本楼层甲供三级配电箱之间的电缆、开关和照明用灯具和电缆线以及工人所需的手套、安全帽、安全带、雨衣、水鞋等自身必备的工具和防护用品。 b）、工作内容：①本分项工程涉及的所有地下室、主体结构所含的混凝土工程的施工（其中混凝土浇筑工作包含：垫层、防水保护层、塔机基础砼、墙柱接头平面凿毛、施工缝的剃打凿毛、所做防水部位压光、放线洞和泵管洞的封堵并浇筑、零星砼浇筑以及末达到交验标准和规范要求的所有返工内容）。②要求所承包的工程必须达到甲方规定的进度、质
第六标段工程项目劳务分包合同 工程名称. ********** 工程 工程地点：东环路/沙东路__________________ 发包方：建设集团有限公司（签章） 承包方：木工（签章）________ 签订时间：2013 年* 月* 日
泥工责任承包协议书 发包方：建设集团有限公司承包方： 姓名 _____________ 身份证号码: __________________________ 甲方现将 ____________ 土建主体工程泥工班组承包给乙方施工，根据合同法有关规定，双方本着 "互惠互利、等价有偿”的原则，为相互配合，相互制约，经共同协商同意签订如下承包协议条款，并共同遵守执行。 一、为了保证本工程质量、进度及安全，预付拖欠农民工工资情况的发生，乙方需要向甲方交纳保证金_肆_元。在施工过程中，如乙方出现质量、进度、安全及拖欠工资等违约情况，甲方将视实际发生违约金额直接从乙方保证金中扣除，如无以上情况发生，则待工程竣工后将保证金无息退还给乙方。 二、承包范围及工程内容： 1、承包范围：建筑、结构施工图及变更的全部内容和甲方清单定额上所规定的所有泥工、普工的工作内容及场内运输，砌筑部位的植筋人工等，无其它任何签证。 2?人工配合机械挖土、清理、20公分内人工平整、回填土、配合机械回填、平整，部分的人工 回填包括在内，基础承台、地梁砖胎模的砌筑粉刷及人工挖土、修整回填等。 3?小高层、高层、地下室的室外坡道及室外采光井包括在承包范围内。 4?所有砌筑、粉刷脚手架的搭设由乙方自己承担。 5施工范围区域内的?临时场所设施、道路、料池的铺设硬化及修补。 6?泥工所用机械的进退场人工及其他工种最后留置泥工所用的各工种剩余材料、工具等所归还、清扫的人工。 7?主体施工时，配合施工员放线、弹线，与各工种配合施工，竣工验收前的各项清扫工作。 8.塔吊基础及围护、砌筑、浇注、粉刷等，施工期间围护施工现场整洁人工。 9.因工程质量不符合要求的，必须负责修补或返工，并且所造成的损失自理，返工所有材料甲方在结算时在承包款中扣除。 三、结算方式及工程款的支付 本工程计算方式：甲乙双方按施工图建筑说明建筑面积乘合同单价。 （一）:高层、小高层建筑面积含基础施工（使用加气砼砌块）单价_135元m2（包括外墙 贴面）；如改其它品种砖块则按131元/m2结算 （二）：地下室建筑面积合同单价按83元/m2结算（上迷单价中己包含10元/m2 的文明、安全考核费用（考核标准必须达到88分从上）及所有小型工具、辅助工具和一切本工种安全文明施工所必需的劳保用品）。 （三）：工程款支付：工程款的支付本工程平时按进度付款，开工施工至土0.000时按完成工作量的30%支付。以后按每月完全进度合格工程量30%付款（每月20?30日），乙方必须 按照打卡考勤人员实名制做工资表，并办理工资卡经双方确认后直接打入在本工程施工的 -精品文档-
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 [建筑]泥工劳务承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
泥工承包合同 NTRJ-DY- 劳务- 执行日期 修订日期2010. 6 泥工劳务承包合同 工程总包单位：（以下简称甲方） 工程劳务单位：（以下简称乙方） 身份证号码：住址: 根据〈〈中华人民共和国合同法》和〈〈中华人民共和国建筑法》、〈〈建筑安装工程施工规范》、〈〈建筑 安装工程质量检验评定标准》、〈〈建筑施工安全检查标准》，本着对工程负责和平等互利的原则，甲乙双 方经过协商一致，签订本合同共同遵守。 一、___________________________________________________________________ 工程名称： 二、___________________________________________________________________ 工程地点： 三、承包方式：劳___ 四、承包单价：详_______________________ 1）不分施工部位的难易程度均已综合考虑。 2）本承包单价中，80婀农民工工资，其余20利机具设备费、辅材费、质量保证费、工期保证费、 安全文明保证费、管理费和利润。 五、承包范围： 1）建筑结构施工图、图纸会审、设计变更、施工联系单、施工组织设计、施工方案、后浇工程及施 工规范所确定的从修土开始至主体浇注、砌筑全部结束的所有土建工程量。 2）因工程施工，管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3）施工中因甲方原因引起的返工，造价在200元以内不另计工程款，超过200元按实际工程量计
建设工程施工（泥工班组）劳务合同 甲方： 合同编号： 乙方： 合同签订地点： 依照【中华人民共和国合同法】、【中华人民共和国建筑法】、【劳动法】、【劳动合同法】、【四川省建筑管理条例】及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、互利和诚实信用的原则，为确保该工程顺利完成，甲乙双方经友好协商，达成如下协议，并严格履行。 一、工程概述 1、工程名称: 2、工程地点: 3、结构形式： 4、建筑面积： 二、工程承包范围、承包内容、承包方式： 1．工程范围及工作内容：施工图纸和有关技术文件（含图纸会审纪要、设计变更通知、甲方书面修改通知等）要求的土方捡底、砖胎膜、地下室底板、外墙防水（砌砖）保护层、砖胎膜内侧抹灰、基础砼浇筑、主体结构混凝土浇筑、 地下室内墙砖砌体、±0.000以上内外墙砌筑等。具体工作内容：土
方检底、回填、换填、锚杆部位的处理、基础混凝土、主体混凝土、垫层、保护层的卸料、浇筑、振捣、收面、打毛、补脚缝、养护全过程，混凝土浇筑完成后各部位及楼层卫生打扫。墙柱与梁分标号，砼有高差等绑钢丝网。二次结构砌筑具体工作内容：包含运砖、运砂灰、拌砂灰、拉结筋放置，预置过梁、预埋砌块安装，墙上部结构的嵌缝、圈梁、构造柱混凝土浇筑。 2、承包内容： 2.1、包含不限于：拌灰、运砖、砌块浇水、砌块切割、砌砖、砖胎膜、基础检底、砖胎膜外侧土方的局部修整及回填、（砌砖）保护层基础检底、砖胎膜内侧抹灰、配合甲方管理人员放线、各部位混凝土浇筑；清理堆码、收捡、场内二次转运；楼层、架内及施工场地内的工完场清，达到现场文明施工标准。包含不限于混凝土泵就位、泵管安装、泵管、支撑加固拆除后清洗、堆码、料斗清洗，进出混凝土运输车指挥、混凝土浇筑信号指挥，混凝土泵车接水及浇筑前模板内杂物的清捡、冲洗，模板下口座浆、冲洗焊接焊渣、砼浇筑，养护次数以保证混凝土面湿润为准。混凝土泵及泵路线周边杂物清理及浇筑过程中钢筋成品保护撒落混泥土清理、使用，楼层清理（模板拆除后楼层必须在3日内清理打扫、建渣运送到指定地点堆放等与之相关工序）。 2.2、自带的与本分项工程有关的机械和工具包（包括移动临时照明点火灯具）；振动棒、振动器、移动配电箱至电机的防水电缆线（包括移动临时照明点火灯具）
泥工班组承包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为了规范的完成5#.6#.7#.10#.11#.14# 楼工程泥工部分工程的施工，保证工程质量、搞好安全生产，确保施工进度，经双方认真协商同意将该工程的泥工部份施工承包给乙方施工，并达成如下条款，以便在执行中双方共同遵守。 一、工程概况： 6#建筑占地约平方米，建筑面积平方米框架结构拾层半，7#楼建筑 占地约平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层，7#.10#.11#.14# 楼共计建筑占地平方米，建筑面积约平方米，框架结构五层半。 二、承包方式： 乙方以包工不包料形式承包 三、承包内容：以甲方提供施工图及设计变更的图纸的所有泥工部分，包括： 1、主体工程：所有墙体的砌筑：（外墙、内墙、厨房、卫生间隔墙，其它 零星砌体）包括主体工程所有使用的水泥预制块及其它水泥预制条的制作安 装。 2、装饰工程： （1）地面工程：一层地面混凝土垫层、面层砂浆找平层、楼梯平台、踏步、（地下室底板面找平抹光）
（2）屋面保温热层的铺设、细石砼保护层、水箱装饰、斜屋面造型、天沟、挑檐的泥水部分。 （3）内墙粉刷、天棚梁体粉刷、天棚面腻子找平、梁柱粉刷（墙体原预留 孔洞的堵补）。 （4）外墙粉刷打底、钉铁丝网、粘贴外墙面砖、外墙装饰线条，斜屋面粘 贴屋面瓦，平屋面及上人屋面的所有泥水项目。 （5）设计变更的工程量增减按安徽省2005建筑工程消耗定额下浮15%吉 算。 （6）每栋楼的构造柱、卫生间厨房、反梁、窗台及凸窗部分二次混疑土由 乙方负责 （7）图纸中所含的所有其它零星泥水装饰项目也包括在内。 3、其他项目：内墙脚手架搭设乙方自行负责，层高超过3.6米部分脚手架由甲方负责；井架.人货施工电梯的驾驶员工资由乙方负责（井架.人货施工电梯在施工过程中，必须配合各施工班组的正常施工）。 四、工程计量、单价、结算方式： 1、工程计量： A、标准层的面积按设计院提供的图纸面积为准。 B、架空层及杂物间当净高底于2.10米时按建筑面积的一半计量。 C 多层建筑的闷顶层（坡屋顶部分）当净高超过2.10米的部位，按 全面积计量，净高在1.20米至2.10米的部分,按面积的一半计量。2、单价：完成第三款的承包内容，没有质量问题按每平方米 _______ 元整计算。 五、机械设备： 5#垂直运输的塔吊、人货梯由甲方提供，除此之外乙方应提供所有泥工班组的所用机械及施工用具（包刮6#.7#.10#.11#.14、砂浆机、插入平板振动器、振动棒、斗车、找平线木条、铝合金找平条等一切自用机械及工具）。 六、工程质量要求： 按照《建筑工程质量验收评定标准》，合格率应达到100%特别强调应满足如
泥工工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就工程劳务分包施工事项协商一致，订立本劳务工程分包合同。 一、工程概况： 1、工程名称：盘县2015年城市棚户区改造项目（一期）城关片区第七标段2#地块#楼 2、工程地点：盘县城关镇 二、承包方式： 1、本工程采取包工不包料、包工期、包质量、包安全文明施工方式承包。 2、甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料：塔吊、人货梯、商品砼、砂、石、水泥。 3、乙方必须自备砼浇筑的相关机械设备、工具用具。 4、乙方承包砼工程的劳务施工，乙方承包后不得再次转包或分包。 三、承包范围： 1、4#楼砼工程：按施工图纸设计要求（含图纸会审记录、设计变更、技术变更核定单）、现行规范和甲方有关安全技术交底的要求进行砼分项工程的施工（含二次结构）。 四、工作内容： 1、熟悉施工图纸，布置操作地点，领退料具,班组自检并配合受检，整个施工现场内一切所需材料、设备在整个施工过程中的装卸和运输（含人力运输、人力传递或机械配合运输，含超远距离运输及超高运输）。 2、本工程实体所需（设计需要、规范规程需要及施工技术措施需要的以及二次结构柱、墙、梁、板、压顶、圈梁、上翻沿的砼）的所有砼工程（含塔吊、人货梯、外架基础、临时施工道路）；所有需二次修边补洞部位砼（如井道内吊模后的砼浇筑）。 3、砼浇筑前模板湿润、柱墙模板砂浆堵缝、砼浇筑振捣、抹平、压光、砼覆盖养护等。 4、对某些部位砼，应甲方要求采用人工搅拌、浇筑的按甲方要求施工。 5、砼施工时，下层砼浆清理，墙面和外墙冲洗，脚手架上的砼清理。 6、墙、柱头凿毛及垃圾清理、冲洗，竖向钢筋表面砼浆清理；后浇带、施工缝的砼剔凿、清理、浇筑。 7、泵机就位、泵管安装、拆除、清洗、刷油、堆放整齐。 8、砼浇筑完成后的养护，养护期不少于3天，1天不少于3次。 9、乙方承担的其他工作及费用： （1）配合其它班组及其它分包单位施工并承担所有配合费用。 （2）因施工所需要应采取的施工措施、安全措施费用。 （3）自备足够的施工必须的机械设备（除塔吊及人货梯外）、工具用具和低值易耗品和防风避雨设施，并承担其费用。工具用具，机械设备、清理维护。
泥工承包合同 甲方： 乙方：身份证号: 甲方在公司内部对内装饰泥工项目实施内部承包，乙方作为施工班组负责人，表示愿意承包。甲乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律和行政法规，为明确甲乙双方的权利义务，本着自愿、平等、诚信的原则，经协商签订本合同。 1.1乙方按照甲方提供的施工图纸、技术要求、书面通知以及国家及行业现行的标 准及规范，负责施工， 1.2包干单价：是指按照现场现行基层开始到完成工程内容所需的所有费用并考虑 风险因素，实行交钥匙工程。 2工程地点： 3工程工期：具体开工时间以甲方项目部下发开工通知起，合同总工期按照业主、项目部要求执行。 3.1乙方应按约定的竣工时间，完成工程的施工和验收，并且无条件地交付给甲方， 不得以任何理由和借口拖延交付。工程竣工验收合格并且全部交付甲方后，才 能按照本合同约定的结算程序办理工程价款的结算。 4合同价款 4.1本合同对安装范围内的泥工全部工程内容实行单价包干，包干铺装人工费单价 为：梯步贴砖（含踢脚线、平台、梯步）：元/m2(按展开面积计算)；地面贴 砖：元/m2；卫生间墙砖: 元/m2；踢脚线元/㎡。工程量收方按
04清单定额规则收方(除特殊约定外)； 4.2该包干总价包括但不限于人工费、机械费、安装费、安全防护费、赶工补偿费、 等所有费用及本工程的所有风险及责任。结算时综合包干单价不作任何调整。 4.3在工程实施过程中，本合同的综合包干单价不因市场价格（含设备及人工）的 变化及工程量的增减而调整。 4.4工程变更的办理 4.4.1施工过程中乙方因图纸理解错误所引起的费用增加，甲方一律不承担。 4.5付款方式 4.5.1工程进度款按月支付，经现场项目经理对施工质量检查是否合格及施工进度是 否满足计划要求进行考核，并签署同意支付的意见后方能申报； 4.5.2乙方每月25日申报形象进度情况，甲方于次月10日前按上月完成产值的80% 向乙方支付上月月工程进度款； 4.5.3工程竣工验收合格并移交业主单位后，甲乙双方办理完工程结算，甲方向乙方 支付至结算总价的95%。 4.5.4余结算总价5%作为本工程的质保金，按照附件一中的约定执行。 5安全文明施工 5.1本工程施工过程中，乙方应严格执行国家及地方政府颁发的安全施工、文明施 工等规范、条例，遵守甲方、监理及相关政府部门的现场管理规定，做到文明 施工，并承担与之相关的一切费用。在施工中因乙方原因所发生的安全责任事 故，由乙方承担经济和法律责任。 5.2乙方须接受主管部门的检查人员依法实施的监督检查，如达不到安全文明工地
泥工班劳务合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方经过共同协商，甲方同意将新路小学土建部分泥工工种以包工保辅料的方式包给乙方施工，为了保质、保量、保进度、按图施工，特订立如下条文以共同遵守。 一、工程地点：长沙市天心区新电路与新菊路交汇处西南角 二、工程名称：天心区新路小学新建工程 三、工程承包范围：工程主体所有泥工事项 四、工程结构：框架（框剪）结构 五、工程质量：优良标准 六、承包实际价格76 元／平方米。 1、以图示标注建筑面积（）为准。 七、开工日期：按甲方规定的时间进场年月日 六、工程承包范围、方式内容详细说明： 1、基础工程：基础工程包括配合甲方放线、配合挖机土方平整、清槽、钎探、砖胎膜砌筑、土方回填平整夯实、砼浇筑（含随捣随找平）及砼养护等工程。
2、主体工程： 1）包括全部主体结构：配合甲方测量放线、商砼放料、浇捣、收面（随捣随找平）、养护、清理及因气候及地质原因需采取地泵输送的接、拆管等，配合其他班组协调施工。 2）墙体砌砖：砖砌体部分含所有施工材料运至工作面、湿水、砌筑、养护、卫生清理。 3）屋面工程：屋面找坡、隔热层、保护层、刚性层砼浇筑及檐沟顶装饰瓦安装。 3、机械基础工程：胎膜砌筑、配合挖机平整基坑、砼浇捣等与泥工相关的一切工作。 4、乙方自带机械及工具：搅拌机、和灰机、震动棒（器）、磨浆机、斗车、小型照明灯具、三级配电箱以后的电缆线及所有与泥工相配套的工具、用具。 5、本工种所有文明施工的人工费。 6、图纸会审及施工期间的设计变更包含在承包单价内，如出现变更内容涉及已施工范围，甲乙双方另行协商其费用。 七、付款方式：每月按已完成工程量劳务费的%支付进度款；主体工程验收后支付至总劳务费的%；工程竣工验收后个月内支付完所有劳务费。 八、质量、安全文明施工要求： 1、乙方在砌筑、砼浇捣、屋面、地面找平及二次结构等各项项目未按图纸或相关操作规程施工，如出现返工现象所造成的一切费用由乙方负责。
建筑劳务分包合同 建设有限公司发包人： 承包人：泥工班组日年月期：日 建筑劳务分包合同 发包人（全称）：建设股份有限公司定安碧景阳光项目部(简称甲方) 承包人（全称）：身份证号码： (简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设安装工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：滨江一号项 A、B、C楼工程约44884.84平方米。 工程地点：滨江一号。 工程内容：本工程图纸所示项目泥水工程。 1、工程承包范围 承包范围： （1）由承包人包工不包料，包安全，包质量，包进度，包文明施工，包工具。（2）在土建施工全过程中，承包三幢大楼所有的砌筑工程,内外墙抹灰工程,楼
地面及屋面泥水工程，墙面保温砂浆，预制门窗过梁制作安装，钉钢丝网或塑料网，刷素水泥浆等图纸范围内的泥水工程及零星收尾项目，变形缝的处理，施工及场内材料运输。 （3）砌砖、抹灰装饰、楼地面、屋面施工前15天乙方必须提供施工方案，做出样板。经开发商、监理及项目部认可后方能施工。 （4）所有材料由总承包甲方提供，乙方负责质量验收，不合格产品严禁使用在本工程上。如乙方不提出意见使用了不合格材料，造成质量问题一切损失由乙方负责。 （5）包括图纸设计文件说明，图集、标准规范及设计变更的泥水施工内容和场内 运输。楼层及场地清理、机具及机械电缆线、斗车、施工用线、铝合金方条、铁钉灰桶、夜间或地下室施工用的照明灯具及电缆线由乙方负责。 (6) 每天施工完成后，应派人及时把场地及板面清扫干净，做到工完场地清。2、合同工期 合同工期总日历天数 450天，以总包工期为准。 3、质量标准 工程质量标准：按总（分）包合同有关质量的约定，国家现行的《建筑安装工程 施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到合格。 4、合同价款 按建筑面积分包：每平方米86.00元/㎡，合同承包范围之内若有增减项目按实计算。工程量按图纸及国家有关规定计算。竣工验收达到合格工程后进行结算。 第二条工程期限 1、本工程工期： （1）本工程按甲方安派的周进度计划和月进度计划保质、保量完成施工任务。不能按期完成施工任务，每延误一天罚款1000.00元人民币，在工程进度款中扣除。 2、如遇下列情况，工期作相应顺延： ⑴在施工中如因连续停电、停水8小时以上或连续间隙性停水、停电3天以上（每次连续8小时以上）影响正常施工。 ⑵人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等）而延误工期。 ⑶未按合同规定拨付工程进度款而影响工程进度。（超过三个月后与总包劳务合同一样） 第三条合同价款的支付 1、合同签订后，乙方应按合同规定日期组织足够的施工人员施工。 2、在乙方施工过程中，甲方不支付预付款，本工程施工时按工程进度每月支付80%的劳务费。乙方必须保证每月100%足额发放工人工资，并提供每月工人工资表及身份证复印件，如拖欠工人工资出现工人闹事或上纺一次罚款10000—50000元。工程竣工验收达合格工程后。办理结算后支付至工
劳务分包协议书 （泥工班组） 甲方：___________________________________ 乙方：___________________________________ 为了全面深化改革、扩大开放、促进和加快建筑业的发展，增加企业的活力，与时俱进，项目部对各分部实行责、权、利相结合的承包责任制，现有乙方自愿承包劳务分包工程。为了工程顺利进行，保安全，保质量，保工期文明施工，就有关事项达成如下合同条款： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、结构形式： 二、承包范围（主体含基础、主体混泥土、砌体、二次结构） 1、清理基础垫层砂石土方，基坑内积水抽除。 2、砼浇筑以前的架子搭设、临时道板、马凳安放、移动溜槽、土堆盖膜等措施工作。 3、清理作业面杂物及散落砼、浮浆，工具清理干净。 4、涉及砼结构的所有工作范围。 5、搭设外墙脚手架前，架底场地修整、清理、基层砼硬化。 6、回填土打夯，及所有二次结构砼浇筑。 7、砖基础调运砂浆、砖、砌砖、搭设操作平台，安放木砖、铁件等预埋件。 8、砌体结构的所有工作范围，包括工长控制线以外的测量放线。 9、装饰抹灰以前属于泥工范畴内的所有工作。 10、从____转运材料到____乙方自己负责安排劳动力并承担相应费用，甲方只负责安排汽车，不足一车由乙方人力转运。 三、承包形式： 包工不包料。包含但不限于泥工工具、铁锹、泥桶、小推车、振捣设备等小型机具。四、工期要求： 以满足甲方在施工段的施工周期而下达的工期要求为合同约定的工期。 五、质量要求：工程质量达到现行的国家验收规范中的优良等级。 1、安全、文明施工要求：安全事故由事故责任方负责，另双方约定壹万元以内的医疗及赔偿费用乙方全部承担，超出壹万元医疗及赔偿费用乙方承担80%，甲方承担20%，乙方在施工过程中违章操作造成第三方受到伤害的，全由乙方负责承担赔偿，第三方造成乙方受到伤害的，全由乙方承担赔偿责任。 2、《安全管理协议书》及例会纪要的要求执行。 3、乙方负责本工种范围的现场安全文明施工，并且承担费用。 4、乙方工人上下班一律不准骑摩托车、电动车、自行车，否则出现安全事故，全由乙 方负责，与甲方无关。 六、另附《安全管理协议书》及例会纪要的要求。 七、合同价款 1、按主体工程，以建筑面积_____________元/㎡进入结算。 2、变更增、减互抵，不另计价。
泥工班组劳务承包合同 甲方： 乙方：身份证号 为使香榭公寓工程能保质保量的顺利进行，本着平等互利，协商一致的原则，结合本工程的实际情况，经双方友好协商，达成以下协议，供双方执行。 一、工程概况 1、工程名称：香榭公寓1#、2#、3#楼（4#楼单价另定）。 2、工程地址：邢台市车站南路 3、建筑面积：按图纸实际建筑面积计算 二、承包形式 清工大包（包括自备机械），单价一次包定，自负盈亏。 三、承包单价 按建筑面积结算（所有机械费已包括在单价内）每平方90 元人民币（原定承包单价为80元/平方，因甲方把外墙面砖的铺贴同时承包给乙方，经协商单价增加10元/平方，假如业主的原因取消外墙面砖，则承包单价仍为80元/平方）。 四、承包范围及具体内容 承包范围：甲方承包的香榭公寓工程中均由泥工班组施工完成的工作。 具体内容：砌砖，砼浇捣及保养，保温板的铺贴，钢丝网的安装，抹灰，面砖铺贴，楼地面清理及装修，剪力墙封板前的墙内清理，现浇平板上钢筋上的砼桨处理，止水条（带）安装，楼层砼浇捣前平板内的清理浇水湿润，后浇带内的清理、接头处理、止水条安装砼浇捣，室内外回填土方，场地内所有的临时设施，零星工程，文明施工用工，验收前的清理…等均由乙方负责施工。 五、付款方式（主体工程按30元/平方作为计算依据，装饰工程按60元/平方作为计算依据） ±0.000以上五层开始付款，按实际完成工程量的70%结算；五层以上按每五层支付一次，按实际完成工程量的70%结算；待主体工程砌筑完成，中间验收合格后一个月内付主体单价总工资的80%，二个月后，付清剩余的20%；装饰工程按月计算，按实际完成工程量的70%结算；经项目部专职施工员、项目经理审批同意后，在下月15号左右支付，领取工资时必须上报职工工资表给项目部财务科；余款待竣工验收
YOUR LOGO 泥工班组承包合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
泥工班组承包合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：_________ 乙方：_________ 甲方承包的_________部分，由乙方召集施工人员，与甲方签订劳务合同后组建班组，由乙方负责管理并包干。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺利地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。 一、工程名称：_________ 二、工程地点：_________ 三、承包范围及工作内容： 1.按施工图中装饰部分所有粉刷工作。具体包括所有内外墙面（包括线条、窗台窗框、室内梁、柱等）的粉刷、屋面栏板及天沟的粉刷、所有地面及楼地面浇筑（包括抹光）。 2.工作内容包括做好自身班组的管理，自身工作的准备、实施及完工清理，协助甲方项目部管理人员做好定位放样工作，未详细说明按常规内容。 3.在施工过程甲方仅提供完好的搅拌机、砂浆机、吊笼等垂直运输机械，过程中因乙方操作原因损坏由乙方负责修复。其它所需用的工具和小型机械（包括平板振动机、手推车、铁锹、泥桶、直尺、托尺、线锤、线、铁抹子、木抹子、水平管
劳务用工协议书（泥工工程） 甲方： 乙方：___________ 泥工队 根据《中华人民共和国劳动法》和有关法律、法规的规定，结合当前建筑劳务市场的实际情况，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，为明确双方的职责和义务，加快施工进度、保证工程质量、做到安全文明施工，就本工程施工事项达成如下协议，并订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：贺州绿洲家园小区B地块#楼。 2、工程地点：贺州市绿洲家园B地块 二、承包方式：承包人包工不包料，包施工所需的所有工具（灰桶、泥刀、斗车、钢批、灰铲、钢 凿、水平尺、水平管、铝合金刮尺、铝合金靠尺、灰板压条、钉锤、卷尺、吊锤、线、切割机、刀片、浇水用软管等）、辅材（铁钉、铁线等）、劳保用品（水鞋、安全帽、手套、雨衣等）。 三、承包范围的工作内容 1、本工程图纸涉及的所有砌体、所有砼（含结构、二次结构、后浇带等）浇筑、内外墙抹灰、楼层 天棚（如不抹灰但要打磨找平刮灰）、外墙面砖（如有分格缝安装）、地面抹灰建设单位已取消但要求清理干净、楼梯踏步砖、门窗安装后的抹灰修补、卫生间抹灰、回填煤渣（如果有）、屋面找平刚性防水层、保护层、隔热层铺装、烟道安装、室外散水、伸缩缝嵌缝、文明施工硬化（含脚手架地面硬化、砌筑排水沟、井架砼基础）、涂刷护角线、踢脚线、交工前的楼地面清扫卫生等内容、变更结构和二次结构（包括但不局限于：构造柱、圈梁、过梁制安、翻边梁、栏板、空调板等）全部工程，施工中临时脚手架及平台的搭设、维护、拆除、转运及整理堆放等。 2、砌体工程 A、工作内容 ①、从基础到屋顶面所有的建筑砌体、砌块项目、回填煤渣（如果有）、烟道安装、隔热层铺装、建筑 物周边砌筑排水沟、沙井。 ②、工地范围内的材料水平及垂直运输，灰浆拌制、地面灰浆、碎块清理并外运至甲方指定地点、剩余 材料分类归堆码放至甲方指定地点。 ③施工中临时钢管脚手架及平台的搭设、维护、拆除、转运及整理堆放； B、工作要求： ①、按照甲方及贺州市相关的质量、安全、文明施工管理规定进行施工、严格按照现行国家施工及验收 规范进行施工。 ②、施工前接受安全、技术交底、施工当中自检，工序完成后配合项目管理人员进行检查。 ③、测量放线，甲方施工员放出每层测量轴线基准线及控制标高点，其余砌体等小线及标高引测由乙 方完成。 ④、所有构件的轴线尺寸、垂直度、平整度偏差要满足施工验收规范规定的允许偏差的负值以内。 ⑤、所有小块废料材要尽最大的限度利用到工程部位上。 ⑥、严格按工长交底，按配合比计量拌制砂浆。及时清洗搅拌机内外及出料口及剩余材料的回收利用。 禁止使用砂浆王添加剂。
建筑施工班组工程承包协议书 （泥工班组） 出包方（以下简称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 我公司承建项目工程，为解决我项目工程的技术工种和普工劳动力问题，经协商将该项目的部分工程承包给乙方负责组织劳动力施工。为明确甲乙双方的权利和义务。本着平等互利、等价有偿的原则，根据本工程的实际情况，经甲乙双方协商一致达成下列条款，共同遵守。 第一条、本项目工程概况 1、本项目工程为框架全现浇结构 2、工程地址： 3、建筑面积：㎡左右（按实计量）。 第二条、承包工程内容及计价 1、本工程施工建设采用平方米劳务工资包干办法进行施工，其施工内容如下： 该工程的砌体、内外墙抹灰、外墙砖及花岗岩、屋面土建工程、构件制作安装、二次砼结构现浇、地坪砂浆找平、门窗塞缝补烂、室内回填、底层车库分间及砼浇灌。 2、人工工资单价：
1）、以上人工工资按元/㎡建筑面积包干施工，本单价包含人工费、机具费、安全文明措施费等。 第三条、乙方的承包要求 乙方所用的搅拌机、电焊机、切割机、水泵、工具、斗车、劳保用品、安全帽、安全带由乙方自己提供，食宿由乙方自行解决。 第四条、人工费支付 1、按总工期月进行计算，每个月支付总轻包款的%； 2、轻包款%待乙方工作完成后天内付清； 3、剩余%待竣工验收交付后内付清。 第五条、工程质量责任 1、乙方在施工过程中，应始终坚持“百年大计、质量第一”的原则。严格按操作技术规程组织施工。 2、本项目工程的工程质量，必须达到国家检验评定合格标准的规定或协议规定的标准。 3、工程质量检测验收的依据，按国家《检验评定标准》GBJ300-88和《施工验收规范》为依据。经检测不合格者，由乙方返工重做。 第六条、甲乙双方权利、责任、义务 1、甲方权利、责任和义务 1）甲方有权利、责任和义务 2）甲方根据施工生产计划，提供图纸一套给乙方。 3）乙方组织的管理人员和工人，必须经甲方审批后进入工地，并持证件上班；甲方有权监督乙方发放工资。如果乙方克扣工资、拖欠工资等原因导致工人闹事或政府部门干涉的，甲方为此支付的
泥工班组劳务承包合同 发包方：身份证号：（以下简称甲方）承包方：身份证号：（以下简称乙方) 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）砌砖、抹灰等工程以内部承包的形式承包给乙方施工。为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。 第一条工程概况 1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目. 2、工程地点：昌江县黎族自治县县城. 3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米. 4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院. 5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司. 第二条承包方式 包人工、包技术、包小型机械设备（如砂浆搅拌机）、包工具（铁锹、瓦刀、小桶等）、包工期、保质量、包安全文明施工，包场内短距离人工搬运，乙方承包施工实行一次性包干。 第三条承包范围： 1、建筑结构施工图和设计变更及施工规范所确定的从基础开始至装修砌筑全部结束的所有砌砖、砂浆搅拌、内外墙定点、场内材料运输、甩浆、挂网及抹灰土建工程。泥工班组所使用搅拌机械及其他机械用具的清洁养护工作。 2、因工程施工管理、检查及其它原因需要增加且经甲方确认由泥工班组完成的工作。 3、本合同约定的其它应由泥工完成的工作。 第四条工期要求 严格按项目部具体进度计划执行。若遇不可抗力的原因或其他工种未能及时配合以及甲方原因造成无法正常施工，经甲方确认后，方可顺延工期。因乙方原因每拖延一天罚款1000元。当一个月之内因乙方原因多次延误工期或恶意停工情况，甲方有权要求乙方退场，