承包协议
工程名称:
发包方:以下简称甲方
承包方:以下简称乙方质量是生命,安全出效益,为确保工程按时按质完工,现将该工程底板衬砌承包给乙方,特签订协议如下:
一、承包方法
1、承包形式:单包人工。
2、工作范围:铺土工膜、打混凝土、磨光、切缝。
3、承包价格:
二、工程进度:
三、工程质量:
四、施工安全:必须保证施工安全,杜绝任何大小事故,确保施工顺利圆满完成。
五、甲方责任
1、施工现场派技术员监督指导施工。
2、及时调运原材料保证正常施工。
3、提供机械安装、调运、维修,保证机械正常运行。
六、乙方责任
1、服从甲方技术人员的监督管理。
2、除衬砌机所需机械设备外,其他小型人工施工工具,包括:铁锹、铁板等由乙方自备。
七、付款方式:
八、生活:甲方提供住房,伙食由乙方自行安排。
九、其他:
十、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,签字生效。
甲方:
乙方:
年月日
分公司承包补充协议 甲方：浙江单位名称建设工程有限公司（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲乙双方于2011年3月31日签订分公司承包协议后，经乙方在湖州市区承包经营一年后，有部分约定需做进一步的补充和调整，现经双方协商达成以下补充协议： 一、在甲方向湖州市规划与建设局交纳的建筑施工企业劳动工资应急支付保证金人民币伍拾万元的同时，乙方向甲方交纳50万元的诚信保证金（无息），合同终止时，在湖州市规划与建设局退回甲方交纳的劳动工资应急支付保证金的同时，甲方将乙方交纳的50万元的诚信保证金汇入乙方个人账户中。 二、乙方在承包经营活动中，甲方提供不少于2名市政建造师配合乙方进行正常的经营活动，该两名建造师的年薪（或挂靠费）由甲方承担，但建造师在招投标活动和施工过程中所发生的费用具体按如下表参照执行：1、建造师开标出场费300～500元/次。2、中标后建造师不需要到场，按任用期1000元/月计算，每月三次之内的按1500元/月计算，经常去现场检查开会按5000元/月计算。如一旦有其中一名建造师中标，甲方将另补入一名，配合乙方进行经营活动。招投标活动中乙方有义务向甲方说明汇报实际工作情况。工程中标后，签订施工合同时乙方必须把中标通知书原件交甲方存档；工程开工前必须把施工合同原件交甲方存档；工程竣工验收后一个月内必须把竣工验收证书等相关资料交甲方存档，否则甲方有权等乙方补齐上述所有资料才支付工程款。因甲方建造师不到场，导致乙方不能正常开标的，每次承担乙方5000元损失。 三、乙方在承包经营活动中需甲方盖章、签字的，在不影响甲方经济利益、名誉损失的，甲方将密切及时配合。如甲方自身原因需外单位协助签字盖章的，所发生的费用由甲方承担。乙方在招投标过程中不得出现买标、卖标、串标的行为。若出现以上行为给甲方和乙方自身造成的一切经济、法律责任及与之带来的一切损失由乙方承担。给甲方造成信誉损坏、出现不良行为记录的每发现一次处罚20万元。以上级管理部门记录为准，出现网站公开曝光的或则情节严重扣证的将处以50万元以上罚款。在湖州市区，甲方有意向承建的工程，经与乙方协商，乙方应配合甲方完成该项目的工作，如果甲乙双方皆有意向的，乙方优先。 四、乙方在生产活动中要避免拖欠民工工资现象出现，如发生乙方工人向上级部门进行上访和投诉，给甲方造成名誉损失的，甲方将按上访工人次数进行处罚，每次伍万元。 五、乙方在承包经营过程中，由乙方培养出来的专业人员，归乙方所有，如甲方需要，年薪由甲方承担，如甲方不需要年薪由乙方承担，如合同终止，甲方必须无条件配合乙方将
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 股份转让及项目经营协议书
编号：FS-DY-20688 股份转让及项目经营协议书 甲方：xx 身份证：xx xx 身份证：xx xx 身份证：xx 乙方：xx 身份证：xx x年x月x日甲方与x有限公司签订一份《xx租赁合同》，约定由甲方承包经营xx等事宜。合同签订后，甲方依据《xx 租赁合同》投入资金进行经营。现就甲方将其经营权的51%转让给乙方以及甲乙双方共同经营xx项目等事宜，即甲方在x年x月x日与xx有限公司所签订的《xx租赁合同》中内容所包括的甲方享有的权力和义务乙方同等享有相应的权力和义务。经充分协商达成如下一致意见，供双方共同遵照执行： 一、双方确认，本协议签订日的财务状况资料显示，甲方已为经营项目投入资金人民币xxx万元，经营项目总资产
为xx元，总负债为xx元。具体见经甲乙双方确认的资产清单和资产负债表。 二、双方同意，甲方转让给乙方的51%股份按每股人民币xxxxx元的价格结算。乙方所购买的51%股份分别由xx出让20%、xx出让18%、xx出让13%构成，即乙方应分别向xx、xx、xx支付xxxxxx元、xxxxxx元、xxxxxx元，共计xxxxxxx元。该款项乙方应于本协议签订之日向甲方支付80%共计xxxxxxx元，于本协议签订后六个月内付清剩余的20%共计xxxxxx元。 三、甲方应自行处理好本协议签订前经营项目的所有债权债务。该债权债务与乙方无关。 四、甲方保证自己先期投入的款项有人民币772499元可以用于抵扣本协议签订后甲乙双方上缴xx实业有限公司的承包金。否则，应由甲方单方面全额负责支付该款项。 五、双方同意甲方原交给xx有限公司的20万承包押金，属甲乙双方共同财产，合同到期后按本协议签订后的股份比例退回给甲乙双方。 六、各方一致确认，本协议签署后按xx20%、xx17%、
施工项目合作框架协议书 甲方： 乙方： 丙方： 为了规范合伙人的行为，保护全体合伙人的合法利益，根据《中华人民共和国合伙企业法》及有关法律、法规规定，甲、乙、丙各方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，签订本协议。 第一条合伙宗旨 甲、乙、丙三方本着整合资源、互惠互利、共同发展的原则。 第二条合伙经营项目情况 工程名称： 建设单位： 建设规模： 第三条合伙期限 自本项目开工起至本项目合同内容完成且工程结算及财务结算办理完毕止。 第四条项目合作投入形式 1、甲方：以负责承接该施工总承包业务的方式入伙； 2、乙方：以负责投融资的方式入伙； 3、丙方：以负责项目经营管理的方式入伙。 本项目乙方负责根据建设单位的要求时间前投融资共计人民4000万
元，待甲方代表合伙人签订施工总承包合同后即可撤资2000万元，根据工程款支付情况，原则上在满足正常施工的前提下也可中途抽走部分资金，合伙期满乙方的出资仍为个人所有，届时予以返还。 第五条出资期限 乙方的出资，于2010年5月15日前存入该项目挂靠施工企业的专用账户上（根据建设单位要求的指定银行：交通银行黄泥磅分行）。 第六条财务、会计 合伙人依据《中华人民共和国会计法》和财政部颁发的《企业财务通则》、《企业会计准则》的规定，建立挂靠施工企业项目部的财务、会计制度。 第七条利润分配 1、甲方按建筑面积30元/m2的固定价分配利润，附属工程 按其造价的2%提取利润，支付时间与工程进度款同步； 2、乙方和丙方对剩余利润按**比例进行利润分配； 3、合同签订后，甲方提前支取100万元人民币用于协调各 方关系，余款按甲方付款金额的3%提取，支付时间与工程进度款同步。 第八条合伙人的职责 1、甲方负责对外承接该业务，代表合伙人以施工单位授权 委托人的身份订立合同，并负责外部协调； 2、乙方负责本项目部的财务管理和固定资产管理； 3、乙方和丙方共同负责本项目的现场管理。
工程内部承包合同协议 书 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
工程内部承包合同 甲方：海力建设集团有限公司 乙方：___________________身份证号码： _______________________________ 由甲方承建的工程，需组织工程项目部具体履行合同约定的工程内容。经乙方申请，甲方审核同意由乙方负责本工程项目部管理机构的组建和实施建设工程施工合同的全部内容，为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就该工程的质量、安全、工期、技术、经济、法律等方面的责任，根据相关法律法规及甲方的规章制度达成如下合约条款，供甲、乙双方共同遵守。 一、工程概况 建设单位： 工程名称： 工程地点： ______________________________________________________工程类型： ______________________________________________________ 二、工程范围 甲方与建设单位签订的施工合同、补充协议及承诺书中等的全部工作内容为乙方的承包范围。 三、合同工期
开工日期：___ 年 ___ 月 ___日（按照建设单位审批的开工报告为准）。 总工期： ________日历天 四、质量标准 按照甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的质量标准及相关的国家和地方的行业技术规范标准执行。 五、安全文明施工标准 1、杜绝重大伤亡事故、重大机械设备事故和火灾事故；甲方不定时对乙方所承建的工程进行安全生产、文明施工综合大检查，若乙方工地被业主或行业主管部门通报批评，甲方有权根据项目规模从所收工程款中暂扣5-10万的风险保证金，等整改完成后退回。 2、工伤事故管理。若遇重大安全事故，出现重伤、死亡情况，应立即报告甲方，隐瞒不报一经查实，甲方有权对乙方处以50000元以上的罚款。 3、工伤事故的处理，凡每发生死亡一人/次或重伤一人/次的工伤事故，甲方根据情况有权暂扣乙方的工伤事故处理押金10-50万，乙方在对事故妥善处理并形成事故处理协议承担相应经济责任后，返还给乙方。 六、合同价款 工程造价（暂定）：_________________元(按甲方与建设单位签订的建筑工程施工合同约定的计价原则执行，实际工程造价以建设单位及审计单位最终审定结算金额为准）。
股份承包协议书 甲方（入股方）： 法定代表人身份证号： 住所：联系方式： 乙方（受让方）： 法定代表人身份证号： 住所： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《四川省<中华人民共和国农村土地承包法>实施办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规、规章和有关政策的规定，在原承包关系不变的前提下，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的原则，经协商一致，就土地承包经营权股份合作事宜，订立本合同。 一、股份合作土地基本情况及用途 甲方自愿将位于乡（镇）或街道村或社区村民小组或居民小组的亩承包地（详见附件2）的承包经营权与乙方股份合作，股份合作土地为农业用途，主营项目是 二、股份合作期限 土地承包经营权股份合作期限原则上不得超过二轮土地承包期限剩余年限。股份合作期限为年，自年月包经营权折合股份为股或折合金额元。 三、股权分红与支付方式
（一）采取下列第种形式分配股权红利 1.保底分红。乙方以每亩每年公斤（大写（稻谷、玉米、小麦等）或人民币元（大写），共计每年）麦等）或人民币元（大写）作为甲方土地承包经营权股份合作的保底收益，再根据每年的生产经营状况，将纯收益的%作为红利分配。 2.固定分红。实物计价，即乙方每亩每年分配甲方公斤（大写：）（稻谷、玉米、小麦等），共计每年分配小麦等），按该品种当年当地大宗上市时均价折算现金；现金结算，即乙方每亩每年分配甲方人民币(大写：)，共计每年分配人民币元(大写：)。 3.其他形式。。 （二）采取下列第 1.逐年支付。于每年月日前支付当年度/下年度)保底收益或固定分红，且每年递增（约定不递增的填写零），或每隔年增加元。于每年月日前根据生产经营情况，分配红利。 2.其他方式。 四、甲乙双方的权利和义务 1.甲方有权按照合同约定分得股权红利、到期收回股份合作的土地承包经营权。 2.甲方于年月日之前将股份合作土地 交付乙方。 3.乙方于股份合作到期之日将土地交付甲方。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
公司 内部经济责任承包协议项目编号： 工程名称： 承包人： 签订日期：
内部经济责任承包协议 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 鉴于： 1、为充分调动项目管理人员的积极性、创造性，不断提高工程项目管理水平，明确公司与项目管理人员之间的权责利，增强市场竞争力，公司（发包人）积极推进工程项目承包责任制； 2、工程项目承包责任制，是指公司（发包人）承包的工程任务，由项目内部承包人严格按照工程项目内部承包协议书的约定，依法组织项目实施，实行项目独立核算。工程项目内部承包人就项目承包所涉及相关利益，自负盈亏，自担风险；项目内部承包人与发包人必须建立劳动合同关系，并按照劳动合同发放工资、缴纳社会保险； 3、2013年11月11日，甲方经招投标程序（或磋商议标），依法承接建设项目工程的施工总承包（或分包工程）的施工任务，并与建设单位（或总承包人）正式签订了建设工程施工合同（总包合同）； 4、经乙方提出工程项目承包申请，并由甲方就其执业资质、施工业绩、管理能力、经济实力等方面进行综合考评的基础上，甲方同意由乙方承包上述工程项目的施工任务，项目其他主要管理人员由甲乙双方协商确定； 在此基础上，为了全面履行建设工程施工合同（总包合同），加强对工程项目的管理，明确甲、乙双方的权利、义务和责任，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实守信的原则，协商一致，达成本合同，以资共同遵守。 第一条、工程概况（具体内容根据甲方与建设方签订的施工合同为准） 1.1工程名称： 1.2工程地址： 1.3建设单位： 1.4工程规模：建筑面积：结构层次 1.5工程立项批文： 1.6承包内容： 1.7工程造价：小写（RMB）万元，大写：元 1.8工期目标：计划开工日期：，计划竣工日期：年月日，总日历天（天）
工程承包协议书 发包方（简称甲方）：甘肃第七建设集团股份有限公司榆定路项目部承包方（简称乙方）：仁寿高发建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，达成共识订立本合同。 一、工程概况 （一）工程名称：榆定路二标石头沟二号大桥 （二）工程地点：榆中县石头沟 （三）工程内容：榆定路二标石头沟二号大桥工程，除机械施工项目以外所有项目的人工作业。 二、工程承包方式及范围 （一）工程承包方式：包工不包料。 （二）工程承包范围：双方协议及图纸明确的工程项目。 三、工程价款及支付方式 （一）工程价款：以实际图纸为准。 （二）工程款支付方式：工程开工时甲方支付给乙方合同价款3%的启动资金，以后按乙方实际完成工程量的70%付款，工程完成达到验收标准支付到95%，留5%作质量保修金，从交工日期起，满一年后付清保修金。工程款结算计价表见附表。 四、质量标准 工程质量标准达到现行验收标准。
五、协议合同约定工期 开工日期：2016年8月1日 竣工日期：2017年8月1日 六、其他约定 甲方责任：负责工程的外围协调和技术管理等工作，及时提供给乙方施工所需的机械、材料、设备、工具等。配合乙方搞好施工现场各项工作，提前做好征地工作及清除渠道修建时有影响的障碍物，配合有关部门向乙方交待清楚地下给水管网、电信光缆的具体位置，提供水准点，并进行交验，配合乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 乙方责任：搞好自己本职工作及施工安全措施，对有危险的地段必须设置危险提示标志，对本程所有人员办理人身意外伤害保险。承担本工程的质量保修责任，承担除甲方原因造成的和不可抗力因素外造成的各类风险。 七、变更 如果在施工过程中发生变更增减项目，结算时按实际增加或减少。 八、争议 双发约定在履行合同过程中产生争议时： （一）请工程所在地的建设工程主管部门调解。 （二）采取第一种方式解决并约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。 九、其他
施工总承包框架协议书 发包人：乐清市白石街道白石村经济合作社 承包人： 为了确保按期优质完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订本合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 工程名称：温州市乐清市白石街道白石村安置改造工程 工程地点：温州市乐清市白石街道白石村 结构类型：框剪结构 建筑规模：总建筑面积150000平方米 总投资约4.5亿元，按规划方案批复为准。 第二条：承包范围 1：总承包范围：根据甲方投资建设的温州市乐清市白石街道白石村安置改造工程项目施工图纸内（包含桩基、水电安装、门窗、人防、石材干挂、外墙涂料等）。其中地下建筑约三万平方，上部结构约12万平方，施工图内所有的建安工程，以施工图纸为准。 2：根据甲方委托施工及提供的工程施工图纸所示内容，包括土建、安装工程由乙方实行总承包施工。甲方不得分包工程（煤气管道、智能化，高低压配电有甲方另行分包，乙方收取相关配合费，配合费按照工程结算造价的3%计算）。 第三条：承包方式 包工包料，总承包施工范围内的材料均由乙方自行采购。
第四条：工程质量 本工程质量要求为一次性合格工程 第五条:施工工期 1：开工日期：2017年月日以发包人书面通知为准。 2：工程总工期880日历天（不包含室外景观、绿化施工时间）。 3：施工工期提前或推迟1天的，各奖罚2000元一天。（奖励或处罚都不得总造价的3%）。 3：桩基础静压、检测试验期间不计工期，施工工期从工程桩第1根桩施工开始为准。乙方完成承包范围内工程并竣工预验收为实际施工工期。 第六条：安全生产、文明施工要求 1：本工程须按乐清市市级“合格”工地要求实施。 2：在实施和完成本合同工程及其工程保修的整个过程中，承包方应遵守国家和温州市政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于承包人未能对安全文明生产采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他一切责任，由承包人负责。 3：承包人应当为施工现场从事施工作业和管理的人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险、支付保险费。 4：承包人在实施施工和保修期间的任何时候，对本工程周围环境都应采取必要的保护措施，不得随意排放污水和有害物，也不得破坏已建或在建工程的任何部分。 5:承包人的机械设备必须符合国家有关标准，性能良好，应配备专业的操作人员并具有上岗证书，施工车辆应经过公安交通部门检测合格，证照齐全。 6:承包人在工程开工前应办理好工程的安监手续，并经验收好才能进行开工建设，同时承包人必须积极配合安监部门及发包人做好安全施工的检查工作，并在施工中，积极对职工开展安全教育培训，提高职工的安全意识，并应不定期地做好施工机械、车辆、电力线路、生产设施的检查，提高安全性能。 7:承包人应该做好外来人员和外来车辆到现场的安全管理，承包人应做好各类危
内部编号：AN-QP-HT603 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 公司内部承包经营合同通用范本
公司内部承包经营合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间，合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘，亩数以实际测量为准，及一栋地暖房屋和一片树林)，期限40年，自20xx年1月10日至2049年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。20xx年12月因甲方公司经营计划工作安排，决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务，就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地，双方达
股份承包协议书（共3篇） 股份承包协议书共含3篇，由的***投稿精心推荐，我希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇：股份承包协议书 下面由的作者为你提供股份承包协议书的写法。 甲方（入股方）： 法定代表人身份证号： 住所：联系方式： 乙方（受让方）： 法定代表人身份证号： 住所： 根据《中华人民共和国农村土地承包法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》、《四川省实施办法》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等法律、法规、规章和有关政策的规定，在原承包关系不变的前提下，甲乙双方本着平等、自愿、有偿的.原则，经协商一致，就土地承包经营权股份合作事宜，订立本合同。一、股份合作土地基本情况及用途 甲方自愿将位于乡（镇）或街道村或社区村民小组或居民小组的亩承包地（详见附件2）的承包经营权与乙方股份合作，股份合作土地为农
业用途，主营项目是 二、股份合作期限 土地承包经营权股份合作期限原则上不得超过二轮土地承包期限剩余 年限。股份合作期限为年，自年月包经营权折合股份为股或折合金额元。 三、股权分红与支付方式 （一）采取下列第种形式分配股权红利 1、保底分红。乙方以每亩每年公斤（大写（稻谷、玉米、小麦等）或人民币元（大写），共计每年）麦等）或人民币元（大写）作为甲方土地承包经营权股份合作的保底收益，再根据每年的生产经营状况，将纯收益的%作为红利分配。 2、固定分红。实物计价，即乙方每亩每年分配甲方公斤（大写：）（稻谷、玉米、小麦等），共计每年分配小麦等），按该品种当年当地大宗上市时均价折算现金；现金结算，即乙方每亩每年分配甲方人民币（大写：），共计每年分配人民币元（大写：）。 3、其他形式。 （二）采取方式。 逐年支付。于每年月日前支付当年度/下年度）保底收益或固定分红，且每年递增（约定不递增的填写零），或每隔年增加元。于每年月日前根据生产经营情况，分配红利。 四、甲乙双方的权利和义务 1、甲方有权按照合同约定分得股权红利、到期收回股份合作的土地承
输变电站综合楼工程合作框架协议书 甲方： 乙方：南阳天宇钢结构彩板有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称：装配式输变电站综合楼 2、工程地点：洛阳市各县市区 二、工程范围及内容： 工程量：以施工图纸决算为准 承包形式：原材料及安装 三、工期： 1、开工日期：以甲方确定开工日期为准 2、竣工日期：以供货约定协议为准 3、期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准米用下列： 1、双方约定的标准、具体为：国家标准。 量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5姬内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过 5%勺，双方应另行签订补充协议。2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： (1)工程预算价：(工程结束后按实结算) 工程单价：(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合河南省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所等进行审计确认。 (3)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终由总经理审批后方可生效，否则甲方有权不予认可。 (4)变更工程量在总承包价5河内，无需追加合同，超过5%须另订合同。 (5)工程量核算确认方式说明：完成合格工作量上报甲方审核报批，并编制统计报表上报监理，取得监理、甲方的确认后方可。 (6)合同协议一经签字，不受市场价格变化影响，按合同及协议约定标准进行结算。 六、付款方式：以甲乙双方约定为准 七、材料、设备供应：以设计院施工图纸为标准，严格按照国家相应规范执行。 八、质量及验收 1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准，并按现行国家验收规范执行。质量保证期2年，如工程 内容涉及主体结构的，应终身质保。
承包合作协议合同范本 篇一：承包经营合同范本(通用版) 承包经营合同 发包方（甲方）: 有限责任公司 承包方（乙方）: 鉴于 甲方基于公司（以下简称公司）发展及管理需要，与乙方协商一致，将公司经营权在本合同期限内发包给乙方以供经营。为了厘清双方权利义务，特于签订此合同。 第一条承包事项：公司所有与经营管理相关的事宜。 第二条承包经营的方式：发包方在承包经营期限内将公司全部经营权发包给承包方。承包经营期间,由承包方独立核算、依法纳税、自主经营、自负盈亏。 第三条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动（以本公司企业法人营业执照为准）。 第四条承包经营的期限为年,即从年月日起至年月日止。 第五条承包费为元/年（大写：人民币每 年），五年共计元（大写：人民币）。承包费用在本合同签订后5日内支付完毕。
第六条承包期间包括但不限于人员工资福利、社会保险、工伤事故、房屋租金、水费、电费、物业管理费、宽带费、电话费等与公司经营管理相关的全部费用均由承包方支付。 第六条承包方在承包期间,对承包事项享有自主、独立的的经营权。承包方在承包期间享有以下权利： 有权组建公司的管理团队、聘任公司经理和各部门负责人,组建公司领导机构。承包期满或合同解除后,该部分人员的安置费用由承包方承担。 有权决定公司的管理机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。 有权根据实际需要购置新设备和资产。合同终止后，由承包方出资购买的设备和资产归承包方所有。 第七条承包方有权根据本合同规定,取得其在承包经营期间应得的合法收入。 第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。 第九条承包方在承包期间应尽的义务 必须依照国家有关规定, 合法用工、按期如数缴纳承包事项应缴纳的各种税费等。若因承包方原因导致发包方承担对公司的处罚，发包方可向承包方追偿，并可解除承包合同。
建设工程施工框架协议 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就天津市宝坻足球体育场工程施工事项特订立本框架协议。 1、项目概况 1.1 项目名称： 1.2 项目地点： 2、合同范围 2.1 施工内容： 2.2 承包方式：包工包料。 2．3合同保证金：壹仟万元。 为履行本框架协议及预备签订的正式施工合同，乙方向甲方交纳壹仟万元保证金，待本工程竣工验收后甲方无息退回乙方。但宝坻足球体育场项目因政府部门原因不能继续进行的，双方协商后甲方连带利息（按同期银行贷款利率计算）和本金退回乙方。保证金到帐后本协议生效。 2.4 合同工期
2.4.1预计开工日期年月日，预计完工日期具体开竣工日期以双方正式签订的合同为准。 4、合同价格 合同总价暂定为：（人民币）大写：约壹亿叁仟万元（详见乙方提交的工程量清单报价文件）。 鉴于天津市宝坻足球体育场项目的完整施工图纸尚未全部提供，双方根据现有图纸以2008年《天津市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮12%后进行估算，暂定了本工程总价为壹亿两仟万元。待甲方提供了正式完整的施工图纸后，双方按照2008年《天津市建筑工程预算基价》和2012年的造价信息为依据下浮12%的原则确定工程总价后签订正式合同，正式合同为总价固定形式，据实结算。 5、双方权利与义务 5.1 甲方权利与义务 5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。 5.1.2甲方负责提供施工图纸六套及有关施工文件，并提供施工场所。 5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
编号：QJ-HT-0879 企业内部承包合同章程文本 (官方版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
企业内部承包合同章程文本(官方版)说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 第一章总则 第一条为保护本企业内部承包合同当事人的合法权益，用法律手段强化管理机制，提高经济效益，特制定本章程， 第二条企业内部承包合同是本企业内部各单位为完成各自承担的生产经营任务，所订立的明确相互权利义务的协议，是用合同方式固定下来的法律文件。 第三条订立承包合同，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则;贯彻以责为中心的责、权、利三结合原则，实行有奖有罚、赏罚分明的奖罚制度。 第四条承包合同依法成立，即具有法律约束力。当事人必须全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。 第二章基本条款
第五条承包合同的范围，包括：科研、工艺、工装、零件、部件、物资、设备维修、经营管理、劳务协作等。 第六条数量。数量是衡量承包合同履行的尺度。合同双方应明确规定品种、规格、数量、经营管理目标成果等，没有数量条款的合同是无效合同。 第七条质量。质量是检验承包合同完成情况的标准和依据之一。双方在签订承包合同时，应明确规定质量标准。特殊要求应在合同中注明。没有质量条款的合同是无效合同。 第八条期限。期限是对承包合同履行完成预期目标的时间要求，应按工厂年、季、月、旬、日生产、作业经营计划进度要求签订。没有期限条款的合同是无效合同。 第九条价格。按照厂内规定核准的价格计算，签订承包合同。包括零件、部件和劳务以及办公费、旅差费、生产经营管理费、医疗劳动保险费等等一律按厂内核定价格，进行控制结算。 厂内没有规定订价的，由双方另行协商订价，经厂价格管理部门审定。 第十条违约责任。在承包合同履行过程中，双方或一方不能全面履行合同，负有责任的一方应承担违约责任，按本条例规定处罚。没有违约责任条
编号：TQC/K476 车辆全承包补充协议完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
车辆全承包补充协议完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方：____ 乙方：____ 乙方于_____年____月____日与甲方签订承包甲方_____型_____车的车辆全承包经营合同，经协商现签订本补充协议。 乙方每月8号前交清当月规费，月上缴规费甲方按_____考核,（不再享受合同约定的轮胎修车补贴）。 乙方每月8号后交清规费，甲方按合同规定标准____考核，不享受修理费、轮胎补贴,并收取资金占用费500元。
公司部门承包合同 篇一：公司内部承包协议书 公司内部承包协议书 甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和国家有关法律、法规、规定，本着平等合作，相互信任，互惠互利精神，经甲、乙双方共同协商，由乙方绿化工程承包人。在甲方和业主所签订的施工合同书基础上，就有关事宜达成以下协议：一、甲方职责： 1、积极协助乙方进行本工程投标、签约等工作。 2、接待业主组织的考察等活动，参加工程检查验收工作及建设单位要求的承包单位应参与的工作，相关活动开支由乙方承担。 3、扣除按本协议有关条款约定的管理费外，对乙方工程款不拖延、截留、卡扣。 二、乙方职责： 1、维护甲方企业声誉，认真履行甲方与业主签订的工程合同，不得给甲方造成企业形象影响和经济损失。 2、按本协议有关条款约定，向甲方缴纳本工程管理费及质量安全保证金。提取工程进度款时提交相同金额的材料发票及劳务发票，以供甲方做账使用。 3、自行负责工程款催收。 4、需甲方配合参与的工作，提前两日通告甲方，并承
担甲方所发生的费用（包括差旅费、住宿费、生活费、劳务费）。 5、经乙方对外签订的合同协议，一切经济、法律责任均由乙方承担。 6、乙方负责现场工程范围内的安全生产和文明施工，并接受检查，承担安全生产和文明施工的所有费用，乙方如发生安全事故，负责处理善后工作，并承担事故处理所有费用。自行承担一切工程质量和安全责任。 7、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工，竣工后并在质量保修期内承担工程质量保修责任。保修期按照施工合同约定年限，具体日期按竣工日期起计算。 三、费用及支付方式： 1乙方独立经营，自负盈亏，乙方上缴甲方管理费（不含税），该项目的税金由乙方负责缴纳，管理费按工程决算额同比收取2%。 2、支付方式：甲方在和乙方签订合同时把管理费缴清。 四、违约责任： 1、任何一方违约，对违约方处罚违约金人民币壹拾万元整。 2委员会仲裁。 五、其他： 1、如果与业主发生合同纠纷，裁定为承包方支付的一
建设工程施工框架协议 甲方：世纪爱晚（贵州）置业有限公司 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方本着诚实信用原则，经自愿、平等协商就世纪爱晚（贵州）置业有限公司立项审批，天河潭养生文化小镇项目施工事项特订立本框架协议。 一、项目概况 （一）项目名称：天河潭养生文化小镇 （二）项目地点：贵州省贵阳市花溪区石板镇花街村 二、合同范围 （一）施工内容：天河潭养生文化小镇三通一平工程内容。 （二）承包方式：包工包料。 （三）合同履约金 1.为履行本框架协议及预备签订的正式施工合同，乙方向甲方借支贰佰陆拾万元，到帐后本协议生效。如逾期不缴纳，视乙方未履行本协议，则本协议无效。 2.本工程第一次下拨工程进度款一次性无息退回乙方。若天河潭养生文化小镇工程项目因政府部门或者其它原因不能如期正常开工或者继续施工的，甲方连带利息（按同期银行贷款利率计算）
和本金退回乙方。 （四）合同工期 1.预计施工工期0年8月。 2.预计开工日期2016年5月30日左右（正式开工时间待相关招投标手续完善后正式确定）。 （五）合同价格 1.工程总价按《贵州省建筑工程计价定额》2004版或施工期间执行的定额文件进行市场调差，提交的工程量清单报价文件）。 2.鉴于天河潭养生文化小镇工程项目的完整施工图纸尚未 提供，双方根据现有图纸以《贵州省建筑工程计价定额》2004版或施工期间执行的定额文件进行市场调差为依据进行估算。待甲方提供了正式完整的施工图纸后，双方按照《《贵州省建筑工程计价定额》2004版或施工期间执行的定额文件进行市场调差为依据的原则确定工程总价后签订正式合同，正式合同为总价固定形式，据实结算。 三、双方权利与义务 （一）甲方权利与义务 1.甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。 2.甲方负责提供施工图纸六套及有关施工文件，并提供施工场所。 3.甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。
编号：_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲方为了加强企业内部经营管理，全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商，订立以下条款，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期： 5、工程中标价：元。￥：元。以最终工程决算（结算）或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务，承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理
人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证，开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套（原件）。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ，待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款，按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税
工程施工承包框架协议书 合同编号：甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。 2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，
若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%； 质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工 1）现场施工人员安全保护 A、现场施工人员必须遵守现场用户代表的统一指挥。 B、进入施工现场必须配戴安全帽；高空作业施工人员必须系好安全带；强电作业施工人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套，接好保护接地线。 C、乙方负责人应向施工人员进行安全教育，组织施工人员，文明施工。 D、进行过楼板墙孔作业施工时，必须经用户代表或土建方同意后方可施工。 E、乙方负责人应与施工人员签定用工协议，上人身保险，费用自理。施工期间，如出现伤亡事故，由乙方及乙方项目负责人全权负责。 F、对于已经完成工作的屋面（电、水系统），乙方应做好现场保护。施工的原材料要保管好，若有丢失，乙方全价赔偿。