钢筋工绑扎协议书
承包方：（以下简称甲方）
转包方：（以下简称乙方）
甲方承包
甲方以绑扎钢筋给乙方，乙方自愿承包，本着双方互愿合作精神，作以下协议：
一、承包形式：包工不包料，绑扎由乙方自愿承包绑扎，包括楼层钢筋所有绑扎工和楼层各项所有预埋，都有乙方包工付出。
二、承包范围：按施工图纸，招标时变更和审图回复条款中所有钢筋绑扎到位。
三、工程质量：乙方必须严格按照图纸和施工规范进行绑扎，必须服从管理人员的统一指挥进行，不准偷工减料，不准乱用或滥用材料，并且随时安排加班绑扎。
四、承包价款：
五、付款方式：
六、工期与安全：乙方服从质量人员和施工进度按时完成任务。乙方进入工地必须安全文明施工，进入施工现场必须戴安全帽，严禁酒后上班，严禁在工地打架斗殴、酗酒、闹事，不准带
走工地任何东西，如看见现场有安全隐患，立即解除，如有安全事故一切有乙方自负。
七、责任：要在监理方验收前，必须保证钢筋绑扎，全部完毕且符合规范要求。浇砼后保证各项保护层验收合格。
八、现场管理与罚款：绑扎后把所有剩余钢筋打下来，不许放在外架。看砼有乙方付出，不准漏筋，不然罚款有乙方自负。
九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。
甲方（签字）：乙方（签字）：
年月日
本文档部分内容来源于网络，如有内容侵权请告知删除，感谢您的配合！
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 钢筋工施工合同
编号：FS-DY-20354 钢筋工施工合同 承包方（以下简称乙方）：甲方承建的钢筋加工制作、安装绑扎工程，于____年____月____日，由甲方发包给乙方采用包工不包料方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容：龙胜县水利电业有限公司新办公楼所有的钢筋制作和安装。二、组织领导： 1）甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2）乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队
伍的稳定性。 3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4）合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 三、双方责任： 1、甲方责任： 1）提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。 3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。 4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。
工程施工安全协议书(各班组) 工程施工安全协议书 甲方：雷州市第二建筑工程公司湛江项目部 乙方： 为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保国联一车间拆建 工程施工中人身安全，经双方协商一致签订本协议： 第一条工程项目：湛江市建设工程交易中心交易场所 第二条施工地址：湛江市赤坎区湾南路37# 第三条双方安全责任和义务： （一）甲方安全责任和义务： 1、甲方应积极为乙方提供合理方便的工作环境，包括提供安全合理的材料堆场。 2、甲方现场管理人员有权对违反施工安全操作规程和施工安全规范的施工人员进行教 育，并阻止其继续违规施工。 3、甲方对违反安全文明施工的施工人员有权进行必要的经济处罚和行政处理。 4、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担 责任。 5、甲方有责任提供安全的电源拉至施工现场给乙方使用，并经常检查乙方接驳电源的 机具设施是否符合安全。 （二）乙方安全责任和义务： 乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事 故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任： 1、不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽的施工人员进入施工现场作业。
2、施工现场非电工人员不得私拉和乱接电线。 3、不准在施工现场玩耍、吵闹和从高空抛掷材料、工具、砖石及一切物品。 4、不准在不设栏杆或其它安全措施的高空作业，并不得在同一部位同时进行上下交 叉 作业。 5、不准带小孩进入施工现场施工作业。 6、电源开关不准一闸多用，未经训练的工人不准操作机械。 7、作业高度超过楼、地面2米时应系好安全带、安全帽带并防止坠落及坠物伤人； 8、不准在施工现场和防火禁区内吸烟。 9、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。 10、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。 11、乙方施工过程中发生人生伤亡、电气和设备事故等不安全情况，应立即报告甲方， 并积极配合救助工作。 第四条违约责任 1、由于乙方责任造成的人身伤害、设备损坏等财产损失，由乙方承担相应责任，并 赔 偿因此造成的全部损失。 2、乙方不戴安全帽、赤脚、穿拖鞋进入施工现场施工的，每发现一次扣罚100元。 3、乙方带小孩进入施工现场，每发现一次扣罚500元。 4、在施工现场和防火禁区内吸烟，每发现一次扣罚100元。 5、乙方施工过程中不履行工完、料尽、场地清，每发现一次扣罚500元。 第五条本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解 无法解决争议的，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。 第六条甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于施工合同。 第七条本协议有效期限：自甲乙双方签订本协议之日起至乙方所承包的施工项目竣 工验收之日止。
钢筋绑扎承包合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
钢筋绑扎承包合同 发包人（全称）（以下简称甲方） 承包人（全称）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、遵循平等、自愿、诚实信用互惠互利的原则；双方就本工程项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。 一、工程名称：省职工服务中心项目 二、工程内容：省职工服务中心项目钢筋绑扎 三、工程承包范围：有甲方承包给乙方及地下室部分钢筋绑扎及楼层绑扎、机房，具体按施工进度计划区块。 四、甲方职责 1、甲方提供配料成品钢筋及工具。 2、料单、扎丝、焊条。 五、乙方职责 1、组织施工队伍所需要的人员计划。
2、乙方必须按照设计要求施工，因乙方原因造成钢筋浪费，由乙方负责。 3、因乙方原因造成质量问题，由乙方承担所有责任和经济损失。 4、乙方必须按项目部制定施工计划，如拖延工期所造成的损失由乙方负责。 5、乙方施工人员入驻现场时必须到项目部办理拍照，身份证登记备案。 6、乙方自行安排好劳动力，如遇到施工现场破支撑梁而不能施工，乙方自己解决劳动力，所产生的中途停工与甲方及项目部无关，不得借任何理由向甲方及项目部要求经济补偿。 7、乙方所有人员爱护施工现场的施工设备材料，损坏要照价赔偿，借用机具设备应办理有关手续并按时归还，不准私拿用甲方设备及材料，一经发现按偷窃处罚，乙方人员有发生偷窃行为的，抓住一切罚款伍仟元整。 六、质量标准 国家施工验收规范合格标准。 七、安全文明施工
1、乙方自觉遵守甲方现场管理员的各项规章制度，不得留宿非施工人员，应保持施工现场及生活区的环境卫生，做到整齐，整洁卫生。 2、乙方施工时，应严格遵守相关法律、法规，并贯彻落实甲方的安全生产规章制度及安全操作规程，服从甲方现场管理，无条件接受与甲方签订的（质量管理责任书）和（安全生产责任书）内的各项条款，根据国家安全监督部门的规定组织施工，做到安全生产，因乙方自身原因发生的安全事故，乙方自负，发生安全事故壹万元一下由乙方自负，壹万元以上双方协商解决。 八、合同价款 ±以下（包括±）；元/㎡ ±以上：元/㎡ 九、付款方式 1、按楼层付款，每完成该楼层、柱梁、板、砼浇捣后按大的合同走。 2、完成每层二次结构钢筋砼后，付该层总工程量80%。 3、超年度付总工程量80%支付给乙方。 4、主体屋面机房封顶绑扎完工付总款90%。
钢筋工承包合同 甲方：公司 乙方： 身份证号： 经双方友好协商，甲方将XXXXXXXXXX工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 工程情况： 二、承包范围及方式： 1. 承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降郊费等等; 2. 承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。
3. 钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运输。）、每个施工段完工后的现场清理工作、多余钢筋的整理回收、底板及楼层水平钢筋可能采用螺纹接头的现场连接即现场机械接头的人工拧紧（螺纹内丝的制作不在内）、钢筋的质量验收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等钢筋工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。 4. 无论本工程单体中钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施 工条件的如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。 5. 合同单价包括甲方、业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示(引起返工另行计算)。属乙方承包范围内但乙方未施工项，甲方将扣除相应款项，价 格另行协商。 6. 除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外，其它将按实计算。 三、施工工期及工人进场时间： 本工程工人自2003年年月进场施工，确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上，必须服从甲方的统一调度，乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节，要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。 四、承包单价： 1. 质量、安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在钢筋 工包干范围内。 2. 计算方式：按照上述承包范围及方式，本工程中所有钢筋（包括建筑用的零星钢筋量）基价按180 元/吨，安全必须达到甲方之要求即安全奖按 6 元/吨、文
消防工程班组施工合同 甲方：________________________________ （以下简称甲方） 乙方：________________________________ （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等法律的相关规定，结合本工程实际情况，经协商就宁化县丽锦家园1#、2#、3#楼消防工程安装施工承包达成以下协议： —、工程概况： 工程名称：______________ 工程地点：宁化县城关_____________________________________________ 图纸编号：G-2012-A032-1 G-2012-A032-2 G-2012-A032-3 二、工程安装承包范围： 1、喷淋系统管网、喷淋头； 2、消防栓系统管网、消火栓箱； 3、火灾自动报警系统管线、设备及联动调试。 三、合同工期 四、工程安装承包价格： 1、喷淋灭火系统（含管道、支吊架桥、各种闸阀、喷淋头、油漆等）按管道米数计算，每米元（Y :元） 2、消火栓灭火系统（含管道、支吊架桥、各种闸阀、油漆等） 按管道米数计算，每米元（Y :元） 3、消火栓箱安装:
（1）明箱每个元（Y :元） （2）暗箱每个元（Y :元） （3）带灭火器箱元（Y :元） 4、火灾自动报警系统安装及调试 （1）报警设备点数（含烟感、温感、手报、声光、按钮、模块、广播、电话、层号灯等）计算，每个点元（Y :元） （2）喷淋泵、消火栓泵控制柜每个元（Y : 元） （3）稳压设备（气体罐）按控制箱每个元（Y : 元） （4）消防通风风机控制箱每个元（Y : 元） （5）桥架安装每米__________ 元（Y : 元） （6）室外消防报警管线每米元（Y : 元） 五、工程数量计算方法：按施工图纸和现场实际情况进行计算。 六、工程安装质量要求 1、严格按照建设方提供的施工图纸进行安装施工，如遇现场与图纸不符合的应与监理工程师、建设方代表沟通，确定施工方案或修改方案，再行施工； 2、喷淋、消火栓管道安装、喷淋头安装、火灾报警系统的设备安装要符合消防相关规范的要求，并处理好位置、与梁墙、顶板、灯具等距离尺寸； 3、喷淋、消火栓管道和支吊桥涂刷油漆要均匀、美观，消火栓箱安装箱体要正、水平，玻璃平整，有吊顶的喷淋头与天花板尺寸要吻合，装饰盖要牢、平； 4、负责安装施工的系统调试运行正常，达到消防验收合格标准。
金家律师修订 本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改 内部劳务承包协议 甲方：__________________电话： 乙方：__________________电话： 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、结构类型： 四、建筑面积： 五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度（包工期）、包文明施工、包结构验收。 六、承包内容及要求： 钢筋制作、绑扎工作： 1、绑扎：施工现场内成型材料的转运，成型钢筋场内的垂直水平运输，模内零星杂物的清理，按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎（含上人屋面冷拉丝的绑扎），安放垫块，搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分
型号、回收到加工棚内指定地点，绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎。浇砼时的钢筋保护等工作。砼标号不同时（梁、柱、墙交接处安装钢丝网片）；废钢筋的清理。 2、钢筋制作：施工现场内原材料及成型材料的转运，分规格、型号堆码整齐、挂牌、标号、捆扎、钢筋加工机械的安装、调试、保养，含钢筋配料（翻样）在内。 3、钢筋调直、切断、对焊（80CM以上的钢筋全部对焊并利用）、加工成型（含上人屋面冷拉丝的制作）、分规格、型号、堆码整齐并挂牌标识、绑扎所剩余钢筋的再次加工利用，废钢筋的清理，加工区域内的文明标化，清理及清洁卫生等。对焊工必须有特殊工种操作证并持证上岗。 4、包括拉接筋，预制构件及以后施工全过程的钢筋制作。 5、钢筋制作必须保证工作面上钢筋使用（也就是保证供应），若因制作而造成的一切损失由制作负责。制作过程中的一切安全由钢筋制作自行负责。 6、工作范围内的文明标化、清理卫生等。 7、设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。 8、承包工程范围内的安全、文明施工等。 9、生产性临时的搭设、拆除等。 七、分项承包单价：
四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 钢筋施工协议 工程 2015年05月日 钢筋工程施工协议的具体内容
四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 钢筋班组协议 （项目主体工程八号楼） 甲方：四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 乙方： 双方依照有关法律、行政法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，就本建设工程施工事项协商一致。订立本协议。 一、工程概况。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：钢筋工程。 二、工程承包范围及条件 本工程实行责任包干制度：包工期、包质量、包安全、包文明施工，具体事宜如下： 1、该工程图纸所含主体内的钢筋翻样、后台制作、前台绑扎、成 品保护、验收，包括但不限于：料单及时的上报，后台成品及半成品的规矩码放和保护，钢筋的除锈、调直，阳台、洞口的插筋，主楼周边散水网片及所有主体的钢筋和网片制作、绑扎！ 2、施工区域内材料水平运输、垂直运输；配合材料下车；钢筋翻 样、制作、安装、绑扎、焊制马凳铁、外架及卸料平台的锚环制作和塔吊基础的制作绑扎等。 3、所需机器具（弯曲机、切断机、切割机、切割片、拉丝机、电 焊机等相关机具和配套相符电缆），安全帽，安全带、手套等劳保用品。 4、钢筋放样（配料）。 5、绑扎丝，塑料垫块，及梁板保护垫块。 6、钢筋套丝制作、连接，及戴好半成品保护帽。 7、楼层材料清理，做到工完料清。 三、工程质量及材料管理。 1、钢筋的配料（翻样）及制作计划必须由专人负责。
四川省凯胜创威建筑劳务有限公司 2、钢筋的规格形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头的设置 位置必须符合设计要求和施工规范要求。 3、钢筋的绑扎应避免缺扣，松扣。弯钩析朝向应正确，绑扎搭接 接头的位置及搭接长度均应符合施工规范要求。 4、用I级钢制作的箍筋，拉筋的数量以及弯钩的角度和平直段的 长度必须符合设计要求和施工规范规定。 5、对套丝的原材钢筋切头，套丝的扣数，套筒质量要符合要求和 施工规范规定，如需竖焊、窄间隙焊，钢筋接头必须符合规范要求，竖焊完毕立即把工作面的焊渣清理干净。 6、钢筋绑扎成型的骨架尺寸，受力钢筋的间距、排距、箍筋、构 造钢筋的间距、钢筋弯起点的位置、受力钢筋的保护层等均应符合设计和施工规范要求。立体钢筋的保护层垫块按要求放置。 7、能够通过扫描验收。 8、在浇注砼时，班组必须安排专人值班看筋，以确保钢筋的骨架 尺寸和保护层厚度，柱，墙，梁受力钢筋的位置正确，防止板面漏筋。 9、预埋（构造柱）钢筋位置必须准确，如因错埋、漏埋而造成的 植筋费用，由班组负责承担。 10、材料管理细则一切以项目部规定执行。 11、成品保护，对于施工中的每一道工序验收合格后，如产生人 为破坏，管理人员有权对当事人进行处罚（按损坏情况定）。 以上各条，若有违反，视其情节分别给予200.00元～2000.00元罚款。 四、工程进度。 1、施工班组在保证质量的同时，必须服从项目的工程进度安排，不能找种种借口或无故推延工期，不服从安排。在项目规定的时间内，如不能完成所规定任务，所造成的一切经济损失（项目罚款及其它班组因此误工的损失），皆由该施工班组承担。
施工协议 甲方： 乙方： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、施工内容：施工图纸及设计变更范围内的基础、主体结构及机房层梁板、楼梯、后浇带、阳台拦板、外墙装饰柱、女儿墙、雨棚及挑梁、悬挑架U形环制做、构造柱钢筋的预留等除二次结构中涉及的全部钢筋绑扎。 2、包括施工所用小型工具及消耗性辅材（甲方提供主材：钢筋、直螺纹套筒、塔吊、电梯、调直机、弯曲机、切断机、电焊机、楼层电源）。乙方自带绑丝、垫块、马镫、焊条等。 四、施工范围： 1.配合钢筋进场后装卸车。 2.钢筋的制作：工程中所有的钢筋除锈、调直、切断、制作成型及制作直螺纹接头、梯子筋制作、安装。 3.钢筋的绑扎：包括钢筋的摆放、绑扎、焊接接头、直螺纹接头的连接、安放垫块、安放马镫、成品及半成品钢筋场内运输、钢筋废料放置指定地点等。 4. 乙方15日前向甲方提供材料备料计划数量。 5．本施工班组需要的塔吊指挥。 五、承包方式：清包人工费（自带小型工具及防护用品） 1．主体钢筋制作绑扎费元/m2，一次性包死，不再发生任何清用工。 (注：主体钢筋绑扎同时包括：塔吊基础、电梯基础、后浇带、阳台拦板、外墙装饰柱梁、女儿墙、雨棚、构造柱、屋面构造钢筋的预留等全部钢筋绑扎)。 2、费用中含施工期间风、雨、雪停工、停水、停电及机械修理停台和零星用工等内容。 六、甲方责任： 1、甲方负责及时提供施工图、变更及技术交底，指导乙方施工。 2、甲方负责提供大型工具及周转材料，主要设备有：塔吊、电梯 3、甲方负责提供食堂，伙食费乙方自理。 4、甲方必须按乙方所提供的材料需用计划按时到场，如未按时到场发生窝工费用，由
甲方负责补偿。 5、甲方负责全面协调各班组的穿插作业，尽量减少窝工现象的发生。 七、乙方责任： 1.质量要求：优良工程。如达不到优良，在原单价的基础上下调10%，不允许出现不合格。钢筋绑扎过程中乙方应严格按图纸及相关规范要求去完成施工任务。如有质量问题发生应立即通知甲方，微小质量问题应在甲方技术人员的指导下及时修整，坚决避免重大质量事故的发生。如因不按上述规定执行而造成质监站、甲方、监理未能一次性验收通过而进行整改返修，所造成的经济损失及责任全部由乙方承担（按现场处罚规定执行）。 2.安全生产、文明施工： 1）乙方进场向项目部交付一万元质量保证金，如若发生质量安全等方面的问题，从中扣除相应金额的罚款。 2）乙方施工过程中要严格执行有关安全操作规程与规范，严禁违章作业，进场后正确佩戴安全帽，如发现不戴安全帽一次罚款50元/人。严禁违章作业，如发生违章作业造成工伤事故，由乙方负全责。 3）乙方做好成品、半成品保护工作，一定做到“下工活底清”。及时清理，如发生清理费用由班组任务单中扣除，并按现场处罚规定执行。 4）杜绝安全生产事故，一旦发生由班组自行负责，并承担相应的经济损失。现场内不允许有打架斗殴与偷盗行为发生。一旦发生，重罚相关班组500-1000元。 5）施工中如发生伤亡事故，每起事故费用在三万元以内的，其损失全部由乙方承担；每起事故费用在三万至七万元以内的，超出部分由双方各自承担50%；七万元以上的，超出部分由项目部承担。 3.进度要求：乙方保证正负零以下30天完成，进入标准层后每四天一层，如因为本班组造成工程拖延，每天罚款5000元补偿其它班组的窝工损失。 4．材料控制：图纸收到后由乙方负责分期分批将其下一个月内的钢筋及直螺纹套筒用料计划提前一周报于材料负责人。在提报备料计划时，乙方要持认真负责的态度进行扒料计算（要求有相应的扒料单，返于预算部门），工程竣工时协助甲方与建设单位校对钢筋用量，如备料计划数量或实际用料数量超出结算数量，超出部分按实际价格上浮30%计算，从结算人工费中扣除。 5. 财务要求：要求施工班组提供考勤及职工工资表等合法手续。
班组劳务施工合作协议书甲方： 乙方： 根据施工需要，甲方委托乙方进行xxxx工程的浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩等分项工程的劳务施工，为确保本工程按期、优质、安全地完成，为进一步明确双方的权利和义务，规范双方行为。经甲、乙双方友好协商，特签订本合作协议，具体约定如下，双方共同遵守： 一、工程名称：xxxx工程（以下简称本工程）。 二、工程地点：xxxx县。 三、工期约定：年月日至年月日 四、工程质量等级：合格 五、工作内容： 本合同段具体工作内容经过双方友好协商一致约定如下： 1、乙方负责本工程部分浆砌片石分项工程劳务施工，包括：浆砌片石挡土墙、浆砌片石护肩、浆砌片石排水沟等。 具体工作内容：沿线砌筑工程基础土方清理修整、人工挖运弃土（石）方、后台上料、小型机械拌运砂浆、前台运输、选修石料、场内转运（所有材料及机具）、搭移跳板、挂线吊直、砌筑成型、墙背小型土石方回填、勾缝、安装PVC泄水管、工完场清、浆砌损毁修复、环境保护等。 2、料场、周转料具、施工机具、电源等方面的要求和约定： ①本合同段施工现场沿线需用电源（或发电机）由乙方负责，费用乙方自行承担；施工现场的操作电源管理、搭拆均由乙方聘用专职电工自行解决，乙方自行负责电源线的清理和守护。 ②搅拌砂浆所需要的搅拌机由乙方负责，乙方现场所用一切施工机具（包括电机、切割机、切割片、斗车、模板、跳板、铁铲、溜槽等）由乙方自行负责提供并承担相应费用，乙方自行负责所用施工机具的守护。模板及跳板的转运、清理堆码和守护均由乙方负责；乙方自用的施工机具、电源线、模板、跳板、斗车、溜槽等如因看护不当而发生丢失、损坏，责任或赔偿费用由乙方负责，与甲方无关。 ③乙方人员生活吃住（包括夜班吃住）等一切费用由乙方自行承担。 ④浆砌工程所用砂浆由乙方用小型砂浆搅拌机拌合并运输至施工
编号：GR-WR-79137 钢筋工承包合同模板(标 准版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
钢筋工承包合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐 述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方：公司 乙方：身份证号： 经双方友好协商，甲方将xxxxxxxxxx工程的钢筋工程委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况特签订如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程概况：工程名称：工程地点：工程情况： 二、承包范围及方式： 1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机、竖向对焊全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、
钢筋单项工程承包施工合同范本 发包方(以下简称甲方)：工程公司项目经理部 承包方(以下简称乙方)：钢筋工程承包班组 甲方承建的钢筋单项工程，于年月日，由甲方发包给乙方采用单项包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，本着互相协助及分工负责等原则，根据本工程的情况，特商定如下条款，共同遵守执行： 一、工程内容： 按施工图纸中基础分部±0.000以下所有的钢筋加工制作和安装项目，包括各种予埋件、砼垫块、马凳筋的制安。设计变更工程量按实调整，现场不产生计时工，工完场清。其中：承包钢筋加工制作分项工程; 承包钢筋安装绑扎分项工程。 二、承包造价： 1、以总钢筋设计含量计算，单价元/吨(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。其中:钢筋加工制作 /吨;钢筋安装绑扎元/吨。 2、一施工面积计算，单价元/平米。(该承包单价已含乙方管理费及各类补贴费用在内)。 三、组织领导： 1) 甲、乙双方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调动、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。 2) 乙方必须确保进场人员的政治素质及身体、技术素质，严禁使用童工、女工。特殊工种必须持有上岗证、操作证。经批准进场的工人须持有效证件。进场时，每人交一寸免冠照片三张，并附花名册一式二份。在合同期内，未经甲方允许，乙方不得随意更换施工人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。 3) 乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度文明施工制度及宿舍、伙房纪律。 4) 合同期内，未经双方商妥并正式办理解除合同手续，乙方不得单方撤离施工队伍，否则，因此而导致施工现场生产停顿、延误工期等造成的一切经济损失均由乙方单方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。 四、双方责任： 1、甲方责任： 1) 提供乙方进场人员的生活住宿条件，负责申报临时户口。 2) 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。
钢筋绑扎班组劳务承包协议 甲方：作业队（以下简称甲方） 乙方：班组（以下简称乙方） 根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议， 以资双方共同遵守执行。具体条款如下： 一、工程名称： 二、工程地址： 三、结构类型： 四、建筑面积： 五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度（包工期）、包文明施工。 六、承包内容及要求： 钢筋绑扎： 1、施工现场内成型材料的转运，成型钢筋场内的垂直运输和水平运输，模内零星杂物的清理，按设计图纸，施工规范及技术交底进行绑扎，安放垫块，搭拆必要的绑扎架。绑扎结束后剩余钢筋分规格、分型号、回收到加工棚内指定地点堆码整齐，绑扎丝的清理回收。零星构件的绑扎（包括设计图纸结构钢筋的修改变更）。浇砼时的钢筋守护等工作。 2、废钢筋的清理，工作范围内的文明标化、清理卫生等。绑扎过程中的一切安全均由乙方自行负责。 3、工作范围内的文明标化、清理卫生等。 4、设计院和建设单位对本工程的变更而发生的增减工程量。 5、承包工程范围内的安全、文明施工等。 6、生产性临时的搭设、拆除等。 七、分项承包单价： 八、工程质量标准：100%优良率，上海市（区）优质工程、根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。 九、工期要求：总工期天、按总包单位施工进度计划执行、若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。 十、安全要求及综合治理； 1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安
工程施工班组劳务合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________
签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将 _________________________________________ 工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《重庆** 建筑劳务公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 本工程采用包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场（工程）的劳动力组织、生产进度、技术质量、 施工安全、文明施工及成本控制等实施全面管理，承担其作业内容的全面责任; 所有工程主 材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方提供塔吊和施工电梯。 合同履约保证金：根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金_____ 元正。保证 金待正式进场施工后还乙方不记利息; 若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求，具体按2#楼每月完成六层、3#楼每月完成六层施工进度计划实施，同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和处罚，由乙方全额承担。
项目部钢筋工程 内部班组承包协议 甲方： 乙方：班组 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，以及《中华人民共和国劳动法》的有关规定，为了提高工作效率，强化班组管理，充分体现多劳多得的分配原则，双方达成班组劳动报酬的承包协议。 一、承包范围及工作内容 1.1 经工程公司考核同意以为牵头的钢筋承包班组，承担唐山玉田凤凰春城凤仪园主体结构钢筋绑扎分项工程的施工任务。班组所有组成人员以为组织人，班组所有人员进场前必须与公司签订劳动用工合同（主体结构封顶、完成所承担的施工任务合同即终止），班组人员必须是自愿的委托为代表（有委托书）与工程公司签订劳动报酬的承包协议，承包范围内的收入班组自由分配。 1.2 分项工程名称：唐山玉田凤凰春城凤仪园主体结构全部钢筋绑扎分项工程（不含二次结构，但包括二次结构插筋）。 1.3 承包方式：包清工。 1.4 钢筋绑扎分项工程承包范围：钢筋的运料（从甲方钢筋加工堆放的地点到作业面）、绑扎、场内运输、搭拆绑扎脚手架、机械连接、钢筋支撑、马凳、垫块、梯子筋的焊接、预埋筋的剔凿、浇筑混凝土时的护筋等全过程（除钢筋加工外的所有工作），含阳台、飘窗、雨蓬的钢筋（不仅限于所列部位，二次结构构造柱、圈梁钢筋除外的所有现浇结构的钢筋）。 二、承包范围内的劳动报酬的计价方法 2.1钢筋绑扎分项工程人工单价：承包范围内以乙方实际完成钢筋绑扎的建筑面积按24 元/m2的综合单价结算，任何情况下本综合单价均不作调增。 2.2 工程量计算：建筑面积以乙方实际完成施工部位的施工图，按河北省2008年定额《建筑面积计算规则》进行计算，以甲方核定的建筑面积为准。 2.3 零工单价：零工 100 元/出勤工日、借用工 150 元/出勤工日（钢筋绑扎）。 2.4 对合同价款内容的明确：○1本综合承包单价为固定单价，承包人自负盈亏。○2本综合单价包括职工工资、伙食费、办公车旅、冬雨季施工、二次搬运、安全文明施工、自
施工协议 甲方：保定市溪杉樾2#楼工程项目经理部 乙方：______ 钢筋施工队 一、工程名称：保定市溪杉樾2#楼工程（含商业） 二、施工内容：施工图纸及设计变更范围内的基础、主体结构及机房层梁板、楼梯、后浇带、 阳台拦板、外墙装饰柱、女儿墙、雨棚及挑梁、构造柱钢筋的预留等除二次结构中涉及的全部钢筋绑扎。 2、包括施工所用小型工具及消耗性辅材（甲方提供主材：钢筋、直螺纹套筒、现浇板（不含筏板基础）的成品马凳）、塔吊、电梯、楼层电源）。 三、施工范围： 1.配合钢筋进场后装卸车。 2.钢筋的制作：工程中所有的钢筋除锈、调直、切断、制作成型及制作直螺纹接头、梯子筋制作、安装。 3.钢筋的绑扎：包括钢筋的摆放、绑扎、焊接接头、直螺纹接头的连接、安放垫块、安放马镫、成品及半成品钢筋场内运输、钢筋废料放置指定地点等。 4.向甲方提供材料备料计划数量。 5 ?本施工班组需要的塔吊指挥。 四、承包方式：清包人工费（自带小型工具及防护用品） 1?主体钢筋制作绑扎费—元/m2, —次性包死，不再发生任何清用工。（注：主体钢 筋绑扎同时包括：塔吊基础、电梯基础、后浇带、阳台拦板、外墙装饰柱、女儿墙、雨棚、构造柱钢筋的预留等全部钢筋绑扎）。 2、费用中含施工期间风、雨、雪停工、停水、停电及机械修理停台和零星用工等内容。 五、甲方责任： 1、甲方负责及时提供施工图、变更及技术交底，指导乙方施工。 2、甲方负责提供大型工具及周转材料，主要设备有：塔吊、电梯 3、甲方负责提供食堂，伙食费、住宿费乙方自理。 4、甲方必须按乙方所提供的材料需用计划按时到场，如未按时到场发生窝工费用，由甲方负责补偿。
桩基工程施工班组协议书 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
桩基工程施工班组协议书 甲方：杭州二建建设有限公司基础分公司 乙方： 根据国家有关法律、法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协调一致签定本协议书。 第一条、工程项目 一、工程名称：绿城德清桂花城B、G组团 二、工程地点：武康镇 三、承包范围和内容：ф377、ф426沉管灌注桩 四、承包形式：沉管桩包清工 五、打桩单价：ф377、ф426桩元/m3（包括桩机进退费、安拆费、抬 钢筋笼及安放笼等）。 第二条、工程期限 根据建设单位及甲方工期要求，双方商定本工程选用DZ110KS振动打桩机进场施工，自打试桩完成后，各种手续办理齐全，具备开工条件下，在80个工作日内完成。完工后三天内人员、机具应立即清场。如遇人力不可抗拒的因素或地下障碍物处理等原因造成的停工，工期相应顺延。为确保工期要求，各班组不能中途退场或停工停机，否则造成的损失由乙方负责。确保每台桩机每天成桩12根（平均数量）。 第三条、工程质量
必须严格按照图纸说明文件和国家颁发的建筑工程规范、远程和标准进行施工，并接受甲方现场管理代表（或监理单位代表）的监督，工程质量达到合格标准。 第四条、工程价款的支付、结算 1、工程量按有效桩长理论方量结算。 2、试打桩完成及工程开工后，甲方支付乙方施工时的生活费，工程全部完成后，甲方支付乙方打桩款的50%，余款待甲方与建设单位决算后一个月内付清。 3、打桩预付款或工程结算付款时，乙方应支付%（由甲方代缴税金）的开劳务发票。 第五条、双方职责 一、甲方职责 1、桩位定位、放样。 2、提供生活设施宿舍。 3、按本协议核实工程量。 4、组织协调与工程有关各方关系，组织质量、安全、文明标化等各种检查验收，并督促乙方及时整改达到规范要求。 二、乙方职责 1、按本协议要求，乙方自行完成，不得再转包。 2、乙方必须按施工图纸及有关施工规程、规范各标准进行施工，并接受甲方（含监理单位）监督。 3、安全由乙方正常检查，保持宿舍内卫生清洁。
钢筋绑扎承包协议 甲方（发包方）：身份证号： 乙方（承包方）：身份证号： 依照《中华人民共和国合同法：劳动法规》、《建设工程质量管理条例》及其相关法律的规定，做到自愿、平等、互利、诚实、信用的原则，甲方把六枝云欣苑小区4#、5#楼的钢筋绑扎工作分包给乙方进行施工，经双方充协商达成一致，订立本协议，明确双方的权利和义务，双方共同遵照执行。 一、工程名称和地点 1、工程名称：六枝特区云欣苑住宅小区4#楼、5#楼 2、工程概况：本工程为框支剪力墙结构，总建筑面积约53000.00平米。 二、承包范围及内容： 1、承包范围：六枝特区云欣苑小区4#、5#楼的钢筋绑扎工作，主体、二次结构，包括开料单，自带扎丝。 2、承包具体内容：协议范围内的钢筋工作从14.850米~101.970米的主体结构、二次结构及钢筋的全部内容，包括钢筋的翻样。施工完每层的钢筋清理，吊到加工房进行二次加工。必须每层要干净、整洁。 3、承包价格及计价方式：甲方钢筋的工程将两种方式的单价分包给乙方组施工，第一种方式4#楼、5#楼翻样给乙方10000.00元，4#~5#楼绑扎17.00元/m2计算，如图有变更，在2000元之内不作调
整。 4、付款方式：在乙方进场施工的前10层，按每人、每月支付生活费1000元；前10层完工后，按总工程量的70%支付；后每10层付一次，生活费自理。二次结构全部完工后付20%，剩余10%的工程款在开发商验收房子后付清。 三、施工的安全与责任 （一）乙方责任 1、严格按图纸和现行施工规范及验收规范的要求施工，确保质量达标，未经甲方同意不得进行设计图纸和技术变更。 2、配置工程施工所需足够的人力和物力，并负责妥善管理相关人员的衣食住行等活动，保证其在合法范围内，编制专项施工方案，报项目部同意后方可实施； 3、对所有上岗人员进行岗前培训和安全技术交底，进行安全文明施工交底，严格执行高处作业的操作规范，督促所有上岗人员佩戴安全帽、安全带等防护工具，若有违者，发现一次罚款50元(从乙方工程款中扣除)，服从项目部相关人员的检查、指导与监督，保证工期和质量，坚决杜绝违章作业和违章指挥。 4、每天(每次)作业后，认真检查及清理施工现场，所剩余料要妥善收集整理，搬运到现场施工人员指定位置堆放，不得随意乱堆乱放，违者造成的材料丢失，由乙方全额赔偿并罚款500元。 5、服从工程建设大局需要，主动配合其他工序或工种施工，不扯皮，不推诿，不得出现以我为主，以我为先等影响工程建设大局的言论或行为；
钢筋班组劳务合同协议 书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
编号 施工劳务分包合同 （钢筋） 发包方： 承包方：
签订日期： 主体结构钢筋工程分项施工班组协议书 劳务使用单位(甲方)：安徽中永建筑劳务有限责任公司以下简称甲方 提供劳务单位(乙方或班组)：以下简称乙方 为了更好的完成的建设任务室，本着平等互利的原则、依据北京市有关建设工程规定和《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其它有关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚实信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订下列协议条款共同遵守执行。 第一条工程说明、及概况：
工程说明：本工程为主体结构劳务作业班组 工程名称：门头沟区体育文化中心建设工程 建设地点：北京市门头沟区 工程概况：总建筑面积132933m2，其中地上建筑面积59618 m2，地下建筑面积73315m2。钢筋混凝土框架-剪力墙结构，北区屋面钢桁架，筏形基础形式。地上4/5层，地下3层，地下3层,层高分别为,,6m;地上5层,层高分别为6m,6m,,, ~，无标准层。 质量标准及文明安全管理要求： 1本招标工程质量标准为符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求； 2工程质量等级：合格，确保结构长城杯争创鲁班奖； 3安全文明施工要求达到：北京市安全文明工地。 工期要求：计划开工日期： 2018年1月 10 日， 计划竣工日期： 2021 年4 月 23 日。 总工期(日历天) 1200个日历天（实际工期以发包方现场确定为准）第二条现场情况简介：
编号：_____________ 钢筋工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 经双方友好协商，甲方将的钢筋工程，委托乙方劳务施工，为了明确双方的责任、权利和经济责任，根据《中华人民共和国经济合同法》，本公司对企业内部施工班组承包的有关规定，结合本公司实际情况，特签定如下协议条款，以资双方共同遵守。 一、工程名称： 工程地点： 工程情况：以上工程的结构及建筑图纸所有的钢筋工程(包括构造柱、梁，门窗过梁)全部钢筋制作、绑扎、焊接(不包柱及螺丝加工，电渣压力焊)等。 二、承包范围方式 1.承包内容：钢筋的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、翻样、安装、对焊、绑扎、电焊、场内全部水平垂直运输、落手清理、废料堆码等全部人工费;根据钢筋工程需用配备的钢筋机械、电焊机全部设备、电缆线、配电箱等全部机械费和配件、修理费;除钢筋外的铁丝、焊条、焊剂等全部辅材费;施工必需的安全帽、安全带、雨衣、水鞋、手套、面罩等全部劳保费;工具费;医药费;事故处理费;超高、高层施工人工降温费等等; 2.承包方式：包人工、包质量、包工期、包安全生产、文明施工、包治安保卫、包砂浆或砼垫块的制作、包辅材(除钢筋外的全部材料.工具)、包机械设备。 3.钢筋的材料水平运输（从成型场地至绑扎点）、钢筋的垂直运输（现场有塔吊）、现场投料、绑扎、（无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分钢筋无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的钢筋两次人工运